2024年标准通风排烟风管安装分包合同一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准通风排烟风管安装分包合同一本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3通风排烟风管安装工程2.合同范围及内容2.1工程概述2.2安装工程范围2.3安装工程量3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式4.工程进度与交付4.1工程进度计划4.2安装工程交付时间4.3工程延期5.质量与检验5.1安装质量标准5.2质量检验程序5.3质量争议的处理6.技术支持与服务6.1技术指导6.2售后服务6.3技术培训7.安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保措施7.3安全事故的处理8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件9.违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.其他条款12.1保密条款12.2广告宣传12.3信息反馈13.合同的附件13.1安装工程图纸13.2技术说明书14.合同的签订日期与地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并负责通风排烟风管安装工程的委托方。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并负责按照合同约定完成通风排烟风管安装工程的实施方。1.3通风排烟风管安装工程通风排烟风管安装工程是指根据工程设计图纸和施工规范，在施工现场进行通风排烟风管的安装、调试及相关工作。第二条合同范围及内容2.1工程概述本合同项下的通风排烟风管安装工程位于________（工程地点），工程内容包括但不限于通风排烟风管的采购、安装、调试、验收等。2.2安装工程范围承包方应按照发包方提供的工程设计图纸和施工规范，完成通风排烟风管的安装工作，包括风管的制作、运输、安装、连接、调试等。2.3安装工程量通风排烟风管的安装工程量详见附件一《通风排烟风管安装工程量清单》。第三条合同价格3.1合同总价本合同的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括通风排烟风管的采购、安装、调试等全部费用。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因发包方提供的设计图纸、施工规范等发生变化，导致工程量增减或费用变化的，双方可协商调整合同价格。3.3付款方式本合同的付款方式分为三个阶段，具体付款比例和付款时间详见附件二《付款计划》。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划承包方应按照发包方提供的工程进度计划完成通风排烟风管的安装工作，具体工程进度计划详见附件三《工程进度计划》。4.2安装工程交付时间通风排烟风管安装工程应在合同约定的工期内完成，并经验收合格后交付发包方使用。4.3工程延期如因承包方原因导致工程延期，应按照合同约定向发包方支付违约金。如因发包方原因导致工程延期，应承担相应的延期费用。第五条质量与检验5.1安装质量标准通风排烟风管的安装质量应符合国家相关法律法规、行业标准及发包方提供的施工规范要求。5.2质量检验程序通风排烟风管安装工程完成后，承包方应组织自检，并通知发包方进行验收。验收合格的，方可投入使用。5.3质量争议的处理如双方在质量问题上发生争议，应按照合同约定和国家相关法律法规解决。第六条技术支持与服务6.1技术指导承包方应根据工程需要，提供技术指导和支持，确保通风排烟风管的正常运行。6.2售后服务通风排烟风管安装工程验收合格后，承包方应提供一年的免费售后服务，包括但不局限于设备运行情况的监测、故障排除等。6.3技术培训承包方应对发包方指定的操作人员进行通风排烟风管的操作培训，确保操作人员能够熟练掌握相关技能。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件任何一方如需变更合同内容，应书面通知对方，并在双方协商一致的基础上签订书面变更协议。8.2合同解除的条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方明确表示不履行合同主要义务；（4）一方严重违反合同条款，对方有权解除合同。第九条违约责任9.1发包方的违约责任发包方违反合同约定，导致承包方无法正常履行合同义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）延期支付合同款项；（2）提供的设计图纸、施工规范等存在重大缺陷；（3）未按合同约定提供施工场地、电源、水源等。9.2承包方的违约责任承包方违反合同约定，导致发包方无法正常使用通风排烟风管的，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）未按合同约定工期完成工程；（2）安装质量不符合国家相关法律法规、行业标准及发包方提供的施工规范要求；（3）提供的设备、材料存在质量问题。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。10.2仲裁或诉讼如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。如选择诉讼，双方应遵守法院的判决。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并支付完合同款项后终止。11.2合同变更程序合同变更应书面签订，并经双方盖章确认。11.3合同终止条件合同终止条件详见合同第八条关于合同解除的规定。第十二条其他条款12.1保密条款双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。12.2广告宣传未经对方同意，任何一方不得以合同为由进行广告宣传，损害对方声誉。12.3信息反馈双方应定期沟通，及时反馈合同履行过程中的相关信息，确保合同顺利实施。第十三条合同的附件13.1安装工程图纸附件四《通风排烟风管安装工程图纸》是本合同的组成部分，具有同等法律效力。13.2技术说明书附件五《通风排烟风管技术说明书》是本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十四条合同的签订日期与地点14.1签订日期本合同于____年__月__日签订。14.2签订地点本合同在____（签订地点）签订。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：通风排烟风管安装工程量清单附件二：付款计划附件三：工程进度计划附件四：通风排烟风管安装工程图纸附件五：通风排烟风管技术说明书附件一《通风排烟风管安装工程量清单》详细列出了通风排烟风管安装工程的各项工程量，包括风管的制作、运输、安装、连接、调试等，用于明确双方的责任和权益。附件二《付款计划》详细说明了本合同的付款方式、付款比例和付款时间，用于确保双方在付款环节的清晰和公平。附件三《工程进度计划》详细列出了通风排烟风管安装工程的进度计划，包括各阶段的开始时间和完成时间，用于确保工程按照约定的时间节点顺利进行。附件四《通风排烟风管安装工程图纸》是本合同的组成部分，包含了通风排烟风管的详细设计图纸和施工规范，用于指导承包方的施工工作。附件五《通风排烟风管技术说明书》是本合同的组成部分，详细介绍了通风排烟风管的技术参数、操作方法、维护保养等信息，用于指导操作人员和售后服务人员的工作。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按合同约定支付合同款项，延迟支付或部分支付。2.发包方提供的设计图纸、施工规范等存在重大缺陷，导致工程无法正常进行。3.发包方未按合同约定提供施工场地、电源、水源等，影响工程的正常进行。4.承包方未按合同约定工期完成工程，延迟交付。5.承包方安装质量不符合国家相关法律法规、行业标准及发包方提供的施工规范要求。6.承包方提供的设备、材料存在质量问题，影响工程的使用和功能。违约责任认定标准：1.对于发包方的违约行为，承包方有权要求发包方支付违约金，违约金的具体金额根据合同约定的比例计算。2.对于承包方的违约行为，发包方有权要求承包方支付违约金，违约金的具体金额根据合同约定的比例计算。3.对于发包方和承包方的违约行为，导致工程无法正常进行或造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。示例说明：如果发包方延迟支付合同款项，承包方可以要求发包方支付合同总价款的1%作为违约金。如果发包方提供的设计图纸存在重大缺陷，导致工程无法正常进行，承包方可以要求发包方承担因工程延期而导致的额外费用。如果承包方未按约定工期完成工程，发包方可以要求承包方支付合同总价款的0.5%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年标准通风排烟风管安装分包合同，由发包方和承包方签订，约定双方的权利和义务。2.发包方：指与承包方签订本合同，并负责通风排烟风管安装工程的委托方。3.承包方：指与发包方签