2024土方工程地质勘察分包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024土方工程地质勘察分包合同范本本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2工程概况1.3工程勘察范围1.4工程勘察期限1.5工程勘察费用及支付方式1.6工程勘察质量要求1.7工程勘察成果提交1.8工程勘察过程中的保密义务1.9工程勘察过程中的安全责任1.10工程勘察过程中的争议解决1.11工程勘察合同解除条件1.12合同变更与补充1.13合同生效与终止1.14合同附件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1.2合同甲方地址：1.1.3合同甲方联系人：1.1.4合同甲方联系电话：1.1.5合同甲方开户银行：1.1.6合同甲方银行账号：1.2.2合同乙方地址：1.2.3合同乙方联系人：1.2.4合同乙方联系电话：1.2.5合同乙方开户银行：1.2.6合同乙方银行账号：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程类型：2.5工程投资：2.6工程工期：第三条工程勘察范围3.1勘察内容：3.2勘察深度：3.3勘察点设置：3.4勘察方法：第四条工程勘察期限4.1勘察开始时间：4.2勘察结束时间：4.3勘察延期处理：第五条工程勘察费用及支付方式5.1勘察费用总额：5.2支付方式：5.3付款节点：5.4付款方式：第六条工程勘察质量要求6.1勘察质量标准：6.2质量保证措施：6.3质量监督与验收：第七条工程勘察成果提交7.1成果形式：7.2成果提交时间：7.3成果验收：7.4成果保密：7.5成果使用权限：第八条工程勘察过程中的保密义务8.1保密内容：乙方在勘察过程中获取的甲方工程信息、技术数据、商业秘密等，均属于保密信息。8.2保密期限：自合同签订之日起至工程勘察工作结束后的五年内。8.3保密措施：乙方应采取必要的安全保密措施，确保保密信息不被泄露。8.4违约责任：如乙方违反保密义务，导致保密信息泄露，乙方应承担相应的法律责任。第九条工程勘察过程中的安全责任9.1安全责任主体：乙方在勘察过程中应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保安全生产。9.2安全防护措施：乙方应制定详细的安全防护措施，确保勘察人员的人身安全和工程安全。9.3事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取有效措施，防止事故扩大，并及时报告甲方。9.4责任承担：因乙方责任导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。第十条工程勘察过程中的争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2争议解决期限：自争议发生之日起三十日内解决。10.3争议解决机构：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条工程勘察合同解除条件11.1甲方解除合同条件：11.1.1乙方未按合同约定履行勘察义务；11.1.2乙方违反保密义务，导致保密信息泄露；11.1.3乙方在勘察过程中发生重大安全事故。11.2乙方解除合同条件：11.2.1甲方未按合同约定支付勘察费用；11.2.2甲方提供的工程信息不准确，导致勘察工作无法进行。第十二条合同变更与补充12.1合同变更：双方同意对本合同进行变更的，应书面形式达成一致，变更内容作为本合同的有效组成部分。12.2合同补充：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同生效与终止13.1合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止：本合同履行完毕或双方协商一致解除后终止。第十四条合同附件14.1本合同附件包括：14.1.1甲方提供的工程资料；14.1.2乙方提交的勘察报告；14.1.3双方签订的其他补充协议。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方等。15.2第三方介入的引入15.2.1在合同履行过程中，如需引入第三方，甲方或乙方应书面通知对方，并说明引入第三方的理由、目的和预期效果。15.3第三方责权利的界定15.3.1第三方应按照本合同约定及双方达成的协议，行使权利、履行义务。15.3.2第三方的权利：15.3.2.1获取与合同履行相关的必要信息；15.3.2.2要求甲方或乙方提供必要的协助；15.3.2.3依法维护自身合法权益。15.3.3第三方的义务：15.3.3.1按照合同约定或协议要求，独立、公正地履行职责；15.3.3.2保守合同秘密，不得泄露甲方或乙方的商业秘密；15.3.3.3按时提交工作成果，并对工作成果负责。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间的关系：15.4.1.1第三方与甲方、乙方之间不存在直接的合同关系，但第三方应遵守本合同的相关约定。15.4.1.2第三方的工作成果应满足甲方或乙方的需求，并接受甲方或乙方的监督和验收。15.4.2第三方与其他各方责任划分：15.4.2.1第三方对自身的工作成果负责，甲方或乙方对第三方的工作成果承担连带责任。15.4.2.2第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。15.4.2.3第三方在履行职责过程中因甲方或乙方原因造成的损失，由甲方或乙方承担。15.5第三方责任限额的明确15.5.1第三方的责任限额应根据第三方的工作性质、合同约定及预期风险等因素确定。15.5.2第三方责任限额应在合同中明确约定，如无约定，则以实际损失为限。15.5.3.1第三方的工作范围和职责；15.5.3.2第三方的工作能力和经验；15.5.3.3第三方的工作成果对合同履行的重要性；15.5.3.4第三方可能面临的风险和损失。15.6第三方介入后的合同变更15.6.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式达成一致意见。15.6.2.1第三方的具体职责和权利；15.6.2.2第三方的责任限额；15.6.2.3第三方的报酬和支付方式；15.6.2.4第三方介入的时间节点。15.7第三方介入后的争议解决15.7.1第三方介入后，如发生争议，应由甲方、乙方和第三方协商解决。15.7.2协商不成的，可按照本合同第十条约定的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程勘察合同详细要求：合同文本应包含双方基本信息、工程概况、勘察范围、期限、费用、质量要求、成果提交、保密义务、安全责任、争议解决、合同解除条件、变更与补充、生效与终止等条款。说明：本附件为合同主体，是双方履行合同的基础文件。2.附件二：工程概况说明书详细要求：包含工程名称、地点、规模、类型、投资、工期等基本信息。说明：本附件用于明确工程的基本情况，为勘察工作提供依据。3.附件三：勘察范围说明书详细要求：明确勘察内容的深度、勘察点设置、勘察方法等。说明：本附件用于指导勘察工作的具体实施。4.附件四：勘察费用预算表详细要求：列出勘察费用的详细项目、金额及支付方式。说明：本附件用于明确勘察费用的构成和支付方式。5.附件五：勘察质量标准及验收规范详细要求：明确勘察质量的评判标准、验收流程和验收规范。说明：本附件用于确保勘察成果的质量。6.附件六：勘察成果提交清单详细要求：列出勘察成果的具体形式、提交时间、验收要求等。说明：本附件用于明确勘察成果的提交方式和验收标准。7.附件七：保密协议详细要求：明确保密信息的范围、保密期限、保密措施和违约责任。说明：本附件用于保护双方的商业秘密。8.附件八：安全生产责任书详细要求：明确双方在安全生产方面的责任和义务。说明：本附件用于确保勘察过程中的安全生产。9.附件九：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、期限和机构。说明：本附件用于指导争议的解决流程。10.附件十：合同变更协议详细要求：明确合同变更的内容、生效时间和法律效力。说明：本附件用于记录合同变更的实际情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定履行勘察义务。责任认定标准：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。示例：乙方未按时提交勘察报告，导致甲方工程进度延误，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。2.违约行为：乙方违反保密义务，导致保密信息泄露。责任认定标准：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失，并承担相应的法律责任。示例：乙方泄露了甲方工程的技术数据，导致甲方遭受商业损失，乙方应赔偿甲方损失，并承担法律责任。3.违约行为：甲方未按合同约定支付勘察费用。责任认定标准：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付乙方应得的勘察费用，并承担相应的违约金。示例：甲方未按时支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付违约金。4.违约行为：第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。示例：第三方在勘察过程中造成设备损坏，应赔偿甲方或乙方的损失。全文完。2024土方工程地质勘察分包合同范本1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.1.1分包方基本信息1.1.2总包方基本信息1.2合同标的1.2.1勘察项目名称1.2.2勘察项目地点1.2.3勘察项目规模1.3合同工期1.3.1勘察工作开始时间1.3.2勘察工作结束时间1.4工程勘察质量要求1.4.1勘察成果质量标准1.4.2勘察成果提交时间1.5勘察费用及支付方式1.5.1勘察费用总额1.5.2分期支付比例及时间1.5.3付款方式1.6技术资料及成果提交1.6.1技术资料提交要求1.6.2勘察成果提交要求1.7合同变更及解除1.7.1合同变更程序1.7.2合同解除条件1.7.3合同解除程序1.8违约责任1.8.1违约情形及处理方式1.8.2违约责任承担1.9争议解决1.9.1争议解决方式1.9.2争议解决机构1.10合同生效及其他1.10.1合同生效条件1.10.2合同附件及补充协议1.10.3合同份数及签署1.10.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1分包方基本信息1.1.1.1分包方名称1.1.1.2分包方法定代表人1.1.1.3分包方注册地址1.1.1.4分包方联系电话1.1.1.5分包方开户银行及账号1.1.2总包方基本信息1.1.2.1总包方名称1.1.2.2总包方法定代表人1.1.2.3总包方注册地址1.1.2.4总包方联系电话1.1.2.5总包方开户银行及账号1.2合同标的1.2.1勘察项目名称：土方工程地质勘察1.2.2勘察项目地点：市区街道1.2.3勘察项目规模：占地面积平方米，预计土方开挖量立方米1.3合同工期1.3.1勘察工作开始时间：2024年3月1日1.3.2勘察工作结束时间：2024年5月31日1.4工程勘察质量要求1.4.1勘察成果质量标准：符合国家标准《地质勘察规范》GB/T5028720171.4.2勘察成果提交时间：勘察工作结束后15个工作日内1.5勘察费用及支付方式1.5.1勘察费用总额：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）1.5.2分期支付比例及时间：1.5.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付人民币伍万元整（￥50,000.00）1.5.2.2中期款：勘察工作完成50%后支付人民币伍万元整（￥50,000.00）1.5.2.3结算款：勘察工作完成后10个工作日内支付剩余款项人民币伍万元整（￥50,000.00）1.5.3付款方式：银行转账1.6技术资料及成果提交1.6.1技术资料提交要求：1.6.1.1提交格式：电子版和纸质版1.6.1.2提交内容：勘察报告、勘察图纸、勘察数据等1.6.1.3提交时间：勘察工作结束后15个工作日内1.6.2勘察成果提交要求：1.6.2.1勘察成果需经总包方审核合格后方可提交1.6.2.2提交方式：通过邮件或快递寄送至总包方指定地址1.7合同变更及解除1.7.1合同变更程序：1.7.1.1变更内容需经双方协商一致1.7.1.2变更内容应以书面形式确定1.7.2合同解除条件：1.7.2.1任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后30日内仍未改正1.7.2.2因不可抗力导致合同无法履行1.7.3合同解除程序：1.7.3.1一方提出解除合同，需提前30日书面通知对方1.7.3.2双方协商确定解除合同的具体事宜8.违约责任8.1违约情形及处理方式8.1.1分包方未按合同约定时间完成勘察工作，每延误一日，应向总包方支付违约金人民币壹仟元整（￥1,000.00）。8.1.2分包方提交的勘察成果不符合合同约定的质量标准，总包方有权要求分包方重新勘察，并承担由此产生的全部费用。8.1.3分包方未按时提交技术资料及勘察成果，每延误一日，应向总包方支付违约金人民币伍佰元整（￥500.00）。8.1.4分包方未按合同约定支付勘察费用，每延误一日，应向总包方支付滞纳金，滞纳金比例为每日万分之五。8.2违约责任承担8.2.1分包方违约，应承担由此给总包方造成的全部损失。8.2.2总包方违约，应承担由此给分包方造成的全部损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院。10.合同生效及其他10.1合同生效条件10.1.1本合同经双方签字盖章后生效。10.1.2本合同自双方签订之日起生效。10.2合同附件及补充协议10.2.1本合同附件包括但不限于勘察合同附件、勘察成果交付清单等。10.2.2本合同如有补充协议，与本合同具有同等法律效力。10.3合同份数及签署10.3.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。10.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1本合同约定的解除条件发生时，任何一方有权解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方均有权解除合同。11.2合同解除程序11.2.1一方解除合同，应提前30日书面通知对方。11.2.2双方应就合同解除事宜进行协商，达成一致意见。12.法律适用12.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2本合同在履行过程中发生的争议，适用中华人民共和国法律解决。13.其他13.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2本合同经双方签字盖章后，任何一方不得擅自变更或解除。14.通知与送达14.1除非本合同另有约定，任何一方发出的通知应以书面形式送达对方。14.2通知送达时间以实际收到为准。如以邮寄方式送达，则以邮戳日期为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方实现合同目的而介入的任何个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据其职责和甲乙双方的要求，提供专业服务，确保勘察工作的顺利进行。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。15.3.2第三方有权根据其专业判断，提出合理化建议。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方是独立的服务提供关系，第三方的服务不构成甲乙双方之间的直接关系。15.4.2第三方对甲乙双方的责任仅限于其提供的服务范围，不承担甲乙双方之间的合同责任。16.第三方介入的程序16.1第三方的介入应经甲乙双方同意，并以书面形式确定。16.2第三方的介入应明确其服务内容、服务期限、费用及支付方式。17.甲乙双方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款及说明17.1甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件，以符合合同要求。17.2甲乙双方应将第三方介入的情况及时通知对方，并取得对方的书面同意。17.3甲乙双方应就第三方介入的相关事宜与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容和性质，由甲乙双方在第三方介入协议中约定。18.2第三方的责任限额应包括但不限于：18.2.1第三方因提供服务过程中的过失或疏忽导致甲乙双方损失的赔偿。18.2.2第三方因违反合同约定导致甲乙双方损失的赔偿。18.2.3第三方因自身原因导致勘察工作延误的赔偿。19.第三方介入的合同变更19.1第三方介入的合同变更应经甲乙双方同意，并以书面形式确定。19.2合同变更应包括但不限于第三方介入的服务内容、服务期限、费用及支付方式的变更。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。20.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.第三方介入的合同终止21.1第三方介入的合同终止应经甲乙双方同意，并以书面形式确定。21.2合同终止后，第三方应按照约定完成剩余工作，并提交相关成果。22.第三方介入的保密条款22.1第三方在提供服务的整个过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和保密信息。22.2保密义务在合同终止后仍应继续履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.勘察合同附件详细要求：包含合同双方的基本信息、勘察项目详情、工期安排、质量要求、费用及支付方式等。说明：勘察合同附件是合同的重要组成部分，用于明确双方的权利和义务。2.勘察成果交付清单详细要求：列明勘察成果的具体内容，包括勘察报告、图纸、数据等，以及提交的时间和方式。说明：勘察成果交付清单确保勘察成果的完整性和准确性。3.第三方介入协议详细要求：明确第三方的职责、权利、义务、服务内容、服务期限、费用及支付方式等。说明：第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要文件。4.质量保证书详细要求：由分包方出具的保证书，承诺勘察成果的质量符合合同要求。说明：质量保证书是对勘察成果质量的承诺和保证。5.付款凭证详细要求：记录每次付款的金额、时间、支付方式等。说明：付款凭证是双方财务记录和审计的重要依据。6.争议解决协议详细要求：明确争议解决的途径、机构和程序。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定时间完成勘察工作。责任认定标准：每延误一日，分包方应向总包方支付违约金人民币壹仟元整（￥1,000.00）。示例说明：若合同约定勘察工作应在2024年5月31日完成，但分包方实际完成时间为2024年6月5日，则分包方需支付4日的违约金，共计人民币肆仟元整（￥4,000.00）。2.违约行为：分包方提交的勘察成果不符合合同约定的质量标准。责任认定标准：总包方有权要求分包方重新勘察，并承担由此产生的全部费用。示例说明：若勘察报告中的数据与实际情况不符，总包方有权要求分包方重新勘察，并支付相关费用。3.违约行为：分包方未按时提交技术资料及勘察成果。责任认定标准：每延误一日，分包方应向总包方支付违约金人民币伍佰元整（￥500.00）。示例说明：若合同约定勘察成果应在勘察工作结束后15个工作日内提交，但分包方实际提交时间为16个工作日，则分包方需支付1日的违约金，共计人民币伍佰元整（￥500.00）。4.违约行为：分包方未按合同约定支付勘察费用。责任认定标准：每延误一日，分包方应向总包方支付滞纳金，滞纳金比例为每日万分之五。示例说明：若合同约定首付款应在合同签订后5个工作日内支付，但分包方实际支付时间为第6个工作日，则分包方需支付1日的滞纳金，滞纳金为人民币伍元整（￥5.00）。全文完。2024土方工程地质勘察分包合同范本2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条地质勘察内容与要求3.1勘察范围3.2勘察深度3.3勘察方法3.4勘察报告编制要求第四条工程进度与工期4.1勘察开始时间4.2勘察结束时间4.3工程进度款支付节点第五条工程费用及支付方式5.1工程费用构成5.2工程费用总额5.3支付方式5.4付款条件第六条质量要求与验收标准6.1质量要求6.2验收标准6.3验收程序第七条安全生产责任7.1安全生产责任主体7.2安全生产措施7.3事故处理第八条合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序第九条违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任9.3违约责任承担方式第十条争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序第十二条合同附件12.1附件一：工程地质勘察委托书12.2附件二：工程地质勘察方案12.3附件三：工程地质勘察费用清单第十三条合同未尽事宜13.1本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行13.2本合同未尽事宜，双方协商解决第十四条合同签署14.1双方代表签字14.2合同生效日期14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方地址：1.1.4分包方联系电话：1.1.5分包方开户银行及账号：1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方地址：1.2.4总包方联系电话：1.2.5总包方开户银行及账号：第二条工程概况2.1工程名称：2024土方工程2.2工程地点：[具体地点]2.3工程规模：[具体规模]2.4工程内容：包括但不限于地质勘察、土方挖掘、基础施工等。第三条地质勘察内容与要求3.1勘察范围：[具体勘察范围]3.2勘察深度：[具体勘察深度]3.3勘察方法：采用钻探、取样、分析等常规地质勘察方法。3.4勘察报告编制要求：按照国家相关标准和技术规范编制，报告需包含勘察成果、分析结论和建议等内容。第四条工程进度与工期4.1勘察开始时间：[具体开始时间]4.2勘察结束时间：[具体结束时间]4.3工程进度款支付节点：根据工程进度，每完成一定比例的勘察工作后支付相应款项。第五条工程费用及支付方式5.1工程费用构成：包括但不限于勘察费、材料费、人工费、设备租赁费等。5.2工程费用总额：[具体费用总额]5.3支付方式：银行转账，每月支付一次。5.4付款条件：按工程进度和质量验收合格后支付。第六条质量要求与验收标准6.1质量要求：严格按照国家相关标准和规范执行，确保勘察成果的准确性、可靠性。6.2验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。6.3验收程序：勘察完成后，由总包方组织验收，分包方配合。第七条安全生产责任7.1安全生产责任主体：分包方负责勘察过程中的安全生产，总包方负责施工现场的安全生产。7.2安全生产措施：制定安全生产措施，包括但不限于现场安全防护、应急预案等。7.3事故处理：发生安全事故时，双方应立即采取措施，及时上报，并按照国家相关法律法规进行处理。第八条合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1因国家政策、法规、标准变动导致合同内容需要变更；8.1.2因不可抗力导致合同无法履行；8.1.3双方协商一致，且不影响工程质量和安全。8.2合同解除条件8.2.1分包方严重违约，经催告后仍不履行；8.2.2总包方严重违约，经催告后仍不履行；8.2.3因不可抗力导致合同无法履行；8.2.4双方协商一致，且不影响工程质量和安全。8.3合同变更与解除程序8.3.1发生变更或解除合同的情形时，一方应及时通知另一方；8.3.2双方应在接到通知后15日内协商确定变更或解除的具体事宜；8.3.3协商不成时，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第九条违约责任9.1分包方违约责任9.1.1未按约定时间完成勘察工作，每延误一天，支付总工程费用千分之五的违约金；9.1.2勘察成果不符合质量要求，导致工程损失，分包方承担全部责任；9.1.3因分包方原因造成安全事故，分包方承担全部责任。9.2总包方违约责任9.2.1未按约定支付工程款项，每延误一天，支付违约金千分之五；9.2.2未按约定提供勘察所需的资料和条件，导致勘察工作延误，总包方承担相应责任；9.2.3因总包方原因造成安全事故，总包方承担全部责任。第十条争议解决方式10.1争议解决途径10.1.1双方协商解决；10.1.2向合同约定的仲裁机构申请仲裁；10.1.3向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为[具体仲裁机构名称]。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内协商解决；10.3.2协商不成时，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方代表签字并加盖公章；11.1.2合同约定的其他生效条件已全部满足。11.2合同终止条件11.2.1工程勘察工作完成；11.2.2合同约定的其他终止条件已全部满足。11.3合同终止程序11.3.1双方应共同确认合同终止条件；11.3.2合同终止后，双方应结清所有款项，并办理相关手续。第十二条合同附件12.1附件一：工程地质勘察委托书12.2附件二：工程地质勘察方案12.3附件三：工程地质勘察费用清单第十三条合同未尽事宜13.1本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行；13.2本合同未尽事宜，双方协商解决。第十四条合同签署14.1双方代表签字：14.2日期：14.3合同份数：一式两份，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务、咨询或中介等角色的个人或机构。15.1.2第三方不包括合同双方及其员工、家庭成员或关联企业。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入可能涉及地质勘察、工程设计、项目管理、法律咨询、财务审计等专业领域。第十六条第三方的选择与授权16.1第三方的选择16.1.1甲乙双方应共同协商选择第三方，确保第三方具备相应的资质和能力。16.1.2第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则。16.2第三方的授权16.2.1甲乙双方应向第三方授权，明确第三方的职责和权限。16.2.2第三方应签署授权书，确认其接受授权并承担相应责任。第十七条第三方的责任与权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照甲乙双方授权的范围和内容，履行其职责。17.1.2第三方对其提供的服务质量负责，若因第三方原因导致服务不合格，第三方应承担相应责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权获得甲乙双方支付的报酬。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系由甲乙双方与第三方签订的协议约定。18.1.2第三方不得直接与甲方发生合同关系，所有合同关系均通过甲乙双方进行。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系由甲乙双方与第三方签订的协议约定。18.2.2第三方不得直接与乙方发生合同关系，所有合同关系均通过甲乙双方进行。第十九条第三方的责任限额19.1第三方的责任限额19.1.1第三方的责任限额应根据第三方提供服务的性质、风险和合同金额等因素确定。19.1.2第三方的责任限