建筑行业劳务分包合同模板示例

建筑行业劳务分包合同模板示例合同目录第一章总则1.1合同双方的定义与资质1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解释第二章劳务分包范围2.1分包工程的描述2.2分包工程的规模与内容2.3分包工程的工期第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格的确定3.2支付方式与支付时间3.3价格调整机制第四章劳务分包方的义务4.1分包方的施工准备4.2分包方的施工质量4.3分包方的施工安全第五章总包方的义务5.1总包方的技术支持与配合5.2总包方的工程款支付5.3总包方的质量管理第六章合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件第七章违约责任7.1分包方的违约责任7.2总包方的违约责任第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2诉讼与仲裁第九章合同的终止与验收9.1合同的终止条件9.2工程验收与移交第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密责任的承担第十一章法律适用与争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的方式与地点第十二章其他条款12.1合同的转让12.2合同的修改与补充第十三章附件13.1分包工程的设计文件13.2分包工程的施工方案第十四章签署与日期14.1合同签署人14.2合同签署日期合同编号_________第一章总则1.1合同双方的定义与资质1.1.1甲方（总包方）的定义与资质1.1.2乙方（分包方）的定义与资质1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解释1.3.1合同的生效条件1.3.2合同的解释规则第二章劳务分包范围2.1分包工程的描述2.1.1分包工程的地理位置2.1.2分包工程的结构类型2.1.3分包工程的规模指标2.2分包工程的规模与内容2.2.1分包工程的施工内容2.2.2分包工程的施工阶段2.3分包工程的工期2.3.1分包工程的开工日期2.3.2分包工程的竣工日期第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格的确定3.1.1价格的确定依据3.1.2价格的确定时间3.2支付方式与支付时间3.2.1支付方式3.2.2支付时间3.3价格调整机制3.3.1价格调整的条件3.3.2价格调整的程序第四章劳务分包方的义务4.1分包方的施工准备4.1.1施工场地的准备4.1.2施工人员的准备4.2分包方的施工质量4.2.1施工质量标准4.2.2质量控制程序4.3分包方的施工安全4.3.1安全施工标准4.3.2安全事故的处理第五章总包方的义务5.1总包方的技术支持与配合5.1.1技术交底5.1.2施工配合5.2总包方的工程款支付5.2.1工程款的支付条件5.2.2工程款的支付程序5.3总包方的质量管理5.3.1质量管理职责5.3.2质量验收程序第六章合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.1.1变更的条件6.1.2变更的程序6.2合同解除的条件6.2.1解除的条件6.2.2解除的程序第七章违约责任7.1分包方的违约责任7.1.1分包方违约的情形7.1.2分包方违约的责任7.2总包方的违约责任7.2.1总包方违约的情形7.2.2总包方违约的责任第八章争议解决8.1争议的解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决争议8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2诉讼与仲裁8.2.1诉讼地为合同签订地8.2.2双方同意仲裁作为解决争议的另一种方式，仲裁委员会为_______第九章合同的终止与验收9.1合同的终止条件9.1.1工程完成后，双方验收合格9.1.2一方严重违约，另一方有权终止合同9.2工程验收与移交9.2.1验收合格的标准9.2.2工程移交程序第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围10.1.1保密信息包括技术秘密、商业秘密等10.1.2保密信息的范围限于本合同涉及的资料和信息10.2保密责任的承担10.2.1双方对保密信息承担保密责任10.2.2保密责任的期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止第十一章法律适用与争议解决11.1合同适用的法律11.1.1本合同受中华人民共和国法律管辖11.1.2本合同的解释应符合中华人民共和国法律规定11.2争议解决的方式与地点11.2.1争议解决的地点为合同签订地11.2.2双方同意仲裁作为解决争议的另一种方式，仲裁委员会为_______第十二章其他条款12.1合同的转让12.1.1未经对方书面同意，任何一方不得转让本合同12.1.2转让本合同须遵守相关法律法规12.2合同的修改与补充12.2.1合同的修改须经双方书面同意12.2.2合同的补充协议须经双方书面签署第十三章附件13.1分包工程的设计文件13.2分包工程的施工方案13.3分包工程的施工图纸第十四章签署与日期14.1合同签署人14.1.1甲方（总包方）签署人：14.1.2乙方（分包方）签署人：14.2合同签署日期14.2.1甲方（总包方）签署日期：14.2.2乙方（分包方）签署日期：甲方（总包方）：乙方（分包方）：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指令变更条款：如甲方因工程需要，对分包工程提出变更指令，乙方应及时响应，并根据甲方要求进行调整。变更指令应采用书面形式，并经乙方确认后生效。说明：本条款旨在明确甲方在工程过程中提出变更指令的权利和责任。乙方需严格遵守甲方的变更指令，确保工程顺利进行。2.甲方监督与检查条款：甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查，以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方向甲方提供施工进度报告和质量报告，甲方有权对报告内容进行审核。说明：本条款旨在明确甲方的监督权与检查权，乙方需积极配合甲方的监督与检查工作，确保工程质量和进度。3.甲方提供的材料与设备条款：甲方应按照合同约定，向乙方提供所需的材料和设备。甲方提供的材料和设备应符合国家相关标准和质量要求。乙方对甲方提供的材料和设备进行检验，如有不符合要求的情况，应及时通知甲方进行更换或修复。说明：本条款旨在明确甲方提供材料和设备的责任，确保工程所需材料和设备的质量和规格。乙方有义务对甲方提供的材料和设备进行检验，确保工程顺利进行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工计划与进度条款：乙方应制定详细的施工计划和进度安排，并提交给甲方审批。乙方应按照批准的施工计划和进度进行施工，确保工程按时完成。说明：本条款旨在明确乙方的施工计划和进度安排，确保工程按时完成。乙方需向甲方提交施工计划，并按照甲方批准的计划进行施工。2.乙方质量控制与保证条款：乙方应按照合同约定的质量标准，进行施工过程中的质量控制和保证。乙方应建立健全的质量管理体系，并对施工过程中的质量问题进行及时整改。说明：本条款旨在明确乙方的质量控制和保证责任，确保工程质量符合合同要求。乙方需建立健全的质量管理体系，并对质量问题进行及时整改。3.乙方安全防护与措施条款：乙方应承担施工现场的安全防护与措施责任，确保施工过程中的安全生产。乙方应根据施工现场的实际情况，制定并落实安全防护措施，防止安全事故的发生。说明：本条款旨在明确乙方的安全防护与措施责任，确保施工过程中的安全生产。乙方需制定并落实安全防护措施，防止安全事故的发生。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责与义务条款：第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方与乙方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的事务，维护双方的合法权益。说明：本条款旨在明确第三方中介的职责与义务，确保合同履行过程中的协调与解决问题。第三方中介需公正、中立地处理合同事务，维护甲乙双方的合法权益。2.第三方中介的费用与支付条款：甲方和乙方应按照合同约定，向第三方中介支付相应的费用。费用的支付方式、支付时间和支付金额应在本合同中明确。说明：本条款旨在明确第三方中介费用的支付方式、时间和金额，确保合同履行过程中的费用结算。甲方和乙方需按照合同约定，向第三方中介支付相应费用。3.第三方中介的退出与更换条款：如第三方中介在合同履行过程中出现违约行为，甲方和乙方均有权要求第三方中介退出或更换。第三方中介的退出或更换应遵循合同约定的程序和条件。说明：本条款旨在明确第三方中介退出和更换的条件和程序，确保合同履行过程中第三方中介的合规行为。甲方和乙方有权要求第三方中介退出或更换，以维护双方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的设计文件2.分包工程的施工方案3.分包工程的施工图纸4.甲乙双方的企业资质证明文件5.甲乙双方的法律主体身份证明文件6.第三方中介的资质证明文件7.第三方中介的授权委托书8.合同履行过程中的相关支付凭证9.合同履行过程中的质量验收报告10.合同履行过程中的安全事故报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定时间支付工程款提供不符合要求的材料或设备未按约定提供技术支持或配合2.乙方违约行为及认定：未按约定时间完成工程施工质量不符合约定的标准未按约定进行安全防护或措施不当3.第三方中介违约行为及认定：未能公正、中立地处理合同事务未按约定时间完成协调工作未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：指建筑施工企业将其所承包的工程中的部分非主体、非关键性工作劳务分包给具有相应资质的劳务分包企业，并由劳务分包企业自行组织施工的合同。2.分包方：指承担劳务分包合同中约定的施工工作的企业或个人。3.总包方：指承包整个建筑工程并与分包方签订劳务分包合同的企业。4.第三方中介：指在劳务分包合同履行过程中，协助甲方和乙方进行协调、监督和管理的独立第三方机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：solution:双方协商调整工期，必要时甲方同意支付逾期费用。2.施工质量问题：solution:及时停工整改，重新验收，必要时甲方同意支付额外修复费用。3.安全事故发生：solution:立即报告并采取紧急措施，按安全事故报告程序处理，双方共同承担相应责任。