电力分包合同书范本

电力分包合同书范本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律法规的适用1.4合同的生效与终止第二章项目范围与工作内容2.1工程概述2.2分包工程的范围2.3分包工程的义务与责任2.4分包工程的进度与时间表第三章技术规格与标准3.1技术文件的要求3.2技术规格的变更3.3质量控制与检验3.4技术培训与技术支持第四章价格与支付4.1合同价格4.2支付方式与时间表4.3价格调整的条件与方式4.4发票与税务第五章工期与进度5.1工期的定义与要求5.2进度计划与报告5.3工期延误的处理5.4提前完成的奖励与补偿第六章安全生产与环境保护6.1安全生产的要求与责任6.2安全事故的处理6.3环境保护的规定与措施6.4健康与安全管理第七章变更与调整7.1合同变更的条件与程序7.2变更价的确定7.3工程范围的调整7.4变更的记录与确认第八章违约责任8.1违约行为的定义与处理8.2违约责任的赔偿与补偿8.3解除合同的条件与后果8.4违约争议的解决方式第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁的程序与规则9.3诉讼的管辖法院9.4保密与证据保全第十章一般条款10.1合同的转让与分包10.2不可抗力10.3合同的修改与补充10.4信息的保密与保护第十一章法律适用与争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的方式与地点11.3法律适用与司法管辖11.4语言与翻译第十二章合同的签订与生效12.1合同的签订程序12.2合同的生效条件12.3合同的续签与终止12.4合同的副本与正本第十三章其他条款13.1附加条款13.2附件与附录13.3补充协议13.4附件的生效与修改第十四章附则14.1合同的解释与执行14.2合同的修订与更新14.3合同的废止与替代14.4合同的最终生效日期合同编号：_________第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同中的术语和定义，如“分包工程”、“工期”、“合同价格”等，除非文中另有定义，否则将在本章中定义。1.2合同文件的优先顺序1.2.1本合同文件的优先顺序如下：合同协议书、技术规格书、工程量清单、图纸、投标书、中标通知书和其他附件。1.3法律法规的适用1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工并验收合格为止。第二章项目范围与工作内容2.1工程概述2.1.1工程名称：_________2.1.2工程地点：_________2.1.3工程内容：_________2.2分包工程的范围2.2.1乙方负责分包工程的实施、完工及保修。2.2.2分包工程的具体范围包括：_________2.3分包工程的义务与责任2.3.1乙方应按照合同约定，完成分包工程，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。2.3.2乙方应遵守国家和地方的相关法律法规，负责分包工程的环境保护、安全生产等工作。2.4分包工程的进度与时间表2.4.1乙方应按照合同约定的时间表完成分包工程。2.4.2乙方应每月向甲方提交工程进度报告，如有进度变更，应及时通知甲方。第三章技术规格与标准3.1技术文件的要求3.1.1乙方应按照技术规格书的要求，提供分包工程的技术文件。3.1.2技术文件应包括：设计图纸、施工方案、材料及设备的技术参数等。3.2技术规格的变更3.2.1技术规格的变更应由甲方提出，经双方协商一致后实施。3.2.2技术规格的变更应按照合同约定的程序进行。3.3质量控制与检验3.3.1乙方应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量。3.3.2乙方应对分包工程进行自检、互检和甲方检验。3.4技术培训与技术支持3.4.1乙方应对甲方人员进行技术培训，确保甲方人员掌握分包工程的相关技术。3.4.2乙方应提供技术支持，解决甲方在分包工程实施过程中遇到的技术问题。第四章价格与支付4.1合同价格4.1.1本合同的合同价格为：_________元（大写：_________元整）。4.1.2合同价格包括：_________。4.2支付方式与时间表4.2.1甲方应按照合同约定的时间表，向乙方支付合同价格。4.2.2支付方式为：_________。4.3价格调整的条件与方式4.3.1价格调整的条件为：_________。4.3.2价格调整的方式为：_________。4.4发票与税务4.4.1乙方应向甲方提供合法的发票。4.4.2乙方应负责办理合同价格的税务事宜。第五章工期与进度5.1工期的定义与要求5.1.1工期是指分包工程从开工之日起至竣工验收合格日止的时间。5.1.2乙方应按照合同约定的工期完成分包工程。5.2进度计划与报告5.2.1乙方应制定分包工程的进度计划，并提交给甲方审批。5.2.2乙方应每月向甲方提交工程进度报告。5.3工期延误的处理5.3.1乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。5.3.2工期延误的处理应按照合同约定的程序进行。5.第八章违约责任8.1违约行为的定义与处理8.1.2违约行为的处理应按照合同约定的程序进行。8.2违约责任的赔偿与补偿8.2.1乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。8.2.2甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。8.3解除合同的条件与后果8.3.1合同一方如违约严重，经另一方书面通知后仍未改正，另一方有权解除合同。8.3.2合同解除后，乙方应按照合同约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.4违约争议的解决方式8.4.1违约争议应通过友好协商解决。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1合同争议的解决方式包括：协商、调解、仲裁或诉讼。9.1.2双方应尽力通过友好协商解决争议。9.2仲裁的程序与规则9.2.1如双方选择仲裁解决争议，应提交至合同约定的仲裁委员会。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼的管辖法院9.3.1如双方选择诉讼解决争议，应提交至合同约定的人民法院。9.3.2双方应遵守诉讼程序，按时出庭。9.4保密与证据保全9.4.1双方在争议解决过程中，应对涉及到的商业秘密和敏感信息保密。9.4.2双方应妥善保管涉及争议的证据，确保证据的有效性。第十章一般条款10.1合同的转让与分包10.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同转让给第三方。10.1.2乙方不得将分包工程的全部或部分分包给第三方。10.2不可抗力10.2.1不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。10.2.2因不可抗力导致一方不能履行合同义务的，该方应承担相应的责任。10.3合同的修改与补充10.3.1合同的修改与补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。10.3.2合同的修改与补充不得与合同的基本原则相抵触。10.4信息的保密与保护10.4.1双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息保密。10.4.2双方应采取必要措施，保护对方的信息安全。第十一章法律适用与争议解决11.1合同适用的法律11.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决的方式与地点11.2.1争议解决的方式包括：友好协商、调解、仲裁或诉讼。11.2.2争议解决的地点为：合同约定的仲裁委员会或人民法院。11.3法律适用与司法管辖11.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决适用中华人民共和国法律。11.3.2本合同的司法管辖地为：合同约定的人民法院。11.4语言与翻译11.4.1本合同的语言为：中文。11.4.2如双方需要英文翻译，应以中文文本为准。第十二章合同的签订与生效12.1合同的签订程序12.1.1本合同的签订应经双方充分协商，达成一致意见。12.1.2本合同的签订应采用书面形式，并由双方签字盖章。12.2合同的生效条件12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.2本合同的生效不得违反法律法规的规定。12.3多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对工程的设计和施工具有决定权，乙方应严格按照甲方的设计和施工要求执行。1.2甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合甲方的要求。1.3甲方有权根据工程进度和质量情况，对乙方的支付进度进行调整。1.4甲方在合同履行过程中，如发现乙方有违约行为，有权要求乙方立即改正，并承担相应的违约责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方应按照合同约定的时间和质量要求，完成分包工程的施工。2.2乙方应保证分包工程的安全，防止安全事故的发生，如因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任。2.3乙方应按照合同约定的价格，向甲方提供分包工程的服务，不得擅自提高价格。2.4乙方在合同履行过程中，如发现甲方有违约行为，有权要求甲方立即改正，并承担相应的违约责任。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1如合同中有第三方中介参与，中介方应公正、中立地履行调解和协调职责，保证合同双方的权益。3.2第三方中介的费用由双方协商确定，并按照合同约定的方式支付。3.3第三方中介的调解和协调结果，双方应予以尊重并遵守。3.4如第三方中介在调解和协调过程中，出现损害合同双方权益的行为，双方均有权要求中介方承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.技术规格书2.工程量清单3.图纸4.投标书5.中标通知书6.合同协议书7.补充协议8.施工现场安全协议9.环境保护协议10.质量保证协议11.支付凭证12.进度报告13.事故调查报告14.保险证明文件15.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付合同价款未提供施工场地、施工条件或提供不符合合同要求的场地、条件未按约定时间提供技术文件、图纸等未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合技术规格要求使用不符合合同规定的材料、设备未按约定提供技术支持、培训等服务未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约行为中介方未公正、中立地履行调解和协调职责中介方未按照合同约定的时间、质量等要求完成调解和协调工作中介方未保护合同双方的合法权益中介方未按照合同约定的方式支付费用三、法律名词及解释：1.电力分包工程：指在电力建设过程中，将整个工程或者工程的某个部分分包给具有相应资质的承包商进行施工的行为。2.合同价款：指双方在合同中约定的，乙方为完成分包工程应收取的金额。3.工期：指分包工程从开工之日起至竣工验收合格日止的时间。5.违约责任：指违约一方应承担的合同责任，包括赔偿损失、支付违约金等。6.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应不足、施工条件不满足等。解决办法：调整施工计划、优化资源配置、协调相关方等。2.工程质量问题原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：质量检查、整改措施、质量保修等。3.合同价款支付争议原因：工程进度未达到约定、质量问题等