版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利工程合同变更及解除合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同主体2.变更合同2.1变更条件2.2变更程序2.3变更内容2.4变更期限2.5变更通知3.解除合同3.1解除条件3.2解除程序3.3解除通知3.4解除后果4.合同履行4.1履行主体4.2履行内容4.3履行期限4.4履行地点4.5履行方式5.付款方式5.1付款方式5.2付款期限5.3付款条件6.违约责任6.1违约行为6.2违约责任6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效8.1生效条件8.2生效时间8.3生效方式9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除通知9.4解除后果10.合同终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止通知10.4终止后果11.合同备案11.1备案机关11.2备案程序11.3备案资料12.合同附件12.1附件名称12.2附件内容12.3附件效力13.合同修改13.1修改条件13.2修改程序13.3修改通知14.其他约定14.1合同解释14.2合同效力14.3合同份数14.4合同签署第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.1.1项目名称:2024年度水利工程1.1.2项目业主:水利工程管理局1.1.3项目承包方:水利工程公司1.2合同目的1.2.1明确双方在2024年度水利工程中的权利和义务1.2.2确保工程按计划、高质量、安全、环保地完成1.3合同主体1.3.1甲方:水利工程管理局1.3.2乙方:水利工程公司2.变更合同2.1变更条件2.1.1因不可抗力导致合同内容需要调整2.1.2经双方协商一致,认为有必要对合同内容进行变更2.2变更程序2.2.1乙方提出变更请求,甲方进行审核2.2.2双方协商确定变更内容,形成书面文件2.2.3甲方签署同意后,双方共同执行变更内容2.3变更内容2.3.1工程范围、工期、质量标准等2.3.2付款方式、金额、期限等2.3.3其他双方协商一致的内容2.4变更期限2.4.1变更自双方签署变更协议之日起生效2.4.2变更期限不超过原合同期限3.解除合同3.1解除条件3.1.1乙方严重违约,甲方有权解除合同3.1.2因不可抗力导致合同无法履行3.1.3双方协商一致,认为有必要解除合同3.2解除程序3.2.1任何一方提出解除合同,需提前30日书面通知对方3.2.2双方确认解除合同,签署解除协议3.3解除通知3.3.1通知应明确解除合同的原因、期限3.3.2通知应以书面形式发送至对方指定地址3.4解除后果3.4.1乙方应承担违约责任4.合同履行4.1履行主体4.1.1甲方负责工程项目的监督和管理4.1.2乙方负责工程的施工、验收和交付4.2履行内容4.2.1乙方按照合同约定完成工程设计、施工和验收4.2.2甲方按照合同约定提供必要的协助和支持4.3履行期限4.3.1合同期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止4.3.2工程验收合格后,乙方应提交竣工报告4.4履行地点4.4.1工程地点:水利工程管理局指定地点4.5履行方式4.5.1乙方按照工程设计图纸和施工规范进行施工4.5.2甲方按照合同约定对工程进行监督和验收5.付款方式5.1付款方式5.1.1预付款:合同签订后10日内支付5.1.2进度款:按工程进度分阶段支付5.1.3结算款:工程验收合格后支付5.1.4保修金:工程验收合格后支付5.2付款期限5.2.1预付款:合同签订后10日内支付5.2.2进度款:每完成一定比例的工程量后支付5.2.3结算款:工程验收合格后60日内支付5.2.4保修金:工程验收合格后支付5.3付款条件5.3.1乙方提交合格的工程量和质量证明文件5.3.2甲方确认工程量和质量无误后支付款项6.违约责任6.1违约行为6.1.1乙方未按时完成工程或未达到合同约定的质量标准6.1.2甲方未按时支付款项6.1.3双方违反合同约定的其他行为6.2违约责任6.2.1乙方未按时完成工程或未达到合同约定的质量标准,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等6.2.2甲方未按时支付款项,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等6.3违约赔偿6.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可向人民法院提起诉讼8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同争议8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁8.1.3仲裁机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会8.2争议解决机构8.2.1仲裁机构应按照其仲裁规则进行仲裁8.2.2仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力8.3争议解决程序8.3.1任何一方提出仲裁请求,应向仲裁机构提交书面申请8.3.2仲裁机构在收到申请后,应尽快组成仲裁庭8.3.3仲裁庭应在规定的期限内进行仲裁审理8.3.4仲裁庭应在审理结束后作出裁决9.合同生效9.1生效条件9.1.1双方代表签字盖章9.1.2合同符合法律法规的规定9.2生效时间9.2.1合同自双方代表签字盖章之日起生效9.3生效方式9.3.1合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的义务10.合同解除10.1解除条件10.1.1双方协商一致10.1.2不可抗力导致合同无法履行10.1.3违约行为导致合同无法履行10.2解除程序10.2.1提出解除的一方应提前30日书面通知对方10.2.2双方签署解除合同协议10.3解除通知10.3.1通知应包括解除的原因、生效日期10.3.2通知应以书面形式发送至对方指定地址10.4解除后果10.4.2双方应相互结算已发生的费用11.合同终止11.1终止条件11.1.1合同约定的期限届满11.1.2合同解除11.1.3双方协商一致11.2终止程序11.2.1双方签署合同终止协议11.3终止通知11.3.1通知应包括终止的原因、生效日期11.3.2通知应以书面形式发送至对方指定地址11.4终止后果11.4.1双方应相互结算已发生的费用11.4.2双方应按照合同约定处理剩余的工程和财产12.合同备案12.1备案机关12.1.1水利工程管理局12.1.2水利工程公司注册地的工商行政管理部门12.2备案程序12.2.1双方应按照备案机关的要求提交备案材料12.2.2备案机关应在收到备案材料后进行审核12.2.3备案机关审核通过后,颁发备案证明12.3备案资料12.3.1合同文本12.3.2双方营业执照复印件12.3.3其他备案机关要求的相关材料13.合同附件13.1附件名称13.1.1工程设计图纸13.1.2施工规范13.1.3质量标准13.1.4付款计划13.2附件内容13.2.1附件应与合同内容一致13.2.2附件作为合同的一部分,具有同等法律效力13.3附件效力13.3.1附件与合同有冲突时,以合同为准14.其他约定14.1合同解释14.1.1合同条款的解释以中文文本为准14.1.2如合同条款含义不明确,双方应协商解决14.2合同效力14.2.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效14.2.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份14.3合同份数14.3.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份14.4合同签署14.4.1甲方代表签字:14.4.2乙方代表签字:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,除甲乙双方以外的其他主体,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司等。15.1.2第三方介入的目的是为了保证工程的质量、进度和安全,以及协助合同双方解决合同履行中的问题。16.第三方介入条件16.1第三方介入的必要性16.1.1当甲乙双方在合同履行过程中出现分歧或需要专业意见时,可以引入第三方介入。16.1.2第三方介入需经甲乙双方书面同意,并明确第三方的职责和权限。17.第三方介入程序17.1第三方选定17.1.1第三方由甲乙双方共同选定,或由一方提出建议,另一方同意。17.1.2第三方的选定应遵循公开、公平、公正的原则。17.2第三方职责17.2.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其职责。17.2.2第三方应对其提供的服务质量负责。17.3第三方权限17.3.1第三方有权根据合同约定和法律法规的要求,对工程进行监督、检查和验收。17.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.第三方责任限额18.1第三方责任18.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。18.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定。18.2责任限额确定18.2.1责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容和潜在风险等因素确定。18.2.2责任限额应在合同中明确,并在第三方提供服务前得到第三方的确认。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与甲方责任划分19.1.1第三方对甲方提供的服务负责,甲方对第三方的工作成果负责。19.1.2甲方应向第三方提供必要的工作条件和支持。19.2第三方与乙方责任划分19.2.1第三方对乙方提供的服务负责,乙方对第三方的工作成果负责。19.2.2乙方应向第三方提供必要的工作条件和支持。19.3第三方与其他第三方责任划分19.3.1各第三方之间应明确各自的责任范围和协作方式。19.3.2各第三方之间的责任划分应在合同中明确。20.第三方介入的额外条款及说明20.1第三方介入的额外条款20.1.1第三方介入的费用由甲乙双方承担,具体分担比例由合同约定。20.1.2第三方介入的时间安排由甲乙双方与第三方协商确定。20.1.3第三方介入的成果文件归甲乙双方共同所有。20.2第三方介入的说明20.2.1第三方介入不改变甲乙双方在合同中的权利和义务。20.2.2第三方介入不影响甲乙双方根据合同约定对工程的管理和监督。20.2.3第三方介入的任何决定或建议,甲乙双方均有权接受或拒绝。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸详细要求:图纸应包含工程的所有设计细节,包括结构、设备、材料等。附件说明:设计图纸是工程实施的依据,必须清晰、准确。2.施工规范详细要求:规范应详细列出施工过程中的质量、安全、环保等要求。附件说明:施工规范是确保工程质量的重要文件。3.质量标准详细要求:标准应明确工程各项指标的质量要求。附件说明:质量标准是衡量工程质量的重要依据。4.付款计划详细要求:计划应详细列出各阶段的付款金额、时间节点和条件。附件说明:付款计划是确保工程顺利进行的重要财务安排。5.合同变更协议详细要求:协议应明确变更的内容、原因、生效时间等。附件说明:合同变更协议是合同变更的正式文件。6.工程验收报告详细要求:报告应详细记录工程验收的过程、结果和结论。附件说明:验收报告是工程完成的重要文件。7.违约通知详细要求:通知应明确违约行为、违约方、违约后果等。附件说明:违约通知是违约方采取补救措施或追究责任的依据。8.争议解决文件详细要求:文件应记录争议的解决过程、结果和执行情况。附件说明:争议解决文件是解决争议的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按时完成工程或未达到合同约定的质量标准责任认定标准:根据工程延误的天数和合同约定的赔偿标准计算违约金。示例:若乙方延误工期30天,则应支付每日合同总价1%的违约金。2.甲方未按时支付款项责任认定标准:根据延迟支付的天数和合同约定的赔偿标准计算违约金。示例:若甲方延迟支付款项30天,则应支付每日延迟支付金额1%的违约金。3.第三方未按时提供所需服务或服务不符合标准责任认定标准:根据第三方服务延误的天数和合同约定的赔偿标准计算违约金。示例:若第三方延误提供检测服务30天,则应支付每日合同总价0.5%的违约金。4.双方未按照合同约定履行其他义务责任认定标准:根据违约行为的严重程度和合同约定的赔偿标准计算违约金。示例:若一方未按照合同约定提供工程资料,则应支付合同总价0.1%的违约金。全文完。2024年度水利工程合同变更及解除合同范本1本合同目录一览一、合同变更1.变更范围1.1工程规模调整1.2工程设计变更1.3施工工艺变更1.4材料设备变更1.5工程进度调整2.变更程序2.1变更申请2.2变更审批2.3变更通知2.4变更执行3.变更费用3.1变更费用计算方法3.2变更费用支付方式3.3变更费用调整4.变更责任4.1发包人责任4.2承包人责任二、合同解除1.解除条件1.1发包人解除合同1.2承包人解除合同1.3因不可抗力解除合同1.4因双方协商解除合同2.解除程序2.1解除通知2.2解除审批2.3解除执行3.解除责任3.1发包人责任3.2承包人责任4.解除费用4.1解除费用计算方法4.2解除费用支付方式三、合同变更及解除合同的相关规定1.合同变更及解除合同的法律依据2.合同变更及解除合同的生效时间3.合同变更及解除合同的备案四、合同履行中的争议解决1.争议解决方式1.1协商解决1.2仲裁解决1.3诉讼解决2.争议解决程序3.争议解决期限五、合同解除后的债权债务处理1.债权债务清理2.债权债务转让3.债权债务纠纷解决六、合同变更及解除合同的通知方式1.通知内容1.1变更或解除合同的内容1.2通知送达时间2.通知方式2.1书面通知2.2电子邮件通知2.3其他通知方式七、合同变更及解除合同的附件1.合同变更申请表2.合同解除申请表3.合同变更审批表4.合同解除审批表八、合同变更及解除合同的补充条款1.补充条款的签订2.补充条款的效力九、合同变更及解除合同的生效条件1.合同变更及解除合同的生效时间2.合同变更及解除合同的生效条件十、合同变更及解除合同的解除条件1.合同解除的条件2.合同解除的程序十一、合同变更及解除合同的相关费用1.合同变更及解除合同的费用计算方法2.合同变更及解除合同的费用支付方式十二、合同变更及解除合同的其他规定1.合同变更及解除合同的相关法律、法规规定2.合同变更及解除合同的其他规定十三、合同变更及解除合同的解释1.合同变更及解除合同的解释原则2.合同变更及解除合同的解释方法十四、合同变更及解除合同的生效日期第一部分:合同如下:一、合同变更1.变更范围1.1工程规模调整1.1.1调整原因1.1.2调整内容1.1.3调整后的工程规模1.2工程设计变更1.2.1设计变更原因1.2.2设计变更内容1.2.3设计变更后的图纸1.3施工工艺变更1.3.1工艺变更原因1.3.2工艺变更内容1.3.3工艺变更后的施工方案1.4材料设备变更1.4.1材料设备变更原因1.4.2材料设备变更内容1.4.3材料设备变更后的采购计划1.5工程进度调整1.5.1进度调整原因1.5.2进度调整内容1.5.3调整后的工程进度计划2.变更程序2.1变更申请2.1.1申请材料2.1.2申请流程2.2变更审批2.2.1审批机构2.2.2审批程序2.2.3审批时限2.3变更通知2.3.1通知内容2.3.2通知方式2.4变更执行2.4.1执行主体2.4.2执行时间2.4.3执行监督3.变更费用3.1变更费用计算方法3.1.1费用组成3.1.2计算公式3.2变更费用支付方式3.2.1支付比例3.2.2支付时间3.2.3支付条件3.3变更费用调整3.3.1调整原因3.3.2调整程序3.3.3调整后的费用4.变更责任4.1发包人责任4.1.1变更原因4.1.2责任承担4.2承包人责任4.2.1变更原因4.2.2责任承担二、合同解除1.解除条件1.1发包人解除合同1.1.1解除原因1.1.2解除程序1.2承包人解除合同1.2.1解除原因1.2.2解除程序1.3因不可抗力解除合同1.3.1不可抗力定义1.3.2解除程序1.4因双方协商解除合同1.4.1协商程序1.4.2解除条件2.解除程序2.1解除通知2.1.1通知内容2.1.2通知方式2.2解除审批2.2.1审批机构2.2.2审批程序2.2.3审批时限2.3解除执行2.3.1执行主体2.3.2执行时间2.3.3执行监督3.解除责任3.1发包人责任3.1.1责任承担3.2承包人责任3.2.1责任承担4.解除费用4.1解除费用计算方法4.1.1费用组成4.1.2计算公式4.2解除费用支付方式4.2.1支付比例4.2.2支付时间4.2.3支付条件三、合同变更及解除合同的相关规定1.合同变更及解除合同的法律依据2.合同变更及解除合同的生效时间3.合同变更及解除合同的备案八、合同变更及解除合同的通知方式1.通知内容8.1.1变更或解除合同的主要内容8.1.2通知送达的时间要求8.1.3通知送达的特定条件2.通知方式8.2.1书面通知8.2.1.1通知格式8.2.1.2通知送达地址8.2.2电子邮件通知8.2.2.1邮箱地址8.2.2.2送达确认8.2.3其他通知方式8.2.3.1传真通知8.2.3.2口头通知九、合同变更及解除合同的附件1.合同变更申请表9.1.1申请表内容9.1.2申请表格式2.合同解除申请表9.2.1申请表内容9.2.2申请表格式3.合同变更审批表9.3.1审批表内容9.3.2审批表格式4.合同解除审批表9.4.1审批表内容9.4.2审批表格式十、合同变更及解除合同的补充条款1.补充条款的签订10.1.1签订程序10.1.2签订日期10.1.3签订地点2.补充条款的效力10.2.1效力范围10.2.2效力层级10.2.3效力期间十一、合同变更及解除合同的生效条件1.合同变更及解除合同的生效时间11.1.1生效时间确定11.1.2生效条件满足2.合同变更及解除合同的生效条件11.2.1生效条件列举11.2.2生效条件变更十二、合同变更及解除合同的解除条件1.合同解除的条件12.1.1合同解除的具体情形12.1.2合同解除的认定标准2.合同解除的程序12.2.1合同解除的程序步骤12.2.2合同解除的程序要求十三、合同变更及解除合同的相关费用1.合同变更及解除合同的费用计算方法13.1.1费用构成13.1.2计算依据2.合同变更及解除合同的费用支付方式13.2.1支付比例13.2.2支付时间13.2.3支付条件十四、合同变更及解除合同的生效日期1.生效日期确定14.1.1生效日期的确定方式14.1.2生效日期的确认程序2.生效日期变更14.2.1生效日期变更的原因14.2.2生效日期变更的程序第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定义与介入目的1.第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,为了协助合同履行或解决合同争议而介入的独立第三方机构或个人。2.第三方介入目的15.1.2第三方介入的目的是为了提供专业服务、技术支持、争议解决、审计监督等,确保合同的有效履行。二、第三方介入程序1.介入申请15.2.1任何一方均可向另一方提出第三方介入的申请。2.介入同意15.2.2双方应就第三方介入事项进行协商,达成一致后,签署第三方介入协议。3.第三方选择15.2.3第三方由双方协商确定,或由合同约定程序产生。三、第三方职责与权利1.第三方职责15.3.1第三方应根据合同约定和介入协议,履行其职责。2.第三方权利15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的文件和信息,以协助其履行职责。四、甲乙双方的权利与义务1.甲方的权利与义务15.4.1权利:配合第三方工作,提供必要的支持和协助。15.4.2义务:承担第三方工作所需费用,确保第三方工作不受干扰。2.乙方的权利与义务15.4.1权利:配合第三方工作,提供必要的支持和协助。15.4.2义务:承担第三方工作所需费用,确保第三方工作不受干扰。五、第三方责任限额1.责任限额定义15.5.1责任限额是指第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失,对甲乙双方承担的最高赔偿金额。2.责任限额确定15.5.2责任限额应根据第三方介入协议和实际情况确定。3.责任限额执行15.5.3第三方在履行职责过程中造成损失,超出责任限额的部分,由其自行承担。六、第三方与其他各方的划分说明1.职责划分15.6.1第三方在合同履行中的职责,应与甲乙双方明确划分。2.权利义务划分15.6.2第三方的权利义务应与甲乙双方的权利义务明确区分。3.责任划分15.6.3第三方的责任应与甲乙双方的责任明确划分。七、第三方介入的终止与后续处理1.介入终止15.7.1第三方介入目的实现或合同履行完毕,介入终止。2.后续处理15.7.2第三方介入终止后,甲乙双方应就合同履行情况进行后续处理。八、第三方介入协议的签订1.协议内容15.8.1协议应包括第三方介入的目的、职责、权利、责任限额、费用等内容。2.协议签订15.8.2协议由甲乙双方与第三方共同签订。九、第三方介入协议的修改与补充1.修改与补充15.9.1协议内容如需修改或补充,应经甲乙双方与第三方协商一致。2.修改与补充程序15.9.2修改与补充的程序应参照原协议签订程序。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同变更申请表详细要求:包含变更原因、变更内容、变更后的工程规模、设计图纸、施工方案等详细信息。说明:此表用于记录合同变更的申请过程,确保变更的透明度和可追溯性。2.合同解除申请表详细要求:包含解除原因、解除程序、解除后的债权债务处理等详细信息。说明:此表用于记录合同解除的申请过程,确保解除的合法性和合规性。3.合同变更审批表详细要求:包含变更申请的审批意见、审批日期、审批人等信息。说明:此表用于记录合同变更的审批结果,确保变更的合法性和合规性。4.合同解除审批表详细要求:包含解除申请的审批意见、审批日期、审批人等信息。说明:此表用于记录合同解除的审批结果,确保解除的合法性和合规性。5.第三方介入协议详细要求:包含第三方介入的目的、职责、权利、责任限额、费用等内容。说明:此协议用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任,确保合同的有效履行。6.争议解决协议详细要求:包含争议解决的方式、程序、期限、费用等内容。说明:此协议用于规定争议解决的具体方法和流程,确保争议得到及时有效解决。7.工程进度计划详细要求:包含工程各阶段的时间节点、关键里程碑、进度跟踪等详细信息。说明:此计划用于监控工程进度,确保工程按期完成。8.材料设备清单详细要求:包含材料设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。说明:此清单用于记录材料设备的采购和使用情况,确保工程材料的合规性。9.费用结算报告详细要求:包含费用结算的项目、金额、时间、依据等信息。说明:此报告用于记录费用的结算过程,确保费用的合理性和准确性。10.工程验收报告详细要求:包含工程验收的结果、结论、存在问题及整改措施等详细信息。说明:此报告用于记录工程验收的过程和结果,确保工程质量的达标。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为:未按合同约定的时间完成工程。责任认定:承包人应承担违约责任,赔偿发包人因延误造成的损失。示例:承包人未能在合同约定的工期内完成工程,导致发包人项目延期,承包人应赔偿由此产生的额外费用。2.违约行为违约行为:施工质量不符合合同约定标准。责任认定:承包人应承担违约责任,对不合格工程进行返工或修复。示例:承包人施工的工程质量不达标,发包人要求返工,承包人应承担返工费用。3.违约行为违约行为:未按合同约定支付工程款。责任认定:发包人应承担违约责任,支付承包人应得的工程款。示例:发包人未按合同约定支付工程款,承包人有权要求支付,并可能要求赔偿利息。4.违约行为违约行为:未按合同约定履行合同变更或解除程序。责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。示例:一方未按合同约定程序进行合同变更,导致对方遭受损失,违约方应赔偿损失。全文完。2024年度水利工程合同变更及解除合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2术语解释2.合同主体2.1合同双方2.2合同主体资格3.合同标的3.1工程项目概述3.2工程项目范围4.变更事项4.1变更原因4.2变更内容4.3变更程序5.合同解除事项5.1解除原因5.2解除程序5.3解除后果6.变更与解除的生效6.1生效条件6.2生效时间7.合同变更与解除的审批7.1审批机构7.2审批程序7.3审批期限8.合同变更与解除的告知8.1告知对象8.2告知方式8.3告知期限9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任11.合同解除后的处理11.1工程项目交付11.2工程款项结算11.3工程资料移交12.合同解除后的责任承担12.1责任承担主体12.2责任承担范围13.合同解除后的争议处理13.1争议处理方式13.2争议处理机构14.其他约定第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同术语定义(1)“合同”指本合同及其附件和补充协议;(2)“甲方”指水利工程项目的业主或委托方;(3)“乙方”指承担水利工程项目的施工单位;(4)“工程”指甲方委托乙方实施的水利工程项目;(5)“变更”指在合同履行过程中,对合同内容、范围或期限的调整;(6)“解除”指在合同履行过程中,因特定原因使合同失去法律效力;(7)“违约”指合同一方未履行合同约定的义务;(8)“争议”指合同双方在合同履行过程中产生的纠纷;1.2术语解释对于合同中未明确规定的术语,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。第二条合同主体2.1合同双方甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]2.2合同主体资格甲方和乙方均应具备相应的资质条件,包括但不限于:(1)甲方具有水利工程项目业主或委托方的合法资格;(2)乙方具有水利工程项目施工单位的合法资格;(3)双方均应具备履行合同所需的相关资质证书。第三条合同标的3.1工程项目概述(1)[工程内容1];(2)[工程内容2];(3)[工程内容3];3.2工程项目范围本合同工程项目的范围包括但不限于:(1)[范围内容1];(2)[范围内容2];(3)[范围内容3]。第四条变更事项4.1变更原因(1)政策调整;(2)不可抗力;(3)工程实际需要;4.2变更内容变更内容应包括但不限于:(1)工程范围;(2)工程量;(3)工程工期;(4)合同价款;4.3变更程序变更程序如下:(1)由一方提出变更申请;(2)双方协商一致;(3)签订变更协议。第五条合同解除事项5.1解除原因(1)一方违约;(2)不可抗力;(3)合同目的无法实现;5.2解除程序解除程序如下:(1)提出解除合同申请;(2)双方协商一致;(3)签订解除合同协议。第六条合同变更与解除的生效6.1生效条件合同变更或解除协议经双方签字盖章后生效。6.2生效时间合同变更或解除协议自生效之日起生效。第七条合同变更与解除的审批7.1审批机构合同变更或解除协议需经[审批机构名称]审批。7.2审批程序审批程序如下:(1)提交审批申请;(2)审批机构审查;(3)审批机构批准;7.3审批期限审批期限为[审批期限]个工作日。第八条合同变更与解除的告知8.1告知对象(1)合同双方;(2)相关政府部门;(3)涉及到的其他合同当事人;8.2告知方式告知方式包括但不限于:(1)书面通知;(2)电子邮件;(3)电话通知;8.3告知期限自合同变更或解除协议生效之日起,告知期限为[告知期限]个工作日。第九条争议解决9.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为[仲裁委员会名称],仲裁地点为[仲裁地点]。9.3争议解决程序争议解决程序如下:(1)提交仲裁申请;(2)仲裁委员会受理;(3)仲裁庭组成;(4)仲裁庭审理;(5)仲裁裁决。第十条违约责任10.1违约行为(1)未按合同约定履行义务;(2)未按合同约定支付工程款;(3)工程不符合质量标准;10.2违约责任(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的损失;(3)承担相应的法律责任。第十一条合同解除后的处理11.1工程项目交付合同解除后,乙方应按照合同约定完成剩余工程项目的交付。11.2工程款项结算合同解除后,双方应按照合同约定进行工程款项的结算。11.3工程资料移交合同解除后,乙方应将工程资料完整移交给甲方。第十二条合同解除后的责任承担12.1责任承担主体合同解除后,双方应按照合同约定承担相应的责任。12.2责任承担范围责任承担范围包括但不限于:(1)违约责任的承担;(2)合同解除后产生的损失;(3)双方约定的其他责任。第十三条合同解除后的争议处理13.1争议解决方式合同解除后的争议,应按照本合同的争议解决条款进行处理。13.2争议解决机构争议解决机构同第九条所述。13.3争议解决程序争议解决程序同第九条所述。第十四条其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或无法按期履行的,双方互不承担责任。14.2合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同变更本合同的任何变更均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、检测方、咨询方、仲裁机构、调解机构、保险公司等。1.2第三方范围(1)合同履行过程中的监督、管理、咨询、检测、评估等活动;(2)合同纠纷的调解、仲裁、诉讼等争议解决活动;(3)合同履行所需的保险、担保等服务。第二条甲乙方介入第三方时的额外条款2.1甲方额外条款(1)甲方在引入第三方时应确保其具备相应的资质和能力;(2)甲方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同,明确双方的权利和义务;(3)甲方应监督第三方履行职责,确保其工作符合合同要求。2.2乙方额外条款(1)乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件;(2)乙方应遵守第三方的指导和建议,确保工程质量和进度;(3)乙方应就第三方提出的问题及时回应,并采取相应措施。第三条第三方责任限额的明确3.1责任限额定义本合同中,“责任限额”是指第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致甲方或乙方遭受损失时,所应承担的最
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 化工合同审批管理
- 食品文化节采暖系统施工合同
- 水产养殖防水保温施工协议
- 艺人演出教育推广协议
- 农业科技招投标与合同履约分析
- 婚庆策划公司租赁合同
- 建筑工程水电站施工合同样本
- 绿色商业植草砖施工合同
- 电影院干挂石材施工协议
- 洗衣服务公司人事经理聘用合同
- 《微机系统与汇编语言》-课程设计-实时时钟的设计与实现
- 智能电网建设与发展趋势
- 门诊部预约诊疗制度
- 收发管理工作流程
- 幼儿园中班数学活动《数数有几个》
- 基于PLC的变频恒压供水控制系统设计
- 突发性耳聋的护理查房
- 物品移交接收单(模板)
- 小米科技公司的供应链管理策略分析(全面完整版)
- 2023-2024学年广东省中山一中物理高二上期末统考试题含解析
- 班级活动安排表秋季学期德育主题教育活动安排表
评论
0/150
提交评论