版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
房屋预售合同的判决执行合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同效力1.4合同解释第二章房屋基本情况2.1房屋位置与面积2.2房屋规划与设计2.3房屋质量标准2.4房屋交付时间与条件第三章预售合同双方权利与义务3.1开发商的权利与义务3.2购房者的权利与义务3.3双方共同遵守的规则第四章房屋价格与支付4.1房屋价格4.2付款方式与时间4.3房价调整4.4购房优惠第五章房屋交付与验收5.1交付条件5.2交付程序5.3验收标准与方法5.4质量问题处理第六章产权办理6.1产权证办理责任6.2产权证办理流程6.3办理周期6.4费用承担第七章合同的变更与解除7.1变更条件7.2变更程序7.3解除条件7.4解除程序第八章违约责任8.1开发商违约责任8.2购房者违约责任8.3违约金计算方法8.4违约责任免除第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院9.4法律适用第十章附则10.1合同附件10.2补充协议10.3合同生效时间10.4合同期限第十一章开发商信息11.1开发商名称11.2开发商地址11.3开发商联系方式11.4开发商资质证明第十二章购房者信息12.1购房者姓名12.2购房者地址12.3购房者联系方式12.4购房者身份证件第十三章其他约定13.1房屋装修标准13.2物业服务与管理13.3配套设施与保障13.4环境保护与绿化第十四章合同签订14.1签订地点与时间14.2签订人授权情况14.3合同正本与副本14.4签订人签字盖章合同编号_________第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同效力1.4合同解释第二章房屋基本情况2.1房屋位置与面积2.2房屋规划与设计2.3房屋质量标准2.4房屋交付时间与条件第三章预售合同双方权利与义务3.1开发商的权利与义务3.2购房者的权利与义务3.3双方共同遵守的规则第四章房屋价格与支付4.1房屋价格4.2付款方式与时间4.3房价调整4.4购房优惠第五章房屋交付与验收5.1交付条件5.2交付程序5.3验收标准与方法5.4质量问题处理第六章产权办理6.1产权证办理责任6.2产权证办理流程6.3办理周期6.4费用承担第七章合同的变更与解除7.1变更条件7.2变更程序7.3解除条件7.4解除程序第八章违约责任8.1开发商违约责任8.2购房者违约责任8.3违约金计算方法8.4违约责任免除第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院9.4法律适用第十章附则10.1合同附件10.2补充协议10.3合同生效时间10.4合同期限第十一章开发商信息11.1开发商名称11.2开发商地址11.3开发商联系方式11.4开发商资质证明第十二章购房者信息12.1购房者姓名12.2购房者地址12.3购房者联系方式12.4购房者身份证件第十三章其他约定13.1房屋装修标准13.2物业服务与管理13.3配套设施与保障13.4环境保护与绿化第十四章合同签订14.1签订地点与时间14.2签订人授权情况14.3合同正本与副本14.4签订人签字盖章甲方(开发商)签字:__________________乙方(购房者)签字:__________________日期:__________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方附加条款一:优先购买权条款内容:若甲方在合同签订后五年内,拟对外出售本项目其他房屋,乙方享有优先购买权。说明:本条款旨在保障乙方在同等条件下的优先购买权,以避免甲方在项目其他房屋销售时对乙方造成不利影响。2.甲方附加条款二:价格调整机制条款内容:若合同签订后,因政策调整、市场变化等原因导致房屋价格发生变动,甲方应根据实际情况合理调整房价,并通知乙方。说明:本条款旨在明确房价调整的机制,保障双方的合法权益。3.甲方附加条款三:配套设施保障条款内容:甲方承诺在房屋交付后,按照合同约定的时间向乙方提供完善的配套设施,如电梯、供水、供电、供暖等。说明:本条款旨在保障乙方在入住后能够享受到完善的配套设施,提高居住质量。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方附加条款一:延期交付赔偿条款内容:若甲方未能按照合同约定的时间交付房屋,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算方式为每延期一日,支付房价的千分之一。说明:本条款旨在保障乙方在甲方延期交付房屋时的合法权益,明确违约责任的赔偿标准。2.乙方附加条款二:质量异议权条款内容:乙方在房屋验收过程中,如发现房屋质量问题,有权要求甲方在一个月内予以修复。若甲方未能按时修复或修复不符合约定,乙方有权拒绝支付剩余房款。说明:本条款旨在保障乙方在房屋质量方面的合法权益,明确质量问题的处理程序和乙方相应的权利。3.乙方附加条款三:隐私保护条款内容:甲方应尊重乙方的隐私权,不得在未取得乙方同意的情况下,擅自进入乙方居住的房屋。说明:本条款旨在保障乙方的隐私权,规范甲方在物业管理过程中的行为。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介附加条款一:中介服务费用条款内容:甲方应向乙方支付中介服务费用,包括但不限于咨询费、代办费等。具体费用标准和支付方式由双方与中介公司另行签订补充协议约定。说明:本条款旨在明确中介服务的费用及支付方式,避免因费用问题产生纠纷。2.第三方中介附加条款二:中介责任条款内容:中介公司应对甲方、乙方提供的信息进行核实,确保信息的真实、准确。若因中介公司原因导致合同纠纷,中介公司应承担相应的法律责任。说明:本条款旨在明确中介公司的责任,保障双方的合法权益。3.第三方中介附加条款三:保密协议条款内容:中介公司、甲方、乙方三者之间就合同签订过程中的相关信息和资料予以保密,未经各方同意,不得向第三方披露。说明:本条款旨在保护各方在合同签订过程中的商业秘密,避免信息泄露可能带来的不利影响。附件及其他补充说明一、附件列表:1.房屋预售合同2.房屋预售合同附加条款3.房屋预售合同补充协议4.开发商资质证明文件5.购房者身份证明文件6.房屋所有权证复印件7.房屋预售许可证复印件8.房屋平面图与设计图纸9.房屋装修标准与材料明细10.物业管理服务协议11.配套设施保障说明12.价格调整机制说明13.优先购买权说明14.延期交付赔偿说明15.质量异议权说明16.隐私保护说明17.中介服务费用说明18.中介责任说明19.保密协议说明二、违约行为及认定:1.甲方未能按照合同约定时间交付房屋2.甲方未能按照合同约定提供配套设施3.甲方未能按照合同约定时间办理产权证4.乙方未能按照合同约定时间支付房款5.乙方未能按照合同约定时间接受房屋交付6.第三方中介未能按照合同约定提供服务7.第三方中介未能保证信息的真实性与准确性8.第三方中介未能履行保密协议三、法律名词及解释:2.违约金:指当一方违反合同约定时,按照合同约定向对方支付的赔偿金。3.产权证:指房屋所有权人依法取得的证明房屋所有权的证件。4.优先购买权:指在特定条件下,乙方享有在同等条件下的优先购买本项目其他房屋的权利。5.延期交付:指甲方未能在合同约定的时间内交付房屋的行为。6.质量异议权:指乙方在房屋验收过程中,对房屋质量问题提出异议的权利。7.中介服务费用:指中介公司为甲方、乙方提供服务所收取的费用。8.违约责任免除:指在特定条件下,甲方或乙方可以免除违约责任的情况。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能按照合同约定时间交付房屋解决办法:乙方有权要求甲方支付违约金,并要求甲方在约定时间内交付房屋。2.问题:乙方未能按照合同约定时间支付房款解决办法:甲方有权要求乙方支付违约金,并要求乙方在约定时间内支付房款。3.问题:第三方中介未能按照合同约定提供服务解决办法:乙方有权要求中介公司承担违约责任,并寻求其他中介服务。4.问题:房屋质量问题解决办法:乙方有权要求甲方按照合同约定修复质量问题,或要求甲方支付违约金。五、所有应用场景:1.场景:新建住宅小区预售合同说明:适用于新建住宅小区的房屋预售合同,涉及开发商与购房者之间的权利与义务。2.场
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030年中国光学仪器行业商业模式创新战略制定与实施研究报告
- 2025-2030年中国幼小衔接教育行业商业模式创新战略制定与实施研究报告
- 2025-2030年中国旅游行业并购重组扩张战略制定与实施研究报告
- 2025-2030年中国休闲餐饮行业全国市场开拓战略制定与实施研究报告
- 2025-2030年中国知识密集型服务行业营销创新战略制定与实施研究报告
- 2025-2030年中国钽电容器行业全国市场开拓战略制定与实施研究报告
- 新形势下智能门锁行业转型升级战略制定与实施研究报告
- 德州黑陶品牌推广调研
- 单位办公室2025年工作要点
- 护肝药品知识培训课件
- 梁平法制图规则及钢筋翻样讲解
- 乙肝 丙肝培训课件
- 2024届湖北省武汉实验外国语学校数学七上期末统考模拟试题含解析
- 基于深度学习的网络钓鱼邮件识别技术研究
- 融资成本视角下的船舶融资租赁模式研究
- 感冒中医理论知识课件
- 2023年希望杯数学培训100题-六年级(含答案)
- 一年级科学人教版总结回顾2
- 个人住房贷款提前还款月供及节省利息EXCEL计算
- 第五单元《圆》教材解析-人教版数学六年级上册
- 患者突发昏迷应急预案演练脚本-
评论
0/150
提交评论