建筑工程土石方劳务分包合同

建筑工程土石方劳务分包合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律的适用1.5合同的生效与终止第二章劳务分包范围与工程量2.1劳务分包范围2.2工程量的确定2.3工程量的变更第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格3.2价款的支付3.3价格调整3.4税金和其他费用第四章工期与进度4.1工期的约定4.2工期的延误4.3工程进度的监控第五章质量与安全5.1质量标准5.2质量控制5.3安全管理5.4安全事故的处理第六章劳务分包队伍的管理与培训6.1劳务分包队伍的组成6.2劳务分包队伍的管理6.3劳务分包队伍的培训第七章材料与设备7.1材料与设备的供应7.2材料与设备的质量7.3材料与设备的验收第八章环境保护与节能8.1环境保护的要求8.2节能措施8.3环保与节能的监督与检查第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章合同的变更与解除11.1合同的变更11.2合同的解除第十二章合同的转让与继承12.1合同的转让12.2合同的继承第十三章附则13.1合同的签订地与履行地13.2合同的有效期13.3合同的修订第十四章附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章总则1.1合同当事人甲方：_________乙方：_________1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序本合同的附件及补充协议与本合同具有同等法律效力，如有冲突，以本合同附件为准。1.4法律的适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.5合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且款项结清之日终止。第二章劳务分包范围与工程量2.1劳务分包范围分包商须按照合同约定的范围完成土石方工程的施工。2.2工程量的确定工程量清单作为本合同附件，双方确认后不得随意变更，如遇实际情况确需变更，须经双方协商一致。2.3工程量的变更工程量的变更应按照业主批准的设计变更文件和工程量清单进行，相应的费用调整按合同约定办理。第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格劳务分包价格详见附件中的价格清单，价格清单中的价格为指导价格，实际支付金额根据实际工程量计算。3.2价款的支付价款的支付按照工程进度和合同约定进行，每次支付前应进行工程量的核实。3.3价格调整合同执行期间，如遇市场行情变化，双方可协商调整价格。3.4税金和其他费用分包商应按照国家相关法律法规缴纳税金，支付相关费用。第四章工期与进度4.1工期的约定分包商应按照合同约定的日期完成工程，如有延误，分包商应承担相应的违约责任。4.2工期的延误如分包商原因导致工期延误，应按照合同约定向业主支付违约金。4.3工程进度的监控业主或其委托的监理机构有权对工程进度进行监控，分包商应积极配合。第五章质量与安全5.1质量标准分包商应按照合同约定的质量标准完成工程，确保工程质量满足设计要求和规范。5.2质量控制分包商应建立健全质量控制体系，确保工程质量。5.3安全管理分包商应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和业主的安全管理要求，确保工程施工安全。5.4安全事故的处理如发生安全事故，分包商应立即报告业主，并按照业主要求和国家相关规定处理。第六章劳务分包队伍的管理与培训6.1劳务分包队伍的组成分包商应按照合同约定组建合格的劳务分包队伍，队伍成员应具备相应的技能和资质。6.2劳务分包队伍的管理分包商应对劳务分包队伍进行有效管理，确保队伍成员遵守业主现场管理制度。6.3劳务分包队伍的培训分包商应对劳务分包队伍成员进行必要的技能和安全教育培训，提高队伍素质。第八章环境保护与节能8.1环境保护的要求分包商应遵守国家和地方环境保护法律法规，采取有效措施，防止施工过程中的环境污染。8.2节能措施分包商应按照国家节能政策和标准，合理使用能源，降低能源消耗。8.3环保与节能的监督与检查业主或其委托的监理机构有权对分包商的环保与节能措施进行监督与检查，分包商应积极配合。第九章违约责任9.1违约行为分包商若未能按照合同约定完成工程或出现其他违约行为，应承担相应的违约责任。9.2违约责任分包商应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿分包商应按照合同约定或业主合理要求，赔偿因违约行为导致的损失。第十章争议解决10.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼如选择诉讼解决，双方同意在_________人民法院提起诉讼。第十一章合同的变更与解除11.1合同的变更合同的变更应书面签署，并经双方确认。11.2合同的解除合同的解除应书面签署，并经双方确认。解除合同后，分包商应按照业主要求完成工程收尾工作。第十二章合同的转让与继承12.1合同的转让未经业主同意，分包商不得将合同转让给第三方。12.2合同的继承合同的转让应按照继承法规定办理，继承方应继续履行合同义务。第十三章附则13.1合同的签订地与履行地本合同签订地为_________，履行地为工程所在地。13.2合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格且款项结清之日终止。13.3合同的修订合同的修订应书面签署，并经双方确认。第十四章附件14.1附件列表附件1：工程量清单附件2：价格清单附件3：设计变更文件附件4：施工安全措施方案14.2附件内容附件内容详见附件列表。甲方（业主）：________________乙方（分包商）：________________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指令甲方有权根据工程进度和质量要求，向乙方发出指令。乙方应无条件服从甲方的指令，并按照甲方的要求完成工作。如乙方违反甲方指令，甲方有权按违约处理。2.甲方监督甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全及进度符合合同要求。乙方应接受甲方的监督，并配合甲方的工作。3.甲方变更甲方有权根据工程需要对工程内容、工程量、工期等进行变更。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并承担因变更产生的费用。4.甲方终止如乙方严重违反合同约定，甲方有权终止合同。合同终止后，乙方应按照甲方的要求完成工程收尾工作，并承担因此产生的费用。5.甲方赔偿如乙方的行为导致甲方损失，甲方有权要求乙方进行赔偿。赔偿金额由甲方根据实际损失确定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工乙方应按照合同约定的质量标准、工期要求完成施工。如乙方未能按照约定完成施工，乙方应承担相应的违约责任。2.乙方质量乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定和国家相关标准。如工程质量出现问题，乙方应承担修复费用并承担相应责任。3.乙方安全乙方应按照甲方要求制定并实施施工安全措施，确保工程施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。4.乙方变更如乙方因施工需要对工程内容、工程量、工期等进行变更，应及时通知甲方。如甲方同意变更，双方应签订变更协议，并调整合同价款。5.乙方终止如乙方因特殊情况无法继续履行合同，乙方有权终止合同。合同终止前，乙方应提前通知甲方，并承担因终止合同产生的费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助解决甲方和乙方之间的争议。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定，并按照约定承担。如双方未能协商确定，可按照合同约定的方式解决。3.第三方中介决定第三方中介做出的决定对甲方和乙方均具有约束力。双方应接受并执行第三方中介的决定。4.第三方中介终止如第三方中介未能履行调解、协调职责，或甲方和乙方均不同意第三方中介的决定，任何一方均有权终止第三方中介的职责。5.第三方中介赔偿如第三方中介的行为导致甲方和/或乙方损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。赔偿金额由甲方和乙方根据实际损失确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.价格清单3.设计变更文件4.施工安全措施方案5.乙方劳务队伍人员名单及资质证明6.乙方施工计划及进度安排7.乙方质量控制措施及施工工艺说明8.乙方安全生产管理制度9.乙方违约金计算公式及支付凭证10.甲方支付凭证及工程进度报告11.甲方验收报告及工程质量证书12.第三方中介机构资质证明及调解协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付价款未按约定提供施工条件未按约定时间完成设计变更审批其他违反合同约定的行为2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定采取安全措施导致安全事故其他违反合同约定的行为3.违约行为的认定违约行为的认定应依据合同条款及国家相关法律法规违约责任的承担应根据违约行为的严重程度及造成的损失大小确定违约金的具体数额应根据合同约定或双方协商确定三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务关系的协议2.违约：当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为3.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律责任4.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金5.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出具有法律约束力的裁决6.诉讼：通过法院对合同争议进行审理并作出具有法律约束力的判决四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、甲方提供的施工条件不符合约定等解决办法：协商调整工程进度计划，甲方提供必要的支持2.工程质量问题原因：乙方施工不当、材料不合格等解决办法：乙方负责整改，甲方有权要求乙方承担修