版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年智慧厕所建设与维护一体化合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2智慧厕所1.3建设与维护一体化2.合同标的2.1智慧厕所建设项目2.2建设内容与范围2.3维护内容与范围3.合同签订与生效3.1签订时间3.2生效时间3.3合同附件4.建设与维护期限4.1建设期限4.2维护期限5.建设与维护费用5.1建设费用5.2维护费用5.3费用支付方式6.质量要求与验收6.1建设质量要求6.2维护质量要求6.3验收标准与程序7.技术支持与服务7.1技术支持内容7.2技术服务内容7.3技术支持与服务期限8.保密条款8.1保密内容8.2保密义务8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1解除条件11.2解除程序11.3终止条件12.合同变更与补充12.1变更条件12.2变更程序12.3补充条款13.合同解除后的责任13.1责任承担13.2责任终止14.其他14.1法律适用14.2合同生效14.3合同份数第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同双方1.2智慧厕所(1)智慧厕所是指采用现代信息技术,集智能化管理、环保节能、无障碍设施、健康监测等功能于一体的公共厕所。(2)智慧厕所应具备自动冲洗、自动烘干、自动除臭、自动感应、智能监测等功能。1.3建设与维护一体化(1)建设与维护一体化是指乙方负责智慧厕所的建设、安装、调试以及后续的维护、保养、升级等工作。(2)建设与维护期限为_______年,自合同生效之日起计算。2.合同标的2.1智慧厕所建设项目(1)甲方提供_______座智慧厕所的建设项目。(2)乙方负责上述项目的建设、安装、调试及验收。2.2建设内容与范围(1)乙方负责智慧厕所的土建工程、给排水工程、电气工程、智能化系统等建设。(2)建设内容包括但不限于:厕所外观设计、内部设施配置、智能化系统建设等。2.3维护内容与范围(1)乙方负责智慧厕所的日常维护、保养、故障排除等工作。(2)维护内容包括但不限于:设备清洁、设施维修、系统升级等。3.合同签订与生效3.1签订时间:_______年_______月_______日。3.2生效时间:自合同双方签字盖章之日起生效。3.3合同附件(1)本合同附件包括:甲方提供的智慧厕所项目相关资料、乙方提交的建设方案及报价等。(2)附件与本合同具有同等法律效力。4.建设与维护期限4.1建设期限:自合同生效之日起_______个月内完成。4.2维护期限:自合同生效之日起_______年内,乙方负责智慧厕所的维护工作。5.建设与维护费用5.1建设费用:_______万元整,由甲方支付给乙方。5.2维护费用:_______万元整,由甲方支付给乙方,按年度支付。5.3费用支付方式:甲方应于合同签订后_______日内支付建设费用,年度维护费用于每年_______月_______日前支付。6.质量要求与验收6.1建设质量要求:乙方应按照国家相关标准和规范进行建设,确保智慧厕所质量符合设计要求。6.2维护质量要求:乙方应按照合同约定,对智慧厕所进行定期维护,确保设施正常运行。6.3验收标准与程序(1)验收标准:智慧厕所建设及维护质量应符合国家相关标准和规范。(2)验收程序:甲方应于乙方完成建设或维护工作后_______日内进行验收,验收合格后方可投入使用。8.保密条款8.1保密内容(1)双方在本合同履行过程中所了解的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。(2)智慧厕所的设计图纸、技术参数、安装调试方法等。8.2保密义务(1)双方对本合同约定的保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。(2)保密义务在本合同终止后仍然有效,双方仍需承担保密责任。8.3违约责任(1)任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息的,应承担相应的法律责任。(2)违约方应赔偿因泄露保密信息给对方造成的直接经济损失。9.违约责任9.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成建设或维护工作,导致甲方损失的。(2)甲方未按合同约定支付费用,导致乙方损失的。(3)任何一方违反合同约定的其他违约行为。9.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)违约金的具体数额由双方协商确定,最高不超过合同总金额的_______%。9.3违约赔偿(1)违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。(2)赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决。10.争议解决10.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构(1)仲裁机构为_______仲裁委员会。(2)仲裁规则适用_______仲裁规则。10.3争议解决程序(1)仲裁程序应按照仲裁机构的规定进行。(2)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。11.合同解除与终止11.1解除条件(1)一方严重违约,另一方有权解除合同。(2)因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致,可解除合同。11.2解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知对方。(2)解除合同后,双方应按照合同约定处理善后事宜。11.3终止条件(1)合同约定的建设与维护期限届满。(2)双方协商一致终止合同。12.合同变更与补充12.1变更条件(1)因国家政策调整、技术更新等原因,需要变更合同内容的。(2)双方协商一致,认为有必要变更合同内容的。12.2变更程序(1)双方应书面提出变更合同内容的请求。(2)变更内容经双方协商一致后,以书面形式确认。12.3补充条款(1)本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同解除后的责任13.1责任承担(1)合同解除后,双方应按照合同约定处理善后事宜。(2)因解除合同给对方造成的损失,应由责任方承担。13.2责任终止(1)合同解除后,双方的权利义务终止。(2)解除合同后,双方应相互返还已支付的费用。14.其他14.1法律适用(1)本合同适用中华人民共和国法律。(2)合同履行过程中发生的争议,适用中华人民共和国法律解决。14.2合同生效(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。(2)本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念(1)本合同所指的第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供咨询、服务、技术支持、资金支持等服务的第三方机构或个人。(2)第三方包括但不限于:设计单位、施工单位、监理单位、检测机构、金融机构、咨询公司等。15.2第三方责任限额(1)第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任。(2)第三方责任限额由双方协商确定,最高不超过合同总金额的_______%。15.3第三方责权利(1)第三方的责任:第三方应按照合同约定或法律法规的要求,履行相应的职责,确保合同目标的实现。(2)第三方的权利:第三方有权要求甲方提供必要的资料、条件和支持,以完成合同约定的任务。(3)第三方的义务:第三方应保守商业秘密,遵守合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。15.4第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与甲方的关系:第三方应接受甲方的监督和指导,确保合同履行质量。(2)第三方与乙方的关系:第三方应服从乙方的管理,配合乙方的工作。(3)第三方与甲乙双方的关系:第三方应公平、公正地处理甲乙双方之间的争议,维护甲乙双方的合法权益。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的条件(1)甲乙双方同意第三方介入,并书面确认。(2)第三方具备相应的资质和能力,能够完成合同约定的任务。16.2第三方介入的程序(1)甲乙双方应书面通知第三方介入合同履行。(2)第三方应在接到通知后_______日内,书面确认介入合同履行。16.3第三方介入的合同效力(1)第三方介入后,甲乙双方与第三方之间形成新的合同关系。(2)新的合同关系与本合同具有同等法律效力。17.第三方介入的合同变更与补充17.1变更条件(1)因国家政策调整、技术更新等原因,需要变更第三方介入合同内容的。(2)甲乙双方协商一致,认为有必要变更第三方介入合同内容的。17.2变更程序(1)甲乙双方应书面提出变更第三方介入合同内容的请求。(2)变更内容经甲乙双方与第三方协商一致后,以书面形式确认。17.3补充条款(1)本合同未尽事宜,甲乙双方与第三方可另行签订补充协议。(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。18.第三方介入的争议解决18.1争议解决方式(1)甲乙双方与第三方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。18.2争议解决机构(1)仲裁机构为_______仲裁委员会。(2)仲裁规则适用_______仲裁规则。18.3争议解决程序(1)仲裁程序应按照仲裁机构的规定进行。(2)仲裁裁决为终局裁决,对甲乙双方与第三方均有约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方提供的智慧厕所项目相关资料智慧厕所设计图纸项目地理位置和周边环境说明项目预算和资金来源证明相关法律法规和政策文件2.乙方提交的建设方案及报价智慧厕所建设方案施工组织设计材料设备清单及报价工程进度计划3.第三方介入合同第三方介入合同文本第三方资质证明第三方服务内容和费用4.验收报告智慧厕所建设验收报告设备检测报告质量认证证书5.费用支付凭证建设费用支付凭证维护费用支付凭证6.争议解决相关文件争议解决协议仲裁裁决书或法院判决书说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定完成建设或维护工作责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因违约造成的损失。示例:若乙方未按期完成建设任务,导致甲方损失,乙方应赔偿甲方相应的违约金。2.甲方未按合同约定支付费用责任认定:甲方应承担违约责任,支付乙方相应的违约金。示例:若甲方未按约定支付建设费用,乙方有权要求甲方支付违约金。3.第三方未按合同约定提供服务责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因违约造成的损失。示例:若第三方未按约定提供技术支持,导致甲方损失,第三方应赔偿甲方相应的违约金。4.任何一方泄露商业秘密责任认定:泄露方应承担违约责任,赔偿对方因泄露造成的损失。示例:若乙方泄露甲方商业秘密,乙方应赔偿甲方相应的违约金。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定:双方均不承担违约责任,可根据实际情况协商解决。示例:若因自然灾害导致工程无法继续进行,双方可协商延期或解除合同。全文完。2024年智慧厕所建设与维护一体化合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.智慧厕所建设内容2.1项目概述2.2建设范围2.3建设标准2.4建设期限3.智慧厕所维护内容3.1维护范围3.2维护标准3.3维护期限4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款时间4.4付款条件5.交工验收及质量保证5.1交工验收5.2质量保证5.3质量责任6.合同履约及违约责任6.1履约责任6.2违约责任6.3违约金7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.争议解决方式8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除及终止条件9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序10.合同变更及修改10.1合同变更10.2合同修改10.3合同变更及修改程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同生效及终止程序12.其他约定事项12.1其他约定事项12.2其他约定事项说明13.合同附件13.1附件一:智慧厕所建设方案13.2附件二:智慧厕所维护方案13.3附件三:其他相关文件14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话];[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话];[乙方电子邮箱]1.4合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]第二条智慧厕所建设内容2.1项目概述本合同约定的智慧厕所建设项目,旨在提升公共厕所的智能化水平,提供更加便捷、舒适的服务。2.2建设范围厕所的智能化改造;自动感应冲水、自动烘干等功能;环境监测系统;语音提示系统;空间布局优化。2.3建设标准建设材料符合环保要求;设施设备运行稳定,使用寿命长;用户界面友好,操作简便。2.4建设期限建设期限为自合同签订之日起[建设周期]个月。第三条智慧厕所维护内容3.1维护范围厕所设施的日常保养;设备的定期检查与维修;环境监测系统的维护;用户投诉的及时处理。3.2维护标准维护工作及时、高效;维护质量达到甲方要求;设施设备保持良好运行状态。3.3维护期限维护期限为自合同签订之日起至[维护期限]年。第四条合同价款及支付方式4.1合同价款本合同总价款为人民币[合同总价款]元。4.2支付方式支付方式为分期支付,具体如下:合同签订后[支付比例]日内支付合同总价款的[支付比例];建设工程进度达到[支付节点]时支付合同总价款的[支付比例];工程验收合格后支付合同总价款的[支付比例];维护期开始时支付合同总价款的[支付比例]。4.3付款时间付款时间按照支付方式中的约定执行。4.4付款条件付款条件为工程进度、质量验收合格,且无争议。第五条交工验收及质量保证5.1交工验收交工验收应在建设工程完成并经甲方验收合格后进行。5.2质量保证乙方应保证建设项目的质量符合合同约定和国家标准,并提供相应的质量保证。5.3质量责任若因乙方原因导致项目质量不合格,乙方应承担相应的修复责任,直至项目质量达到合同约定标准。第六条合同履约及违约责任6.1履约责任双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。6.2违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3违约金违约金的具体数额和计算方式应在合同中明确约定。第八条保密条款7.1保密内容双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等,均属保密范围。7.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。7.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。第九条争议解决方式8.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构[如有约定,此处填写争议解决机构名称]8.3争议解决程序[如有约定,此处详细描述争议解决程序]第十条合同解除及终止条件9.1合同解除条件一方严重违约,经对方催告后仍未纠正;发生不可抗力,导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同自行终止。9.3合同解除及终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并按照约定处理剩余事宜。第十一项合同变更及修改10.1合同变更双方对本合同内容进行修改或补充,应签订书面变更协议,作为本合同的附件。10.2合同修改合同修改应经双方协商一致,并书面确认。10.3合同变更及修改程序合同变更或修改的程序参照本合同第十条第一款执行。第十二项合同生效及终止日期11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件参照本合同第十条第二款的约定。11.3合同生效及终止日期合同生效日期为[生效日期],合同终止日期为[终止日期]。第十三项其他约定事项12.1其他约定事项[如有其他约定事项,此处详细列出]12.2其他约定事项说明[如有需要,此处对其他约定事项进行说明]第十四项合同签署及生效日期14.1合同签署本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.2合同生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方邀请,参与合同实施、监督、咨询或提供服务的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其关联方。第二条第三方介入范围技术咨询与支持;质量监督与验收;工程进度监控;合同履行过程中的争议调解;其他甲乙双方约定的服务。第三条第三方责任与权利3.1第三方责任第三方应按照合同约定和委托事项,履行相应职责,并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。3.2第三方权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助;第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用;第三方有权在合同履行过程中提出合理化建议。第四条第三方介入程序4.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的必要性、范围、职责和费用等进行协商一致。4.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额第三方因自身原因造成的损失,其赔偿责任不得超过合同总价款的[百分比]%。5.2责任限额的确定责任限额应在第三方介入协议中明确约定,并经甲乙双方同意。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分第三方应向甲方提供相关服务,甲方应支付相应的服务费用;第三方在履行职责过程中,应遵守甲方的要求和规定;第三方与甲方之间的争议,应通过协商或仲裁解决。6.2第三方与乙方的划分第三方应向乙方提供相关服务,乙方应支付相应的服务费用;第三方在履行职责过程中,应遵守乙方的规定和要求;第三方与乙方之间的争议,应通过协商或仲裁解决。6.3第三方与合同双方的划分第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方;第三方与合同双方之间的争议,应通过协商或仲裁解决;第三方在履行职责过程中,如发现合同双方有违约行为,应及时通知合同双方,并协助处理。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件合同履行完毕;第三方完成合同约定的服务;双方协商一致终止第三方介入;第三方因自身原因无法继续履行职责。7.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面终止协议。第八条第三方介入的后续处理8.1第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜。8.2第三方介入终止后,如因第三方原因造成损失,甲乙双方应按照合同约定和第三方责任限额进行赔偿。第九条第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密,应予以保密。9.2第三方违反保密义务,泄露甲乙双方商业秘密的,应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商或仲裁解决。10.2争议解决机构[如有约定,此处填写争议解决机构名称]10.3争议解决程序[如有约定,此处详细描述争议解决程序]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:智慧厕所建设方案详细要求和说明:包含智慧厕所的设计图纸、设备清单、技术参数、施工工艺、质量标准等。2.附件二:智慧厕所维护方案详细要求和说明:包含维护周期、维护内容、维护流程、应急预案、备品备件清单等。3.附件三:合同双方营业执照副本详细要求和说明:提供合同双方合法注册的营业执照副本复印件。4.附件四:合同双方法定代表人身份证明详细要求和说明:提供合同双方法定代表人的身份证明文件,如身份证、护照等。5.附件五:合同双方授权委托书详细要求和说明:如合同双方委托代理人签署合同,需提供授权委托书。6.附件六:合同双方银行账户信息详细要求和说明:提供合同双方用于支付款项的银行账户信息,包括开户行、账号、户名等。7.附件七:第三方介入协议详细要求和说明:如合同涉及第三方介入,需提供第三方介入协议,明确各方的权利、义务和责任。8.附件八:争议解决协议详细要求和说明:如合同双方约定争议解决方式,需提供争议解决协议,明确争议解决机构、程序等。9.附件九:合同履行过程中的相关文件详细要求和说明:包括但不限于工程进度报告、验收报告、付款凭证、违约通知等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付合同价款;乙方未按约定完成工程建设或维护工作;第三方未按协议提供服务质量或泄露商业秘密;任何一方未按约定履行保密义务;任何一方未按约定解决争议。2.责任认定标准:甲方未按时支付合同价款,应支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失;乙方未按约定完成工程建设或维护工作,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失;第三方未按协议提供服务质量或泄露商业秘密,应承担相应的法律责任,并赔偿相关方损失;任何一方未按约定履行保密义务,应承担相应的法律责任,并赔偿相关方损失;任何一方未按约定解决争议,应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明:甲方未按时支付合同价款,应向乙方支付合同总价款的[百分比]%作为违约金,并赔偿乙方因此遭受的利息损失;乙方未按约定完成工程建设,导致工程延期交付,应向甲方支付合同总价款的[百分比]%作为违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失;第三方未按协议提供服务质量,导致设施设备无法正常运行,应承担修复责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失;任何一方泄露商业秘密,应赔偿对方因此遭受的损失,并支付相应的违约金。全文完。2024年智慧厕所建设与维护一体化合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方住所及联系方式1.3合同签订日期及地点2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.建设工程3.1建设工程概况3.2建设工程进度计划3.3建设工程质量标准3.4建设工程安全文明施工4.维护服务4.1维护服务范围4.2维护服务期限4.3维护服务标准4.4维护服务费用5.付款方式及期限5.1付款方式5.2付款期限5.3付款条件6.税收6.1税收承担6.2税收凭证7.保险7.1保险种类7.2保险金额7.3保险期限7.4保险责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:其他相关文件13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3其他约定事项14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方:市科技有限公司法定代表人:乙方:市建设有限公司法定代表人:1.2双方住所及联系方式甲方住所:市区路号乙方住所:市区路号1.3合同签订日期及地点合同签订日期:2024年3月15日合同签订地点:市区路号2.项目概述2.1项目名称市区智慧厕所建设项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模项目占地面积:500平方米厕所数量:10座2.4项目内容项目包括智慧厕所的建设、安装、调试及维护服务。3.建设工程3.1建设工程概况建设工程按照甲方提供的施工图纸进行施工,确保工程质量达到国家标准。3.2建设工程进度计划建设工程进度计划如下:2024年3月15日至2024年4月15日:完成施工图纸设计及审批;2024年4月16日至2024年5月31日:完成主体结构施工;2024年6月1日至2024年7月15日:完成内部设施安装及调试;2024年7月16日至2024年8月31日:完成项目验收及交付。3.3建设工程质量标准建设工程质量标准按照国家相关标准执行,确保工程质量达到优良等级。3.4建设工程安全文明施工建设工程安全文明施工按照国家相关法律法规及甲方要求执行,确保施工现场安全、文明、有序。4.维护服务4.1维护服务范围维护服务范围包括智慧厕所设施的日常维护、故障排除、定期检查及保养。4.2维护服务期限维护服务期限为自项目交付之日起,为期三年。4.3维护服务标准维护服务标准按照国家相关标准执行,确保智慧厕所设施正常运行。4.4维护服务费用维护服务费用为每年万元,分四次支付,每次支付万元。5.付款方式及期限5.1付款方式付款方式为银行转账。5.2付款期限付款期限为工程进度款的支付,按照合同约定的进度分期支付。5.3付款条件付款条件为工程进度款达到合同约定的比例,且乙方提交相关付款申请及发票。6.税收6.1税收承担合同项下涉及的税费由乙方承担。6.2税收凭证乙方应在收到甲方支付款项后,及时向甲方提供相应的税收凭证。7.保险7.1保险种类保险种类为建筑工程一切险。7.2保险金额保险金额为建设工程合同总价的100%。7.3保险期限保险期限为建设工程施工期间及维护服务期间。7.4保险责任保险责任包括因自然灾害、意外事故等原因导致的工程损失及维修费用。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定完成工程进度,导致工期延误;8.1.2乙方施工过程中出现质量问题,经甲方验收不合格;8.1.3乙方未按合同约定提供维护服务,影响智慧厕所的正常使用;8.1.4乙方未按合同约定支付相关费用;8.1.5任何一方违反合同约定的保密条款;8.1.6任何一方违反合同约定的不可抗力条款。8.2违约责任承担8.2.1乙方未能按合同约定完成工程进度,每延误一天,应向甲方支付合同总价的1%作为违约金;8.2.2乙方施工过程中出现质量问题,需承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;8.2.3乙方未按合同约定提供维护服务,每发生一次,应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金;8.2.4乙方未按合同约定支付相关费用,每逾期一天,应向甲方支付应付款项的1%作为滞纳金;8.2.5违反保密条款的,应承担相应的法律责任;8.2.6违反不可抗力条款的,应根据不可抗力影响程度,协商解决或依法解除合同。8.3违约赔偿违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失,包括但不限于修复费用、鉴定费用、诉讼费用等。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交市区仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为市区仲裁委员会。9.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致;10.1.2任何一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;10.1.3因不可抗力导致合同无法履行;10.1.4法律法规规定或合同约定的其他情形。10.2合同解除程序10.2.1双方协商一致解除合同的,应签订书面协议;10.2.2因违约解除合同的,违约方应在接到解除通知后立即停止履行合同;10.2.3因不可抗力解除合同的,双方应提供相关证明,协商解决后续事宜。10.3合同解除后果10.3.1合同解除后,双方应按照合同约定及法律规定处理合同解除后的善后事宜;10.3.2合同解除不影响双方已经履行的合同义务及违约责任的承担。11.合同生效及终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效日期合同生效日期为2024年3月15日。11.3合同终止条件合同终止条件包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等。11.4合同终止日期合同终止日期为合同约定的维护服务期限届满之日。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:其他相关文件13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水、火灾等。13.3其他约定事项双方在本合同中未约定的其他事项,按照法律法规及行业惯例执行。14.合同签署及生效日期14.1合同签署本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为2024年3月15日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的机构或个人。15.2第三方介入范围项目监理:负责对项目施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求;技术咨询:为项目提供技术支持,解决施工过程中遇到的技术难题;检测机构:对项目施工质量进行检测,确保符合国家标准;中介方:协助甲乙双方进行合同谈判、签订等事宜。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方在合同履行过程中,若因自身原因导致合同未能履行或出现违约行为,应承担相应的责任。具体责任范围和责任限额由双方在合同中明确约定。16.2第三方责任限额第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、服务质量及可能产生的风险等因素综合确定。具体责任限额如下:项目监理:责任限额为合同总价的5%;技术咨询:责任限额为合同总价的3%;检测机构:责任限额为合同总价的2%;中介方:责任限额为合同总价的1%。17.第三方责权利17.1第三方权利第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用;第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;第三方有权对项目施工过程进行监督、检查和评估。17.2第三方义务第三方应按照合同约定,提供高质量的服务;第三方应遵守国家相关法律法规及行业规范;第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务关系。甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评估。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托与被委托关系。乙方应按照合同约定,向第三方提供必要的支持和配合。18.3第三方与项目施工方的划分第三方与项目施工方的关系为监督与被监督关系。第三方对项目施工方进行监督,确保施工质量符合合同要求。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的程序19.1.1甲方或乙方在需要第三方介入时,应提前通知对方;19.1.2双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜;19.1.3甲方或乙方应向第三方提供必要的合同文件和资料。19.2第三方介入的费用19.2.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 邮政快递伸缩缝安装施工协议
- 室外广告拍摄现场制片协议
- 合同负债在施工企业中的作用
- 水上运动赛事钻深水井施工合同
- 杂志社采暖设施安装协议
- 幼教科研机构聘用合同范本
- 机场通风空调系统安装协议
- 农产品质检员招聘合同范本
- 装饰砂浆合同范例版
- 外甥聘用合同范例范例
- 2024年官方兽医牧运通考试题库(含答案)
- 社区教育志愿者培训教材
- 护理安全管理课件
- 北京邮电大学《自然语言处理课程设计》2022-2023学年期末试卷
- 2024-2025学年新教材高中化学 第2章 分子结构与性质 第1节 共价键说课稿 新人教版选择性必修2
- 中国老年患者术后谵妄防治专家共识2023
- 超星尔雅学习通《微观经济学(浙江大学)》2024章节测试答案
- 山东省青岛市2023-2024学年七年级上学期期末考试数学试题(含答案)
- DB34∕T 4504-2023 中医治未病科设施配置指南
- 国家QC小组成果案例(攻关型)
- GB/T 44679-2024叉车禁用与报废技术规范
评论
0/150
提交评论