2024年度工程：机房土建施工合同书6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程：机房土建施工合同书本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.1.1甲方基本信息1.1.2乙方基本信息1.2合同标的及工程概况1.2.1工程名称1.2.2工程地点1.2.3工程规模及内容1.2.4工程进度安排1.3合同签订及生效日期1.4合同款项及支付方式1.4.1合同总金额1.4.2分阶段付款比例1.4.3付款时间及方式1.5工程质量要求及验收标准1.5.1质量标准1.5.2验收程序1.5.3验收时间1.6工程施工组织及安全文明施工1.6.1施工组织设计1.6.2安全文明施工要求1.6.3安全责任及事故处理1.7施工期限及工期延误1.7.1工期要求1.7.2工期延误责任1.7.3工期延误处理1.8施工图纸及技术资料1.8.1施工图纸提供1.8.2技术资料提供1.9施工材料及设备1.9.1材料及设备要求1.9.2材料及设备采购1.9.3材料及设备验收1.10施工现场管理及协调1.10.1现场管理要求1.10.2现场协调及沟通1.11合同变更及终止1.11.1合同变更程序1.11.2合同终止条件1.11.3合同终止程序1.12违约责任及争议解决1.12.1违约责任1.12.2争议解决方式1.13合同解除及终止1.13.1合同解除条件1.13.2合同终止程序1.14合同附件及补充协议1.14.1合同附件1.14.2补充协议第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1甲方基本信息1.1.1.1甲方名称：科技有限公司1.1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.1.3甲方联系人：1.1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.1.2乙方基本信息1.1.2.1乙方名称：建筑有限公司1.1.2.2乙方地址：省市区路号1.1.2.3乙方联系人：1.1.2.4乙方联系电话：139xxxx1.2合同标的及工程概况1.2.1工程名称：科技有限公司机房土建施工工程1.2.2工程地点：省市区科技有限公司院内1.2.3工程规模及内容：包括机房主体结构、地面、墙面、天花板等土建施工，总面积为1000平方米1.2.4工程进度安排：合同签订后30天内完成图纸设计，60天内完成土建施工1.3合同签订及生效日期1.3.1合同签订日期：2024年3月15日1.3.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.4合同款项及支付方式1.4.1合同总金额：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）1.4.2分阶段付款比例：图纸设计完成支付合同总金额的20%，土建施工完成支付合同总金额的60%，验收合格后支付合同总金额的20%1.4.3付款时间及方式：甲方应在每个付款节点前5个工作日内向乙方支付相应款项，付款方式为银行转账1.5工程质量要求及验收标准1.5.1质量标准：按照国家相关质量标准执行，确保工程质量达到国家二级标准1.5.2验收程序：甲方应在乙方完成施工后进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工1.5.3验收时间：土建施工完成后7个工作日内进行验收1.6工程施工组织及安全文明施工1.6.1施工组织设计：乙方应在合同签订后15个工作日内提交施工组织设计1.6.2安全文明施工要求：乙方应严格按照国家及地方相关安全文明施工规定执行，确保施工现场安全、文明、整洁1.6.3安全责任及事故处理：发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并承担相应责任1.7施工期限及工期延误1.7.1工期要求：土建施工总工期为90天1.7.2工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额的1‰作为违约金1.7.3工期延误处理：甲方有权要求乙方加快施工进度，如乙方无法按期完成施工，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任8.1施工图纸及技术资料8.1.1施工图纸提供8.1.1.1乙方应在合同签订后15个工作日内向甲方提供完整的施工图纸8.1.1.2施工图纸应包含详细的工程量清单、设计说明、施工图等8.1.2技术资料提供8.1.2.1乙方应在施工过程中，及时向甲方提供相关技术资料，包括施工日志、试验报告、验收记录等8.2施工材料及设备8.2.1材料及设备要求8.2.1.1乙方应严格按照甲方提供的材料设备清单和质量标准进行采购8.2.1.2所使用的材料及设备应符合国家及行业标准，并具有合格证明8.2.2材料及设备采购8.2.2.1乙方应负责材料及设备的采购、运输和保管8.2.2.2乙方应在采购前向甲方提供材料设备清单及价格，经甲方确认后方可进行采购8.2.3材料及设备验收8.2.3.1甲方应在材料及设备到货后进行验收，验收合格后方可使用8.3施工现场管理及协调8.3.1现场管理要求8.3.1.1乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、有序8.3.1.2乙方应设置专职现场管理人员，负责施工现场的日常管理8.3.2现场协调及沟通8.3.2.1双方应定期召开现场协调会议，解决施工过程中出现的问题8.3.2.2任何一方需变更施工方案或工艺，应提前通知对方，并协商一致后方可实施8.4合同变更及终止8.4.1合同变更程序8.4.1.1合同双方协商一致后，应以书面形式对合同内容进行变更8.4.1.2变更内容应包括变更原因、变更内容、变更金额等8.4.2合同终止条件8.4.2.1因不可抗力导致合同无法履行8.4.2.2一方违约严重，经对方催告后仍未纠正8.4.3合同终止程序8.4.3.1双方协商一致后，应以书面形式通知对方终止合同8.4.3.2合同终止后，双方应妥善处理剩余事宜8.5违约责任及争议解决8.5.1违约责任8.5.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任8.5.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等8.5.2争议解决方式8.5.2.1双方应友好协商解决合同争议8.5.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.6合同解除及终止8.6.1合同解除条件8.6.1.1因不可抗力导致合同无法履行8.6.1.2一方违约严重，经对方催告后仍未纠正8.6.2合同终止程序8.6.2.1双方协商一致后，应以书面形式通知对方解除或终止合同8.6.2.2合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余事宜8.7合同附件及补充协议8.7.1合同附件8.7.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、材料设备清单、图纸等8.7.2补充协议8.7.2.1本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力8.8其他8.8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决8.8.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.9第三方介入条款1.9.1第三方定义1.9.1.1本合同所称第三方，指除合同双方之外的任何个人或法人，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、审计方、评估方、保险方等。1.9.2第三方介入原因1.9.2.1第三方介入合同，旨在提高工程质量、确保工程进度、规范合同履行、维护双方合法权益。1.9.3第三方介入程序1.9.3.1任何一方有意引入第三方介入，应提前30日书面通知对方，并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。1.9.3.2双方应在接到通知后15日内达成一致意见，否则第三方介入无效。1.9.4第三方职责1.9.4.1第三方应按照合同约定和业务规程，独立、客观、公正地履行其职责。1.9.4.2第三方不得泄露合同双方的商业秘密。1.9.5第三方费用1.9.5.1第三方费用由引入方承担，具体费用由双方另行协商确定。2.1甲乙方额外条款2.1.1甲方法定责任2.1.1.1甲方应确保第三方介入不违反国家法律法规，不损害国家利益和社会公共利益。2.1.1.2甲方应承担第三方介入产生的相关费用。2.1.2乙方法定责任2.1.2.1乙方应配合第三方介入，提供必要的信息和资料。2.1.2.2乙方应确保第三方介入不影响工程质量和进度。2.2第三方责任限额2.2.1第三方责任限额2.2.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现瑕疵，应承担相应的责任，但责任限额不得超过合同总金额的5%。2.2.1.2第三方责任限额不包括因不可抗力、甲方或乙方原因导致的合同履行问题。2.3第三方与其他各方的划分说明2.3.1第三方与甲方的关系2.3.1.1第三方与甲方之间是委托代理关系，甲方是委托人，第三方是代理人。2.3.1.2第三方在执行职责过程中，应遵守甲方的指示和要求。2.3.2第三方与乙方的关系2.3.2.1第三方与乙方之间是服务提供关系，乙方是服务接受方。2.3.2.2第三方在执行职责过程中，应遵守乙方的规定和要求。2.3.3第三方与合同双方的关系2.3.3.1第三方与合同双方之间是独立第三方关系，不参与合同双方的争议解决。2.3.3.2第三方在执行职责过程中，应保持中立，维护合同双方的合法权益。2.4第三方介入合同变更2.4.1合同变更程序2.4.1.1第三方介入导致合同内容需要变更的，双方应按照合同变更程序进行。2.4.1.2变更内容应包括第三方介入的具体条款、责任划分、费用承担等。2.4.2合同变更效力2.4.2.1经双方同意的合同变更，对合同双方和第三方具有同等法律效力。2.5第三方介入合同解除2.5.1合同解除条件2.5.1.1第三方介入违反合同约定或法律法规，合同双方均有权解除合同。2.5.1.2第三方介入导致合同无法履行，合同双方均有权解除合同。2.5.2合同解除程序2.5.2.1双方应书面通知第三方解除合同，并说明解除原因。2.5.2.2解除合同后，双方应妥善处理剩余事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料要求：包含详细的工程量清单、设计说明、施工图等，确保图纸完整、准确。说明：图纸及技术资料应提供电子版和纸质版各一份。2.附件二：工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：工程量清单应与施工图纸及设计要求相符。3.附件三：材料设备清单要求：列出所需材料的名称、规格、型号、数量、供应商、价格等。说明：材料设备清单应包含所有用于工程的材料和设备。4.附件四：施工组织设计要求：包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计应具有可操作性和实用性。5.附件五：施工日志要求：记录施工过程中的重要事项、问题及解决措施。说明：施工日志应每日更新，确保真实、完整。6.附件六：试验报告要求：包括原材料、半成品、成品的质量检测报告。说明：试验报告应提供原件，并注明试验机构名称及试验日期。7.附件七：验收记录要求：记录工程质量验收结果，包括验收日期、验收人员、验收意见等。说明：验收记录应提供原件，并注明验收日期。8.附件八：合同变更协议要求：详细记录合同变更的内容、原因、双方签字等。说明：合同变更协议应经双方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间支付工程款项责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款利息，并承担违约责任。示例：甲方逾期支付工程款10天，应向乙方支付逾期付款利息，每日按合同金额的千分之五计算。2.违约行为：乙方未按约定时间完成工程责任认定：乙方应向甲方支付工期延误违约金，并承担违约责任。示例：乙方工期延误20天，应向甲方支付每日按合同金额的千分之一计算的违约金。3.违约行为：乙方使用不合格材料或设备责任认定：乙方应承担更换不合格材料或设备的费用，并承担违约责任。示例：乙方使用不合格材料导致工程问题，应承担更换材料及修复工程费用。4.违约行为：第三方违反合同约定责任认定：第三方应承担违约责任，并赔偿由此给合同双方造成的损失。示例：第三方因自身原因导致工程延期，应赔偿甲方因此遭受的损失。5.违约行为：甲方或乙方未履行合同约定的其他义务责任认定：违约方应承担违约责任，赔偿由此给对方造成的损失。示例：甲方未提供必要的设计图纸，导致工程延期，应赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。2024年度工程：机房土建施工合同书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3合同签订时间1.4合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度要求3.工程费用3.1工程总价3.2费用组成3.3付款方式3.4付款时间4.工程施工4.1施工组织4.2施工方案4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全5.材料供应5.1材料品牌及规格5.2材料供应方式5.3材料质量保证5.4材料验收标准6.施工图纸及变更6.1施工图纸6.2图纸变更6.3变更审批流程7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密责任8.知识产权8.1知识产权归属8.2知识产权使用8.3知识产权保护9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称：X科技有限公司甲方地址：省市区路号甲方法定代表人：1.2合同乙方乙方名称：建筑集团有限公司乙方地址：省市区路号乙方法定代表人：1.3合同签订时间本合同签订时间为2024年1月1日。1.4合同签订地点本合同签订地点为省市区。第二条工程概况2.1工程名称科技大厦机房土建施工工程2.2工程地点省市区路号科技大厦2.3工程规模建筑面积：5000平方米地下1层，地上5层2.4工程内容土建工程包括：基础施工、主体结构施工、装饰装修施工等2.5工程进度要求基础施工：2024年1月1日至2024年3月31日主体结构施工：2024年4月1日至2024年6月30日装饰装修施工：2024年7月1日至2024年9月30日第三条工程费用3.1工程总价本工程总价为人民币伍佰万元整（￥5000000.00）。3.2费用组成工程费用包括：人工费、材料费、设备费、施工机械费、管理费、利润等。3.3付款方式1.预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%。2.进度款：根据工程进度支付，每月支付总额的30%。3.竣工验收款：竣工验收合格后支付总额的40%。4.保修金：竣工验收合格后支付总额的10%，保修期满后无质量问题退还。3.4付款时间1.预付款：合同签订后5个工作日内支付。2.进度款：每月末前支付。3.竣工验收款：竣工验收合格后30日内支付。4.保修金：竣工验收合格后支付。第四条工程施工4.1施工组织乙方应成立专门的项目部，负责本工程的施工组织和管理。4.2施工方案乙方应制定详细的施工方案，包括施工顺序、施工方法、施工进度等。4.3施工进度按照本合同第二条规定的工程进度要求进行施工。4.4施工质量乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.5施工安全乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全，防止安全事故的发生。第五条材料供应5.1材料品牌及规格本工程所使用的材料品牌及规格详见附件《材料清单》。5.2材料供应方式乙方负责本工程所需材料的采购、运输和保管。5.3材料质量保证乙方应确保所供应的材料的品质符合国家及行业相关标准。5.4材料验收标准材料验收标准详见附件《材料验收标准》。第六条施工图纸及变更6.1施工图纸施工图纸由甲方提供，乙方负责按照图纸进行施工。6.2图纸变更如需变更施工图纸，乙方应及时向甲方提出申请，经甲方同意后进行变更。6.3变更审批流程图纸变更需经甲方、乙方、设计单位三方共同审批。第七条保密条款7.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密等信息，均为保密内容。7.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后3年。7.3保密责任双方应严格遵守保密条款，对保密内容予以严格保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露。第八条知识产权8.1知识产权归属本合同项下所涉及的设计图纸、技术资料、工程成果等知识产权归甲方所有。8.2知识产权使用乙方在合同执行期间，仅限于本工程的使用范围内使用甲方提供的知识产权。8.3知识产权保护乙方应采取适当措施保护甲方知识产权，防止未经授权的复制、使用或泄露。第九条违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定时间完成工程进度；2.乙方提供的材料不符合合同约定质量标准；3.乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密；4.乙方未按合同约定支付工程款项；5.乙方造成工程质量问题，未在规定时间内修复。9.2违约责任1.乙方未按合同约定完成工程进度，每延迟一日，应向甲方支付合同总价1%的违约金；2.乙方提供的材料不符合质量标准，乙方应负责更换或赔偿损失；3.乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任；4.乙方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向甲方支付应付款项的1%的滞纳金；5.乙方造成工程质量问题，应负责修复，修复费用由乙方承担。9.3违约赔偿乙方违约造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会。10.3争议解决程序争议双方应按照仲裁委员会的规定提交仲裁申请，仲裁委员会将依法进行审理。第十一条合同生效11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效时间本合同于2024年1月1日生效。第十二条合同解除12.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同；2.一方违约，另一方有权解除合同；3.发生不可抗力，导致合同无法履行。12.2合同解除程序1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方；2.因一方违约解除合同，违约方应承担相应的违约责任；3.发生不可抗力解除合同，双方均不承担责任。12.3合同解除后的处理1.合同解除后，双方应按照合同约定支付已完成的工程款项；2.双方应妥善处理合同解除后的善后事宜。第十三条合同终止13.1合同终止条件1.合同约定的工程全部完成；2.双方协商一致终止合同；3.发生不可抗力，导致合同无法履行。13.2合同终止程序1.合同约定的工程全部完成，双方应进行竣工验收；2.双方协商一致终止合同，应书面通知对方；3.发生不可抗力终止合同，双方均不承担责任。13.3合同终止后的处理1.合同终止后，双方应按照合同约定支付已完成的工程款项；2.双方应妥善处理合同终止后的善后事宜。第十四条其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于：材料清单、材料验收标准、施工图纸等。14.2合同附件内容合同附件内容为本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。14.3合同附件效力合同附件的效力与本合同一致。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，因甲乙双方共同协商或法律规定，介入合同关系，对合同内容、履行或争议解决具有参与或协助作用的独立主体。1.2.1专业技术顾问；2.评估机构；3.会计师事务所；4.仲裁机构；5.法务顾问；6.中介机构；7.其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方责权利2.1第三方责任：2.1.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在合同中的职责。2.1.2第三方对因其自身过错导致的合同违约承担责任。2.1.3第三方应对其提供的服务或意见的真实性、准确性承担责任。2.2第三方权利：2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。2.2.2第三方有权根据合同约定，参与合同履行过程中的相关活动。2.2.3第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务。3.3第三方介入后，甲乙双方应将第三方纳入合同履行过程中的相关活动。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额由甲乙双方在书面协议中约定。4.2若第三方责任限额未在书面协议中约定，则第三方责任限额为第三方提供服务的合同金额。4.3.1第三方直接造成的损失；4.3.2第三方间接造成的损失；4.3.3第三方违反保密条款造成的损失。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方与甲方之间的关系由甲乙双方与第三方签订的书面协议约定。5.1.2甲方有权要求第三方按照协议约定履行其职责。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方与乙方之间的关系由甲乙双方与第三方签订的书面协议约定。5.2.2乙方有权要求第三方按照协议约定履行其职责。5.3第三方与合同履行中其他各方的关系：5.3.2第三方应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害甲乙双方和其他合同履行主体的合法权益。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入过程中发生争议，应通过友好协商解决。6.2协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。第七条第三方介入的合同解除7.1第三方介入过程中，若发生严重违约或不可抗力，甲乙双方有权解除与第三方的协议。7.2第三方介入的协议解除后，甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。第八条第三方介入的合同终止8.1第三方介入的协议终止，应按照协议约定处理相关事宜。8.2第三方介入的协议终止后，甲乙双方应按照合同约定继续履行合同。第九条第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中，应遵守保密条款，对甲乙双方的商业秘密予以保密。9.2第三方违反保密条款，应承担相应的法律责任。第十条本条款的效力10.1本条款为本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。10.2本条款的修改或补充，需经甲乙双方书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.材料清单详细要求：列出本工程所需材料的品牌、规格、数量、质量标准等。说明：材料清单作为合同附件，用于明确材料供应的具体要求。2.材料验收标准详细要求：规定材料验收的具体标准，包括外观、尺寸、性能等。说明：材料验收标准作为合同附件，用于确保材料符合合同约定。3.施工图纸详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：施工图纸作为合同附件，用于指导施工过程中的具体操作。4.施工方案详细要求：包括施工顺序、施工方法、施工进度等。说明：施工方案作为合同附件，用于确保施工过程有序进行。5.保密协议详细要求：明确保密内容的范围、保密期限、违约责任等。说明：保密协议作为合同附件，用于保护甲乙双方的商业秘密。6.争议解决协议详细要求：约定争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议作为合同附件，用于明确争议解决的具体流程。7.第三方协议详细要求：包括第三方的职责、权利、义务、责任限额等。说明：第三方协议作为合同附件，用于明确第三方介入的具体细节。8.竣工验收报告详细要求：记录竣工验收的时间、结果、验收意见等。说明：竣工验收报告作为合同附件，用于证明工程已按合同约定完成。9.保修单详细要求：包括保修期限、保修范围、保修方式等。说明：保修单作为合同附件，用于明确保修服务的具体内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程进度。乙方提供的材料不符合合同约定质量标准。乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密。乙方未按合同约定支付工程款项。乙方造成工程质量问题，未在规定时间内修复。2.责任认定标准：违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规。违约责任认定标准如下：违约金：根据违约行为的具体情况，按合同约定的比例计算违约金。损害赔偿：违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的损害赔偿责任。修复责任：乙方造成工程质量问题，应在规定时间内修复，修复费用由乙方承担。3.违约示例说明：乙方未按合同约定时间完成工程进度，每延迟一日，应向甲方支付合同总价1%的违约金。乙方提供的材料不符合合同约定质量标准，乙方应负责更换或赔偿损失。乙方泄露甲方商业秘密，每泄露一次，乙方应支付人民币伍万元作为赔偿。乙方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向甲方支付应付款项的1%的滞纳金。乙方造成工程质量问题，未在规定时间内修复，修复费用由乙方承担。全文完。2024年度工程：机房土建施工合同书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.土建施工内容3.1土建施工范围3.2施工材料及设备3.3施工工艺及质量要求4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间安排4.3施工进度控制措施5.工程款支付方式5.1工程款支付比例5.2工程款支付时间5.3工程款支付方式6.工程验收标准及程序6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间安排7.质量保证7.1质量责任7.2质量保证措施7.3质量保修期8.安全生产责任8.1安全生产责任主体8.2安全生产管理制度8.3安全生产事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理10.合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更及解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.争议解决方式12.1争议解决方式选择12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称：科技有限公司1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方法定代表人：1.2合同乙方1.2.1乙方名称：建筑工程有限公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方法定代表人：2.项目概述2.1项目名称：2024年度数据中心机房土建施工项目2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：占地面积5000平方米，建筑面积3000平方米2.4项目工期：自合同签订之日起12个月3.土建施工内容3.1土建施工范围：包括地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等3.2施工材料及设备：甲方提供施工图纸、设计文件及相关技术资料，乙方负责按照设计要求采购、使用施工材料及设备3.3施工工艺及质量要求：严格按照国家相关规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到优良等级4.施工进度安排4.1施工阶段划分：分为地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程三个阶段4.2各阶段施工时间安排：4.2.1地基基础工程：3个月4.2.2主体结构工程：4个月4.2.3装饰装修工程：5个月4.3施工进度控制措施：乙方应按计划进度进行施工，如因乙方原因导致进度滞后，应向甲方书面说明原因并采取有效措施加快进度5.工程款支付方式5.1工程款支付比例：分阶段支付，每个阶段完成后支付该阶段合同总额的30%5.2工程款支付时间：每个阶段完成后15日内支付5.3工程款支付方式：银行转账6.工程验收标准及程序6.1验收标准：按照国家相关规范、标准和设计要求进行验收6.2验收程序：6.2.1乙方完成施工后，向甲方提出验收申请6.2.2甲方组织相关人员对工程进行验收6.2.3验收合格后，双方签署验收报告6.3验收时间安排：每个阶段施工完成后15日内进行验收8.质量保证8.1质量责任8.1.1乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的优良等级。8.1.2乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，并及时采取措施进行整改。8.2质量保证措施8.2.1乙方应建立健全质量保证体系，包括质量责任制、质量检验制度、质量教育培训等。8.2.2乙方应配备专业质量管理人员和检测设备，对施工过程中的关键工序进行监督和检验。8.2.3乙方应建立材料、设备的质量检验记录，确保所有材料和设备符合设计要求。8.3质量保修期8.3.1乙方对完成的工程在保修期内负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。8.3.2保修期为自竣工验收合格之日起一年，具体保修内容如下：8.3.2.1土建主体结构保修期五年；8.3.2.2装饰装修工程保修期两年；8.3.2.3设备安装工程保修期一年。9.安全生产责任9.1安全生产责任主体9.1.1乙方为安全生产责任主体，负责施工现场的安全生产工作。9.1.2甲方应提供必要的安全生产条件，协助乙方做好安全生产工作。9.2安全生产管理制度9.2.1乙方应建立健全安全生产管理制度，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训等。9.2.2乙方应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。9.3安全生产事故处理9.3.1发生安全生产事故时，乙方应及时报告甲方，并采取紧急措施进行处理。9.3.2事故发生后，乙方应配合甲方进行调查，查明事故原因，并提出整改措施。10.环境保护10.1环境保护责任10.1.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施防止环境污染。10.1.2甲方应监督乙方执行环境保护规定，确保施工过程不对环境造成污染。10.2环境保护措施10.2.1乙方应采取措施减少施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染物的排放。10.2.2乙方应合理利用水资源，减少水污染。10.3环境污染事故处理10.3.1发生环境污染事故时，乙方应及时报告甲方，并采取紧急措施进行处理。10.3.2事故发生后，乙方应配合甲方进行调查，查明事故原因，并提出整改措施。11.合同变更及解除11.1合同变更条件11.1.1任何一方要求变更合同内容，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后，方可变更合同。11.2合同解除条件11.2.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行时，双方可以解除合同。11.3合同变更及解除程序11.3.1变更合同，双方应签署书面协议，作为合同的补充部分。11.3.2解除合同，双方应签署书面协议，明确解除合同的条件和后果。12.争议解决方式12.1争议解决方式选择12.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。12.2争议解决程序12.2.1协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点12.3.1争议解决地点为合同签订地。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期完成，且工程验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序13.3.1合同终止后，双方应签署书面协议，明确合同终止日期和后续事宜处理。14.其他约定事项14.1任何一方违反本合同，应承担相应的法律责任。14.2本合同未尽事宜，由双方协商解决。14.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1本合同所述第三方，指除甲方、乙方之外的，在合同履行过程中，因提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的法人、其他组织或个人。1.2.1提供项目管理咨询服务；2.2.2执行工程监理职责；2.2.3进行工程质量检测与评估；2.2.4提供仲裁服务；2.2.5其他经甲方、乙方同意的第三方服务。2.第三方的选定与授权2.1甲方、乙方应共同协商选定第三方，并书面授权其履行相应的职责。2.2第三方应在授权范围内履行职责，并遵守相关法律法规和合同约定。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合同约定履行职责，对提供的服务质量负责。3.1.2第三方在履行职责过程中，若因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。3.2.2第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和条件，以履行其职责。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由甲方、乙方在合同中约定，并书面通知第三方。4.2第三方的责任限额包括但不限于：4.2.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方、乙方直接经济损失的赔偿；4.2.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成第三方人员人身伤害的赔偿。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间为服务关系，甲方、乙方为服务接受方。5.2第三方在履行职责过程中，若与施工方（乙方）发生争议，应通过协商解决。5.3第三方在履行职责过程中，若与甲方、乙方或施工方（乙方）发生争议，任何一方均可要求第三方提供相应的证据和说明。6.第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后，甲方、乙方应按照合同约定继续履行各自的权利和义务。6.2第三方介入不影响甲乙双方的合同关系，甲乙双方应继续履行合同约定的付款、验收等义务。6.3第三方介入后，若发生合同履行中的争议，甲乙双方应通过协商解决，协商不成的，任何一方均可要求第三方提供仲裁服务。7.第三方的变更与退出7.1甲方、乙方如需变更第三方，应书面通知对方，并重新签订相关协议。7.2第三方在合同履行过程中，如需退出，应提前30日书面通知甲方、乙方，并书面说明退出原因。7.3第三方退出后，甲乙双方应重新协商选定新的第三方，并签订新的协议。8.本合同修正条款的生效8.1本合同修正条款自双方签字盖章之日起生效。8.2本合同修正条款作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目施工图纸及设计文件详细要求：提供完整的施工图纸、设计文件及相关技术资料，确保图纸和文件清晰、完整、准确。说明：图纸和文件应包含工程规模、结构设计、材料规格、施工工艺等详细信息。2.施工组织设计及进度计划详细要求：包括施工组织设计、施工方案、进度计划等，确保施工方案的可行性和进度计划的合理性。说明：组织设计应包含施工管理、质量控制、安全管理等内容。3.材料及设备清单详细要求：列出所有用于工程的材料及设备名称、规格、数量、产地等信息。说明：清单应确保材料及设备的规格和质量符合设计要求。4.工程款支付计划详细要求：明确每个阶段的工程款支付比例和时间安排。说明：支付计划应确保甲方资金的合理使用和乙方施工的顺利进行。5.质量验收报告详细要求：记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等信息。说明：验收报告应确保工程质量达到国家规定的优良等级。6.安全生产记录详细要求：记录施工现场的安全生产情况，包括安全事故、安全检查等。说明：安全生产记录应确保施工现场的安全管理得到有效执行。7.环境保护记录详细要求：记录施工现场的环境保护措施和环境保护情况。说明：环境保护记录应确保施工现场不对环境造成污染。8.争议解决文件详细要求：记录争议解决的过程、结果等信息。说明：争议解决文件应确保争议得到及时、有效的解决。9.合同终止文件详细要求：记录合同终止的原因、时间、处理结果等信息。说明：合同终止文件应确保合同终止后的后续事宜得到妥善处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定的时间完成工程；1.2乙方提供的材料或设备不符合设计要求；1.3乙方未按合同约定进行质量检验；1.4乙方未按合同约定进行安全防护；1.5甲方未按合同约定支付工程款；1.6第三方未按合同约定履行职责。2.违约责任认定标准：2.1乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总额的1%的违约金；2.2乙方提供的材料或设备不符合设计要求，乙方应立即更换或修复，并承担由此产生的费用；2.3乙方未按合同约定进行质量检验，乙方应承担由此造成的损失；2.4乙方未按合同约定进行安全防护，造成安全事故的，乙方应承担相应的法律责任；2.5甲方未按合同约定支付工程款，每逾期支付一天，应向乙方支付未付款项的1%的违约金；2.6第三方未按合同约定履行职责，第三方应承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明：3.1乙方在工程验收时，发现工程质量问题，经核实，乙方提供的材料不符合设计要求，乙方应立即更换材料，并承担更换材料的费用；3.2甲方在支付工程款时，因故延迟支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金；3.3第三方在工程监理过程中，发现施工质量问题，未及时通知甲方、乙方，第三方应承担由此造成的损失。全文完。2024年度工程：机房土建施工合同书3本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设标准第三条工程施工范围3.1土建工程内容3.2附属设施建设3.3工程质量要求3.4工程安全要求第四条工程施工期限4.1计划开工日期4.2计划竣工日期4.3逾期竣工责任第五条工程施工组织5.1施工单位组织机构5.2施工人员配备5.3施工设备配置5.4施工现场管理第六条工程造价与支付方式6.1工程造价组成6.2工程造价确定方法6.3工程款支付方式6.4工程款支付进度第七条工程变更与索赔7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3索赔条件与程序7.4索赔金额计算第八条工程验收与交付8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程交付条件8.4工程交付手续第九条工程保修与维修9.1工程保修范围9.2工程保修期限9.3工程维修责任9.4工程维修费用第十条违约责任与争议解决10.1违约责任种类10.2违约责任承担10.3争议解决方式10.4争议解决地点第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序11.4合同解除与终止后的处理第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期12.4合同终止日期第十三条合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：合同双方授权代表证明13.4附件四：其他相关文件第十四条合同签订与生效14.1合同签订日期14.2合同生效日期14.3合同履行地点14.4合同履行期限第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：有限公司乙方：建筑公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系人：乙方联系人：赵六甲方联系电话方联系电话二条工程概况2.1工程名称2024年度公司机房土建施工项目2.2工程地点省市区路号2.3工程规模建筑面积：1000平方米建筑高度：10米2.4工程类别土建工程2.5工程建设标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范执行第三条工程施工范围3.1土建工程内容基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、防水工程等3.2附属设施建设消防设施、安防设施、通风空调设施等3.3工程质量要求符合国家相关质量标准，确保工程安全、适用、美观、耐久3.4工程安全要求遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全第四条工程施工期限4.1计划开工日期2024年1月1日4.2计划竣工日期2024年12月31日4.3逾期竣工责任若乙方未能按期竣工，每逾期一天，应向甲方支付相当于工程总价款的万分之一的违约金第五条工程施工组织5.1施工单位组织机构设立项目经理部，负责工程施工的组织、协调和管理5.2施工人员配备施工人员需具备相应资质，并按照工程需要配备充足的技术人员和管理人员5.3施工设备配置根据工程需要配置相应的施工设备，确保施工顺利进行5.4施工现场管理建立施工现场管理制度，确保施工现场安全、文明、整洁第六条工程造价与支付方式6.1工程造价组成包括直接工程费、间接费、利润和税金等6.2工程造价确定方法按照国家有关工程计价规定执行，由甲方提供工程量清单，乙方编制工程预算6.3工程款支付方式分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定6.4工程款支付进度根据工程进度，按照约定的比例和节点支付工程款第七条工程变更与索赔7.1工程变更范围因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因引起的工程变更7.2工程变更程序变更前需经甲方同意，并由乙方提出变更申请，经双方确认后实施7.3索赔条件与程序因不可抗力等原因导致工程延误或损失，乙方有权提出索赔，经双方协商解决7.4索赔金额计算根据实际情况，按照国家有关索赔规定计算索赔金额第八条工程验收与交付8.1工程验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范执行，确保工程达到设计要求和质量标准8.2工程验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到报告后15日内组织验收8.3工程交付条件工程验收合格，乙方完成所有保修工作，提供完整的工程资料8.4工程交付手续验收合格后，双方签订工程交付书，办理工程交接手续第九条工程保修与维修9.1工程保修范围乙方在工程保修期内对工程质量问题负责，包括主体结构、装修工程等9.2工程保修期限根据国家规定和工程性质，保修期限一般为1年至5年9.3工程维修责任保修期内出现质量问题，乙方应负责维修，维修费用由乙方承担9.4工程维修费用维修费用在保修金中扣除，不足部分由乙方承担第十条违约责任与争议解决10.1违约责任种类包括逾期竣工、质量不合格、工程变更未按约定执行等10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等10.3争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁10.4争议解决地点仲裁地点为合同签订地第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件发生不可抗力、甲方违约、乙方严重违约等情况，经双方协商一致可以解除合同11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同11.3合同解除与终止程序合同解除或终止需书面通知对方，并办理相关手续11.4合同解除与终止后的处理合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余工程、费用结算等问题第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件双方签字盖章后，合同自生效之日起具有法律效力12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同12.3合同生效日期合同签订日期12.4合同终止日期合同履行完毕或双方协商一致终止合同的日期第十三条合同附件13.1附件一：工程图纸包含施工图纸、设计变更通知等13.2附件二：工程量清单详细列出工程量和计价依据13.3附件三：合同双方授权代表证明证明双方授权代表有权签订本合同13.4附件四：其他相关文件包括招标文件、投标文件、验收报告等第十四条合同签订与生效14.1合同签订日期2024年4月1日14.2合同生效日期合同签订后双方签字盖章之日起生效14.3合同履行地点省市区路号14.4合同履行期限自合同生效之日起至工程交付之日止第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务或参与合同履行的组织或个人。1.2.1工程监理单位1.2.2工程咨询机构1.2.3质量检测机构1.2.4金融机构1.2.5法律服务机构1.2.6其他经甲乙双方认可的第三方第二条第三方责任限额2.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定的，应承担相应的法律责任。2.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，如未约定，则按法律规定执行。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方同意，并由甲方发出书面邀请。3.2第三方应在收到邀请后15日内，向甲方提交介入申请及服务内容、费用等详细资料。3.3甲方应在收到第三方申请后10日内，审查并决定是否接受第三方介入。第四条第三方权利与义务4.1.1获取合同履行相关信息4.1.2依照合同约定提供服务4.1.3收取合同约定的服务费用4.2.1按照合同约定提供服务4.2.2对提供的服务承担质量责任4.2.3保守合同履行过程中的商业秘密第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入不影响甲乙双方的合同主体地位和权利义务。5.2第三方与甲方、乙方之间的关系由合同约定，与合同履行过程中的其他各方无直接法律关系。5.3第三方在合同履行过程中，需遵守国家相关法律法规和行业规范。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入产生的费用，包括但不限于服务费、差旅费、资料费等，由甲乙双方在合同中约定。6.2若合同未约定费用承担方式，则由甲方承担第三方介入产生的费用。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入可能导致合同内容变更，甲乙双方应就变更内容协商一致，并在必要时修改合同文本。7.2合同变更需以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的合同解除9.1第三方介入不符合合同约定或法律法规规定的，甲乙双方有权解除合同。9.2合同解除需以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章。第十条第三方介入的合同终止10.1第三方介入完成后，合同履行完毕，合同自行终止。10.2第三方介入过程中，甲乙双方协商一致或出现合同终止条件的，合同终止。第十一条第三方介入的保密义务11.1第三方在介入过程中，对甲乙双方的商业秘密负有保密义务。11.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十二条第三方介入的合规性12.1第三方介入应符合国家相关法律法规和行业规范。12.2第三方在介入过程中，应遵守甲乙双方的合同约定。第十三条第三方介入的终止13.1第三方介入完成后或合同终止后，第三方应将介入过程中获取的资料、文件等退还给甲乙双方。13.2第三方在介入过程中产生的债权债务，由第三方自行承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求和说明：包括施工图纸、设计变更通知、工程量清单、施工组织设计等，用于指导施工过程。2.附件二：工程量清单详细要求和说明：列出工程所需材料、设备、人工等各项费用，作为工程计价的依据。3.附件三：合同双方授权代表证明详细要求和说明：证明双方授权代表有权签订本合同，包括授权代表的身份证明、授权书等。4.附件四：工程验收报告详细要求和说明：由乙方提交的工程验收报告，包括工程验收结果、验收日期、验收人员等。5.附件五：工程保修单详细要求和说明：由乙方提供的工程保修单，明确保修范围、期限、维修责任等。6.附件六：工程款支付凭证详细要求和说明：记录工程款支付的时间、金额、方式等，用于双方核对支付情况。7.附件七：工程变更记录详细要求和说明：记录工程变更的内容、原因、变更日期、变更后的工程量等。8.附件八：工程验收记录详细要求和说明：记录工程验收的日期、验收人员、验收结果等。9.附件九：第三方介入协议详细要求和说明：如需第三方介入，应签订的协议，明确第三方介入的范围、责任等。10.附件十：争议解决协议详细要求和说明：如发生争议，双方应签订的协议，明确争议解决方式、地点等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定的时间完成工程；1.2乙方施工质量不符合合同约定的标准；1.3乙方未按合同约定支付工程款；1.4甲方未按合同约定提供工程图纸或资料；1.5第三方未按协议约定提供服务或违反保密义务。2.责任认定标准：违约责任认定标准如下：2.1乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付相当于工程总价款万分之一的违约金；2.2乙方施工质量不符合合同约定标准，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；2.3乙方未按合同约定支付工程款，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失；2.4甲方未按合同约定提供工程图纸或资料，应承担相应责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失；2.5第三方未按协议约定提供服务或违反保密义务，应承担相应的法律责任。3.违约示例说明：示例一：乙方未能在合同约定的时间内完成工程，逾期10天，应向甲方支付相当于工程总价款0.1%的违约金，即1000元。示例二：乙方施工过程中，发现质量问题，经检测不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失，如设备损坏、停工损失等。示例三：乙方未按合同约定支付工程款，逾期30天，应向甲方支付相当于工程总价款0.5%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度工程：机房土建施工合同书4本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型第三条施工内容3.1土建施工范围3.2施工质量标准3.3施工期限第四条合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款进度第五条施工进度5.1施工阶段划分5.2施工进度计划5.3施工进度调整第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料与设备质量要求第七条施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保第八条施工变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更价格第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿第十二条合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签第十三条其他约定13.1合同附件13.2保密条款13.3通知送达第十四条合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：科技有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2024年度机房土建施工工程2.2工程地点市区街道号2.3工程规模建筑面积：10000平方米建筑高度：30米2.4工程类型商业办公楼第三条施工内容3.1土建施工范围包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修、安装工程等。3.2施工质量标准按照国家现行施工质量验收规范和相关技术标准执行。3.3施工期限合同工期为6个月，自合同签订之日起计算。第四条合同价款4.1合同总价人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）4.2付款方式合同总价分三次支付：1）合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%；2）主体结构封顶后支付合同总价的50%；3）工程竣工验收合格后支付合同总价的20%。4.3付款进度甲方应在约定的付款期限内支付相应款项。第五条施工进度5.1施工阶段划分地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程。5.2施工进度计划具体进度计划详见附件一。5.3施工进度调整如因不可抗力或甲方原因导致施工进度调整，双方应协商一致，并书面通知对方。第六条施工材料与设备6.1材料供应乙方负责提供施工所需的全部材料，包括但不限于水泥、钢筋、砂石、木材等。6.2设备租赁乙方负责租赁施工所需的全部设备，包括但不限于塔吊、搅拌机、运输车辆等。6.3材料与设备质量要求所有材料与设备应符合国家现行质量标准，并经甲方验收合格。第七条施工现场管理7.1施工现场布置乙方应根据施工图纸和现场实际情况，合理布置施工现场，确保施工顺利进行。7.2施工现场安全乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准，加强施工现场安全管理，确保施工安全。7.3施工现场环保乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染，确保施工现场环保达标。第八条施工变更8.1变更原因因设计变更、工程量增减、不可抗力、甲方要求等引起的施工变更。8.2变更程序1）乙方发现变更原因后，应在3个工作日内向甲方提出变更申请；2）甲方应在5个工作日内对变更申请进行审核，并书面回复乙方；3）双方就变更内容、变更方案及变更价格达成一致后，签订变更协议。8.3变更价格变更价格根据工程量清单及市场行情由双方协商确定。第九条争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构无9.3争议解决期限自争议发生之日起60日内解决。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件1）甲方未按约定支付款项；2）乙方未按约定完成施工；3）发生不可抗力，经双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同工期届满，工程竣工验收合格，合同终止。10.3合同解除与终止程序1）一方提出解除或终止合同，应提前30日书面通知对方；2）合同解除或终止后，双方应立即进行工程结算，并按照约定支付剩余款项。第十一条违约责任11.1违约情形1）甲方未按约定支付款项；2）乙方未按约定完成施工；3）违反合同约定的其他情形。11.2违约责任承担1）甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%；2）乙方未按约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%；3）违反合同约定的其他情形，双方应协商解决，协商不成，可依法提起诉讼。11.3违约赔偿1）因违约造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任；2）双方应就赔偿金额进行协商，协商不成，可依法提起诉讼。第十二条合同生效与期限12.1合同生效条件双方签署并加盖公章后生效。12.2合同期限合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。12.3合同续签如双方同意续签合同，应在合同期限届满前30日协商确定。第十三条其他约定13.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、变更协议等。13.2保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.3通知送达1）双方应以书面形式相互送达通知；2）通知自送达之日起生效。第十四条合同签署与备案14.1合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签署之日起生效。14.2合同备案本合同需报送相关部门备案。14.3合同份数本合同共两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，指在合同履行过程中，因甲方、乙方或合同履行需要，经甲方或乙方同意，介入合同履行过程中的个人、企业或其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、设计方、咨询方等。第二条第三方介入程序2.1介入申请任何一方需引入第三方时，应向对方提出书面申请，详细说明第三方介入的原因、目的、职责及预期效果。2.2介入审批对方应在收到介入申请后5个工作日内予以审批，审批结果应以书面形式通知申请人。2.3介入协议双方应与第三方签订《第三方介入协议》，明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。第三条第三方职责3.1第三方职责范围1）对工程进度、质量、安全、环保等方面进行监督检查；2）对甲方、乙方履行合同情况进行评估；3）对合同履行过程中出现的问题提出建议和解决方案；4）协助解决合同履行过程中的争议。3.2第三方职责履行第三方应按照合同约定和《第三方介入协议》的要求，独立、公正、客观地履行职责。第四条第三方权利4.1第三方权利范围1）根据《第三方介入协议》的规定，获取相关资料和信息；2）对甲方、乙方提出合理要求和建议；3）对合同履行过程中的问题提出处理意见；4）根据合同约定和《第三方介入协议》的要求，享有相应的报酬。4.2第三方权利行使第三方应在履行职责的过程中，依法行使权利，不得滥用权利。第五条第三方义务5.1第三方义务范围1）遵守国家法律法规和行业标准；2）保守商业秘密和保密信息；3）按照合同约定和《第三方介入协议》的要求，履行职责；4）对因自身原因导致的违约行为承担相应责任。5.2第三方义务履行第三方应按照合同约定和《第三方介入协议》的要求，切实履行义务。第六条第三方责任限额6.1责任限额定义本合同所称第三方责任限额，指第三方因履行合同过程中发生的违约行为，对甲方、乙方或工程造成的损失，第三方应承担的最高赔偿责任。6.2责任限额约定1）第三方责任限额由双方在《第三方介入协议》中约定；2）如《第三方介入协议》未约定责任限额，则第三方责任限额为本合同总价的一定比例。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间不存在合同关系，甲方与乙方之间的合同关系不受第三方介入的影响。7.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间不存在合同关系，乙方与甲方之间的合同关系不受第三方介入的影响。7.3第三方与其他方的责任划分1）第三方对甲方、乙方或工程造成的损失，应按照《第三方介入协议》和本合同的相关规定承担相应责任；2）甲方、乙方或其他方对第三方造成的损失，应按照合同约定和法律规定承担相应责任。第八条第三方介入的终止8.1终止条件1）合同履行完毕；2）合同解除或终止；3）第三方履行完毕或退出合同履行过程。8.2终止程序1）任何一方提出终止第三方介入的，应提前30日书面通知对方；2）双方应就终止后的相关事宜进行协商，并签订终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《合同附件一：工程量清单》详细要求：详细列出工程所需各项材料、设备、人工等费用，并注明单价、数量、总价。附件说明：作为合同附件，本清单为合同价款的依据。2.《合同附件二：施工图纸》详细要求：包含工程所需图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件说明：作为合同附件，本图纸为施工依据。3.《合同附件三：施工进度计划》详细要求：列出工程各阶段的施工时间节点，确保施工进度。附件说明：作为合同附件，本计划为施工进度控制的依据。4.《合同附件四：第三方介入协议》详细要求：明确第三方介入的原因、目的、职责、权利、义务及责任限额。附件说明：作为合同附件，本协议为第三方介入的依据。5.《合同附件五：争议解决协议》详细要求：约定争议解决方式、机构及期限。附件说明：作为合同附件，本协议为解决争议的依据。6.《合同附件六：工程验收报告》详细要求：详细记录工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收意见等。附件说明：作为合同附件，本报告为工程验收的依据。7.《合同附件七：工程结算报告》详细要求：详细列出工程结算金额，包括各项费用、税金等。附件说明：作为合同附件，本报告为工程结算的依据。8.《合同附件八：其他相关文件》详细要求：包括但不限于合同变更协议、补充协议等。附件说明：作为合同附件，本附件为合同履行过程中的补充依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付款项责任认定标准：甲方未在约定付款期限内支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。示例说明：若甲方应于2024年1月1日支付100万元，但至2024年1月10日仍未支付，则甲方应支付违约金1万元。2.违约行为：乙方未按约定完成施工责任认定标准：乙方未按合同约定的工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%。示例说明：若合同工期为6个月，乙方实际完成施工时间为8个月，则乙方应支付违约金6万元。3.违约行为：第三方未按《第三方介入协议》履行职责责任认定标准：第三方未按《第三方介入协议》履行职责，导致甲方、乙方或工程受到损失，应承担相应责任。示例说明：若第三方在验收过程中未发现工程质量问题，导致甲方、乙方遭受损失，第三方应承担相应赔偿责任。4.违约行为：违反合同约定的其他情形责任认定标准：根据合同约定和法律规定，认定违约行为及责任。示例说明：若甲方、乙方或第三方在合同履行过程中，违反合同约定的其他情形，应按照合同约定和法律规定承担相应责任。全文完。2024年度工程：机房土建施工合同书5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1土建施工范围3.2施工质量标准3.3施工技术要求4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2施工进度安排4.3施工进度调整5.施工图纸及技术文件5.1施工图纸提供5.2技术文件提供5.3施工图纸及技术文件修改6.材料设备6.1材料设备采购6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场文明施工8.施工质量保证措施8.1施工质量保证体系8.2施工质量控制措施8.3施工质量检验9.施工安全保证措施9.1施工安全管理制度9.2施工安全防护措施9.3施工安全事故处理10.施工环境保护措施10.1施工环境保护要求10.2施工环境保护措施10.3施工环境保护验收11.合同价款及支付方式11.1合同价款组成11.2合同价款支付方式11.3合同价款调整12.争议解决方式12.1争议解决原则12.2争议解决方式12.3争议解决期限13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同终止条件14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方：省市区路号乙方：省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：乙方联系电话：1395678第二条项目概况2.1项目名称数据中心机房土建施工项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总建筑面积：5000平方米建筑层数：3层2.4项目工期合同工期：自合同签订之日起6个月第三条施工内容3.1土建施工范围土方开挖、基础