




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年人防工程设计施工一体化劳务分包合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3监理方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.工程设计内容3.1设计范围3.2设计深度3.3设计阶段3.4设计成果4.施工内容4.1施工范围4.2施工质量要求4.3施工进度要求4.4施工安全要求5.劳务分包方式5.1劳务分包范围5.2劳务分包方式5.3劳务分包费用6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3支付节点6.4逾期付款违约金7.设计、施工进度及验收7.1设计进度7.2施工进度7.3验收标准7.4验收程序8.设计、施工质量保证8.1设计质量保证8.2施工质量保证8.3质量责任9.保密条款9.1保密范围9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3相关资质证书12.4其他附件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1通知与送达14.2不可抗力14.3合同未尽事宜14.4合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:建筑工程有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方住所:市区街道号1.1.4分包方联系电话:138xxxx55551.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:房地产开发有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方住所:市区街道号1.2.4总包方联系电话:139xxxx66661.3监理方基本信息1.3.1监理方名称:工程监理有限公司1.3.2监理方法定代表人:1.3.3监理方住所:市区街道号1.3.4监理方联系电话:137xxxx77772.项目概况2.1项目名称:住宅小区人防工程设计施工一体化项目2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:总建筑面积10万平方米,人防面积2万平方米2.4项目工期:自合同签订之日起12个月2.5项目质量要求:符合国家及行业相关标准和规范,达到合格等级3.工程设计内容3.1设计范围:包括人防地下室、防护密闭门、防护密闭通道、通风系统等3.2设计深度:满足施工图设计深度要求3.3设计阶段:初步设计、施工图设计3.4设计成果:包括设计图纸、设计说明书、设计变更等4.施工内容4.1施工范围:根据设计图纸及施工图进行人防工程的设计、施工、验收及保修4.2施工质量要求:符合国家及行业相关标准和规范,达到合格等级4.3施工进度要求:按照总包方的要求,确保在规定工期内完成施工任务4.4施工安全要求:严格执行国家及行业相关安全规定,确保施工安全5.劳务分包方式5.1劳务分包范围:人防工程设计、施工、验收及保修过程中的所有劳务工作5.2劳务分包方式:采用固定总价方式5.3劳务分包费用:人民币叁佰万元整(¥300,000.00)6.合同价款及支付方式6.1合同价款:人民币叁佰万元整(¥300,000.00)6.2支付方式:分阶段支付,具体支付节点如下:6.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付总额的30%6.2.2进度款:根据实际完成工程量支付,每月支付总额的20%6.2.3验收款:验收合格后支付总额的20%6.2.4保修金:保修期满无质量问题后支付总额的30%6.3支付节点:具体支付时间以双方协商为准6.4逾期付款违约金:逾期付款每日按合同价款的千分之五支付违约金7.设计、施工进度及验收7.1设计进度:初步设计在合同签订后1个月内完成,施工图设计在初步设计完成后1个月内完成7.2施工进度:按照总包方的要求,确保在规定工期内完成施工任务7.3验收标准:符合国家及行业相关标准和规范,达到合格等级7.4验收程序:由总包方组织验收,分包方配合验收8.设计、施工质量保证8.1设计质量保证8.1.1分包方应按照国家及行业标准进行设计,确保设计文件符合工程实际需求。8.1.2分包方应在设计过程中进行必要的设计审查,确保设计质量。8.1.3分包方应对设计文件进行自检,并在提交前向总包方进行质量确认。8.2施工质量保证8.2.1分包方应严格按照设计文件和施工规范进行施工。8.2.2分包方应建立质量管理体系,对施工过程进行质量控制。8.2.3分包方应定期对施工质量进行检查,确保施工质量符合要求。8.2.4分包方应对施工过程中出现的问题及时进行整改。9.保密条款9.1保密范围9.1.1合同双方应保密涉及项目的技术资料、商业秘密、工程数据等。9.1.2保密信息包括但不限于设计图纸、施工方案、工程进度等。9.2保密义务9.2.1合同双方未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。9.2.2分包方在项目完成后,仍应遵守保密义务,不得泄露项目信息。9.3违约责任9.3.1违反保密义务的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.1.1分包方未按时完成设计或施工任务的,应向总包方支付违约金。10.1.2分包方施工质量不合格的,应负责返工或修复,并承担由此产生的费用。10.2争议解决方式10.2.1合同双方应友好协商解决争议。10.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违反合同约定的,总包方有权解除合同。11.1.2总包方严重违反合同约定的,分包方有权解除合同。11.2合同解除程序11.2.1解除合同前,双方应书面通知对方,并说明解除原因。11.3合同终止条件11.3.1合同约定的工程完工,且验收合格后,合同自然终止。11.4合同终止程序11.4.1合同终止后,双方应进行工程结算,并结清所有款项。12.合同附件12.1设计文件12.1.1设计图纸12.1.2设计说明书12.2施工图纸12.3相关资质证书12.4其他附件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1合同双方签字盖章后生效。13.2合同生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同终止条件13.3.1合同约定的工程完工,且验收合格后,合同自然终止。13.4合同终止日期13.4.1合同终止日期为工程验收合格之日。14.其他约定事项14.1通知与送达14.1.1任何一方发出的通知应以书面形式,通过约定的通讯方式送达对方。14.2不可抗力14.2.1因不可抗力导致合同无法履行的,双方应相互理解,并协商解决。14.3合同未尽事宜14.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.4合同解释权14.4.1本合同的解释权归合同签订地人民法院所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测机构等。15.2第三方介入的情形15.2.1.1为提高工程质量和效率,引入专业咨询或监理服务;15.2.1.2需要第三方进行检测、鉴定或评估;15.2.1.3合同约定或法律规定需要第三方介入的情况。15.3第三方责任15.3.1.1严格遵守国家相关法律法规和行业标准;15.3.1.2按照合同约定提供专业服务;15.3.1.3对其提供的服务结果承担相应的法律责任。15.4第三方责任限额15.4.1.1第三方提供服务的性质和风险;15.4.1.2合同约定或行业惯例;15.4.1.3第三方自身的责任保险范围。15.5第三方责任限额的明确15.5.1.1第三方的责任限额总额;15.5.1.2第三方责任限额的计算方法;15.5.1.3第三方责任限额的适用范围。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与合同双方的关系如下:15.6.1.1第三方与分包方的关系:第三方为分包方提供服务,双方应签订服务合同,明确双方的权利和义务。15.6.1.2第三方与总包方的关系:第三方为总包方提供服务,双方应签订服务合同,明确双方的权利和义务。15.6.1.3第三方与监理方的关系:若第三方为监理方,其与分包方、总包方和监理方的关系应在监理合同中明确。15.7第三方介入的程序15.7.1第三方介入的程序如下:15.7.1.1总包方或分包方提出引入第三方的需求;15.7.1.2双方协商确定第三方的服务内容、费用及责任;15.7.1.3双方与第三方签订服务合同;15.7.1.4第三方根据合同约定提供相应服务;15.7.1.5第三方服务结束后,双方进行服务验收。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入时的费用承担16.1.1第三方介入所产生的费用,根据合同约定和实际情况,由合同双方协商分摊。16.2第三方介入时的责任划分16.2.1第三方介入时,各方的责任划分如下:16.2.1.1分包方对工程的设计、施工质量负责;16.2.1.2总包方对项目的整体管理负责;16.2.1.3第三方对其提供的服务结果负责。16.3第三方介入时的沟通协调16.4第三方介入时的变更管理16.4.1若第三方介入导致工程变更,合同双方应按照变更管理程序进行变更处理,包括但不限于变更通知、变更审批、变更实施等。16.5第三方介入时的争议解决16.5.1第三方介入时,若发生争议,应通过协商解决;协商不成的,按照合同约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件1.1设计图纸:包括但不限于总平面图、剖面图、立面图、结构图、设备布置图等。1.2设计说明书:包括设计依据、设计原则、设计内容、设计参数等。1.3设计变更通知:包括设计变更的原因、内容、影响及处理措施等。2.施工图纸2.1施工图纸:包括但不限于施工总平面图、剖面图、立面图、结构图、设备布置图等。2.2施工组织设计:包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。3.相关资质证书3.1分包方资质证书:包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证等。3.2总包方资质证书:包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证等。3.3监理方资质证书:包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证等。4.其他附件4.1合同签订文件:包括合同文本、合同签订证明等。4.2银行转账凭证:包括预付款、进度款、结算款等转账凭证。4.3工程验收报告:包括工程验收结果、验收意见等。4.4保修证书:包括保修期限、保修范围、保修联系方式等。4.5其他与合同履行相关的文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按时完成设计或施工任务,造成工程延误。1.2分包方施工质量不合格,造成工程缺陷或损坏。1.3分包方未按照合同约定进行工程变更,擅自修改设计或施工方案。1.4分包方未按时提交工程验收报告,影响工程验收。1.5总包方未按时支付工程款项,造成分包方资金困难。1.6第三方未按合同约定提供服务,影响工程进度或质量。2.责任认定标准2.1违约行为的认定:根据合同约定、相关法律法规和行业标准进行认定。2.2责任认定标准:2.2.1分包方未按时完成设计或施工任务,每延误一天,应向总包方支付合同总价款的千分之五作为违约金。2.2.2分包方施工质量不合格,每发现一处缺陷或损坏,应承担修复费用,并支付总包方相应的违约金。2.2.3分包方未按时提交工程验收报告,每延误一天,应向总包方支付合同总价款的千分之五作为违约金。2.2.4总包方未按时支付工程款项,每延误一天,应向分包方支付合同总价款的千分之五作为违约金。2.2.5第三方未按合同约定提供服务,每延误一天,应向合同双方支付合同总价款的千分之五作为违约金。3.违约行为示例说明3.1分包方未按时完成设计任务,造成工程延误3天,应向总包方支付合同总价款的千分之十五(0.15)作为违约金。3.2分包方在施工过程中发现一处结构缺陷,需修复,修复费用为人民币壹万元整(¥10,000.00),分包方应承担该费用,并向总包方支付相应的违约金。3.3分包方未按时提交工程验收报告,延误5天,应向总包方支付合同总价款的千分之二十五(0.25)作为违约金。全文完。2024年人防工程设计施工一体化劳务分包合同样本1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2业主方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别4.工程设计4.1设计内容4.2设计标准4.3设计期限5.工程施工5.1施工范围5.2施工期限5.3施工质量要求6.质量保证6.1质量标准6.2质量责任6.3质量验收7.工程进度7.1进度计划7.2进度调整7.3进度监控8.工程变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果10.付款方式10.1付款比例10.2付款期限10.3付款条件11.保险11.1保险种类11.2保险期限11.3保险费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.合同终止和解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同解除程序第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1"人防工程设计"是指按照国家人防工程设计规范,对人民防空工程进行方案设计、初步设计和施工图设计。1.1.2"人防工程施工"是指按照设计文件和国家相关施工规范,对人防工程进行施工、安装和调试。1.1.3"劳务分包"是指承包方将人防工程设计施工中的部分劳务工作,按照合同约定分包给分包方完成。1.2解释1.2.1本合同中涉及的技术术语、专用名词等,均按照国家相关标准和行业惯例进行解释。1.2.2如合同中未明确定义的术语,应按照通常理解进行解释。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称:_______2.1.2地址:_______2.1.3法定代表人:_______2.2业主方2.2.1名称:_______2.2.2地址:_______2.2.3法定代表人:_______3.工程概况3.1工程名称:_______3.2工程地点:_______3.3工程规模:_______3.4工程类别:_______4.工程设计4.1设计内容4.1.1按照业主方提供的工程概况,完成人防工程设计方案、初步设计和施工图设计。4.1.2设计文件应满足国家人防工程设计规范和相关标准。4.2设计标准4.2.1设计应遵循国家人防工程设计规范,并符合业主方要求的功能和标准。4.3设计期限4.3.1设计方案完成时间:_______4.3.2初步设计完成时间:_______4.3.3施工图设计完成时间:_______5.工程施工5.1施工范围5.1.1按照设计文件和国家相关施工规范,对人防工程进行施工、安装和调试。5.1.2施工范围包括但不限于主体结构、装饰装修、设备安装等。5.2施工期限5.2.1施工开始时间:_______5.2.2施工结束时间:_______5.3施工质量要求5.3.1施工质量应符合国家人防工程施工质量验收规范和相关标准。5.3.2业主方有权对施工质量进行监督和验收。6.质量保证6.1质量标准6.1.1工程设计文件应经有资质的设计单位审核,并符合国家人防工程设计规范。6.1.2施工过程中应严格按照设计文件和施工规范进行施工。6.2质量责任6.2.1分包方应承担因设计不合理或施工质量问题导致的责任。6.3质量验收6.3.1业主方有权对设计文件和施工质量进行验收,验收合格后方可进入下一阶段工作。8.工程变更8.1变更范围8.1.1变更范围包括但不限于设计变更、工程量增减、工期调整等。8.1.2任何变更均需由业主方提出书面申请,经分包方同意后,方可实施。8.2变更程序8.2.1业主方提出变更申请,并说明变更原因和内容。8.2.2分包方在收到变更申请后,应在_______日内回复业主方是否同意变更。8.2.3如双方就变更达成一致,应签署书面变更协议。8.3变更费用8.3.1变更费用根据实际情况,按照合同约定或市场行情确定。8.3.2变更费用应由提出变更方承担,除非双方另有约定。9.工程验收9.1验收标准9.1.1工程验收应按照国家人防工程验收规范和相关标准进行。9.1.2业主方有权对设计文件和施工质量进行验收。9.2验收程序9.2.1验收前,分包方应完成工程自检,并向业主方提交验收申请。9.2.2业主方在收到验收申请后,应在_______日内组织验收。9.3验收结果9.3.1验收合格,业主方应在验收报告上签字确认。9.3.2验收不合格,分包方应在_______日内整改,直至合格。10.付款方式10.1付款比例10.1.1设计费:在提交设计方案后支付_______%。10.1.2施工进度款:按月进度支付,每月支付_______%。10.1.3竣工验收合格后支付_______%。10.2付款期限10.2.1付款期限应在合同约定的时间内完成。10.2.2逾期付款,应按_______%的日利率支付滞纳金。10.3付款条件10.3.1付款条件应符合国家有关支付规定和双方约定。11.保险11.1保险种类11.1.1分包方应投保建筑工程一切险和第三者责任险。11.1.2业主方应投保工程开工保险和工程完工保险。11.2保险期限11.2.1保险期限应覆盖工程建设的全过程。11.3保险费用11.3.1保险费用由投保方承担,并在合同中明确。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成设计或施工任务的。12.1.2业主方未按合同约定支付款项的。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约处理12.3.1违约处理应按照合同约定和法律法规的规定进行。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1争议解决方式为协商;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为_______仲裁委员会。13.3争议解决期限13.3.1争议解决期限为自争议发生之日起_______个月内。14.合同终止和解除14.1合同终止条件14.1.1合同约定的工程完成并经验收合格。14.1.2双方协商一致,决定终止合同。14.2合同解除条件14.2.1一方违约,另一方有权解除合同。14.2.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行。14.3合同解除程序14.3.1解除合同需书面通知对方,并说明解除理由。14.3.2解除合同后,双方应按照约定处理剩余事宜。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念与界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或选择的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或执行特定任务的独立第三方。1.2.1工程监理单位1.2.2设计审查机构1.2.3质量检测机构1.2.4法定鉴定机构1.2.5仲裁机构2.第三方的责任限额2.1第三方在合同履行过程中的责任,应按照其提供的服务内容和质量标准进行界定。2.2.1第三方因自身原因造成的损失,其赔偿限额不超过合同总价的_______%。2.2.2第三方因违反合同约定造成的损失,其赔偿限额由双方另行协商确定。2.2.3第三方在执行任务过程中,因不可抗力造成的损失,免除其赔偿责任。3.第三方的责权利3.1第三方的权利:3.1.1第三方有权根据合同约定,独立开展其服务范围内的各项工作。3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.1.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。3.2第三方的义务:3.2.1第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。3.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和工程信息。3.2.3第三方应配合甲乙双方完成合同约定的各项任务。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方对甲方承担的服务质量责任,由甲方根据合同约定进行监督和评价。4.1.2第三方对甲方造成的损失,甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方对乙方承担的服务质量责任,由乙方根据合同约定进行监督和评价。4.2.2第三方对乙方造成的损失,乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。4.3第三方与甲乙双方的共同责任:4.3.1当第三方在履行合同过程中,由于甲乙双方的原因造成损失时,甲乙双方应共同承担相应的责任。4.3.2甲乙双方应共同承担第三方因不可抗力造成的损失责任。5.第三方介入的程序5.1第三方介入前,甲乙双方应共同协商确定第三方的选择标准和程序。5.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签署服务协议,明确双方的权利义务。5.3第三方介入过程中,甲乙双方应定期召开会议,沟通工作进展和问题。6.第三方介入后的合同变更6.1当第三方介入后,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签署书面变更协议。6.2合同变更后的权利义务,由甲乙双方和第三方共同承担。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。7.2协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。8.第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后,如发生合同解除情形,甲乙双方应与第三方协商解除合同。8.2合同解除后,甲乙双方和第三方应按照合同约定处理剩余事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程概况说明书详细要求:包括工程名称、地点、规模、类别、设计要求、施工要求等。说明:此说明书用于明确工程的基本情况和双方对工程的共同认识。2.合同附件二:设计文件详细要求:包括设计方案、初步设计、施工图设计等。说明:设计文件是工程设计和施工的重要依据,需符合国家规范和双方要求。3.合同附件三:施工图纸详细要求:包括施工图纸、施工详图、材料清单等。说明:施工图纸是施工人员进行施工的详细指导文件。4.合同附件四:工程进度计划表详细要求:包括施工各阶段的起止时间、关键节点等。说明:进度计划表用于监督和控制工程进度。5.合同附件五:质量保证计划详细要求:包括质量管理体系、质量控制措施、检验标准等。说明:质量保证计划用于确保工程质量符合合同要求。6.合同附件六:变更申请及批准记录详细要求:包括变更申请内容、批准结果、变更费用等。说明:变更申请及批准记录用于记录和跟踪工程变更情况。7.合同附件七:验收报告详细要求:包括验收结果、验收日期、验收人员等。说明:验收报告用于证明工程已按合同要求完成。8.合同附件八:付款凭证详细要求:包括付款金额、付款日期、收款人等。说明:付款凭证用于证明款项已按合同约定支付。9.合同附件九:保险单详细要求:包括保险种类、保险期限、保险金额等。说明:保险单用于证明工程已投保,以保障各方利益。10.合同附件十:第三方服务协议详细要求:包括第三方服务内容、费用、责任等。说明:第三方服务协议用于明确第三方在合同中的权利义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定的时间完成设计或施工任务。违约方提供的材料或设备不符合合同要求。违约方未按合同约定支付款项。违约方因自身原因导致工程质量不合格。违约方违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于:赔偿损失:根据实际情况,赔偿因违约行为给对方造成的直接和间接损失。支付违约金:按照合同约定支付违约金。暂停或终止合同:严重违约时,对方有权暂停或终止合同。3.违约行为示例说明:示例一:分包方未按合同约定的时间完成施工任务,导致工程进度延误。责任认定:分包方应承担由此造成的损失,包括工期延误、额外费用等。示例二:业主方未按合同约定的时间支付工程进度款。责任认定:业主方应承担由此造成的损失,包括分包方垫付的款项利息等。示例三:设计方提供的图纸存在严重错误,导致施工过程中频繁变更。责任认定:设计方应承担由此造成的损失,包括返工费用、工期延误等。全文完。2024年人防工程设计施工一体化劳务分包合同样本2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.设计内容3.1设计范围3.2设计深度3.3设计标准3.4设计成果4.施工内容4.1施工范围4.2施工标准4.3施工工艺4.4施工进度5.劳务分包内容5.1分包项目5.2分包单位5.3分包价格5.4分包期限6.质量要求6.1设计质量要求6.2施工质量要求6.3质量验收标准7.投资控制7.1设计投资估算7.2施工投资估算7.3投资控制措施8.工期要求8.1设计工期要求8.2施工工期要求8.3工期延误责任9.付款方式9.1设计费支付9.2施工费支付9.3付款期限10.保密条款10.1设计成果保密10.2施工信息保密10.3保密期限11.违约责任11.1设计违约责任11.2施工违约责任11.3分包违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除责任14.其他约定事项14.1合同生效14.2合同附件14.3合同解释与修订第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024年人防工程设计施工一体化劳务分包合同”。1.2合同签订日期:本合同签订日期为2024年X月X日。1.3合同双方基本信息:1.3.1甲方法定代表人:X1.3.2甲方法人名称:X有限公司1.3.3甲方地址:X省X市X区X路X号1.3.4乙方法定代表人:X1.3.5乙方法人名称:X劳务分包有限公司1.3.6乙方地址:X省X市X区X路X号2.项目概况2.1项目名称:X人防工程设计施工一体化项目。2.2项目地点:X省X市X区。2.3项目规模:总建筑面积为X平方米,人防面积为X平方米。2.4项目工期:自合同签订之日起至2025年X月X日。3.设计内容3.1设计范围:包括人防工程的规划、设计、审核等全过程。3.2设计深度:满足人防工程设计规范要求,包括初步设计、施工图设计等。3.3设计标准:按照国家及行业标准执行。3.4设计成果:提供完整的设计图纸、设计说明书、设计计算书等。4.施工内容4.1施工范围:包括人防工程的土建施工、管道施工、电气施工等。4.2施工标准:按照国家及行业标准执行,确保工程质量。4.3施工工艺:采用先进、合理的施工工艺,确保施工进度和质量。4.4施工进度:按照设计文件和施工方案进行施工,确保按时完成。5.劳务分包内容5.1分包项目:人防工程的劳务施工。5.2分包单位:乙方劳务分包有限公司。5.3分包价格:根据市场行情和项目实际情况,双方协商确定。5.4分包期限:与项目工期一致。6.质量要求6.1设计质量要求:设计成果应符合国家及行业规范要求,确保工程质量。6.2施工质量要求:施工过程应符合设计文件和施工规范要求,确保工程质量。6.3质量验收标准:按照国家及行业标准进行质量验收。7.投资控制7.1设计投资估算:根据设计成果和施工方案,进行投资估算。7.2施工投资估算:根据施工方案和劳务分包价格,进行投资估算。7.3投资控制措施:双方共同制定投资控制措施,确保项目投资控制在预算范围内。8.工期要求8.1设计工期要求:设计单位应在合同签订后X个月内完成初步设计,X个月内完成施工图设计。8.2施工工期要求:施工单位应在设计文件齐全后X个月内开始施工,并在合同规定的工期内完成全部施工任务。8.3工期延误责任:任何一方因自身原因导致工期延误,应向对方支付违约金,具体金额由双方在合同中约定。9.付款方式9.1设计费支付:设计费分阶段支付,初步设计完成后支付30%,施工图设计完成后支付50%,设计验收合格后支付20%。9.2施工费支付:施工费按月进度支付,每月支付上一个月实际完成工程量的80%,剩余20%在工程验收合格后支付。9.3付款期限:付款应在合同约定的时间内完成,逾期付款应支付按日计算的违约金。10.保密条款10.1设计成果保密:双方应对设计成果保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或用于其他项目。10.2施工信息保密:双方应对施工过程中的信息保密,包括技术数据、施工图纸、施工进度等。10.3保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后X年。11.违约责任11.1设计违约责任:设计单位未能按期完成设计任务,应向甲方支付违约金,具体金额按合同约定执行。11.2施工违约责任:施工单位未能按期完成施工任务,应向甲方支付违约金,具体金额按合同约定执行。11.3分包违约责任:分包单位未能按期完成分包任务,应向甲方支付违约金,具体金额按合同约定执行。12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中的争议,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构:争议解决机构由双方共同选定,或由合同签订地人民法院指定。12.3争议解决程序:按照选定或指定机构的程序进行,包括调解、仲裁或诉讼。13.合同解除13.1合同解除条件:任何一方在合同履行过程中出现严重违约行为,另一方有权解除合同。13.2合同解除程序:解除合同应提前X天通知对方,并书面确认解除合同的具体内容。13.3合同解除责任:解除合同后,双方应根据合同约定承担相应的责任,包括但不限于已完成工程量的结算、违约金支付等。14.其他约定事项14.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件:本合同附件包括但不限于设计文件、施工方案、付款计划等。14.3合同解释与修订:本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。合同的解释和修订应以书面形式进行,并由双方签字盖章。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供咨询、监理、检验、检测、评估、保险等服务的机构或个人。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量,确保项目按预期目标完成。16.第三方介入条款16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方的选择,并确保第三方具备相应的资质和能力。16.2第三方职责:第三方应根据合同约定,承担相应的职责,包括但不限于:16.2.1咨询服务:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。16.2.2监理服务:对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。16.2.3检验、检测服务:对施工材料、设备、工程进行检验、检测,确保其符合国家标准。16.2.4评估服务:对项目进度、成本、质量进行评估,提供评估报告。16.2.5保险服务:提供必要的保险服务,降低合同风险。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但责任限额不超过其服务费用的一定比例,具体比例由甲乙双方在合同中约定。17.2责任限额调整:如第三方服务质量显著低于行业标准,甲乙双方可协商调
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 模块建房合同范本
- 语文课程实践技能知到课后答案智慧树章节测试答案2025年春广州大学
- 模板内容展示
- 2025标准合同终止协议书2
- 高一英语学案:预习导航Themeparks-SectionⅢ
- 2024年山东济南轨道交通酒店管理有限公司招聘真题
- 2024年平凉市灵台县公安局招聘警务辅助人员真题
- 2024年六盘水市直事业单位遴选工作人员真题
- 2024年安龙县中等职业学校专任教师招聘真题
- 2024年承德丰宁满族自治县招聘社区工作者真题
- 2025-2030中国滤纸市场现状调查及营销发展趋势研究研究报告
- 【初中生物】食物中营养物质课件2024-2025学年人教版生物七年级下册
- 矿产资源开发合作框架协议书范本
- 2025年宁波卫生职业技术学院单招职业技能测试题库附答案
- 征文投稿(答题模板)原卷版-2025年高考英语答题技巧与模板构建
- 空压机每日巡检记录表-
- 桩基工程技术标投标文件(技术方案)
- 2024年吉林水利电力职业学院高职单招职业技能测验历年参考题库(频考版)含答案解析
- 2025年重庆联合产权交易所集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 广西电力职业技术学院《外国刑法》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 科技安全课件
评论
0/150
提交评论