2024年度水电设施更新改造劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电设施更新改造劳务分包合同本合同目录一览第一条合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效第二条合同主体2.1分包方2.2总包方第三条工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容3.4工程规模3.5工程期限第四条劳务分包内容4.1工程施工4.2材料供应4.3机械设备4.4技术支持第五条工程进度与质量5.1工程进度要求5.2质量标准5.3质量验收第六条报价与费用6.1工程报价6.2付款方式6.3费用结算第七条风险承担7.1分包方风险7.2总包方风险7.3不可抗力第八条违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3违约金计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一条合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更后的处理第十二条合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三条合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：其他相关文件第十四条合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同生效后的权利义务14.3合同生效后的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为自生效之日起至合同约定的工程完成之日止。第二条合同主体2.1分包方分包方名称：_______分包方法定代表人：_______分包方地址：_______2.2总包方总包方名称：_______总包方法定代表人：_______总包方地址：_______第三条工程概况3.1工程名称2024年度水电设施更新改造项目3.2工程地点_______3.3工程内容包括但不限于：_______3.4工程规模_______3.5工程期限自合同生效之日起_______天内完成。第四条劳务分包内容4.1工程施工分包方应按照总包方的要求，在规定的时间内完成工程图纸所示的施工任务。4.2材料供应分包方负责提供施工所需的材料，材料质量应符合国家标准和设计要求。4.3机械设备分包方应提供必要的施工机械设备，确保施工顺利进行。4.4技术支持分包方应提供必要的技术支持，确保工程质量符合要求。第五条工程进度与质量5.1工程进度要求分包方应按照工程进度计划，按时完成各阶段的施工任务。5.2质量标准工程质量应符合国家现行施工质量验收规范的要求。5.3质量验收工程完成后，双方应共同进行质量验收，如不合格，分包方应负责返工直至合格。第六条报价与费用6.1工程报价分包方应按照工程量清单及市场行情，合理报价。6.2付款方式付款方式为分阶段付款，具体付款节点及比例由双方协商确定。6.3费用结算费用结算以工程量清单为准，结算时间为每个付款节点后的十个工作日内。第七条风险承担7.1分包方风险分包方承担因自身原因造成的工程风险。7.2总包方风险总包方承担因设计变更、地质条件变化等不可抗力因素造成的工程风险。7.3不可抗力如遇不可抗力，双方应协商解决合同执行问题，如不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第八条违约责任8.1分包方违约责任若分包方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合合同要求，或违反合同其他约定，分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担修复费用等。8.2总包方违约责任若总包方未按时支付工程款，或未按时提供施工图纸和必要的支持，或违反合同其他约定，总包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约金计算违约金按合同总价款的_______%计算，但最高不超过_______万元。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁委员会应依据《中华人民共和国仲裁法》及有关规定进行仲裁。9.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。第十条合同解除10.1合同解除条件发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：（1）一方严重违约；（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序一方要求解除合同时，应提前_______日书面通知对方，合同自通知到达对方时解除。10.3合同解除后的处理合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定处理已发生的事项，包括但不限于结算工程款、移交工程、处理争议等。第十一条合同变更11.1合同变更条件在合同履行过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因，需要变更合同内容，双方应协商一致后签订书面变更协议。11.2合同变更程序（1）提出变更申请；（2）协商确定变更内容；（3）签订书面变更协议。11.3合同变更后的处理合同变更后，双方应按照变更后的合同约定履行各自的权利义务。第十二条合同终止12.1合同终止条件合同约定的工程完成，且双方无其他争议时，合同终止。12.2合同终止程序合同终止时，双方应进行工程验收，确认工程完成情况，并签订工程验收报告。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事项，包括但不限于结算工程款、办理移交手续等。第十三条合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：其他相关文件第十四条合同生效及其他14.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效后的权利义务合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利义务。14.3合同生效后的其他事项本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1定义本合同所指的“第三方”是指除分包方和总包方之外的，因合同履行需要介入合同关系中的其他个人或组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.2责任划分第三方在合同履行过程中的责任，应根据其提供的服务或承担的义务进行界定，并在合同中明确。第二条第三方介入条件2.1监理单位介入（1）合同中明确监理单位的角色和职责；（2）监理单位具备相应的资质和经验；（3）双方协商一致，签订监理合同。2.2设计单位介入（1）合同中明确设计单位的角色和职责；（2）设计单位具备相应的资质和经验；（3）双方协商一致，签订设计合同。2.3其他第三方介入其他第三方介入合同，参照监理单位和设计单位的介入条件执行。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中，第三方责任限额是指第三方因自身原因造成合同履行障碍或损失时，其应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额计算（1）按合同总价款的_______%确定；（2）最高不超过_______万元。3.3责任限额适用第三方责任限额适用于合同履行期间，第三方因自身原因导致的合同违约或损失。第四条第三方责权利4.1责任第三方应按照合同约定，履行其职责，对因自身原因导致的合同违约或损失承担赔偿责任。4.2权利第三方有权要求分包方和总包方按照合同约定提供必要的支持，包括但不限于施工图纸、材料、设备等。4.3利益第三方在合同履行过程中，享有合同约定的利益，包括但不限于报酬、费用等。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1分包方与第三方分包方与第三方之间，按照各自签订的合同约定履行权利义务，合同履行过程中产生的纠纷，由双方自行解决。5.2总包方与第三方总包方与第三方之间，按照各自签订的合同约定履行权利义务，合同履行过程中产生的纠纷，由双方自行解决。5.3第三方与分包方、总包方第三方与分包方、总包方之间，因合同履行产生的纠纷，应通过协商解决；协商不成的，提交合同约定的争议解决机构解决。第六条第三方介入后的合同履行6.1合同履行（1）各方应按照合同约定，履行各自的权利义务；（2）第三方应协助分包方和总包方完成合同约定的工程；（3）第三方在合同履行过程中，应接受分包方和总包方的监督和管理。6.2合同变更第三方介入后，如需对合同进行变更，应经各方协商一致，并签订书面变更协议。6.3合同终止第三方介入后，如合同终止，各方应按照合同约定，处理剩余事项，包括但不限于结算工程款、移交工程、处理争议等。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式第三方介入后，合同履行过程中产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交合同约定的争议解决机构解决。7.2争议解决机构争议解决机构为_______。7.3争议解决程序争议解决程序按照争议解决机构的仲裁规则执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸要求：提供完整、清晰的工程图纸，包括但不限于施工图、设计图、结构图等。说明：工程图纸是施工的重要依据，应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二：施工组织设计要求：详细说明施工组织结构、施工流程、施工进度计划、质量保证措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保施工组织合理、高效。3.附件三：合同专用条款要求：根据具体项目情况，明确双方在合同中的特殊约定。说明：专用条款是对通用条款的补充，应针对具体项目进行详细约定。4.附件四：劳务分包合同要求：明确分包方和总包方在劳务分包中的权利义务、工程量、付款方式等。说明：劳务分包合同是劳务分包关系的法律依据，应确保条款明确、具体。5.附件五：监理合同要求：明确监理单位的职责、权限、监理费用等。说明：监理合同是监理单位参与项目管理的法律依据，应确保监理工作规范、有效。6.附件六：设计合同要求：明确设计单位的职责、设计范围、设计费用等。说明：设计合同是设计单位参与项目设计的法律依据，应确保设计质量。7.附件七：材料供应合同要求：明确材料供应商的供货范围、质量标准、供货时间等。说明：材料供应合同是材料供应关系的法律依据，应确保材料质量符合要求。8.附件八：设备供应合同要求：明确设备供应商的供货范围、质量标准、供货时间等。说明：设备供应合同是设备供应关系的法律依据，应确保设备质量。9.附件九：检测报告要求：提供施工过程中进行的各项检测报告，包括材料、设备、工程质量等。说明：检测报告是工程质量的重要依据，应确保报告的真实性和有效性。10.附件十：工程验收报告要求：详细记录工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程完成的标志，应确保验收过程的规范和结果的真实性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）分包方未按合同约定完成工程；（2）分包方工程质量不符合合同要求；（3）分包方违反合同其他约定；（4）总包方未按时支付工程款；（5）总包方未按时提供施工图纸和必要支持；（6）第三方违反合同约定。2.责任认定标准：（1）分包方违约：按合同约定支付违约金，赔偿损失；（2）总包方违约：按合同约定支付违约金，赔偿损失；（3）第三方违约：按合同约定支付违约金，赔偿损失。3.违约示例说明：（1）分包方未按合同约定完成工程：如分包方未在合同约定的时间内完成工程，应支付违约金_______万元，并赔偿由此给总包方造成的损失。（2）总包方未按时支付工程款：如总包方未在合同约定的时间内支付工程款，应支付违约金_______万元，并赔偿由此给分包方造成的损失。（3）第三方违反合同约定：如第三方未按合同约定履行职责，应支付违约金_______万元，并赔偿由此给合同双方造成的损失。全文完。2024年度水电设施更新改造劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.发包方信息1.1.1.发包方名称1.1.2.发包方地址1.1.3.发包方法定代表人1.1.4.发包方联系电话1.2.承包方信息1.2.1.承包方名称1.2.2.承包方地址1.2.3.承包方法定代表人1.2.4.承包方联系电话2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目投资估算3.工程内容3.1.工程范围3.2.工程量清单3.3.工程质量标准4.工期4.1.工程开工日期4.2.工程竣工日期4.3.工期延误责任5.工程进度款支付5.1.付款方式5.2.付款比例5.3.付款节点5.4.付款条件6.材料供应6.1.材料供应方式6.2.材料采购责任6.3.材料验收标准7.机械设备7.1.机械设备供应方式7.2.机械设备租赁费用7.3.机械设备使用规范8.技术服务8.1.技术服务内容8.2.技术服务人员8.3.技术服务费用9.质量保证9.1.质量保证期限9.2.质量保证责任9.3.质量检查与验收10.安全生产10.1.安全生产责任10.2.安全生产措施10.3.安全事故处理11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决程序12.合同解除12.1.合同解除条件12.2.合同解除程序12.3.合同解除后的处理13.违约责任13.1.违约情形13.2.违约责任承担13.3.违约赔偿14.其他14.1.不可抗力14.2.合同生效与终止14.3.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.发包方信息1.1.1.发包方名称：水电设施管理有限公司1.1.2.发包方地址：省市区路号1.1.3.发包方法定代表人：1.1.4.发包方联系电话：027888888881.2.承包方信息1.2.1.承包方名称：水电工程有限责任公司1.2.2.承包方地址：省市区路号1.2.3.承包方法定代表人：1.2.4.承包方联系电话：027777777772.项目概况2.1.项目名称：2024年度水电设施更新改造工程2.2.项目地点：省市区水库2.3.项目规模：包括水电站、输电线路、配电设施等2.4.项目投资估算：人民币伍佰万元整3.工程内容3.1.工程范围：包括水电站设备更新、输电线路改造、配电设施升级等3.2.工程量清单：详见附件一3.3.工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求4.工期4.1.工程开工日期：2024年3月1日4.2.工程竣工日期：2024年10月31日4.3.工期延误责任：因承包方原因导致的工期延误，由承包方承担相应责任5.工程进度款支付5.1.付款方式：按工程进度分期支付5.2.付款比例：每完成工程总量的20%支付一次进度款5.3.付款节点：每月的25日支付上一个月完成的工程进度款5.4.付款条件：工程量清单、验收报告、发票等齐全且符合付款条件6.材料供应6.1.材料供应方式：由承包方负责材料采购6.2.材料采购责任：承包方负责材料的采购、运输、验收6.3.材料验收标准：符合国家相关标准和规范要求7.机械设备7.1.机械设备供应方式：由承包方负责机械设备租赁7.2.机械设备租赁费用：详见附件二7.3.机械设备使用规范：严格按照机械设备操作规程使用，确保安全生产8.技术服务8.1.技术服务内容：包括但不限于现场施工指导、技术问题解答、图纸审核等8.2.技术服务人员：由承包方派出具备相关资质的专业技术人员8.3.技术服务费用：包含在合同总价中，由发包方支付9.质量保证9.1.质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起五年9.2.质量保证责任：在质量保证期内，如因承包方施工原因导致的工程质量问题，由承包方负责修复或赔偿9.3.质量检查与验收：按照国家相关标准和规范进行，双方共同参与验收10.安全生产10.1.安全生产责任：承包方负责施工现场的安全生产管理10.2.安全生产措施：制定安全生产规章制度，定期进行安全检查，确保施工安全10.3.安全事故处理：按照国家相关法律法规和事故处理程序进行处理11.争议解决11.1.争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成时，提交合同约定的仲裁机构仲裁11.2.争议解决机构：省市仲裁委员会11.3.争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行12.合同解除12.1.合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行或合同双方协商一致解除12.2.合同解除程序：提前通知对方并书面确认，解除合同后的债权债务关系应予以清算12.3.合同解除后的处理：双方应按照合同约定处理剩余工程、材料、设备等事宜13.违约责任13.1.违约情形：包括未按合同约定履行义务、违反合同约定导致工程延误、工程质量不合格等13.2.违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等13.3.违约赔偿：赔偿金额根据违约情况、损失程度和双方协商确定14.其他14.1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等14.2.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止14.3.合同附件：包括工程量清单、机械设备租赁费用、安全生产规章制度等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方定义15.1.1.本合同中所述第三方，是指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、咨询公司、检测机构、保险机构等。15.1.2.第三方的介入应基于甲乙双方的共同同意，且不得违反本合同的约定。15.2.第三方责任限额15.2.1.第三方在本合同项下的责任限额，由甲乙双方在签订合同时明确约定，并在合同中单独列出。15.2.2.如第三方责任限额未在本合同中明确约定，则第三方对甲乙双方的责任以合同总价的一定比例（如5%）为限。15.3.第三方介入条件a)第三方具备相应的资质和能力；b)第三方的介入不损害甲乙双方的合法权益；c)第三方的介入有利于合同的履行和项目的顺利进行。15.4.第三方责任划分15.4.1.第三方在本合同项下的责任，应当明确界定，并与甲乙双方的责任相区分。15.4.2.第三方的责任包括但不限于：a)监理单位：负责对工程进度、质量、安全等进行监督管理；b)咨询公司：提供技术咨询服务，协助甲乙双方解决技术问题；c)检测机构：对工程材料、设备等进行检测，确保其符合国家标准；d)保险机构：提供工程保险，保障工程风险。15.5.第三方介入程序15.5.1.甲乙双方需共同协商确定第三方的介入事宜，并签订书面协议。a)第三方的名称、地址、法定代表人；b)第三方的职责和权限；c)第三方的责任和赔偿；d)第三方的介入期限；e)第三方的费用及支付方式。16.甲乙双方额外条款及说明16.1.甲方额外条款16.1.1.甲方应确保第三方介入不影响工程的正常进度和质量。16.1.2.甲方应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。16.1.3.甲方对第三方的工作成果负有最终验收责任。16.2.乙方额外条款16.2.1.乙方应确保第三方的工作符合合同约定和项目要求。16.2.2.乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。16.2.3.乙方对第三方的工作成果负有监督责任。17.第三方与其他各方的关系17.1.第三方与甲方的法律关系17.1.1.第三方与甲方之间的法律关系，由双方签订的第三方介入协议约定。17.1.2.第三方应按照协议约定，履行对甲方的义务，并承担相应的责任。17.2.第三方与乙方的法律关系17.2.1.第三方与乙方之间的法律关系，由双方签订的第三方介入协议约定。17.2.2.第三方应按照协议约定，履行对乙方的义务，并承担相应的责任。17.3.第三方与甲乙双方的法律关系17.3.1.第三方与甲乙双方的法律关系，由本合同和第三方介入协议共同约定。17.3.2.第三方应遵守本合同和第三方介入协议的约定，对甲乙双方承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明：工程量清单是计算工程款和验收工程量的依据。2.机械设备租赁费用详细要求：列出所有租赁机械设备的名称、型号、数量、租赁单价、租赁期限和总费用。说明：机械设备租赁费用是计算租赁费用的依据。3.安全生产规章制度详细要求：包括安全生产的组织机构、职责、操作规程、应急处理措施等。说明：安全生产规章制度是确保施工安全的重要文件。4.第三方介入协议详细要求：包括第三方的名称、职责、权限、责任和费用等。说明：第三方介入协议是明确第三方介入事宜的书面文件。5.质量检查与验收报告详细要求：记录工程质量检查和验收的结果，包括检查日期、检查人员、检查内容、验收结论等。说明：质量检查与验收报告是保证工程质量的重要文件。6.工程进度款支付申请详细要求：列出已完成工程项目的名称、数量、单价、总价和付款申请金额。说明：工程进度款支付申请是申请支付进度款的依据。7.违约责任证明详细要求：记录违约行为的详细情况，包括违约行为发生的时间、地点、原因等。说明：违约责任证明是确定违约责任和赔偿金额的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为a)未经甲方同意，乙方擅自变更工程内容或设计；b)乙方未按合同约定的时间完成工程；c)乙方提供的工程材料或设备不符合合同要求；d)乙方未按照安全生产规章制度进行施工；e)乙方未按照合同约定支付工程款。2.责任认定标准责任认定标准如下：a)乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应支付合同总价的0.5%作为违约金；b)乙方提供的工程材料或设备不符合合同要求，乙方应负责更换或赔偿；c)乙方未按照安全生产规章制度进行施工，导致安全事故，乙方应承担全部责任；d)乙方未按照合同约定支付工程款，每延迟一天，应支付应付款金额的0.1%作为滞纳金。3.违约责任示例示例1：乙方未按合同约定的时间完成工程，延误了10天，应支付合同总价的5%作为违约金。示例2：乙方提供的电缆不符合国家标准，甲方要求更换，乙方应承担更换费用及由此造成的工程延误损失。全文完。2024年度水电设施更新改造劳务分包合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同签订双方2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目进度3.1工程开工时间3.2工程竣工时间3.3工程分期及节点4.质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单计量单位6.合同价款6.1合同总价6.2合同付款方式6.3付款进度及节点7.保修期7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任8.风险责任8.1风险责任划分8.2风险应对措施8.3风险损失赔偿9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效地点13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸及技术资料13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1合同变更14.2合同终止14.3合同解除后的后续事宜第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024年度水电设施更新改造劳务分包合同1.2合同编号：2024LW0011.3合同签订日期：2024年1月15日1.4合同签订地点：市区1.5合同签订双方1.5.1分包方：水电设施更新改造有限公司1.5.2总包方：建设集团有限公司2.项目概况2.1项目名称：市区水电设施更新改造工程2.2项目地点：市区2.3项目规模：约10万平方米2.4项目内容：包括但不限于水电管道更换、配电箱改造、变压器升级等3.项目进度3.1工程开工时间：2024年2月1日3.2工程竣工时间：2024年8月31日3.3工程分期及节点3.3.1第一阶段：2024年2月1日至2024年3月31日，完成水电管道更换工作3.3.2第二阶段：2024年4月1日至2024年6月30日，完成配电箱改造工作3.3.3第三阶段：2024年7月1日至2024年8月31日，完成变压器升级工作4.质量要求4.1质量标准：按照国家相关水电设施施工标准执行4.2质量检验：由总包方负责组织定期质量检查，分包方需积极配合4.3质量保证：分包方保证工程质量，如因施工质量问题导致的事故，由分包方承担全部责任5.工程量清单5.1工程量清单编制依据：国家相关水电设施施工标准及工程实际情况5.2工程量清单内容：包括水电管道更换、配电箱改造、变压器升级等工程的工程量5.3工程量清单计量单位：米、台、套等6.合同价款6.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）6.2合同付款方式：分阶段支付，每完成一个阶段工程量，按合同价的30%支付6.3付款进度及节点6.3.1第一阶段：完成水电管道更换工作后支付合同价的30%6.3.2第二阶段：完成配电箱改造工作后支付合同价的30%6.3.3第三阶段：完成变压器升级工作后支付合同价的30%6.3.4结算：工程验收合格后，支付合同价的10%，剩余10%作为质保金，质保期满无质量问题后支付7.保修期7.1保修范围：本合同约定的水电设施更新改造工程内容7.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为一年7.3保修责任：在保修期内，如因分包方施工质量问题导致工程损坏，分包方需无偿进行修复8.风险责任8.1风险责任划分8.1.1自然灾害风险：因不可抗力因素（如地震、洪水等）导致工程损失，由双方按实际损失比例承担8.1.2技术风险：因新技术、新材料、新工艺的应用不当导致的工程问题，由分包方负责8.1.3管理风险：因合同管理不善导致的损失，由责任方承担8.2风险应对措施8.2.1针对自然灾害风险，双方应制定应急预案，确保工程安全8.2.2针对技术风险，分包方应进行充分的技术准备，确保工程质量8.2.3针对管理风险，双方应加强合同管理，确保合同执行8.3风险损失赔偿8.3.1风险损失赔偿金额按实际损失计算，双方应在7日内协商确定赔偿金额8.3.2如协商不成，可提交合同约定的争议解决机构仲裁9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定时间完成工程9.1.2分包方施工质量不符合合同约定9.1.3分包方未按规定支付工程款9.2违约责任9.2.1分包方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应向总包方支付合同价0.5%的违约金9.2.2分包方施工质量不符合合同约定，应无条件返工，并承担由此产生的全部费用9.2.3分包方未按规定支付工程款，应向总包方支付合同价0.5%的违约金9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可提交合同约定的争议解决机构仲裁10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1分包方严重违约10.1.2总包方严重违约10.1.3因不可抗力导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1双方协商一致解除合同10.2.2一方违约，另一方提出解除合同10.2.3因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同10.3合同解除后的处理10.3.1分包方应立即停止施工，并保护好施工现场10.3.2双方应尽快完成合同解除后的结算工作11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方友好协商11.1.2提交合同约定的争议解决机构仲裁11.2争议解决机构11.2.1市仲裁委员会11.3争议解决期限11.3.1争议发生后，双方应在30日内协商解决11.3.2如协商不成，应在争议发生后60日内提交仲裁机构仲裁12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经双方代表签字后生效12.2合同生效时间12.2.1合同签订之日12.3合同生效地点12.3.1合同签订地点13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸及技术资料13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1合同变更14.1.1合同变更需经双方书面同意14.1.2合同变更应明确变更内容、变更原因及变更后的合同条款14.2合同终止14.2.1合同终止条件：合同履行完毕或合同解除14.3合同解除后的后续事宜第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入目的15.2.1确保合同履行的质量和进度15.2.2提高合同履行的效率和安全性15.2.3协助解决合同履行中的争议和问题15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同选择合适的第三方，并签订相关合作协议。15.3.2第三方介入后，应向甲乙双方提交工作计划和报告，并接受双方监督。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合作协议及合同约定，履行其职责和义务。15.4.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成合同履行的损失，应承担相应的责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额应根据其合作协议及合同约定确定。15.5.2第三方责任限额包括但不限于：15.5.2.1第三方在履行职责过程中产生的直接经济损失15.5.2.2第三方在履行职责过程中导致的第三方损失15.5.2.3第三方在履行职责过程中违反法律法规造成的损失16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方负责监督第三方的工作，确保其符合合同约定。16.1.2甲方应按照合同约定向第三方支付服务费用。16.1.3甲方对第三方的行为承担责任。16.2乙方责任16.2.1乙方负责向第三方提供必要的资料和条件，协助其履行职责。16.2.2乙方应按照合同约定向第三方支付服务费用。16.2.3乙方对第三方的行为承担责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方与甲方的关系是基于合作协议，甲方作为委托方，有权对第三方的工作进行监督和指导。17.1.2第三方应向甲方报告工作进展和问题，甲方应给予必要的支持和协助。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方与乙方的关系是基于合同，乙方作为承包方，有权要求第三方提供专业服务。17.2.2第三方应按照合同约定，为乙