优惠建筑石材劳务分包

优惠建筑石材劳务分包合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2法律法规适用1.3分包合同的组成1.4分包范围的确认1.5分包工程的性质与目的1.6分包商的资质要求第二章分包工程内容2.1分包工程的详细描述2.2分包工程的规模与数量2.3分包工程的地点与时间2.4分包工程的施工标准与要求2.5分包工程的施工工艺与流程第三章合同价格与支付3.1分包合同的总价3.2合同价格的调整3.3支付条件与支付方式3.4进度付款的安排3.5价格争议的解决第四章工期与进度4.1分包工程的开工日期4.2分包工程的完工日期4.3关键节点与进度要求4.4工期延误的处理4.5提前完工的奖励与激励第五章材料与设备5.1分包商提供的材料与设备5.2总包方提供的材料与设备5.3材料与设备的质量标准5.4材料与设备的保管与使用5.5材料与设备的更换与维修第六章施工安全与环境管理6.1安全施工的要求6.2分包商的安全责任6.3安全事故的处理6.4环境保护与文明施工6.5职业健康安全与防护第七章质量管理7.1工程质量的要求7.2分包商的质保责任7.3质量检查与验收7.4质量问题的处理7.5质量管理系统的维护第八章变更与调整8.1合同变更的条件8.2变更的程序与方式8.3变更引起的价款调整8.4变更对工期的影响8.5变更争议的解决第九章违约责任9.1分包商的违约行为9.2总包方的违约行为9.3违约责任的具体形式9.4违约的补救措施9.5违约争议的解决第十章争议解决10.1合同争议的解决方式10.2协商解决争议的程序10.3调解解决争议的程序10.4仲裁解决争议的程序10.5诉讼解决争议的程序第十一章合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除的法律后果11.4合同终止的条件11.5合同终止后的善后处理第十二章一般条款12.1信息的保密性12.2合同的转让12.3分包商的保险责任12.4不可抗力12.5合同的生效与终止日期第十三章附录13.1分包工程的技术图纸13.2分包工程的施工方案13.3分包工程的材料与设备清单13.4分包工程的验收标准13.5分包工程的价款明细表第十四章签字盖章页14.1分包商的签字盖章14.2总包方的签字盖章14.3见证人的签字盖章14.4合同的生效日期14.5合同的副本份数与分发合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指总包方与分包方就分包建筑石材劳务所达成的明确双方权利义务的书面协议。1.1.2本合同中的术语和定义，如无特殊说明，均按照建筑行业的普遍理解和惯例进行解释。1.2法律法规适用1.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.2.2本合同未涉及的法律条款，按照相关法律法规的规定执行。1.3分包合同的组成1.3.1本合同由合同、附件及补充协议等组成。1.3.2本合同的附件包括：技术图纸、施工方案、材料与设备清单等。1.4分包范围的确认1.4.1分包方同意按照总包方的要求，完成建筑石材劳务分包工作。1.4.2分包方应确保分包工程的范围、内容、质量等满足总包方的要求。1.5分包工程的性质与目的1.5.1分包工程为总包工程的一部分，分包方应保证分包工程的独立性和完整性。1.5.2分包工程的目的是为了保证总包工程的顺利进行，提高施工效率。1.6分包商的资质要求1.6.1分包方应具备相应的建筑石材劳务施工资质，并遵守相关行业的管理规定。第二章分包工程内容2.1分包工程的详细描述2.1.1分包工程包括建筑石材的切割、加工、运输、安装等全部工作。2.1.2分包方应按照总包方的要求，完成分包工程的具体施工任务。2.2分包工程的规模与数量2.2.1分包工程的规模和数量，按照附件中的技术图纸和施工方案执行。2.2.2分包方应根据工程进度和施工需要，合理安排施工力量和材料供应。2.3分包工程的地点与时间2.3.1分包工程的施工地点为附件中指定的地点。2.3.2分包工程的施工时间，按照总包方的工程进度计划执行。2.4分包工程的施工标准与要求2.4.1分包方应按照相关法律法规、行业标准和总包方的要求，保证分包工程的质量。2.4.2分包方应按照施工方案和安全操作规程，保证分包工程的安全。2.5分包工程的施工工艺与流程2.5.1分包方应采用合理的施工工艺和流程，确保分包工程的顺利进行。2.5.2分包方应在施工过程中，根据实际情况调整施工工艺和流程，并及时报告总包方。第三章合同价格与支付3.1分包合同的总价3.1.1分包合同的总价，按照附件中的价款明细表执行。3.1.2分包方应按照合同约定的价格，完成分包工程。3.2合同价格的调整3.2.1合同价格的调整，按照合同约定的价格调整条款执行。3.2.2分包方应按照调整后的价格，完成分包工程。3.3支付条件与支付方式3.3.1分包方的支付条件，按照合同约定的进度付款安排执行。3.3.2分包方的支付方式，按照合同约定的支付方式执行。3.4进度付款的安排3.4.1分包方的进度付款，按照合同约定的付款比例和时间执行。3.4.2分包方应按照进度完成分包工程，按约定时间申请付款。3.5价格争议的解决3.5.1分包方和总包方在价格问题上发生争议，应通过协商解决。3.5.2若协商不成，双方可按照合同约定的争议解决方式解决。第四章工期与进度4.1分包工程的开工日期4.1.1分包工程的开工日期，按照总包方的工程进度计划执行。4.1.2分包方应按照约定的开工日期，开始施工。4.2分包工程的完工日期4.2.1分包工程的完工日期，按照总包方的工程进度计划执行。4.2.2分包方应保证分第八章变更与调整8.1合同变更的条件8.1.1在合同履行过程中，因不可抗力等原因导致合同内容需要变更的，双方可协商变更。8.1.2合同变更应书面签订，经双方确认后生效。8.2变更的程序与方式8.2.1合同变更的程序为：双方协商一致，签订变更协议，并书面确认。8.2.2变更协议应明确变更的内容、范围、价格、工期等。8.3变更引起的价款调整8.3.1合同变更引起的价款调整，按照变更协议执行。8.3.2分包方应按照变更后的价格，完成分包工程。8.4变更对工期的影响8.4.1合同变更可能对工期产生影响，双方应协商确定调整后的工期。8.4.2分包方应按照调整后的工期，完成分包工程。8.5变更争议的解决8.5.1双方在变更问题上发生争议，应通过协商解决。8.5.2若协商不成，双方可按照合同约定的争议解决方式解决。第九章违约责任9.1分包商的违约行为9.1.1分包方未按照合同约定完成分包工程的，视为违约。9.1.2分包方未按照约定时间提交进度付款申请的，视为违约。9.2总包方的违约行为9.2.1总包方未按照约定时间支付价款的，视为违约。9.2.2总包方未按照约定提供施工条件的，视为违约。9.3违约责任的具体形式9.3.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.3.2违约方应按照合同约定，支付违约金。9.4违约的补救措施9.4.1对方违约时，非违约方有权采取合同约定的补救措施。9.4.2对方违约时，非违约方有权解除合同，并要求违约方支付违约金。9.5违约争议的解决9.5.1双方在违约问题上发生争议，应通过协商解决。9.5.2若协商不成，双方可按照合同约定的争议解决方式解决。第十章争议解决10.1合同争议的解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2若协商不成，双方同意采用调解方式解决争议。10.2协商解决争议的程序10.2.1双方应共同选择调解人，进行调解。10.2.2调解结果经双方确认后，具有法律效力。10.3调解解决争议的程序10.3.1若调解不成，双方同意提交仲裁委员会仲裁。10.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。10.4仲裁解决争议的程序10.4.1双方应共同选择仲裁委员会，进行仲裁。10.4.2仲裁结果为终局裁决，对双方均具有法律约束力。10.5诉讼解决争议的程序10.5.1双方未约定仲裁的，可向人民法院提起诉讼。10.5.2诉讼过程中，双方应遵守法院的审判规定。第十一章合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.1.1双方协商一致，可以解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均可要求解除合同。11.2合同解除的程序11.2.1合同解除应书面协议，经双方确认后生效。11.2.2解除合同后，双方应按照约定办理相关手续。11.3合同终止后的善后处理11.3.1合同终止后，分包方应按照合同约定，完成工程收尾工作。11.3.2合同终止后，双方应按照约定处理合同未了事项。第十二章附录12.1分包工程的技术图纸12.2分包工程的施工方案12.3分包工程的材料与设备清单12多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方管理费用的支付1.1甲方应按照合同约定的比例支付管理费用，管理费用包括工程管理、质量监督、安全监管等费用。1.2管理费用的支付条件与支付方式，按照合同约定的支付条件与支付方式执行。1.3甲方未按时支付管理费用的，应按照合同约定的违约金条款支付违约金。2.甲方提供施工条件2.1甲方应按照合同约定的时间、地点提供施工所需的场地、设施、材料等。2.2甲方未按照约定提供施工条件的，应承担因此造成的工期延误、工程质量问题等责任。3.甲方变更工程内容3.1甲方有权根据工程实际情况变更工程内容，但应保证分包工程的范围、质量、工期等不受影响。3.2甲方变更工程内容时，应与乙方协商，并签订书面变更协议。3.3甲方未与乙方协商擅自变更工程内容的，应承担因此造成的损失。4.甲方对工程质量的监督4.1甲方有权对分包工程的施工质量进行监督，确保分包工程的质量符合合同约定。4.2甲方对分包工程的监督，不应影响分包商的正常施工。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的施工质量与进度1.1乙方应按照合同约定的质量标准、工期要求完成分包工程。1.2乙方未按照约定质量标准完成分包工程的，应承担质量返工、维修等费用。1.3乙方未按照约定工期完成分包工程的，应按照合同约定的违约金条款支付违约金。2.乙方的材料与设备供应2.1乙方应按照合同约定的材料与设备规格、数量、质量要求供应材料与设备。2.2乙方未按照约定供应材料与设备的，应承担因此造成的工期延误、工程质量问题等责任。3.乙方的安全防护措施3.1乙方应按照合同约定的安全标准和要求，采取适当的安全防护措施，确保施工安全。3.2乙方未按照约定采取安全防护措施的，应承担因此造成的人身伤害、财产损失等责任。4.乙方的施工工艺与流程4.1乙方应按照合同约定的施工工艺与流程进行施工，确保分包工程的顺利进行。4.2乙方在施工过程中，如需调整施工工艺与流程，应及时与甲方沟通，取得甲方的同意。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责与义务1.1第三方中介应按照合同约定的职责与义务，公平、公正地处理合同履行过程中的争议与问题。1.2第三方中介未按照约定履行职责的，应承担因此造成的损失。2.第三方中介的调解与仲裁2.1双方在合同履行过程中发生争议时，应通过友好协商解决。2.2若协商不成，双方同意由第三方中介进行调解。2.3若调解不成，双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。3.第三方中介的公正性保障3.1第三方中介应保证调解、仲裁的公正性，不得偏袒任何一方。3.2第三方中介应保密合同履行过程中的相关信息，不得泄露给无关方。4.第三方中介的费用4.1双方同意支付第三方中介的调解、仲裁费用。4.2调解、仲裁费用的大小，双方应协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的技术图纸2.分包工程的施工方案3.分包工程的材料与设备清单4.分包工程的验收标准5.分包工程的价款明细表6.合同变更协议7.合同解除协议8.违约金计算公式9.第三方中介的授权委托书10.第三方中介的调解、仲裁费用协议二、违约行为及认定：1.分包商未按约定完成分包工程，或未按约定质量标准完成分包工程。2.分包商未按约定时间提交进度付款申请。3.分包商未按约定提供施工所需的材料与设备。4.分包商未按约定采取安全防护措施，导致安全事故发生。5.总包方未按约定时间支付价款。6.总包方未按约定提供施工所需的场地、设施、材料等。7.总包方未与分包商协商擅自变更工程内容。8.总包方未按时支付管理费用。三、法律名词及解释：1.分包：指总包方将部分工程分包给分包商，由分包商完成该部分工程。2.总包方：指负责整个工程的总承包企业。3.分包商：指接受总包方分包的施工企业。4.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。5.违约金：指违约方因违约行为而应向守约方支付的赔偿金。6.管理费用：指总包方在合同履行过程中产生的管理、监督等费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：分包商应合理安排施工力量，确保工程按计划进行；总包方应及时提供施工所需的条件。2.工程质量问题：分包商应严格按照质量标准进行施工；总包方应及时进行质量