2024年度市政道路照明及配电系统建设施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度市政道路照明及配电系统建设施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.施工范围及内容3.1照明设施建设3.1.1照明设施类型3.1.2照明设施数量3.1.3照明设施安装位置3.2配电系统建设3.2.1配电系统类型3.2.2配电系统容量3.2.3配电系统安装位置4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供4.2技术规范要求4.3施工图纸及技术规范的审核5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间5.3施工进度管理6.质量要求与验收标准6.1照明设施质量要求6.2配电系统质量要求6.3验收标准与程序7.工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3工程款支付条件8.保修与维护8.1保修期限8.2保修范围8.3维护责任9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.附件12.1施工图纸12.2技术规范12.3其他相关文件13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.合同附件清单14.1合同附件名称14.2合同附件数量14.3合同附件内容第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：市政工程集团有限公司1.1.2乙方：照明工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：市区街道号1.2.2乙方地址：市区街道号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：，联系电话：138xxxx56781.3.2乙方联系人：，联系电话：139xxxx56781.4合同双方法定代表人1.4.1甲方法定代表人：1.4.2乙方法定代表人：赵六2.项目概况2.1项目名称：2024年度市政道路照明及配电系统建设施工项目2.2项目地点：市区街道2.3项目规模：道路全长10公里，照明设施共计1000套2.4项目投资：1000万元人民币2.5项目工期：自合同生效之日起12个月3.施工范围及内容3.1照明设施建设3.1.1照明设施类型：LED路灯3.1.2照明设施数量：1000套3.1.3照明设施安装位置：道路两侧及交叉路口3.2配电系统建设3.2.1配电系统类型：低压配电系统3.2.2配电系统容量：1000千伏安3.2.3配电系统安装位置：道路地下及配电室4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供：乙方应提供完整的施工图纸，包括但不限于设计图纸、施工图纸、电气图纸等4.2技术规范要求：乙方应严格按照国家相关技术规范进行施工，确保工程质量符合国家标准4.3施工图纸及技术规范的审核：甲方有权对施工图纸及技术规范进行审核，乙方应积极配合5.施工进度安排5.1施工阶段划分：分为三个阶段，分别为基础施工阶段、主体施工阶段、收尾阶段5.2各阶段施工时间：基础施工阶段4个月，主体施工阶段6个月，收尾阶段2个月5.3施工进度管理：乙方应按阶段提交施工进度计划，甲方有权对施工进度进行监督和管理6.质量要求与验收标准6.3验收标准与程序：项目完工后，乙方应组织验收，甲方应参与验收，验收合格后方可投入使用7.工程款支付7.1工程款支付方式：分阶段支付，基础施工阶段支付30%，主体施工阶段支付50%，收尾阶段支付20%7.2工程款支付进度：每个阶段完成后，乙方应提交付款申请，甲方应在收到申请后的15个工作日内支付相应款项7.3工程款支付条件：工程进度符合合同要求，且质量合格8.工程款支付8.1支付方式8.1.1甲方应按照本合同约定的工程进度和实际完成情况，分期支付工程款。8.1.2工程款支付采用银行转账方式进行。8.2支付进度8.2.1基础施工阶段完成后，甲方支付合同总价款的30%。8.2.2主体施工阶段完成后，甲方支付合同总价款的50%。8.2.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的15%，剩余5%作为保修金，在保修期满后无质量问题退还乙方。8.3支付条件8.3.1乙方提交完整的工程进度报告和付款申请。8.3.2甲方收到乙方提交的工程进度报告和付款申请后，进行审核。8.3.3工程进度符合合同约定，且质量达到验收标准。9.保修与维护9.1保修期限9.1.1本合同项下的照明设施和配电系统自竣工验收合格之日起保修期为两年。9.2保修范围9.2.1保修范围内包括照明设施和配电系统的正常使用、维护和故障排除。9.2.2保修范围不包括因乙方操作不当、自然灾害等原因造成的损坏。9.3维护责任9.3.1乙方负责照明设施和配电系统的日常维护工作。9.3.2乙方应确保照明设施和配电系统在保修期内正常运行。10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1双方协商一致，且不违反法律法规的变更。10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行。10.2合同变更程序10.2.1双方应书面提出变更请求。10.2.2双方协商一致后，签订书面变更协议。10.3合同解除条件10.3.1因不可抗力导致合同无法继续履行。10.3.2一方严重违约，另一方提出解除合同。10.3.3经双方协商一致解除合同。10.4合同解除程序10.4.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。10.4.2双方协商一致后，签订书面解除合同协议。11.违约责任与争议解决11.1违约责任11.1.1乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。11.1.2甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决合同争议。11.2.2协商不成的，提交合同履行地人民法院诉讼解决。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2甲方支付首期工程款。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程完成。12.2.2合同解除。12.2.3合同期限届满。13.附件13.1施工图纸13.1.1设计图纸13.1.2施工图纸13.2技术规范13.2.1国家相关照明设施和配电系统技术规范13.2.2行业相关技术规范13.3其他相关文件13.3.1双方签订的其他协议13.3.2相关政府部门的审批文件14.合同签署14.1合同签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同签署地点14.2.1本合同签署地点为甲方所在地。14.3合同签署人14.3.1甲方代表：14.3.2乙方代表：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方之外的任何个人、企业、机构或其他实体，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是监理、监督、检测、仲裁、调解等任何形式。15.2.2第三方介入的具体方式和职责由本合同和相关协议另行约定。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由双方在合同中约定，或由第三方自身承担的责任规定为准。15.3.2第三方的责任限额应在合同附件中明确列出。16.甲乙方与第三方的关系16.1甲方与第三方的关系16.1.1甲方有权邀请第三方介入本合同执行过程中的相关工作。16.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和信息，并配合第三方的相关工作。16.1.3甲方对第三方的行为不承担责任，除非甲方明知或应知第三方的行为违反法律规定或合同约定。16.2乙方与第三方的关系16.2.1乙方应配合第三方的工作，并确保其工作不受干扰。16.2.2乙方对第三方的行为不承担责任，除非乙方明知或应知第三方的行为违反法律规定或合同约定。16.2.3乙方应向第三方提供必要的资料和信息，并配合第三方的相关工作。17.第三方介入后的额外条款17.1第三方介入费用17.1.1第三方介入产生的费用由甲方承担，具体费用由双方另行约定。17.1.2第三方介入费用应列入本合同工程款支付计划。17.2第三方介入结果17.2.1第三方介入的结果应作为本合同执行的重要依据。17.2.2第三方介入的结果应经甲乙双方认可。17.3第三方介入争议17.3.1如因第三方介入产生争议，甲乙双方应友好协商解决。17.3.2协商不成的，可提交第三方介入时约定的争议解决机构解决。18.第三方责任界定18.1第三方在执行本合同时，应遵守相关法律法规和行业标准。18.2第三方在执行本合同时，应对其行为负责，包括但不限于：18.2.1严格按照合同约定提供专业服务。18.2.2保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。18.2.3对其工作成果负责，承担相应的责任。18.3第三方责任免除18.3.1如因不可抗力导致第三方无法履行合同义务，第三方不承担责任。18.3.2如因甲方或乙方提供的信息不准确、不完整或存在误导，导致第三方工作失误，第三方不承担责任。19.第三方介入后的合同变更19.1如因第三方介入导致本合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。19.2变更后的合同内容为本合同的有效组成部分。19.3变更后的合同内容应经甲乙双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求：提供完整的设计图纸，包括总体布局图、电气图、设备图等，确保图纸清晰、准确，符合国家相关设计标准。说明：施工图纸是施工的重要依据，必须确保图纸的准确性和完整性。2.技术规范详细要求：提供国家相关照明设施和配电系统的技术规范，确保施工过程中遵循国家标准。说明：技术规范是确保工程质量的重要依据，必须严格遵守。3.工程量清单详细要求：详细列出工程量，包括照明设施数量、配电系统容量等，确保工程量清单的准确性和完整性。说明：工程量清单是计算工程款的重要依据，必须确保其准确性。4.施工组织设计详细要求：提供详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，必须确保其合理性和可行性。5.合同变更记录详细要求：详细记录合同变更的内容、原因、双方协商结果等。说明：合同变更记录是合同执行过程中重要文件的存档，必须确保其完整性和准确性。6.工程验收报告详细要求：提供详细的工程验收报告，包括验收时间、验收人员、验收结论等。说明：工程验收报告是工程完工的重要证明，必须确保其真实性和有效性。7.工程款支付凭证详细要求：提供工程款支付凭证，包括银行转账记录、支票等。说明：工程款支付凭证是证明工程款已支付的依据，必须确保其真实性和有效性。8.保修期内的维修记录详细要求：提供保修期内的维修记录，包括维修时间、维修内容、维修人员等。说明：保修期内的维修记录是保修服务的重要记录，必须确保其完整性和准确性。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于工期延误、工程质量不合格等。示例：乙方未按合同约定时间完成工程，导致甲方遭受工期延误，乙方应支付违约金。2.甲方未按合同约定支付工程款责任认定：甲方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：甲方未按合同约定时间支付工程款，导致乙方资金周转困难，甲方应支付违约金。3.第三方未按合同约定提供专业服务责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：监理单位未按合同约定进行监理工作，导致工程质量不合格，监理单位应承担违约责任。4.任何一方提供虚假信息责任认定：提供虚假信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。示例：乙方提供虚假工程量清单，导致甲方多支付工程款，乙方应退还多余款项。全文完。2024年度市政道路照明及配电系统建设施工合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3签订日期1.4合同双方1.5合同期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程量清单3.1工程量明细3.2工程量计算方法3.3工程量审核4.工程施工要求4.1施工工艺4.2施工质量标准4.3施工进度要求4.4施工安全措施5.材料供应5.1材料品牌及规格要求5.2材料供应责任5.3材料检验及验收5.4材料保管及使用6.施工款项6.1工程款支付方式6.2预付款6.3进度款6.4结算款6.5保修金7.保修责任7.1保修期限7.2保修内容7.3保修方式7.4保修费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止的程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：合同双方营业执照复印件13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024年度市政道路照明及配电系统建设施工合同1.2合同编号：2024MDL1.3签订日期：2024年1月1日1.4合同双方1.4.1甲方：市政工程管理局1.4.2乙方：建设有限公司1.5合同期限1.5.1合同开始日期：2024年1月15日1.5.2合同结束日期：2024年12月31日2.项目概况2.1项目名称：市市政道路照明及配电系统改造工程2.2项目地点：市区2.3项目规模：公里道路照明及配电系统改造2.4项目内容2.4.1道路照明设施更换2.4.2配电线路改造2.4.3控制系统升级2.4.4安全防护措施3.工程量清单3.1工程量明细3.1.1道路照明灯具数量：10000套3.1.2配电线路长度：200公里3.1.3控制设备数量：50套3.2工程量计算方法3.2.1按照国家标准和规范计算3.2.2工程量由甲方提供，乙方进行复核3.3工程量审核3.3.1甲方负责审核工程量，乙方应提供相关证明材料3.3.2审核结果为最终工程量4.工程施工要求4.1施工工艺4.1.1遵循国家相关标准和规范4.1.2采用先进的施工技术和方法4.2施工质量标准4.2.1符合国家质量检验标准4.2.2达到甲方提出的质量要求4.3施工进度要求4.3.1按照合同约定的工期完成施工4.3.2每月向甲方报告施工进度4.4施工安全措施4.4.1制定施工安全措施计划4.4.2加强施工现场安全管理5.材料供应5.1材料品牌及规格要求5.1.1照明灯具：品牌A，规格为型号5.1.2配电线路：品牌B，规格为型号5.1.3控制设备：品牌C，规格为型号5.2材料供应责任5.2.1乙方负责材料采购和供应5.2.2甲方提供材料品牌和规格要求5.3材料检验及验收5.3.1乙方对材料进行检验，确保质量符合要求5.3.2甲方对材料进行验收，确认材料合格5.4材料保管及使用5.4.1乙方负责材料的保管5.4.2按照施工计划合理使用材料6.施工款项6.1工程款支付方式6.1.1按照合同约定的进度分阶段支付6.1.2每阶段支付比例为工程量的%6.2预付款6.2.1预付款金额为合同总额的%6.2.2预付款在合同签订后个工作日内支付6.3进度款6.3.1每完成%的工程量支付一次进度款6.3.2每次支付金额为合同总额的%6.4结算款6.4.1工程验收合格后30日内结算款6.4.2结算款金额为合同总额减去保修金6.5保修金6.5.1保修金金额为合同总额的%6.5.2保修期满后无质量问题退还保修金8.保修责任8.1保修期限8.1.1乙方提供壹年的免费保修服务8.1.2保修期自工程验收合格之日起计算8.2保修内容8.2.1照明灯具、配电线路、控制系统等主要设备的故障维修8.2.2因乙方施工原因造成的工程质量问题8.3保修方式8.3.1乙方设立保修服务，提供24小时服务8.3.2乙方负责派员到现场进行故障排除和维修8.4保修费用8.4.1保修期内，乙方负责所有维修费用8.4.2保修期满后，甲方自行承担维修费用9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定的时间完成施工9.1.2乙方提供的材料或施工质量不符合约定标准9.1.3乙方未按约定进行保修服务9.2违约责任9.2.1乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失9.2.2甲方有权要求乙方停止施工并解除合同9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额按合同约定计算9.3.2甲方有权从预付款、进度款或结算款中扣除违约赔偿金10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1乙方严重违约10.1.2甲方因不可抗力无法履行合同10.2合同终止条件10.2.1合同约定的期限届满10.2.2合同双方协商一致解除合同10.3合同解除与终止的程序10.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知对方10.3.2双方应在接到通知后个工作日内协商解决10.3.3无法协商一致的，按争议解决方式处理11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1通过友好协商解决11.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.3争议解决费用11.3.1仲裁费用由败诉方承担11.3.2双方另有约定的，从其约定12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1双方签署并盖章12.1.2甲方支付预付款12.2合同变更程序12.2.1双方协商一致12.2.2以书面形式进行变更12.3合同解除条件12.3.1合同约定的解除条件成立12.3.2双方协商一致解除合同13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：合同双方营业执照复印件14.其他约定事项14.1本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义：本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的，根据合同约定参与项目实施、管理、监督、咨询、评估等活动的独立法人或其他组织。15.2.1工程监理15.2.2材料检测15.2.3工程造价咨询15.2.4工程质量评估15.2.5工程安全监督15.2.6法规咨询与合规审查16.第三方介入的引入方式16.1引入方式：第三方的引入由甲方根据项目需要，经乙方同意后确定。16.2同意程序：乙方应在接到甲方关于引入第三方通知后的个工作日内给予书面同意。17.第三方的责任与权利17.1责任：17.1.1第三方应按照合同约定和行业标准履行其职责。17.1.2第三方对因其工作造成的损失，应承担相应的责任。17.1.3第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定。17.2权利：17.2.1第三方有权获取项目相关信息，以便履行其职责。17.2.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和协助。17.2.3第三方有权根据合同约定获得报酬。18.第三方责任限额18.1责任限额：第三方的责任限额根据其提供的专业服务类型和合同约定确定。18.2确定方法：18.2.1根据第三方提供的专业服务类型，参照行业标准和市场惯例确定责任限额。18.2.2甲方和乙方可在合同中约定具体的责任限额。18.3超出责任限额的处理：18.3.1超出责任限额的部分，由第三方自行承担。18.3.2甲方和乙方可根据实际情况，共同承担超出部分的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：19.1.1第三方作为甲方聘请的专业机构，应向甲方负责。19.1.2第三方应向甲方报告工作进展和发现的问题。19.2第三方与乙方的关系：19.2.1第三方应与乙方保持沟通，确保项目顺利实施。19.2.2第三方在履行职责过程中，应尊重乙方的施工安排。19.3第三方与项目施工的关系：19.3.1第三方应监督施工现场的安全、质量和进度。19.3.2第三方应协助解决施工过程中出现的技术问题。20.第三方变更与退出20.1变更：如需变更第三方，甲方应提前通知乙方，并取得乙方的书面同意。20.2退出：第三方在合同履行期间因故退出，应提前通知甲方和乙方，并完成交接工作。21.第三方介入的合同附件21.1附件一：第三方资质证明文件21.2附件二：第三方服务协议21.3附件三：第三方责任限额约定书第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。工程量清单应与施工图纸和规范相符。附件一应加盖双方公章。2.附件二：施工图纸详细要求：包含所有施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。图纸应符合国家相关标准和规范。施工图纸应由甲方提供，并加盖甲方公章。3.附件三：合同双方营业执照复印件详细要求：提供双方最新的营业执照复印件，需加盖双方公章。复印件需清晰可辨，与原件一致。4.附件四：第三方资质证明文件详细要求：第三方提供其合法有效的资质证明文件，如营业执照、资质证书等。资质证明文件需加盖第三方公章。5.附件五：第三方服务协议详细要求：协议应明确第三方的服务内容、服务期限、费用、责任等。协议应由甲乙双方及第三方共同签署。6.附件六：第三方责任限额约定书详细要求：约定书中应明确第三方在履行职责过程中可能产生的责任限额。约定书应由甲乙双方及第三方共同签署。7.附件七：施工安全措施计划详细要求：计划应详细列出施工过程中的安全措施，包括人员、设备、材料等。计划应由乙方制定，并经甲方审核批准。8.附件八：施工进度计划详细要求：计划应详细列出各阶段施工的时间节点和完成情况。计划应由乙方制定，并经甲方审核批准。9.附件九：材料检验报告详细要求：报告应详细列出材料检验的结果，包括合格、不合格等。报告应由第三方检测机构出具，并加盖机构公章。10.附件十：工程验收报告详细要求：报告应详细列出工程验收的结果，包括合格、不合格等。报告应由甲方组织验收，并加盖甲方公章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工。乙方提供的材料或施工质量不符合约定标准。乙方未按约定进行保修服务。第三方未按合同约定履行职责。甲方未按合同约定支付款项。2.责任认定标准：乙方未按合同约定的时间完成施工，每逾期一天，应支付合同总额的%作为违约金。乙方提供的材料或施工质量不符合约定标准，乙方应承担修复或更换费用。乙方未按约定进行保修服务，乙方应承担相应的维修费用。第三方未按合同约定履行职责，第三方应承担违约责任。甲方未按合同约定支付款项，甲方应支付逾期付款利息。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成施工，逾期15天，则应支付合同总额的1.5%作为违约金。若乙方提供的照明灯具质量不合格，乙方应负责免费更换合格的灯具，并承担更换产生的费用。全文完。2024年度市政道路照明及配电系统建设施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.合同签订日期与生效日期3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程施工范围4.1道路照明设施施工4.2配电系统施工4.3其他附属设施施工5.工程质量要求5.1照明设施质量要求5.2配电系统质量要求5.3其他附属设施质量要求6.工程进度计划6.1施工准备阶段6.2施工实施阶段6.3竣工验收阶段7.工程合同价款7.1工程合同总价7.2合同付款方式7.3付款时间节点8.合同工期及延期处理8.1合同工期8.2工期延误处理9.施工安全管理9.1施工现场安全管理9.2施工人员安全管理9.3施工设备安全管理10.环境保护与文明施工10.1环境保护措施10.2文明施工要求11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决机构13.合同终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除条件14.合同附件14.1设计图纸14.2技术规范14.3其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市市政设施管理局乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：，联系电话：138乙方联系人：，联系电话：13956781.4合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：赵六第二条合同签订日期与生效日期合同签订日期：2024年3月1日合同生效日期：合同签订之日起生效第三条工程概况3.1工程名称市道路照明及配电系统建设施工工程3.2工程地点市区道路3.3工程规模全长公里，涉及个路口，个路段3.4工程内容道路照明设施安装、配电系统改造、电缆铺设、杆塔基础建设等第四条工程施工范围4.1道路照明设施施工包括灯具安装、电缆敷设、控制箱安装、杆塔基础建设等4.2配电系统施工包括配电线路改造、变压器安装、配电室建设等4.3其他附属设施施工包括道路标志、标线、交通信号灯等配套设施建设第五条工程质量要求5.1照明设施质量要求灯具应符合国家标准，光源寿命不低于小时，色温在范围内5.2配电系统质量要求配电线路应符合国家标准，绝缘性能、载流量、短路电流等参数满足要求5.3其他附属设施质量要求道路标志、标线、交通信号灯等配套设施应符合相关标准和规范第六条工程进度计划6.1施工准备阶段自合同生效之日起日内完成施工图纸、施工方案等准备工作6.2施工实施阶段6.2.1第一年：完成%的工程量6.2.2第二年：完成%的工程量6.2.3第三年：完成%的工程量6.3竣工验收阶段自工程完工之日起日内完成竣工验收第七条工程合同价款7.1工程合同总价万元7.2合同付款方式7.2.1预付款：合同总价%7.2.2进度款：按工程进度分阶段支付7.2.3结算款：工程竣工验收合格后支付7.3付款时间节点7.3.1预付款：合同生效后日内支付7.3.2进度款：每完成%工程量后支付7.3.3结算款：竣工验收合格后日内支付第八条合同工期及延期处理8.1合同工期本合同工期为三年，自2024年3月1日起至2027年2月28日止。8.2工期延误处理8.2.1如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方赔偿因延误造成的损失。8.2.2如因不可抗力导致工期延误，双方应协商确定工期顺延的具体时间，并相应调整合同工期。第九条施工安全管理9.1施工现场安全管理9.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定并实施施工现场安全管理制度。9.1.2乙方应确保施工现场的安全防护设施完善，施工人员必须佩戴必要的安全防护用品。9.2施工人员安全管理9.2.1乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高其安全意识和操作技能。9.2.2乙方应定期对施工人员进行体检，确保其身体状况适合从事相关工作。9.3施工设备安全管理9.3.1乙方应确保施工设备的安全性能，定期进行维护和保养。9.3.2乙方应制定设备操作规程，确保设备使用安全。第十条环境保护与文明施工10.1环境保护措施10.1.1乙方应遵守国家环境保护法规，采取措施减少施工对环境的影响。10.1.2乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，不得随意丢弃。10.2文明施工要求10.2.1乙方应保持施工现场的整洁有序，不得乱堆乱放材料、设备。第十一条合同变更与解除11.1合同变更程序11.1.1任何一方要求变更合同内容，应书面提出变更申请，经双方协商一致后，签订书面变更协议。11.2合同解除条件11.2.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。11.2.2一方严重违约，另一方有权解除合同。第十二条争议解决方式12.1争议解决途径12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方可约定仲裁机构解决合同争议。第十三条合同终止与解除13.1合同终止条件13.1.1合同履行完毕。13.1.2合同因解除而终止。13.2合同解除条件13.2.1双方协商一致解除合同。13.2.2一方严重违约，另一方解除合同。第十四条合同附件14.1设计图纸14.1.1工程施工图纸14.1.2配套设施设计图纸14.2技术规范14.2.1道路照明设施施工规范14.2.2配电系统施工规范14.3其他相关文件14.3.1合同双方签署的协议书14.3.2甲方提供的工程资料14.3.3乙方提供的施工方案和进度计划第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方邀请或选择的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助作用的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同当事人及其关联企业。第二条第三方介入的适用范围2.1.1工程质量监督2.1.2工程进度控制2.1.3工程造价咨询2.1.4工程安全监理2.1.5其他经甲乙双方同意的辅助服务第三条第三方选定及职责3.1第三方的选定3.1.1第三方的选定由甲乙双方协商确定，并签订书面协议。3.1.2第三方应具备相应的资质和经验，能够独立承担其职责。3.2第三方职责3.2.1第三方应根据其职责范围，对合同履行情况进行监督、检查和评估。3.2.2第三方应定期向甲乙双方提交书面报告，包括但不限于监督结果、发现的问题及改进建议。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中，因自身过错导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定，但不得超过合同总价的%。4.3.1第三方提供的服务不符合约定标准；4.3.2第三方在履行职责过程中，因疏忽或故意行为导致的损失；4.3.3第三方违反保密义务，导致甲乙双方信息泄露。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方应向甲方提供独立的服务，不得与甲方存在利益冲突。5.1.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲方的决定和指示。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方应向乙方提供独立的服务，不得与乙方存在利益冲突。5.2.2第三方在履行职责过程中，应尊重乙方的决定和指示。5.3第三方与甲乙双方的关系5.3.1第三方与甲乙双方均存在合同关系，应平等对待双方。5.3.2第三方在履行职责过程中，应维护甲乙双方的合法权益。第六条第三方介入的变更及解除6.1第三方介入的变更6.1.1如有需要，甲乙双方可协商变更第三方的职责范围或服务内容。6.1.2变更第三方职责范围或服务内容，应书面通知第三方，并签订书面变更协议。6.2第三