二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库含答案【研优卷】

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库

第一部分单选题（500题）

1、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可

能构成（）

A.串通投标罪

B.合同诈骗罪

C.侵犯商业秘密罪

D.受贿罪

【答案】：B

2、（2021年真题笫2批）关于工程建设强制性标准实施的说法，正确

的是（）。

A.强制性国家标准发布后实施前，企业应当继续执行原强制性国家标

准

B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标

准的新材料，一律不得使用

C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围

内公告

D.工程建设中采用国际标准，而现行强制标准工作规定的，建设单位

应当向省级住房城乡建

【答案】：C

3、关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A.中标人必须交纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%

C.履约保证金是招标人向中标人提交的保证金

I）.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标

项目

【答案】：D

4、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.仅供本团体成员约定采用

B.团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要，协调相关

市场主体共同制定的标准

C.团体标准的技术要求不得低于推荐性国家标准

D.团体标准在必要时与国家有关产业政策相抵触

【答案】：B

5、在建设工程活动中，保证人往往是（）o

A.社会团体

B.国家机关

C.企业法人的分支机构

D.银行

【答案】：D

6、某施工企业员工王某在脚手架上作业时，发现部分扣件松动可能倒

塌，便停止了作业，此情形属于从业人员行使OO

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.控告权

【答案】：C

7、《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》针对建筑行业的特

点，提出了相应工伤保险制度，下列说法错误的是（）。

A.建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险？

B.建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争

费？

C.工伤保险费用可以参与竞标？

D.在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费

【答案】：C

8、未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后,

关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是()

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连

带责任

D.由分包单位与建设单位共同承担

【答案】：C

9、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而

自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于()O

A.无权代理

B.不当得利

C.侵权行为

D.无因管理

【答案】：D

10、(2018年真题)关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院

建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

【答案】：A

1k用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自

()之日起建立。

A.订立劳动合同

B.实际用工

C.劳动合同备案

D.实际支付工资

【答案】：B

12、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业

的违法行为中属于应当撤销安全生产许可证的是()

A.冒用安全生产许可证的

B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的

C.使用伪造的安全生产许可证的

D.以贿赂手段取得安全生产许可证的

【答案】：D

13、招标人下列行龙中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或

者投标人的是()

A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件好

B.设定与合同履行有关的资格条件

C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

【答案】：C

14、关于确定中标人的说法，正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

I）.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定

排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D

15、关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。

A.装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍

卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持；

B.承包人享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权；

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算;

D.承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不

得超过6个月；

【答案】：B

16、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位在编制（）

时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A.工程预算

B.工程估算

C.工程决算

D.工程概算

【答案】：D

17、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列

情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。

A.发生违法分包，受到行政处罚的

B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的

C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的

D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

【答案】：D

18、根据《民法典》，法人分为（)O

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利法人和特别法人

【答案】：D

19、抵押与质押的显著区别是（）。

A.抵押不转移对抵押物的占有

B.抵押转移抵押的收益权

C.抵押以一定金额作为保证

D.抵押不涉及具体的财物

【答案】：A

20、（2014年真题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及

时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担

（）O

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金

【答案】：B

21、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。

A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可

B.两个证件的申请主体相同

C.两个证件的申请对象级别一致

I).两个证件的申请条件均需要人员考核合格

【答案】：A

22、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人

或者其他组织参加投标，是()的体现。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.诚实信用原则

【答案】：B

23、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令

停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，()年

内不予注册。

A.3

B.5

C.2

I).1

【答案】：B

24、下列发生在工程实施中的事项，构成不当得利之债的是

()0

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用

C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项

D.建设单位因合同无效拒付竣工验收合格的实际施工人工程款

【答案】：D

25、一高速公路项目进行招标，按照招标投标法律法规的规定，开标

后允许()。

A.投标人更改投标书的内容和报价

B.投标人再增加优惠条件

C.评标委员要求投标人澄清问题

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【答案】：C

26、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年

5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一

切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运

至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工

程一切险保险责任的生效日期为()。(2017)

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10B

【答案】：B

27、下列关于土地承包经营权的期限的说法，正确的是()o

A.耕地的承包期为50年

B.草地的承包期为50年至70年

C.林地的承包期为30年至70年

D.承包期限届满，由土地承包经营权人不得再承包

【答案】：C

28、施工单位在履行施工合同过程中，不属于必须执行的标准是

()O

A.推荐性标准

B.行业强制性标准

C.地方强制性标准

I）.合同约定的推荐性标准

【答案】：A

29、（2017年真题）根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证

办理和报告制度的是（）。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢

复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复

施工前报发证机关核验施工许可证

【答案】：D

30、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管

部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（），至少应由

（）行政执法人员实施。

A.行政处罚，2名

B.行政处罚，3名

C.行政强制措施，2名

D.行政强制措施，3名

【答案】：C

31、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结

果有异议的，应当在（）提出。

A.中标候选人公示期间

B.中标通知书发出之后

C.合同谈判期间

1）.评标报告提交之前

【答案】：A

32、下列主体中，具有保证人资格的是（）。

A.公益事业单位

B.建筑行业协会

C.清算中的法人

D.国有金融机构

【答案】：D

33、（2015年真题）关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表达

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标

项目

【答案】：D

34、建设工程领域，下述不属于刑事责任的是（）。

A.串通投标罪

B.重大责任事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.工程质量事故罪

【答案】：D

35、因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现

场防护费用由（）承担。

A.设计单位

B.总承包单位

C.分包单位

I）.建设单位

【答案】：D

36、下列情形中，属于违法分包的是（）。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企

业

C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主

要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

37、下列关于委托代理终止的说法，正确的是（）。

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取得了民事行为能力

C.指定代理的人民法院取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成

【答案】：D

38、（2017年真题）关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法,

正确的是（）o

A.组织制定本单位安全生产操作规程

B.编制安全专项施工方案

C.如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立健全本单位安全生产责任制

【答案】：C

39、根据我国民事诉讼法的规定，不具有执行效力的法律文书是

()O

A.发生法律效力的民事判决书

B.当事人达成的和解协议

C.发生法律效力的仲裁调解书

D.赋予强制执行效力的公证债权文书

【答案】：B

40、下列选项中，不必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料是

OO

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于承重机构的钢筋及连接头试件

C.所有的水泥材料

D.地下、屋面、厕所间使用的防水材料

【答案】：C

41、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备

案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%

的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程

价款依据的应当是()

A.备案的建设工程施工合同

B.补充协议

C.重新商定的合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

【答案】：A

42、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是()

A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的

C.施工企业被责令停产整顿的

I）.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的

【答案】：A

43、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。

A.合同总则、合同分则、合同附则

B.合同协议书、通生合同条款、专用合同条款

C.合同总则、通用条件、专用条件

D.合同协议书、合同条款、合同附件

【答案】：B

44、《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，注册建造师变更聘用

企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的（）内，通过新聘用

企业申请办理变更手续。

A3个月

B.2个月

C.15天

1）.1个月

【答案】：D

45、建筑工程一切险自0起开始生效。

A.工程开工之日

B.工程用料卸放于工地之日

C.工程动土之日

D.A和B先发生之日；

【答案】：D

46、根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是（）。

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单

位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第

三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】：B

47、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,

应由（）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或

国务院有关主管部匚审定。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：A

48、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释（二）》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确

的是（）o

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人

或违法分包人为本案当事人

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人

或者违法分包人为本案第三人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担

连带责任

【答案】：C

49、按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违

法的是（）

A.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书

面说明

B.乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成

本，未作为中标候选人推荐

C.招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人

D.由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金，招标人将

排名第二的候选人定为中标人

【答案】：C

50、施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予

组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的

过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位

承担的保修期应于（）起计算。

A.6月1日

B.8月30日

C.10月8日

D.10月20日

【答案】：A

51、（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单

位或工程监理单位监督下现场取样

B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志

C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样

和送检

I）.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供

【答案】：A

52、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，

用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，

决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动

合同解除的方式称为（）o

A.随时解除

B.预告解除

C.经济性裁员

D.刑事性裁员

【答案】：A

53、关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。

A.诉前和解成立后，当事人不得反悔要求撤销

B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序

C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复

I）.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔

【答案】：B

54、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。

A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收

报告之日为竣工日期

B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格

履行

C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日

D.没有约定垫资利息的，可以要求支付利息

【答案】：A

55、场景（一）

A.建设单位有权要求丙降低报价。

B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开

标

C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标

D.评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任

【答案】：B

56、根据有关规定，下列不属于投标人与招标人串通投标的行为是（）

A.招标人授意投标人撤换、修改投标文件

B.招标人向投标人泄露标底

C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标

D.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

【答案】：C

57、关于垫资的说法，正确的是（）。

A.法律、行政法规明确禁止垫资行为

B.垫资的法律性质是工程欠款

C.当事人约定垫资利息时，其利率最高为同期银行贷款利率是4倍

1）.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

【答案】：D

58、根据《民事诉讼法》，人民法院不适于裁定先予执行的案件是（）。

A.追索赡养费、抚养费

B.追索抚恤金、医疗费

C.追索违约金或者赔偿损失

D.追索劳动报酬

【答案】：C

59、（2015年真题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

I）.不动产登记由合同签订地登记机构办理

【答案】：A

60、生产经营单位若未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全

生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿,

可以并处的罚款数额为（）O

A.罚经营单位10万元以下

B.对经营单位罚款3万元以下

C.对其直接负责的主管人员处2万以上5万元以下罚款

D.对经营单位处1〜5万元罚款

【答案】：C

61、关于工程建设标准的说法，正确的有（）。

A.团体标准的技术要求不得高于推荐性标准的相关技术要求

B.团体标准、企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开

C.企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企

业标准的编号和名称

1）.团体标准仅供本团体成员约定采用

【答案】：C

62、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式

提高再利用率，力争再利用率大于（）。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

【答案】：C

63、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的

说法，正确的是（）。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务

院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应

经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省级重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国

务院文物行政部门同意

【答案】：C

64、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

【答案】：D

65、在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是（）o

A.施工单位、建设单位

B.建设单位、施工单位

C.施工单位、监理单位

D.监理单位、施工单位

【答案】：A

66、注册建造师初始注册后有效期为（）年：延续注册后有效

期为（）年。

A.3；3

B.2；3

C.3；4

1).4；4

【答案】：A

67、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试洋或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

【答案】：B

68、下列关于建设工程总承包的说法，正确的是（）o

A.工程总承包单位可以是总承包项目的代建单位或项目管理单位、监

理单位

B.工程总承包单位应同时具有与工程规模相适应的设计和施工资质

C.政府投资项目的工程总承包单位可以是本项目的可行性研究、方案

设计或初步设计单位

D.仅具有设计或施工资质的企业，可在其资质等级许可的范围内进行

工程总承包

【答案】：B

69、关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判

C.中标人应当是投标报价最低的投标人

D.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项条件

【答案】：D

70、当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权

委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为

（）O

A.陈述事实、参加辩论

B.承认、放弃、变更诉讼请求

C.进行和解

D.提起反诉或上诉

【答案】：A

71、（2015年真题）根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由

建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位

是（）。

A.建设、施工、监理

B.设计、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理

【答案】：B

72、关于刑事责任的说法，错误的是（）o

A.拘役是刑罚主刑的一种

B.罚款是刑罚附加刑的一种

C.刑罚的附加刑既可以合并使用，也可以独立使用

D.死刑缓期两年执行是死刑的一种

【答案】：B

73、根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

1).集体所有的宅基地

【答案】：D

74、王某2008年3月1日因违规被吊销了注册证书，正常情况下再申

请建造师注册最早只能是()。

A.2009年3月1日

B.2010年3月1日

C.2011年3月1日

D.2013年3月1日

【答案】：B

75、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建

设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

I).为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】：D

76、根据《行政复议法》的规定，当事人认为具体行政行为侵犯其合

法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()日内提出行政复议申

请，但法律另有规定者除外。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：D

77、下列选项中，违反施工许可制度的是（）。

A.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，申请办理施工许可

证

B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告

C.某工程因供水停止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢

复施工时还向发证机关作了报告

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关报告，一年后恢复施

工时报发证机关核验施工许可证

【答案】：B

78、（2018年真题）某施工合同的约定违反了某行政法规的强制性规

定，则该施工合同（）。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

【答案】：C

79、关于我国危险废物污染的防治，说法正确的是（）o

A.为节约运输成本，可将危险废物与旅客在同一运输工具上载运

B.个人可从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动

C.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容

器转作他用时，应当经过消除污染处理后使用

D.严禁将危险废物混入建筑垃圾，但是生活垃圾和建筑垃圾可以混合

【答案】：C

80、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）。

A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

C.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对

危大工程施工实施专项巡视检查

D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

【答案】：C

81、未参加工伤保险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故

后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位与建设单位共同承担

D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连

带责任

【答案】：D

82、当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（）保证承

担保证责任。

A.一般保证承担保证责任

B.连带责任

C.合同责任

D.交易习惯

【答案】：A

83、场景（九）

A.仲裁庭

B.建设行政主管部匚

C.上级仲裁委员会

D.人民法院

【答案】：D

84、张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合

同，后来张某离开甲公司，并没有将介绍信和合同交回。之后张某又

与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是

甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为OO

A.无效，属于欺诈合同

B.无效，责任应由张某承担

C.有效，责任应由张某承担

D.有效，责任应由甲公司承担

【答案】：D

85、（2021年第1批真题）下列情况属于“挂证”的是（）。

A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册

单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的

B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事

业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的

C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一

致的

D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险

缴纳单位与注册单位不一致的

【答案】：C

86、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已

领取的施工许可证应当（）。

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换

【答案】：C

87、某合同于2013年11月10日签订，2013年11月25日当事人一

方认为合同无效，于2013年11月30日向法院申请确认该合同无效,

法院于2013年12月28日确认无效,合同没有效力的开始时间是

()o

A.2013年11月10日

B.2013年11月25日

C.2013年11月30日

D.2013年12月28日

【答案】：A

88、（2021年真题第2批）建设用地使用权自（）时设立。

A.占用

B.登记

C.申请

I）.使用

【答案】：B

89、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，

铺装或者遮盖。

A.1个月

B.3个月

C.2个月

D.6个月

【答案】：B

90、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收

手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是OO

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方问意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

91、某施工单位违反国家规定，在施工中偷工减料，使用了不合格的

建筑材料、构配件和设备，降低工程质量并且导致建筑工程坍塌，致

使多人重伤、死亡。该施工单位的行为巳经构成（）。

A.重大劳动安全事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.强令违章冒险作业罪

【答案】：B

92、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是

（）O

A.费用由施工企业承担

B.工期不予顺延

C.视为建设单位违约

D.施工企业可主张合理利润*

【答案】：D

93、甲建筑公司拖欠李某劳动报酬，双方发生争议，并于2014年11

月1日劳动合同终止，则李某最晚应在（）之前提出劳动仲裁。

A.2014年11月2日

B.2014年5月1日

C.2015年11月1日

D.2016年11月1日

【答案】：C

94、以下关于危大工程安全专项施工方案的说法中正确的是（）。

A.专项施工方案应当由项目技术负责人审核签字、加盖单位公章，并

由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施

B.危大工程实行分包的，专项施工方案必须由相关专业分包单位组织

编制

C.施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方

案

D.对于超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织召开专家论证会

对专项施工方案进行论证

【答案】：C

95、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

【答案】：A

96、（2017年真题）关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。

A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动

合同全部无效

C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为

劳动合同的生效时间

【答案】：A

97、根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

【答案】：D

98、（2014年真题）按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑

施工场界环境噪声排放限值为（）。

A.昼间60dB(A),夜间50dB(A)

B.昼间65dB(A),夜间50dB(A)

C.昼间70dB(A),夜间55dB(A)

D.昼间75dB(A),夜间60dB(A)

【答案】：C

99、保证合同是（）订立的合同。

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人

【答案】：C

100,生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即

报告（）。

A.本企业负责人

B.当地安全生产监督管理部门

C.县级以上地方人民政府

D.省（自治区、直辖市）安全生产监督管理部门

【答案】：A

10k关于委托代理的说法中，正确的是（）。

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连

带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人

单独承担责任

【答案】：C

102、根据我国《民法典》，下列关于抵押权的说法错误的是（）o

A.债务履行期满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵

押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同已登记生效的，按抵押

登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，

若抵押物未登记的，按照债权比例清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部

分由债务认清偿

【答案】：D

103、（2018年真题）甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托

合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承

担责任的说法，正确的是（）。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对内的选任及其对内的指示，由甲与乙承担连带责任

【答案】：B

104、合同权利转让未通知债务人，则（）。

A.对债务人不发生效力

B.转让合同无效

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移

【答案】：A

105、下列工程项目中，除（）外均属于依法必须招标的项目。

A.使用国家预算资金200万元以上，且该资金占投资额10%以上的项

目

B.使用国有企事业单位资金且该资金占控股或主导地位的项目

C.使用国际组织或外国政府贷款的项目

D.涉及社会公共利益和安全的项目

【答案】：D

106、场景（八）

A.甲

B.乙

C.丙

D.T

【答案】：C

107、以下关于机械设备单位安全责任的说法中正确的是（）。

A.建筑起重机械安装完毕后，建设单位应当组织出租、安装、监理等

有关单位进行验收

B.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安袋完毕

后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向建设单位进行安全

使用说明

C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达

到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检

测

I）.建设单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协

议书

【答案】：C

108、关于安装工程一切险，下列说法正确的是（）。

A.安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担

其维修期的保险责任

B.安装工程一切险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的

安装期保险生效日或终止日

C.由于超负荷造成电气设备的损失，保险公司应承担保险责任

D.安装工程一切险一般不加保第三者责任险

【答案】：A

109、（2018年真题）根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形

是（）。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业摔落损伤的

【答案】：A

110、（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲

裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财

产所在地的基层人民法院管辖

I).申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

【答案】：D

11k下列关于刑事责任的说法，正确的()。

A.构成犯罪就一定要负刑事责任

B.刑事处罚是承担刑事责任的方式

C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利

D.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑

【答案】：B

112、建筑工程一切险的被保险人不包括()。

A.批准机构

B.总承包商

C.业主

D.分包商

【答案】：A

113、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释(二)》，关于工程价款结算的方法，正确的是

()

A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设

工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款

B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设

工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款

C.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知

书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当

将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据

D.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设

工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款

【答案】：D

114、某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本为0.9亿元，

按发包人核算造价%0.95亿元，按建设主管部门发布造价信息计算为

1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工

企业能获得人民法院的最高结算款为（）亿元。

A.1

B.0.9

C.0.95

D.1.1

【答案】：A

115、关于建设工程款结算的说法，正确的是（）。

A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供

签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实

际发生的工程量结算工程款

B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质

量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当

事人中清对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许

D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量

不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人

【答案】：B

116、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职

工的行为属于（）。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

1).指定代理

【答案】：C

117、在建设工程活动中，以下不得代理的是()。

A.工程招标

B.材料采购

C.诉讼

D.承包

【答案】：D

118、设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工

安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。

该相关工作是制定。

A.安全防护措施

B.安全操作规程

C.施工方案

1).专项施工方案

【答案】：A

119、根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是()。

A.正在建造的航空器

B.土地所有权

C.生产原材料

D.荒地承包经营权

【答案】：B

120、承诺对要约内容的非实质性变更指的是()

A.受考约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加价款

I).受要约人对合同履行方式提出独立的主张

【答案】：B

12k关于注册有效期内注册建造师变更聘用企业的说法，正确的是

()

A.注册建造师变更聘用企业的，应当通过原聘用企业申请办理变更手

续

B.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理变更注册的,

注册建造师可以向省级住房城乡建设主管部门申请注销注册证书

C.因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损

失的，由注册建造师原聘用企业承担责任

D.注册建造师变更注册后，注册有效期重新计算

【答案】：B

122、某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施

工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()

A.质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修

B.只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修

C.施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用

D.施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能

返修

【答案】：B

123、下列不当得利、应当予以返还的有()。

A.为履行道德义务进行的给付

B.债务到期之前的清偿

C.明知无给付义务而进行的债务清偿

D.甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的

【答案】：D

124、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是

（）。

A.《天津市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》

B.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

C.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

D.《河北省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》

【答案】：B

125、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施

工企业资质不良行%的是（）。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.未在规定期限内办理资质变更手续

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

【答案】：C

126、下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期从竣工验收合格之日起计

B.缺陷责任期一般先1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中

约定

C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包

人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责

任期从实际通过竣工验收之日起计

【答案】：B

127、下列文物中，属于国家所有的是（)o

A.祖传文物

B.我国领海毗邻海域中遗存的文物

C.遗存于公海的起源于中国的文物

D.民营企业家捐给国家的文物

【答案】：D

128、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任

两个项目的项目负责人的情形是（）。

A.两个项目的建设单位是母子公司

B.因发包人原因导致停工超过100天的

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格

【答案】：C

129、工程建设国家标准可分为（）和推荐性标准。

A.强制性标准

B.一般性标准

C.特殊性标准

D.建议性标准

【答案】：A

130、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。

A.部门规章

B.行政法规

C.法律

D.地方性法规

【答案】：C

13k下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。

A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事

宜

D.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有

关行政监督部门申请核准

【答案】：D

132、某建筑施工企业制定了如下安全生产教育培训工作制度，其中不

符合法律规定的有（）。

A.对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训，培训

考核不合格的人员，不得上岗项目

B.经理必须经有关主管部门考核合格

C.登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗

D.采用新技术新工艺时，应对作业人员进行培训

【答案】：C

133、下列关于工程建设标准的分级的表述正确的是（）

A.根据标准的级别不同，标准可分为国家标准、行业标准、地方标准

和企业标准

B.对需要在全国范围内统一的技术标准，可以制定行业标准

C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内

统一的工业产品的安全、卫生要求，必须制定地方标准

D.企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，必须制定

相应的企业标准，作为组织生产的依据

【答案】：A

134、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得

少于（）。

A.150

B.20日

C.30日

D.10日

【答案】：D

135、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任

指定

B.采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭

C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定

D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员

【答案】：A

136、甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企

业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件。甲企业

发出传真，通知信函作废的行为属于要约0的行为。

A.发出

B.撤回

C.撤销

D.变更

【答案】：C

137、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位

的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责

令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关

人员”范围的是（）o

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

【答案】：A

138、关于两阶段招标的说法，正确的是（）。

A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶

段进行招标

B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投

标报价的投标文件

C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价

的技术建议

D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

【答案】：B

139、主债权债务合同无效，担保合同（），但法律另有规定的

除外。

A.仍然有效

B.无效

C.在担保期间内有效

D.效力待定

【答案】：B

140、建设工程开工后因故中止施工，建设单位应当自中止施工之日起

的（）内向施工许可证发证机关报告。

A.15日

B.30日

C.60日

I).90日

【答案】：B

141、民事诉讼中，被告住所地是确定法院管辖权的关键事项。关于被

告住所地的确定，正确的是（）。

A.对公民提起的民事诉讼，被告住所地即其当前居住地

B.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即其注册登记地

C.同一诉讼的几个被告住所地在不同辖区的，原告可以向其中任何一

个法院起诉

D.同一诉讼的几个被告住所地在不同辖区的，由共同上级法院指定管

辖

【答案】：C

142、甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安

装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错

误的是（）。

A.甲对该工程施工管理文件签章

B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章

C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章

D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意

【答案】：D

143、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当

事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

【答案】：D

144、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，说法正确的有

()O

A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织

编制

B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证

C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织

D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核

【答案】：C

145、下列关于危大工程安全专项施工方案的做法，正确的是

()O

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织

编制

B.对于超过一定规模的危大工程的专项施工方案，建设单位组织专家

论证

C.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，情节严重的，

应当要求其进行整改

D.危大工程验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师

签字确认后，方可进入下一道工序

【答案】：D

146、根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自0时设

立。

A.合同签订

B.备案

C.交付

D.登记

【答案】：D

147、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特

殊情况需要移动事故现场物件的，应当符合的条件是（）。

A.防止事故扩大的需要

B.经现场物件所有权人同意

C.记忆现场物价的位置信息

D.不造成任何其他损失

【答案】：A

148、根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的

水下文物的是（）O

A.遗存于中国内水的起源国不明的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源

于外国的文物

C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物

1）.遗存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】：A

149、（2019年真题）负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止

供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前（）通知生产

经营单位。

A.12小时

B.36小时

C.24小时

D.48小时

【答案】：C

150、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）

A.注册资本、专业技术人员和技术装备

B.流动资金、专业技术人员和突出业绩

C.注册资本、专业管理人员并依法设立

D.注册资本、专业管理人员和资格证书

【答案】：A

15k在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和

主体结构工程的最低保修期限为0。

A.5年

B.2年

C.设计文件规定的该工程的合理使用年限

1）.2个采暖期、供冷期

【答案】：C

152、（2018年真题）某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直

接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，

该事故为（）o

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B

153、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

【答案】：A

154、（2021年真题第1批）根据《注册建造师管理规定》，申请人申

请注册的下列情形中，不予注册的是（）。

A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册

之日已满7年的

B.年龄超过60周岁的

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的

D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求

【答案】：D

155、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是

（）O

A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生

产管理人员配备越多

B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员

C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员A项，

建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足

资质等级等的相关要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需

要予以增加。A选项有一个前提条件，是按资质的要求。这个时候不考

虑面积和造价的影响，所以A的表述是正确的。B项，建筑施工单位应

当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。C项，建筑

施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况

配备不少于2人的专职安全生产管理人员。D选项，3、采用新技术、

新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专

职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配

备标准上增加。

【答案】：A

156、关于地役权，下列表述错误的是（）c

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同生效时设立

D.未经登记，不得对抗善意第三人

【答案】：B

157、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（）的装修工程,

建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位

提出设计方案。

A.改善工程内部观感

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程局部使用功能

【答案】：B

158、所谓投标有效期，是指（）的日期。

A.发售招标文件到投标截止时

B.发售招标文件到签发中标通知书之日

C.投标截止之日到签发中标通知书之日

D.投标人投送投标文件之日至投标保证金失效之日

【答案】：C

159、（2021年11月贵州真题）从法的形式来看，发改委发布的《必

须招标的工程项目规定》属于（）。

A.法律

B.法规

C.地方政府法规

D.部门规章

【答案】：D

160、根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参

加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。

A.事故责任单位

B.有关人民政府

C.应急救援队伍

D.事故责任个人

【答案】：A

161、关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）

A.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息

公布期限

B.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月

C.不良行为记录信息公布期限一般为5年

D.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行

为

【答案】：A

162、关于保证责任的说法，正确的是（）。

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保

证责任的为连带责任保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担

保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届

满前六个月

【答案】：C

163、关于法律责任的说法，正确的有（）。

A.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行

B.罚金是行政责任的承担方式

C.附加刑需要与主刑合并适用

D.没收违法所得是刑事责任的承担方式

【答案】：A

164、关于无效合同的说法，不正确的有（）。

A.无效合同自始无效，但部分条款有效

B.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还

C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效

D.违反法律、法规订立的合同无效

【答案】：D

165、下列关于建造师管理相关制度中，正确的内容是（）。

A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期重新计算

B.大型工程项目施工负责人可由本专业的注册建造师担任

C.注册建造师执业印章由本人保管，注册证书由其所在企业保管

D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

【答案】：D

166、某建筑公司于2013年4月2日提出申请，于2013年4月12日

获得工商行政管理部门核准营业执照，于10月5日提出申请，于11

月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人

资格的时间为（）。

A.2013年4月2日

B.2013年4月12日

C.2013年10月5日

D.2013年11月3日

【答案】：B

167、关于招标方式的说法，正确的是（）。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织

投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人

或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民

政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开

招标

【答案】：C

168、（2017年真题）施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安

全事故罪的是（）o

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某

摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

【答案】：C

169、（2020年12月真题）关于建设用地使用权转让的说法正确的是

（）o

A.建设用地使用权的转让，应当采取书面形式订立合同

B.使用期限应当与建设用地使用权的剩余期限一致

C.应当向登记机构申请新设登记

D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及具附属设施可以分别处分

【答案】：A

170、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前

30天以书面形式通知劳动者本人的是()。

A.小王在试用期内迟到、早退，不符合录用条件

B.小李因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年

C.小孔在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人

D.小吴在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事

单位另行安排的工作

【答案】：D

171、下列关于承揽合同中的规定，正确的是()。

A.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

B.承揽人在完成工作的过程中，需要受到定作人的指挥管理

C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失

D.承揽人接受工作后，有权将工作交由第三人完成，定作人不得就此

解除合同

【答案】：A

172、下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。

A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程

B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款

C.承包人在资格预审时没有通过审查

D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失

【答案】：D

173、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是

()O

A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

B.