2024版智慧建筑单位施工合同5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版智慧建筑单位施工合同1本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立的法律依据1.2合同适用范围2.合同主体及资质2.1建设单位信息2.2施工单位信息2.3设计单位信息2.4监理单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程建设周期4.工程设计4.1设计依据4.2设计标准4.3设计文件交付及审核5.施工组织设计5.1施工组织机构5.2施工进度计划5.3施工质量保证措施5.4施工安全保证措施5.5施工环境保护措施6.工程施工6.1施工准备工作6.2施工进度控制6.3施工质量控制6.4施工安全控制6.5施工环境保护控制7.材料与设备7.1材料采购与验收7.2设备采购与验收7.3材料与设备的质量保证8.合同价款及支付8.1合同价款组成8.2合同价款调整8.3支付方式及时间9.工程验收9.1验收程序9.2验收标准9.3验收不合格的处理10.保修与维护10.1保修范围及期限10.2保修责任10.3维护责任11.违约责任11.1违约情形及责任11.2违约金及赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同生效及附件14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。1.2合同适用范围本合同适用于2024版智慧建筑单位施工项目，包括但不限于工程的设计、施工、验收、保修等全过程。2.合同主体及资质2.1建设单位信息名称：建设单位地址：省市区路号法定代表人：联系电话：2.2施工单位信息名称：施工单位地址：省市区路号法定代表人：联系电话：资质等级：级2.3设计单位信息名称：设计单位地址：省市区路号法定代表人：联系电话：资质等级：级2.4监理单位信息名称：监理单位地址：省市区路号法定代表人：联系电话：资质等级：级3.工程概况3.1工程名称智慧建筑单位施工项目3.2工程地点省市区路号3.3工程规模占地面积：平方米建筑面积：平方米层数：层3.4工程类型住宅、商业、办公综合楼3.5工程建设周期自合同生效之日起，共计个月。4.工程设计4.1设计依据本工程设计依据国家及地方相关法律法规、规范、标准、图集等。4.2设计标准本工程设计符合国家及地方现行设计规范、标准。4.3设计文件交付及审核设计单位应在合同约定的期限内完成设计，并提交给建设单位审核。审核通过后，设计文件生效。5.施工组织设计5.1施工组织机构施工单位应设立项目经理部，负责项目的施工管理工作。5.2施工进度计划施工单位应根据工程特点和施工条件，编制合理的施工进度计划，并报送监理单位审核。5.3施工质量保证措施施工单位应建立健全质量保证体系，确保工程质量。5.4施工安全保证措施施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。5.5施工环境保护措施施工单位应遵守国家及地方环境保护法规，采取有效措施，保护施工现场及周围环境。6.材料与设备6.1材料采购与验收施工单位应按照设计要求，采购符合质量标准的材料。材料到货后，应由监理单位进行验收。6.2设备采购与验收施工单位应按照设计要求，采购符合质量标准的设备。设备到货后，应由监理单位进行验收。6.3材料与设备的质量保证施工单位应保证所采购材料与设备的质量，符合国家及地方相关标准。8.合同价款及支付8.1合同价款组成1.设计费2.施工费3.材料费4.设备费5.人工费6.管理费7.利润8.风险费用8.2合同价款调整1.国家政策调整引起的费用变化2.因设计变更引起的工程量增减3.因不可抗力因素造成的工程延误4.因市场波动引起的材料、设备价格变动8.3支付方式及时间1.预付款：合同签订后日内支付合同价款的%2.进度款：按月支付，每次支付上个月已完成工程量的%3.结算款：工程验收合格后日内支付合同价款的%4.保修金：工程保修期满后日内无质量问题退还9.工程验收9.1验收程序1.隐蔽工程验收2.中间验收3.竣工验收9.2验收标准验收标准应符合国家及地方相关规范、标准及设计要求。9.3验收不合格的处理验收不合格的工程，施工单位应在监理单位提出整改要求后日内进行整改，并重新验收。10.保修与维护10.1保修范围及期限1.结构工程保修期限为年2.电气、给排水、通风、空调等系统保修期限为年3.门窗、玻璃、地板等装修工程保修期限为年10.2保修责任施工单位在保修期内对工程承担保修责任，因施工单位原因造成的质量问题，由施工单位负责修复。10.3维护责任工程保修期满后，施工单位应提供必要的维护服务，并按照合同约定承担相应的责任。11.违约责任11.1违约情形及责任1.施工单位未按合同约定完成工程2.建设单位未按合同约定支付款项3.违反合同约定的其他行为1.支付违约金2.修复或更换不合格工程3.恢复因违约造成的损失11.2违约金及赔偿违约金按合同价款的%计算，赔偿金额根据实际情况确定。12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会或人民法院。13.合同解除与终止13.1合同解除条件1.合同当事人协商一致2.因不可抗力导致合同无法履行3.违约行为导致合同无法履行13.2合同终止条件1.工程验收合格，合同目的实现2.合同约定的其他终止条件14.合同生效及附件14.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同附件1.设计文件2.施工图纸3.施工组织设计4.材料与设备清单5.支付计划表6.争议解决协议7.其他双方约定的文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的定义在本合同中，第三方指非甲乙双方的独立法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、造价咨询机构、审计机构、检验检测机构、仲裁机构等。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行，提高工程质量，确保工程进度，维护合同各方的合法权益。2.第三方介入的形式2.1设计单位介入设计单位负责工程的设计工作，确保设计质量满足合同要求。2.2监理单位介入监理单位负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。2.3造价咨询机构介入造价咨询机构负责对工程合同价款进行审核，确保合同价款合理。2.4审计机构介入审计机构负责对工程项目的财务收支进行审计，确保财务透明。2.5检验检测机构介入检验检测机构负责对工程材料、设备、工程实体等进行检验检测，确保其质量。2.6仲裁机构介入仲裁机构负责处理合同纠纷，确保争议得到公正解决。3.第三方责任限额3.1责任限额定义责任限额指第三方因履行职责而产生的赔偿责任的上限。3.2责任限额的确定1.第三方介入的深度和广度2.第三方在合同履行中的职责和权限3.合同各方的协商结果3.3责任限额的调整责任限额在合同履行过程中如需调整，应经合同各方协商一致，并书面确认。4.甲乙方与第三方的权利义务关系4.1甲乙方的权利1.要求第三方按照合同约定履行职责2.对第三方的工作成果进行监督和评价3.在第三方违约时，要求第三方承担相应的违约责任4.2甲乙方的义务1.向第三方提供必要的资料和信息2.对第三方的工作成果进行验收3.依法支付第三方服务费用4.3第三方的权利1.要求甲乙方提供必要的资料和信息2.在履行职责过程中，享有必要的独立性和自主权3.在合同履行过程中，对甲乙方提出合理化建议4.4第三方的义务1.按照合同约定履行职责2.保证工作成果的质量和进度3.遵守国家法律法规和行业规范5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的责任划分应按照合同约定，明确各自的权利义务。5.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的责任划分应按照合同约定，明确各自的权利义务。5.3第三方与其他各方的划分第三方与其他各方（如设计单位、监理单位等）之间的责任划分应按照各自职责范围和合同约定，明确各自的权利义务。6.第三方介入的合同条款6.1第三方介入的合同条款应在合同中明确约定，包括：1.第三方的名称、地址、法定代表人等信息2.第三方介入的目的、范围和期限3.第三方的工作内容和成果要求4.第三方的责任限额5.第三方的权利义务6.第三方的服务费用及支付方式6.2第三方介入的合同条款变更第三方介入的合同条款如有变更，应经合同各方协商一致，并书面确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包括但不限于总体设计、施工图、设备选型表、材料清单等，必须符合国家及地方现行规范、标准。2.施工图纸详细要求：包括但不限于基础、主体、装饰装修等各阶段的施工图纸，必须清晰、准确、完整。3.施工组织设计详细要求：包括但不限于施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等。4.材料与设备清单详细要求：包括但不限于材料、设备的名称、规格、型号、数量、供应商、价格等。5.支付计划表详细要求：包括但不限于各阶段的付款时间、金额、支付方式等。6.争议解决协议详细要求：包括但不限于争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。7.保修与维护协议详细要求：包括但不限于保修范围、保修期限、保修责任、维护责任等。8.施工单位资质证书详细要求：施工单位须提供有效的资质证书，证明其具备相应的施工能力。9.设计单位资质证书详细要求：设计单位须提供有效的资质证书，证明其具备相应的设计能力。10.监理单位资质证书详细要求：监理单位须提供有效的资质证书，证明其具备相应的监理能力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1施工单位未按合同约定完成工程责任认定：施工单位未按合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、修复或更换不合格工程、赔偿损失等。示例说明：施工单位未按合同约定的时间完成主体结构施工，导致工程延期，应支付违约金。1.2建设单位未按合同约定支付款项责任认定：建设单位未按合同约定支付款项，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：建设单位未按合同约定的时间支付进度款，导致施工单位停工，应支付违约金并赔偿施工单位损失。1.3第三方未按合同约定履行职责责任认定：第三方未按合同约定履行职责，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：监理单位未按合同约定对工程质量进行监督检查，导致工程质量不合格，应支付违约金。2.违约责任认定标准2.1违约金的计算违约金按合同价款的%计算，具体比例由合同约定。2.2赔偿损失的认定赔偿损失根据实际情况确定，包括但不限于直接损失、间接损失等。2.3违约行为的认定违约行为的认定应根据合同约定和实际情况进行。全文完。2024版智慧建筑单位施工合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1合同甲方2.2合同乙方2.3甲方代表2.4乙方代表3.合同标的3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.合同工期4.1工期计算4.2工期延误4.3逾期竣工5.合同价款5.1工程量清单5.2合同价款确定5.3付款方式5.4付款期限6.技术要求与标准6.1技术要求6.2施工规范6.3质量标准7.施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工进度计划7.3施工安全管理7.4施工协调与配合8.材料设备供应8.1材料设备采购8.2材料设备验收8.3材料设备保管8.4材料设备使用9.施工变更与索赔9.1施工变更9.2索赔处理10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约责任概述12.2违约责任的承担12.3违约责任的赔偿13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效与终止的程序14.其他14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同解释与争议解决14.4合同修订与补充第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“智慧建筑”指采用现代信息技术、物联网、大数据等手段，实现对建筑物的智能化管理和控制，提高建筑物的使用效率、节能环保和居住舒适度。1.1.2“合同双方”指甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。1.1.3“合同标的”指乙方按照甲方要求，在约定地点和期限内，完成智慧建筑的建设和安装工程。1.2解释1.2.1本合同中对相关术语的解释，以国家现行法律法规、行业标准和合同条款为准。1.2.2本合同中对未定义的术语，应按照常识和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1合同甲方甲方名称：智慧建筑有限公司甲方地址：省市区路号2.2合同乙方乙方名称：建筑工程有限公司乙方地址：省市区路号2.3甲方代表甲方代表姓名：职务：项目经理联系电话：1382.4乙方代表乙方代表姓名：职务：项目经理联系电话：13956783.合同标的3.1项目名称项目名称：智慧建筑项目3.2项目地点项目地点：省市区路号3.3项目规模总建筑面积：5000平方米3.4项目内容项目内容包括但不限于：建筑主体结构施工、智慧系统集成、智能化设备安装等。4.合同工期4.1工期计算合同工期为180天，自合同签订之日起计算。4.2工期延误因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向甲方支付相当于合同总价1%的违约金。4.3逾期竣工若乙方未能按期竣工，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。5.合同价款5.1工程量清单合同价款以工程量清单为准，总价为人民币500万元整。5.2合同价款确定合同价款按照国家现行建筑工程造价规范和标准进行确定。5.3付款方式付款方式为分阶段支付，具体支付比例和节点如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价10%；进度款：按月支付，每月支付已完成工程量清单的30%；验收合格后支付：支付剩余工程量清单的50%；工程竣工结算后支付：支付剩余工程量清单的40%；5.4付款期限各阶段付款应在约定的付款期限内向乙方支付。6.技术要求与标准6.1技术要求本合同项目的技术要求应符合国家现行建筑工程质量标准、智能化建筑相关标准和设计文件的要求。6.2施工规范乙方施工过程中应遵守国家现行建筑工程施工规范和操作规程。6.3质量标准工程质量应符合国家现行建筑工程质量验收标准，确保工程安全、可靠、实用。8.材料设备供应8.1材料设备采购乙方负责全部材料设备的采购，包括但不限于建筑材料、智能化设备和配件等。8.2材料设备验收所有材料设备在进场前必须经过甲方代表的验收，合格后方可投入使用。8.3材料设备保管乙方应妥善保管所有材料设备，确保其安全无损。8.4材料设备使用乙方在使用材料设备时应遵循相关技术规范和安全操作规程。9.施工变更与索赔9.1施工变更如因设计变更、地质条件变化等原因需要调整施工方案，乙方应提前向甲方提出变更申请，经甲方同意后方可实施。9.2索赔处理因不可抗力或甲方原因导致乙方损失，乙方有权提出索赔，甲方应在收到索赔申请后30日内予以处理。10.合同解除与终止10.1合同解除条件甲方违约，乙方书面通知甲方解除合同；乙方违约，甲方书面通知乙方解除合同；因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。10.3合同解除与终止的程序合同解除或终止，双方应书面通知对方，并办理合同解除或终止手续。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。11.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。12.违约责任12.1违约责任概述双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。12.2违约责任的承担违约方应根据违约情况承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约责任的赔偿违约赔偿金额应根据实际损失和违约金的约定确定。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。13.3合同生效与终止的程序合同生效或终止，双方应书面通知对方，并办理相关手续。14.其他14.1通知与送达本合同中提到的通知，应采用书面形式，通过双方约定的通讯方式送达。14.2合同附件本合同附件包括但不限于：工程量清单、设计文件、技术规范等。14.3合同解释与争议解决本合同未尽事宜，按国家现行法律法规、行业标准和双方协商解决。如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指本合同中非甲乙双方的第三方机构、个人或企业，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问等。15.1.2第三方介入是指因合同履行需要，由第三方提供专业服务或协助。15.2第三方介入情形15.2.1合同履行过程中，因技术难题、管理需要或法律规定，甲乙双方可共同决定引入第三方介入。15.2.2第三方介入应在合同履行前经甲乙双方书面同意。15.3第三方职责与权限15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求，独立、公正地履行职责，提供专业服务。15.3.2第三方有权根据合同约定，对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。15.3.3第三方无权变更合同条款，但可就合同执行中的问题提出建议。15.4第三方费用15.4.1第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。15.4.2第三方费用由甲方承担，除非合同另有约定。15.5第三方责任限额15.5.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成的损失，其责任限额不得超过合同价款的10%。15.5.2第三方责任限额在合同中明确约定，并在第三方介入前由甲乙双方确认。15.6第三方介入程序15.6.1甲乙双方应共同选定第三方，并签订第三方服务协议。15.6.2第三方服务协议应包括服务内容、费用、期限、责任等条款。15.6.3第三方服务协议作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的服务不违反法律法规和行业规范。16.1.2甲方应配合第三方履行职责，并提供必要的协助和便利。16.1.3甲方应承担因第三方介入产生的所有费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应确保第三方提供的材料和设备符合合同要求。16.2.2乙方应接受第三方对施工过程的监督和检查。16.2.3乙方应承担因第三方介入导致的工作延误或成本增加。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系基于第三方服务协议，甲方对第三方的服务质量和结果负责。17.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系基于本合同和第三方服务协议，乙方对第三方的工作提供必要的配合和协助。17.3第三方与工程相关人员第三方与工程相关人员之间的关系由第三方服务协议和工程现场管理规则共同约定。17.4第三方与合同履行第三方的介入不应影响合同的履行，甲乙双方应确保合同条款的执行不受第三方行为的影响。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包含所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明：工程量清单是合同价款确定的重要依据，应详细、准确。2.设计文件详细要求：包含建筑设计图纸、结构设计图纸、设备设计图纸等。说明：设计文件是指导施工的重要依据，应符合国家相关标准和规范。3.施工规范详细要求：包含施工过程中的各项操作规程、安全规范等。说明：施工规范是保证工程质量的重要保证，乙方应严格遵守。4.质量标准详细要求：包含工程质量的各项指标和验收标准。说明：质量标准是衡量工程质量的依据，乙方应确保工程质量符合标准。5.第三方服务协议详细要求：包含第三方服务的具体内容、费用、期限、责任等条款。说明：第三方服务协议是第三方介入合同的补充，应明确各方的权利和义务。6.材料设备清单详细要求：包含所有材料设备的名称、规格、数量、品牌、产地等信息。说明：材料设备清单是材料设备采购和验收的依据，应详细、准确。7.工程进度计划详细要求：包含工程各阶段的起止时间、主要工作内容等信息。说明：工程进度计划是工程进度管理的依据，应确保工程按期完成。8.付款凭证详细要求：包含付款金额、付款时间、收款人等信息。说明：付款凭证是双方确认付款的依据，应真实、有效。9.争议解决文件详细要求：包含争议解决的方式、机构、费用等信息。说明：争议解决文件是解决合同履行中争议的依据，应明确、具体。10.合同终止文件详细要求：包含合同终止的原因、时间、程序等信息。说明：合同终止文件是合同终止的书面证明，应完整、规范。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约：未按时支付工程款；未按合同约定提供设计文件或材料设备；未按合同约定提供施工场地；因甲方原因导致工程延期。乙方违约：未按合同约定完成工程；工程质量不符合标准；工程进度不符合计划；未按合同约定提供售后服务。2.责任认定标准甲方违约责任：未按时支付工程款，每逾期一日，应支付相当于逾期款项千分之二的违约金；未按合同约定提供设计文件或材料设备，导致工程延期，每延期一日，应支付相当于合同总价千分之二的违约金；未按合同约定提供施工场地，导致工程延期，每延期一日，应支付相当于合同总价千分之二的违约金；因甲方原因导致工程延期，每延期一日，应支付相当于合同总价千分之二的违约金。乙方违约责任：未按合同约定完成工程，每延期一日，应支付相当于合同总价千分之二的违约金；工程质量不符合标准，乙方应无偿进行返工或修复，并赔偿因此造成的损失；工程进度不符合计划，每延期一日，应支付相当于合同总价千分之二的违约金；未按合同约定提供售后服务，每延期一日，应支付相当于合同总价千分之二的违约金。示例说明：若甲方未按时支付乙方工程款，逾期5天，甲方应支付违约金=（合同总价×5天×千分之二）=人民币500元。若乙方完成的工程不符合质量标准，乙方应无偿进行返工，并赔偿因此造成的甲方损失，如损失为人民币1000元，乙方应赔偿甲方1000元。全文完。2024版智慧建筑单位施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系电话1.5合同双方电子邮箱2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程工期3.工程造价及付款方式3.1工程造价组成3.2工程付款方式3.3预付款比例及支付时间3.4进度款支付比例及支付时间3.5结算款支付比例及支付时间3.6逾期付款违约金4.工程施工要求4.1施工质量标准4.2施工进度要求4.3施工安全措施4.4施工环境保护要求4.5施工现场管理要求5.工程变更及索赔5.1工程变更程序5.2工程变更责任5.3索赔程序5.4索赔责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同解除及终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3合同解除及终止后的处理8.违约责任8.1违约责任种类8.2违约责任承担方式8.3违约责任计算方法9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同附件10.1工程量清单10.2施工图纸10.3技术规范10.4其他附件11.合同签署及生效日期12.合同份数13.合同附件份数14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：智慧建筑有限公司乙方：施工单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方注册地址甲方注册地址：省市区街道号乙方注册地址：省市区街道号1.4合同双方联系电话甲方联系电话：05678乙方联系电话：0876543211.5合同双方电子邮箱2.工程概况2.1工程名称智慧建筑项目2.2工程地点省市区街道2.3工程规模占地面积：10000平方米建筑面积：8000平方米2.4工程类别智慧办公楼2.5工程工期自合同生效之日起，工期为12个月。3.工程造价及付款方式3.1工程造价组成工程造价包括但不限于：土建工程、安装工程、室外工程等。3.2工程付款方式工程款分期支付，具体支付比例及时间如下：（1）预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同价的10%；（2）进度款：工程形象进度达到设计要求后，支付合同价的30%；（3）结算款：工程竣工验收合格后，支付合同价的50%；（4）质保金：合同价的5%，在工程保修期满后无质量问题退还。3.3预付款比例及支付时间预付款比例为合同价的10%，支付时间为合同签订后5个工作日内。3.4进度款支付比例及支付时间进度款支付比例为合同价的30%，支付时间为工程形象进度达到设计要求后。3.5结算款支付比例及支付时间结算款支付比例为合同价的50%，支付时间为工程竣工验收合格后。3.6逾期付款违约金逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的1‰支付违约金。4.工程施工要求4.1施工质量标准施工质量应符合国家现行有关建筑工程质量标准及设计文件要求。4.2施工进度要求施工进度应按照合同约定的工期进行，如有延误，每延误一日，按合同价的0.1%支付违约金。4.3施工安全措施施工过程中，乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。4.4施工环境保护要求施工过程中，乙方应采取措施保护环境，减少施工对环境的影响。4.5施工现场管理要求施工现场应保持整洁、有序，不得擅自改变现场布局，确保施工顺利进行。5.工程变更及索赔5.1工程变更程序工程变更需经甲方、乙方双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2工程变更责任因工程变更导致工期延误、工程量增加或减少的，双方应协商解决，并相应调整合同内容。5.3索赔程序发生索赔事件时，乙方应在事件发生后7日内向甲方提出索赔申请，并提供相关证据。5.4索赔责任经双方确认的索赔，甲方应在收到索赔申请后15日内支付索赔款。6.争议解决6.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。6.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。6.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。7.合同解除及终止7.1合同解除条件（1）一方违约，另一方给予合理期限后仍不履行的；（2）因不可抗力导致合同无法履行的；（3）双方协商一致解除合同的。7.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格；（2）合同解除；（3）其他法定或约定终止合同的情形。7.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定办理结算、交付、移交等手续，并按照法律规定承担相应的责任。8.违约责任8.1违约责任种类（1）工期延误违约金；（2）工程质量不合格违约金；（3）逾期付款违约金；（4）工程变更未按约定执行违约金；（5）其他违约责任。8.2违约责任承担方式（1）支付违约金；（2）赔偿对方因此遭受的损失；（3）采取补救措施；（4）双方约定的其他方式。8.3违约责任计算方法违约金的计算方法如下：（1）工期延误违约金：按延误天数乘以每日违约金金额计算；（2）工程质量不合格违约金：按不合格部分工程价值的一定比例计算；（3）逾期付款违约金：按逾期付款金额乘以逾期付款利率计算；（4）工程变更未按约定执行违约金：按变更部分工程价值的一定比例计算；（5）其他违约责任：按照双方约定或法律规定计算。9.合同生效及终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格；（2）合同解除；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）合同约定的其他终止条件。10.合同附件10.1工程量清单10.2施工图纸10.3技术规范10.4其他附件11.合同签署及生效日期本合同一式八份，甲乙双方各执四份，自双方签字盖章之日起生效。12.合同份数本合同一式八份，甲乙双方各执四份。13.合同附件份数合同附件与合同份数相同。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。14.2本合同如有未尽事宜或与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。14.3本合同自签订之日起具有法律效力，双方应严格遵守。14.4本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.5本合同自双方签字盖章之日起，任何一方不得擅自变更或解除。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指非甲乙双方当事人，因合同执行需要而介入合同关系中的个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入必须符合法律法规的规定。15.2.2第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.3第三方介入的目的应为协助合同执行，提高工程质量，保障施工安全，维护合同双方的合法权益。15.3第三方责权利15.3.1第三方的责任（1）第三方应遵守国家法律法规及本合同的相关规定；（2）第三方应按照合同约定履行职责，保证提供的服务符合相关标准和要求；（3）第三方应承担因自身原因造成的损失或损害。15.3.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便其履行职责；（2）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出建议或意见；（3）第三方有权要求甲乙双方对其提供的服务进行评价。15.3.3第三方的义务（1）第三方应保证其提供的服务不损害甲乙双方的合法权益；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密；（3）第三方应按照合同约定的时间、地点和质量要求提供服务。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间是服务与被服务的关系，甲方有权对第三方提供的服务进行监督和评价。15.4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间是协作与被协作的关系，乙方应配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。15.4.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间是独立的第三方关系，不参与甲乙双方的内部事务，但应维护甲乙双方的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的设定（1）第三方责任限额应在本合同中明确约定；（2）责任限额应根据第三方的服务内容和风险程度确定；（3）责任限额应不低于合同总价的5%。16.2第三方责任限额的承担（1）第三方在责任限额范围内承担责任；（2）超出责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况承担；（3）第三方责任限额的赔偿，应按照合同约定或法律规定执行。17.第三方介入的终止17.1第三方介入的终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同解除；（3）第三方完成其服务任务；（4）双方协商一致终止第三方介入。17.2第三方介入终止后的处理（1）第三方应向甲乙双方提交其服务报告；（2）甲乙双方应根据第三方服务报告进行评价；（3）第三方应按照合同约定办理服务终止手续；（4）甲乙双方应根据实际情况处理第三方介入终止后的相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：清单应按照国家现行建筑工程计量规范编制；清单应包括工程名称、规格、数量、单价、总价等信息；清单应经甲乙双方确认无误。附件说明：工程量清单是工程结算和付款的重要依据。2.施工图纸详细要求：图纸应按照国家现行建筑设计规范和标准编制；图纸应包括平面图、立面图、剖面图、详图等；图纸应经甲乙双方确认无误。附件说明：施工图纸是施工过程中的重要指导文件。3.技术规范详细要求：技术规范应包括施工质量标准、施工工艺、材料标准等；技术规范应经甲乙双方确认无误。附件说明：技术规范是保证施工质量的重要依据。4.工程进度报告详细要求：进度报告应包括工程进度、施工计划、实际完成情况等信息；进度报告应定期提交，如每月或每季度。附件说明：工程进度报告是监督施工进度的重要文件。5.工程质量检验报告详细要求：检验报告应包括检验项目、检验结果、检验结论等；检验报告应经甲乙双方确认无误。附件说明：工程质量检验报告是确保施工质量的重要依据。6.工程变更记录详细要求：变更记录应包括变更原因、变更内容、变更金额等信息；变更记录应经甲乙双方确认无误。附件说明：工程变更记录是调整合同内容的重要文件。7.工程验收报告详细要求：验收报告应包括验收时间、验收项目、验收结论等；验收报告应经甲乙双方确认无误。附件说明：工程验收报告是工程完工的重要文件。8.合同履行情况报告详细要求：报告应包括合同履行情况、存在问题、改进措施等；报告应定期提交，如每半年或一年。附件说明：合同履行情况报告是监督合同履行的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约责任认定标准：乙方未按照合同约定的工期完成工程；乙方因自身原因导致工期延误。示例说明：若乙方未能在合同约定的工期届满前完成工程，每延误一日，应支付合同价的0.1%作为违约金。2.工程质量不合格违约责任认定标准：乙方施工的工程不符合合同约定的质量标准；乙方未按照技术规范进行施工。示例说明：若乙方施工的某部分工程经检验不合格，乙方应负责返工，并承担由此产生的费用。3.逾期付款违约责任认定标准：甲方未按照合同约定的付款时间支付工程款；甲方因自身原因导致付款延误。示例说明：若甲方未在合同约定的付款时间内支付工程款，每逾期一日，应支付逾期付款金额的1‰作为违约金。4.工程变更未按约定执行违约责任认定标准：乙方未按照合同约定的变更程序和内容进行变更；乙方未按照变更协议执行工程变更。示例说明：若乙方未按照变更协议进行工程变更，每变更一项，应支付合同价的1%作为违约金。5.其他违约行为违约责任认定标准：违约行为未在本合同中明确规定，但违反了合同约定或法律法规。示例说明：若乙方在施工过程中违反了国家有关安全生产的规定，应承担相应的法律责任。全文完。2024版智慧建筑单位施工合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.1.1单位名称1.1.2法定代表人1.1.3注册资本1.1.4营业执照号1.1.5注册地址1.2用地单位信息1.2.1单位名称1.2.2法定代表人1.2.3注册资本1.2.4营业执照号1.2.5注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5工程质量要求3.施工合同金额及支付方式3.1合同总金额3.2预付款比例及支付时间3.3进度款支付比例及支付时间3.4结算款支付比例及支付时间3.5逾期付款违约金4.设计变更及费用调整4.1设计变更程序4.2设计变更费用计算4.3设计变更后的合同工期调整5.施工进度及质量保证5.1施工进度计划5.2施工质量控制5.3质量保证措施5.4质量验收标准6.材料供应与管理6.1材料采购方式6.2材料质量标准6.3材料供应责任6.4材料验收与保管7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保7.4施工现场交通8.施工图纸与技术交底8.1施工图纸提供8.2施工图纸会审8.3技术交底9.保修与维修9.1保修期限9.2保修内容9.3维修责任9.4维修费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.1.1单位名称：建筑有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册资本：1000万元1.1.4营业执照号：051.1.5注册地址：市区路号1.2用地单位信息1.2.1单位名称：房地产开发有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册资本：500万元1.2.4营业执照号：987651.2.5注册地址：市区路号2.项目概况2.1项目名称：智慧建筑项目2.2项目地点：市区路2.3项目规模：总建筑面积10万平方米2.4项目工期：自合同签订之日起12个月2.5工程质量要求：达到国家规定的质量标准，并通过相关质量验收3.施工合同金额及支付方式3.1合同总金额：人民币1000万元整3.2预付款比例及支付时间：合同签订后5个工作日内支付预付款，金额为合同总金额的10%3.3进度款支付比例及支付时间：根据工程进度，每月支付进度款，比例为已完成工程量的10%，支付时间为每月一天3.4结算款支付比例及支付时间：工程竣工验收合格后，支付结算款，比例为合同总金额的80%，支付时间为结算款审核通过后30个工作日内3.5逾期付款违约金：逾期付款按每日万分之五支付违约金4.设计变更及费用调整4.1设计变更程序：设计变更需由用地单位提出，经双方协商一致后，由施工单位进行设计变更4.2设计变更费用计算：设计变更费用按实际发生费用计算，包括人工、材料、机械等费用4.3设计变更后的合同工期调整：设计变更导致工期延长，工期相应顺延，具体顺延时间由双方协商确定5.施工进度及质量保证5.1施工进度计划：施工单位应按照合同约定的时间节点，编制详细的施工进度计划，并报送用地单位审批5.2施工质量控制：施工单位应严格执行国家及行业施工规范，确保工程质量5.3质量保证措施：施工单位应设立专门的质量保证机构，负责质量管理工作5.4质量验收标准：工程验收标准按照国家及行业相关标准执行6.材料供应与管理6.1材料采购方式：施工单位负责材料采购，并确保材料质量符合要求6.2材料质量标准：材料质量应符合国家及行业相关标准6.3材料供应责任：施工单位负责材料供应，确保材料及时到位6.4材料验收与保管：施工单位对到货材料进行验收，并妥善保管7.施工现场管理7.1施工现场布置：施工单位应合理布置施工现场，确保施工安全和环境整洁7.2施工现场安全：施工单位应制定施工现场安全管理制度，确保施工安全7.3施工现场环保：施工单位应遵守国家环保法规，采取有效措施控制施工现场污染7.4施工现场交通：施工单位应合理规划施工现场交通，确保交通安全畅通8.施工图纸与技术交底8.1施工图纸提供：用地单位应在合同签订后10个工作日内提供完整的施工图纸及相关技术文件8.2施工图纸会审：双方应在收到施工图纸后5个工作日内组织图纸会审，明确设计意图和施工要求8.3技术交底：施工单位应在施工前进行技术交底，确保施工人员了解图纸和技术要求9.保修与维修9.1保修期限：自竣工验收合格之日起，提供2年的保修服务9.2保修内容：保修范围包括但不限于工程质量缺陷的修复、功能故障的排除等9.3维修责任：在保修期内，因工程质量原因造成的损坏，由施工单位负责维修9.4维修费用：保修期内发生的维修费用由施工单位承担，但超出保修范围的部分由用地单位承担10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于逾期付款、未按时完成工程、工程质量不符合要求等10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约金计算：违约金按每日千分之五计算，直至实际损失金额11.争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议11.2争议解决机构：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.3争议解决程序：按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行12.合同解除12.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等12.2合同解除程序：解除合同需书面通知对方，并按照法定程序办理12.3合同解除后的处理：解除合同后，双方应按照约定处理剩余工程及合同相关事宜13.合同生效及终止13.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效13.2合同终止条件：包括合同履行完毕、合同解除等13.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照约定办理合同终止手续14.其他约定事项14.1合同附件：包括但不限于施工图纸、技术文件、工程量清单等14.2合同附件内容：合同附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力14.3合同附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力，如有冲突，以合同附件为准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除合同双方以外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立法人或其他组织，包括但不限于监理单位、咨询公司、检测机构、招标代理机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在确保合同履行的合规性、专业性和效率性，提高工程质量，降低风险。16.第三方介入程序16.1第三方选定：甲乙双方应共同选定第三方，并签订相关合作协议。16.2第三方职责：第三方应根据合作协议和本合同的规定，履行相应的职责。17.第三方职责及权利17.1第三方职责：17.1.1监理单位：负责监督工程进度、质量、安全、环保等方面，确保工程按合同要求进行。17.1.2咨询公司：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。17.1.3检测机构：对工程质量进行检测，确保工程质量符合国家标准。17.1.4招标代理机构：负责招标工作的组织、实施和监督。17.2第三方权利：17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和配合其工作。17.2.2第三方有权对甲乙双方的违约行为提出整改要求。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额：第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得超过其收取的服务费用。18.2超出责任限额的处理：若第三方责任造成甲乙双方损失的，超出责任限额部分由甲乙双方自行承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：第三方应向甲方报告工作进展，接受甲方的监督和指导。19.2第三方与乙方的关系：第三方应与乙方保持良好沟通，确保工程顺利进行。19.3第三方与其他第三方的关系：若存在多个第三方介入，各第三方应相互协调，共同确保合同履行。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序：甲乙双方应就第三方介入事宜进行协商，并签订补充协议。20.2合同变更内容：补充协议应明确第三方的职责、权利、责任限额等内容。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，应通过协商解决。21.2争议解决机构：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的合同终止22.1.1合同履行完毕；22.1.2合同解除；22.1.3第三方违约；22.1.4不可抗力。22.2合同终止程序：合同终止后，甲乙双方应按照约定办理合同终止手续，并处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照复印件要求：提供最新的营业执照复印件，加盖单位公章。说明：用于证明合同双方的合法身份。2.施工图纸及技术文件要求：提供完整的施工图纸、设计变更通知、技术交底记录等。说明：用于指导施工过程，确保工程按设计要求进行。3.工程量清单要求：详细列出工程量，包括单位、数量、单价、总价等。说明：用于计算工程款，作为支付依据。4.材料设备清单要求：列出所需材料、设备的名称、规格、型号、数量等。说明：用于材料设备的采购和管理。5.施工进度计划要求：按月或季度编制施工进度计划，明确各阶段的工期节点。说明：用于监控工程进度，确保工程按期完成。6.质量验收报告要求：施工完成后，由第三方检测机构出具的质量验收报告。说明：用于证明工程质量符合标准。7.施工现场安全及环保措施要求：提供施工现场安全及环保措施方案，包括应急预案。说明：用于保障施工现场安全，减少环境污染。8.第三方合作协议要求：甲乙双方与第三方签订的合作协议。说明：明确第三方介入的具体事宜，包括职责、权利、义务等。9.合同履行过程中的其他文件要求：包括会议纪要、变更通知、付款凭证等。说明：用于证明合同履行过程中的各项活动。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期付款责任认定标准：逾期付款按每日千分之五支付违约金。示例：若甲方逾期付款10天，应向乙方支付违约金。2.未按时完成工程责任认定标准：未按时完成工程，每逾期一天，向乙方支付合同总金额的万分之五违约金。示例：若乙方未按时完成工程，逾期5天，应向甲方支付违约金。3.工程质量不符合要求责任认定标准：若工程质量不符合合同要求，乙方负责返工或修复，并承担相应费用。示例：若施工过程中发现质量问题，乙方负责整改，直至符合要求。4.违反施工现场安全及环保规定责任认定标准：违反施工现场安全及环保规定，造成事故或污染，乙方承担相应责任。示例：若因乙方违反安全规定导致安全事故，乙方需承担事故责任。5.违约金支付责任认定标准：违约方应按约定支付违约金，逾期支付违约金按每日千分之五支付。示例：若乙方未按时支付违约金，应向甲方支付逾期违约金。全文完。2024版智慧建筑单位施工合同5本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订1.2合同生效时间1.3合同签订地点1.4合同签订人2.合同双方2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3双方联系方式3.施工内容与范围3.1施工项目名称3.2施工地点3.3施工内容3.4施工期限3.5施工质量要求4.施工进度计划4.1施工进度安排4.2进度调整4.3进度违约责任5.工程量清单与计价5.1工程量清单编制5.2计价方式5.3工程量清单变更5.4计价变更6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付时间6.3工程款支付比例6.4工程款支付违约责任7.施工材料与设备7.1材料与设备供应7.2材料与设备质量要求7.3材料与设备验收8.施工安全管理8.1安全生产责任制8.2施工现场安全管理8.3施工安全事故处理9.施工验收与保修9.1验收标准与程序9.2验收时间与方式9.3保修期限与内容10.违约责任与争议解决10.1违约责任承担10.2争议解决方式11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.合同附件12.1工程量清单12.2设计文件12.3施工图纸12.4其他相关文件13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2合同解释与补充14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同签订与生效1.1合同签订1.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同签订地点本合同签订地点为甲方所在地。1.4合同签订人甲方代表：乙方代表：2.合同双方2.1甲方基本信息甲方名称：房地产开发有限公司甲方地址：省市区路号甲方法定代表人：2.2乙方基本信息乙方名称：建筑工程有限公司乙方地址：省市区路号乙方法定代表人：赵六2.3双方联系方式3.施工内容与范围3.1施工项目名称本合同施工项目名称为：智慧建筑项目。3.2施工地点本合同施工地点位于省市区路号。3.3施工内容本合同施工内容包括但不限于：地基基础、主体结构、建筑装饰装修、设备安装、室外工程等。3.4施工期限本合同施工期限自合同生效之日起至2025年12月31日止。3.5施工质量要求本合同施工质量要求应符合国家现行施工质量标准及设计文件要求。4.施工进度计划4.1施工进度安排本合同施工进度安排如下：2024年1月1日至2024年3月31日：完成地基基础施工。2024年4月1日至2024年6月30日：完成主体结构施工。2024年7月1日至2024年9月30日：完成建筑装饰装修施工。2024年10月1日至2024年12月31日：完成设备安装及室外工程施工。4.2进度调整如遇特殊情况导致施工进度受到影响，经双方协商一致，可对施工进度进行调整。4.3进度违约责任如乙方未按约定时间完成施工，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。5.工程量清单与计价5.1工程量清单编制本合同工程量清单由乙方根据设计文件及施工图纸编制。5.2计价方式本合同采用固定总价方式计价。5.3工程量清单变更如因设计变更等原因导致工程量清单发生变化，经双方协商一致，可对工程量清单进行变更。5.4计价变更因工程量清单变更导致的计价变更，按变更后的工程量清单及计价方式执行。6.工程款支付6.1工程款支付方式本合同工程款支付方式为分阶段支付。6.2工程款支付时间施工进度达到约定节点，乙方提交相关证明材料后，甲方应在5个工作日内支付相应阶段的工程款。6.3工程款支付比例地基基础施工完成50%后支付工程款的30%；主体结构施工完成60%后支付工程款的20%；装饰装修施工完成70%后支付工程款的15%；设备安装及室外工程施工完成80%后支付工程款的10%；验收合格后支付剩余工程款的15%。6.4工程款支付违约责任如甲方未按约定时间支付工程款，每延误一日，应向乙方支付未支付工程款金额的1%作为违约金。7.施工材料与设备7.1材料与设备供应本合同材料与设备由乙方负责供应。7.2材料与设备质量要求本合同材料与设备应符合国家现行质量标准及设计文件要求。7.3材料与设备验收本合同材料与设备验收由甲方负责，验收合格后方可投入使用。8.施工安全管理8.1安全生产责任制甲方、乙方应共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。8.2施工现场安全管理乙方应制定施工现场安全管理制度，包括但不限于施工现场布置、人员管理、机械设备管理、消防安全等。8.3施工安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取应急措施，并立即通知甲方，同时按照国家有关法律法规的规定进行处理。9.施工验收与保修9.1验收标准与程序本合同施工验收按照国家现行施工质量标准及设计文件要求进行，验收程序包括自检、互检、专检和竣工验收。9.2验收时间与方式自检：由乙方在施工过程中进行；互检：由乙方和甲方在施工过程中进行；专检：由甲方委托专业机构进行；竣工验收：在施工完成后，由甲方组织验收。9.3保修期限与内容本合同保修期限自竣工验收合格之日起计算，具体保修内容如下：土建工程：保修期为5年；装饰装修工程：保修期为2年；设备安装工程：保修期为1年。10.违约责任与争议解决10.1违约责任承担任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除与终止11.1合同解除条件一方严重违约；发生不可抗力事件；经双方协商一致。11.2合同终止条件合同履行完毕或者双方协商一致解除合同，合同即终止。11.3