2024版房地产开发项目拆除与土地平整合同3篇_第1页
2024版房地产开发项目拆除与土地平整合同3篇_第2页
2024版房地产开发项目拆除与土地平整合同3篇_第3页
2024版房地产开发项目拆除与土地平整合同3篇_第4页
2024版房地产开发项目拆除与土地平整合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产开发项目拆除与土地平整合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4住所地2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.拆除范围及标准3.1拆除范围3.2拆除标准3.3拆除方式3.4拆除期限4.土地平整范围及标准4.1土地平整范围4.2土地平整标准4.3土地平整方式4.4土地平整期限5.工程进度及节点5.1工程进度安排5.2工程节点划分5.3工程进度款支付6.质量要求6.1拆除工程质量要求6.2土地平整工程质量要求6.3质量验收标准7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理及责任8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染处理9.合同价款及支付方式9.1合同价款9.2支付方式9.3支付时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除情形12.2合同终止情形12.3合同解除及终止程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止时间14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话];[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话];[乙方电子邮箱]1.4住所地甲方住所地:[甲方住所详细地址]乙方住所地:[乙方住所详细地址]第二条项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目占地面积、建筑面积等具体数据]2.4项目性质[项目性质描述,如住宅、商业、工业等]第三条拆除范围及标准3.1拆除范围[具体拆除建筑物的名称、位置、面积等]3.2拆除标准[拆除过程中的质量要求,如拆除材料、方法、安全标准等]3.3拆除方式[拆除施工的具体方法,如爆破拆除、机械拆除等]3.4拆除期限[拆除工程开始和结束的具体日期]第四条土地平整范围及标准4.1土地平整范围[具体平整土地的位置、面积等]4.2土地平整标准[平整土地的质量要求,如土方厚度、平整度等]4.3土地平整方式[平整土地的具体施工方法,如推土机平整、压路机压实等]4.4土地平整期限[平整工程开始和结束的具体日期]第五条工程进度及节点5.1工程进度安排[工程进度的时间表,包括各阶段的工作内容和预计完成时间]5.2工程节点划分[工程进度中的关键节点,如拆除工程完成、土地平整完成等]5.3工程进度款支付[根据工程进度支付进度款的计划和比例]第六条质量要求6.1拆除工程质量要求[拆除工程的质量标准,如拆除材料的合格证明、拆除后的现场清理等]6.2土地平整工程质量要求[土地平整工程的质量标准,如土地平整后的验收标准、平整后的使用效果等]6.3质量验收标准[质量验收的具体标准和流程]第七条安全生产7.1安全生产责任[甲方和乙方在安全生产方面的责任和义务]7.2安全生产措施[安全生产的具体措施,如安全培训、安全防护设施等]7.3事故处理及责任[发生安全事故时的处理流程和责任归属]第八条环境保护8.1环境保护责任[甲方和乙方在环境保护方面的责任,包括遵守相关法律法规,采取措施减少施工过程中的环境污染]8.2环境保护措施[具体的环保措施,如噪声控制、粉尘控制、废水处理等]8.3环境污染处理[如发生环境污染事件的处理程序和责任承担]第九条合同价款及支付方式9.1合同价款[合同总价款及分项工程单价]9.2支付方式[付款方式,如分期支付、按工程进度支付等]9.3支付时间[各期付款的具体时间节点]第十条违约责任10.1违约情形[列举可能导致违约的行为,如未按时付款、未按时完成工程等]10.2违约责任[违约行为对应的违约责任,包括赔偿金、罚款等]10.3违约赔偿[违约赔偿的具体计算方法和金额]第十一条争议解决11.1争议解决方式[争议解决的方式,如协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决机构[争议解决机构的名称和地址]11.3争议解决程序[争议解决的具体程序和流程]第十二条合同解除及终止12.1合同解除情形[合同可以解除的情形,如一方违约、不可抗力等]12.2合同终止情形[合同可以终止的情形,如合同履行完毕、双方协商一致等]12.3合同解除及终止程序[合同解除或终止的具体程序和通知要求]第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件[合同生效所需满足的条件,如双方签字盖章、合同备案等]13.2合同生效时间[合同生效的具体时间]13.3合同终止时间[合同终止的具体时间]第十四条其他约定14.1合同附件[合同附件的清单和内容,如图纸、技术规范等]14.2合同变更[合同变更的程序和条件,如变更通知、变更后的合同文本等]14.3合同解除[合同解除的程序和条件,如单方面解除、双方协商解除等]14.4合同终止[合同终止的程序和条件,如合同履行完毕、双方协商一致等]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的,根据合同约定提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的个人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、技术监督、质量检测、风险评估、法律顾问等。15.3第三方介入方式1.甲方或乙方单方面邀请;2.双方协商一致邀请;3.依法强制介入。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方自行承担,除非因甲乙双方违反合同约定导致第三方责任。16.2责任限额第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,具体包括:1.第三方因自身原因导致的直接经济损失;2.第三方因自身原因导致的间接经济损失;3.第三方因自身原因导致的人身伤害赔偿。16.3责任免除1.因不可抗力导致的损失;2.因甲方或乙方违反合同约定导致的损失;3.因第三方在履行职责过程中,甲乙双方未提供必要条件导致的损失。17.第三方介入后的额外条款17.1第三方资质要求第三方介入前,甲乙双方应要求第三方提供相应的资质证明,确保第三方具备履行合同职责的能力。17.2第三方工作职责1.独立、客观、公正地履行职责;2.遵守国家法律法规和行业规范;3.及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。17.3第三方费用第三方费用包括但不限于咨询费、检测费、评估费等,具体费用由合同双方在合同中约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分第三方的责任仅限于其在合同中约定的职责范围内,甲乙双方各自承担其在合同中的责任。18.2权利划分第三方的权利包括但不限于:1.获取履行职责所需的信息和资料;2.要求甲乙双方提供必要的协助;3.在履行职责过程中,对甲乙双方提出建议或意见。18.3沟通协调第三方应与甲乙双方保持密切沟通,确保合同履行的顺利进行。甲乙双方应积极配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。18.4保密义务第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目基本情况说明书要求:详细描述项目名称、地点、规模、性质等信息。说明:此说明书作为合同附件,用于明确项目的基本情况。2.拆除工程方案要求:包括拆除范围、标准、方式、期限等具体内容。说明:此方案作为合同附件,用于指导拆除工程的具体实施。3.土地平整工程方案要求:包括土地平整范围、标准、方式、期限等具体内容。说明:此方案作为合同附件,用于指导土地平整工程的具体实施。4.工程进度计划表要求:列出工程进度的时间表,包括各阶段的工作内容和预计完成时间。说明:此表格作为合同附件,用于监督和控制工程进度。5.质量验收标准要求:详细列出拆除工程和土地平整工程的质量验收标准。说明:此标准作为合同附件,用于确保工程质量。6.安全生产措施要求:包括安全生产责任、措施、事故处理及责任等。说明:此措施作为合同附件,用于保障施工过程中的安全生产。7.环境保护措施要求:包括环境保护责任、措施、环境污染处理等。说明:此措施作为合同附件,用于确保施工过程中的环境保护。8.合同价款明细表要求:详细列出合同价款及分项工程单价。说明:此表格作为合同附件,用于明确合同价款。9.付款进度计划表要求:列出各期付款的具体时间节点。说明:此表格作为合同附件,用于指导付款进度。10.第三方资质证明文件要求:提供第三方介入的资质证明文件。说明:此文件作为合同附件,用于确认第三方的资质和能力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程进度款责任认定:甲方应按照合同约定支付工程进度款,如未按时支付,应向乙方支付违约金,并承担相应的利息损失。2.违约行为:乙方未按时完成拆除工程责任认定:乙方应按照合同约定完成拆除工程,如未按时完成,应向甲方支付违约金,并承担相应的延期损失。3.违约行为:第三方未能提供合格的服务责任认定:第三方应按照合同约定提供合格的服务,如未能提供合格服务,应向甲乙双方承担相应的赔偿责任。4.违约行为:甲方或乙方违反安全生产规定责任认定:甲方或乙方违反安全生产规定,导致安全事故,应承担相应的法律责任和赔偿责任。5.违约行为:甲方或乙方违反环境保护规定责任认定:甲方或乙方违反环境保护规定,导致环境污染,应承担相应的法律责任和赔偿责任。示例说明:若甲方未按合同约定支付工程进度款,乙方有权暂停工程进度,并要求甲方支付违约金及利息损失。若乙方未按合同约定完成拆除工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担因工程延误造成的损失。全文完。2024版房地产开发项目拆除与土地平整合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2合同双方名称1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目位置2.2项目规模2.3项目拆除范围2.4土地平整要求3.拆除工程内容3.1拆除范围及标准3.2拆除时间节点3.3拆除质量要求3.4拆除安全措施4.土地平整工程内容4.1土地平整范围4.2土地平整标准4.3土地平整时间节点4.4土地平整质量要求4.5土地平整后的用途5.合同双方的权利和义务5.1开发商的权利和义务5.2施工单位的权利和义务5.3监理单位的权利和义务6.工程进度与付款方式6.1工程进度计划6.2付款方式及比例6.3付款时间节点6.4付款条件7.质量保证与验收7.1质量保证期7.2质量验收标准7.3质量验收程序7.4质量问题处理8.合同变更与解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1工程图纸12.2技术规范12.3相关法律法规13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2信息保密条款13.3合同份数及使用14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人签字盖章第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1项目名称:房地产开发项目1.2合同双方名称:1.2.1开发商:房地产开发有限公司1.2.2施工单位:建筑工程有限公司1.3合同双方法定代表人:1.3.1开发商:1.3.2施工单位:1.4合同双方联系方式:2.项目概述2.1项目位置:市区街道号2.2项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积80000平方米2.3项目拆除范围:包括老旧建筑、附属设施及地上附着物2.4土地平整要求:按照规划要求进行土地平整,确保场地平整度达到设计标准3.拆除工程内容3.1拆除范围及标准:拆除范围内的建筑物、构筑物及附属设施,拆除标准应符合国家及地方相关规范要求3.2拆除时间节点:自合同签订之日起60日内完成拆除工程3.3拆除质量要求:拆除工程应保证安全、环保、文明施工,确保拆除后的场地符合后续土地平整及建设要求3.4拆除安全措施:施工单位应制定详细的拆除安全措施,确保施工人员及周围环境安全4.土地平整工程内容4.1土地平整范围:拆除后的场地及规划要求的其他土地平整区域4.2土地平整标准:平整度达到设计要求,场地坡度符合规范,排水系统完善4.3土地平整时间节点:自拆除工程完成后30日内完成土地平整工程4.4土地平整质量要求:土地平整工程应保证质量,确保后续建设顺利进行4.5土地平整后的用途:用于房地产开发建设5.合同双方的权利和义务5.1开发商的权利和义务:5.1.1按时支付工程款5.1.2提供必要的施工条件5.1.3监督施工单位按合同要求施工5.2施工单位的权利和义务:5.2.1按时完成拆除及土地平整工程5.2.2保证工程质量5.2.3按合同要求进行文明施工5.3监理单位的权利和义务:5.3.1对工程进度、质量、安全进行监督5.3.2提供监理报告及建议5.3.3对施工单位进行现场巡查6.工程进度与付款方式6.1工程进度计划:根据合同要求,制定详细的工程进度计划,包括各个阶段的时间节点及完成情况6.2付款方式及比例:按工程进度及质量验收结果分期付款,具体比例及时间节点详见合同附件6.3付款时间节点:根据工程进度计划,每月底前支付上个月完成的工程款6.4付款条件:工程款支付需符合合同约定条件,如质量合格、进度符合要求等7.质量保证与验收7.1质量保证期:自工程验收合格之日起,质量保证期为2年7.2质量验收标准:按照国家及地方相关规范要求进行质量验收7.3质量验收程序:施工单位自检、监理单位抽检、开发商验收7.4质量问题处理:发现质量问题,由施工单位负责整改,直至达到验收标准8.合同变更与解除8.1合同变更程序:8.1.1合同任何一方提出变更要求,应以书面形式通知对方8.1.2双方协商一致后,签订书面变更协议,作为合同附件8.1.3变更协议应明确变更内容、变更后的权利义务及变更生效日期8.2合同解除条件:8.2.1双方协商一致,决定解除合同8.2.2一方严重违约,另一方有权解除合同8.2.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行8.3合同解除程序:8.3.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方8.3.2双方应在接到解除通知之日起15日内,就合同解除后的事宜进行协商8.3.3合同解除后,双方应按照约定履行各自义务,并处理善后事宜9.违约责任9.1违约情形:9.1.1施工单位未按合同约定时间完成工程9.1.2施工单位未按合同约定质量完成工程9.1.3开发商未按合同约定支付工程款9.1.4开发商未按合同约定提供施工条件9.2违约责任承担:9.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总额的10%9.2.3若违约行为导致合同无法履行,违约方应承担全部责任9.3违约赔偿计算方法:9.3.1违约赔偿金额根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失9.3.2若合同中未约定赔偿计算方法,则按国家相关法律法规执行10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方协商解决10.1.2仲裁10.1.3诉讼10.2争议解决机构:10.2.1若双方协商解决,则协商地点为市区10.2.2若选择仲裁,则仲裁机构为仲裁委员会10.2.3若选择诉讼,则诉讼地点为市区人民法院10.3争议解决程序:10.3.1双方应在争议发生后30日内,通过协商或选择仲裁/诉讼方式解决争议10.3.2争议解决过程中,双方应保持沟通,尽力达成一致意见11.合同生效与终止11.1合同生效条件:11.1.1双方签署合同并加盖公章11.1.2合同经双方法定代表人签字11.1.3合同内容符合法律法规11.2合同终止条件:11.2.1合同履行完毕11.2.2合同依法解除11.2.3双方协商一致终止合同11.3合同终止程序:11.3.1双方应以书面形式通知对方合同终止11.3.2合同终止后,双方应处理善后事宜,包括结算工程款、清理现场等12.合同附件12.1工程图纸12.2技术规范12.3相关法律法规13.其他约定事项13.1不可抗力条款:13.1.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等13.1.2发生不可抗力事件,双方应相互理解,协商解决13.2信息保密条款:13.2.1双方应对合同内容及相关信息保密13.2.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露13.3合同份数及使用:13.3.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.合同签署14.1合同签署日期:____年____月____日14.2合同签署地点:市区街道号14.3合同签署人签字盖章:14.3.1开发商代表:____________________14.3.2施工单位代表:____________________14.3.3监理单位代表:____________________第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的类型2.1监理方:负责对工程进度、质量、安全进行监督,确保工程符合合同要求。2.2设计方:负责提供工程设计方案,确保设计符合规划要求。2.3评估方:负责对拆除工程和土地平整工程进行评估,提供评估报告。2.4中介方:负责协调合同双方关系,提供合同履行过程中的中介服务。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经合同双方书面同意,并由第三方签署相关协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。3.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由合同双方在第三方介入协议中约定,最高不超过合同总额的5%。4.3若第三方责任限额不足以覆盖损失,合同双方可另行协商解决。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲方:5.1.1第三方应按照甲方要求,提供专业、高效的服务。5.1.2甲方有权对第三方的服务进行监督和评估。5.1.3第三方违反协议,甲方有权要求其承担违约责任。5.2第三方与乙方:5.2.1第三方应按照乙方要求,提供专业、高效的服务。5.2.2乙方有权对第三方的服务进行监督和评估。5.2.3第三方违反协议,乙方有权要求其承担违约责任。5.3第三方与监理方:5.3.1第三方应配合监理方的工作,接受监理方的监督和检查。5.3.2监理方有权对第三方的服务进行评估,并提出改进建议。5.4第三方与设计方:5.4.1第三方应按照设计方的要求,执行设计方案。5.4.2设计方有权对第三方的执行情况进行监督和评估。5.5第三方与评估方:5.5.1第三方应按照评估方的要求,提供真实、准确的评估报告。5.5.2评估方有权对第三方的评估工作进行监督和评估。5.6第三方与中介方:5.6.1第三方应按照中介方的要求,提供中介服务。5.6.2中介方有权对第三方的中介服务进行监督和评估。6.第三方介入的额外条款及说明6.1第三方介入后,合同双方应按照本合同和第三方介入协议的约定,履行各自的权利和义务。6.2第三方介入期间,若发生争议,合同双方应通过协商解决,协商不成的,可按本合同约定的争议解决方式处理。6.3第三方介入期间,合同双方应确保第三方的合法权益不受侵害。7.第三方介入的终止7.1第三方介入协议约定的服务期限届满或合同双方协商一致终止第三方介入的,第三方应按照协议约定办理相关手续。7.2第三方介入终止后,合同双方应按照本合同约定继续履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包含项目整体布局、建筑结构、设备安装等图纸,需符合国家及地方相关规范要求。说明:图纸应清晰、完整,并由设计方签字盖章。2.技术规范详细要求:列出工程所需的材料、设备、施工工艺等技术规范,需符合国家及地方相关标准。说明:技术规范应详细、具体,并由相关专家审核通过。3.相关法律法规详细要求:列出合同履行过程中适用的法律法规,包括但不限于建筑法、合同法等。说明:法律法规应最新、最全,并由法律顾问审核。4.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的类型、职责、权利和义务,以及合同双方与第三方之间的责任划分。说明:协议应详细、明确,并由合同双方和第三方签字盖章。5.工程进度计划详细要求:列出工程各个阶段的开始和结束时间,以及关键节点的控制措施。说明:进度计划应合理、可行,并由监理方审核。6.付款计划详细要求:列出工程各个阶段的付款时间节点、付款比例和付款条件。说明:付款计划应明确、具体,并由合同双方签字盖章。7.质量验收标准详细要求:列出工程各个阶段的质量验收标准,包括材料、施工工艺、设备等。说明:验收标准应严格、客观,并由监理方审核。8.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、机构、程序和费用承担。说明:协议应详细、明确,并由合同双方签字盖章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定时间完成工程1.2施工单位未按合同约定质量完成工程1.3开发商未按合同约定支付工程款1.4开发商未按合同约定提供施工条件1.5第三方未按协议约定履行职责1.6监理方未按合同约定进行监督和检查2.责任认定标准:2.1违约行为的认定:根据合同约定、法律法规和实际情况进行认定。2.2责任认定标准:根据违约行为的严重程度、影响范围和损失大小进行认定。3.违约责任示例说明:3.1施工单位未按合同约定时间完成工程,导致工期延误,应支付违约金,并赔偿因延误造成的损失。3.2施工单位未按合同约定质量完成工程,导致质量问题,应返工、修复,并承担由此产生的费用。3.3开发商未按合同约定支付工程款,应支付违约金,并承担由此产生的利息。3.4开发商未按合同约定提供施工条件,导致工程无法正常进行,应承担相应的责任。3.5第三方未按协议约定履行职责,导致合同无法履行,应承担违约责任。3.6监理方未按合同约定进行监督和检查,导致工程质量或安全问题,应承担相应的责任。全文完。2024版房地产开发项目拆除与土地平整合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人1.4双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目性质2.4项目规模2.5项目用途3.拆除范围及要求3.1拆除范围3.2拆除方式3.3拆除时间3.4拆除标准3.5拆除费用4.土地平整范围及要求4.1平整范围4.2平整方式4.3平整时间4.4平整标准4.5平整费用5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期5.3施工进度控制6.质量要求6.1拆除质量要求6.2土地平整质量要求6.3质量检验标准6.4质量责任7.安全生产要求7.1施工现场安全管理7.2安全生产责任7.3安全生产措施8.合同价格及支付方式8.1合同总价8.2价格组成8.3付款方式8.4付款时间9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约金计算11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效地点13.合同附件13.1附件一:项目设计图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:相关资质证书14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:拆除与土地平整工程公司1.2双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.3双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称新城住宅小区2.2项目地址省市区街道号2.3项目性质住宅开发项目2.4项目规模占地面积:10000平方米,总建筑面积:50000平方米2.5项目用途住宅3.拆除范围及要求3.1拆除范围项目范围内的老旧房屋、临时建筑及附属设施。3.2拆除方式采用机械拆除和人工拆除相结合的方式。3.3拆除时间自合同签订之日起30日内完成拆除工作。3.4拆除标准拆除后场地平整,无残留物,符合土地平整要求。3.5拆除费用拆除费用共计人民币万元,由甲方支付。4.土地平整范围及要求4.1平整范围项目拆除范围内的土地。4.2平整方式采用推土机、压路机等机械设备进行平整。4.3平整时间自拆除工作完成后10日内完成土地平整。4.4平整标准土地平整后,地面坡度不超过2%,符合后续施工要求。4.5平整费用土地平整费用共计人民币万元,由甲方支付。5.施工进度安排5.1施工阶段划分拆除阶段、土地平整阶段。5.2各阶段工期拆除阶段:30日土地平整阶段:10日5.3施工进度控制双方应按照合同约定的时间节点完成各项工作,确保工程进度。6.质量要求6.1拆除质量要求拆除工作应确保安全、高效、无残留物。6.2土地平整质量要求土地平整后,地面坡度、平整度应符合设计要求。6.3质量检验标准按照国家相关质量检验标准执行。6.4质量责任双方应共同负责工程质量,如出现质量问题,由责任方承担相应责任。8.合同价格及支付方式8.1合同总价本合同总价为人民币万元整,包括拆除费用、土地平整费用及其他相关费用。8.2价格组成8.2.1拆除费用:人民币万元8.2.2土地平整费用:人民币万元8.2.3其他费用:人民币万元8.3付款方式8.3.1预付款:合同签订后5个工作日内,乙方收到甲方支付的预付款人民币万元。8.3.2进度款:拆除工作完成后,甲方支付拆除费用的60%。8.3.3结算款:土地平整工作完成后,甲方支付土地平整费用的60%。8.3.4尾款:工程验收合格后,甲方支付剩余款项的20%。8.3.5保修金:合同签订后,甲方支付人民币万元作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。8.4付款时间8.4.1预付款:合同签订后5个工作日内8.4.2进度款:拆除工作每完成20%,甲方支付相应的进度款。8.4.3结算款:土地平整工作完成后10个工作日内8.4.4尾款:工程验收合格后30个工作日内8.4.5保修金:合同期满后30个工作日内9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁委员会9.3争议解决期限自争议发生之日起60日内解决。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定时间完成拆除或土地平整工作。10.1.2乙方施工质量不符合合同约定标准。10.1.3甲方未按合同约定时间支付款项。10.1.4双方其他违约行为。10.2违约责任10.2.1乙方未按合同约定时间完成工作,每延迟一日,应向甲方支付合同总价1%的违约金。10.2.2乙方施工质量不符合合同约定,乙方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用。10.2.3甲方未按合同约定时间支付款项,应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。11.1.3因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1双方协商一致解除合同的,应签订书面解除协议。11.2.2因违约解除合同的,违约方应书面通知对方,并书面确认解除合同。11.3合同解除后果11.3.1解除合同后,双方应按合同约定结算剩余款项。11.3.2双方应各自承担因解除合同而产生的损失。12.合同生效12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期本合同自2024年1月1日起生效。12.3合同生效地点本合同在甲方所在地生效。13.合同附件13.1附件一:项目设计图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:相关资质证书14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1中介方:为甲乙双方提供信息、协调、沟通等服务的中介机构或个人。15.1.2监理方:对施工过程进行监督、检查和验收的专业机构或个人。15.1.3评估方:对项目质量、进度、成本等进行评估的专业机构或个人。15.1.4保险方:为项目提供保险保障的保险公司。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。15.2.2第三方介入的协议应与本合同具有同等法律效力。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在执行职责过程中,如因自身原因导致合同目的未能实现或造成损失,其责任限额由双方在第三方介入协议中约定。15.3.2第三方责任限额应合理,不得低于其合同金额的%。15.4第三方责权利15.4.1责任:第三方应按照合同约定,履行其职责,对因其原因造成的损失承担相应责任。15.4.2权利:第三方有权获得其合同约定的报酬,并有权要求甲方或乙方支付其因履行职责而产生的合理费用。15.4.3利益:第三方有权在合同履行过程中,根据自身专业判断,提出合理化建议。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的关系:第三方应向甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论