版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智慧园区委托建设工程施工智能管理系统合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目内容3.1智慧园区智能管理系统3.2施工建设内容3.3配套设施建设4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3支付时间节点4.4付款条件5.施工进度及验收5.1施工进度计划5.2施工进度调整5.3验收标准及程序5.4验收时间6.质量要求及保证6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量责任7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施7.4环境保护责任8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序10.合同生效及变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除及终止后的处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同附件12.1附件一:项目技术方案12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:智慧园区开发有限公司乙方:智能系统工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2024年度智慧园区智能管理系统建设工程2.2项目地点市区智慧园区2.3项目规模项目占地面积约平方米,建筑面积约平方米。2.4项目工期合同工期为自合同生效之日起12个月。3.项目内容3.1智慧园区智能管理系统包括园区安防监控、环境监测、能源管理等系统。3.2施工建设内容包括设备采购、系统安装、调试及验收等。3.3配套设施建设包括通信线路、电源线路、网络设备等配套设施的建设。4.合同价款及支付方式4.1合同总价本合同总价为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。4.2分阶段支付比例第一阶段:合同签订后5个工作日内支付合同总价的20%;第二阶段:系统安装完成并验收合格后支付合同总价的30%;第三阶段:系统试运行3个月无故障后支付合同总价的30%;第四阶段:合同履行完毕后支付合同总价的20%。4.3支付时间节点支付时间节点按上述分阶段支付比例执行。4.4付款条件甲方在收到乙方提供的合法、有效、完整的发票及付款通知后5个工作日内支付相应款项。5.施工进度及验收5.1施工进度计划乙方应在合同签订后10个工作日内提交详细的施工进度计划,经甲方审核同意后执行。5.2施工进度调整如因不可抗力或甲方要求等原因导致施工进度调整,双方应协商一致,并书面确认调整后的施工进度计划。5.3验收标准及程序乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,并在工程完工后进行自检。甲方应在收到乙方验收申请后的10个工作日内组织验收。5.4验收时间验收时间为自工程完工之日起30个工作日内。6.质量要求及保证6.1质量标准乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到国家规定的优质工程标准。6.2质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量。6.3质量责任如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的质量责任,包括但不限于返工、修复、赔偿等。8.违约责任及争议解决8.1违约责任如甲方未能按合同约定支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金为逾期付款金额的0.1%按日计算,直至实际付款之日止。如乙方未能按合同约定完成施工任务或提供合格产品,应承担相应的违约责任,包括但不限于无偿返工、修复、赔偿损失等。如任何一方违反合同约定导致合同无法履行,应承担由此产生的全部责任,包括但不限于违约金、赔偿金等。8.2争议解决方式双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构如双方协商不成,可向市区仲裁委员会申请仲裁。9.合同解除及终止9.1合同解除条件(1)一方违约,另一方给予的宽限期届满后仍未履行;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)一方违反保密条款,造成对方重大损失;(4)双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程已全部完成;(2)合同约定的其他终止条件成就。9.3合同解除及终止程序任何一方要求解除或终止合同时,应提前30日书面通知对方,并说明理由。合同解除或终止后,双方应按照合同约定办理结算手续。10.合同生效及变更10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面提出变更请求,经双方协商一致并签署书面变更协议后生效。10.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算,并处理剩余的合同义务。11.保密条款11.1保密内容双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等,均属保密内容。11.2保密期限本合同期限届满后,双方仍应继续履行保密义务,保密期限不少于合同期限。11.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.合同附件12.1附件一:项目技术方案详细说明项目的技术要求、设计方案、实施计划等。12.2附件二:施工组织设计详细说明施工组织架构、施工工艺、施工进度等。12.3附件三:其他相关文件包括但不限于图纸、工程量清单、合同签订证明等。13.合同签署13.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点合同签署地点为市区。13.3签署人员甲方代表:乙方代表:14.其他约定事项本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方的定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于项目监理、设计咨询、质量检测、风险评估、保险保障等。2.第三方介入的程序2.1第三方介入的申请甲乙双方协商一致后,可向第三方发出介入申请,明确介入的目的、范围、期限及所需提供的资料。2.2第三方介入的批准第三方在收到介入申请后,应在5个工作日内给予答复,同意介入的,应签署书面协议。2.3第三方介入的生效第三方介入协议签署后,第三方介入即生效。3.第三方责任限额3.1第三方责任定义第三方责任是指第三方在履行合同过程中,因其自身原因造成甲方或乙方损失,应承担的责任。3.2第三方责任限额(1)第三方责任限额为人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)。(2)如第三方责任超过限额,超出部分由第三方自行承担。4.甲乙双方责任划分4.1甲乙双方责任甲乙双方在合同履行过程中,应各自承担相应的责任,不得因第三方介入而免除或减轻。4.2第三方责任第三方在介入过程中,应遵守本合同及相关法律法规,对因其自身原因造成的损失,承担相应的责任。5.第三方权利5.1第三方权利定义第三方权利是指第三方在介入过程中,依法享有的权利。5.2第三方权利内容(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以确保其介入工作的顺利进行;(2)第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查;(3)第三方有权要求甲乙双方对其介入工作给予必要的支持和配合。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系,第三方在介入过程中,应维护甲方的合法权益。6.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务关系,第三方应按照合同约定,为乙方提供优质的服务。6.3第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方的关系为独立第三方关系,各第三方在介入过程中,应相互尊重、协调配合。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件(1)合同履行完毕;(2)双方协商一致解除介入协议;(3)第三方完成介入任务,无需继续介入。7.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应共同签署终止协议,明确各方责任和义务。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方介入的争议解决机构如双方协商不成,可向市区仲裁委员会申请仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目技术方案详细要求:包含项目的技术要求、设计方案、实施计划、设备清单、技术参数等。说明:此附件为项目实施的技术依据,应确保方案的可行性和先进性。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工组织架构、施工工艺、施工进度计划、安全措施、质量控制措施等。说明:此附件为施工过程的指导文件,应确保施工的有序进行和安全质量。3.附件三:合同签订证明详细要求:包括合同签署日期、双方代表签字盖章等。说明:此附件作为合同生效的证明文件,应确保合同的真实性和有效性。4.附件四:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的工程量,包括单位、数量、单价、总价等。说明:此附件用于计算工程款,应确保工程量的准确性和完整性。5.附件五:付款进度计划详细要求:明确各阶段的付款时间、金额、条件等。说明:此附件用于指导付款流程,确保付款的及时性和正确性。6.附件六:验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:此附件作为项目验收的依据,应确保验收的公正性和有效性。7.附件七:质量保证书详细要求:包括质量保证期限、质量保证措施、质量承诺等。说明:此附件用于保证工程质量,确保项目交付后的使用安全。8.附件八:安全生产责任书详细要求:明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。说明:此附件用于强化安全生产意识,确保施工过程中的安全。9.附件九:环境保护责任书详细要求:明确甲乙双方在环境保护方面的责任和义务。说明:此附件用于确保施工过程中的环境保护措施得到落实。10.附件十:保密协议详细要求:明确甲乙双方在保密方面的责任和义务。说明:此附件用于保护双方的商业秘密和技术秘密。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲乙双方未按合同约定支付款项。乙方未能按合同约定完成施工任务或提供合格产品。甲方未按合同约定提供必要的资料和条件。第三方在介入过程中违反合同约定。2.责任认定标准违约金:按照合同约定的比例计算,如逾期付款违约金为逾期付款金额的0.1%按日计算。返工、修复:因乙方原因造成工程质量不合格,乙方应无偿返工、修复。赔偿损失:因违约行为造成对方损失的,违约方应赔偿实际损失。保密责任:违反保密协议,泄露对方商业秘密或技术秘密,应承担相应的法律责任。3.违约责任示例乙方未按合同约定在规定时间内完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除合同。甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,并有权暂停施工。第三方在介入过程中泄露甲方商业秘密,甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。全文完。2024年度智慧园区委托建设工程施工智能管理系统合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同履行期限1.4合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.施工智能管理系统功能需求3.1系统概述3.2系统功能模块3.3系统性能指标3.4系统接口规范4.工程设计4.1设计依据4.2设计原则4.3设计内容4.4设计变更5.施工组织与管理5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3施工质量保证措施5.4施工安全保证措施5.5施工环境保护措施6.设备材料供应6.1设备材料清单6.2设备材料质量要求6.3设备材料供应方式6.4设备材料验收7.工程费用7.1工程造价构成7.2工程款支付方式7.3工程变更及索赔8.交付与验收8.1系统交付8.2系统验收8.3验收标准8.4验收程序9.保修与服务9.1保修期限9.2保修范围9.3保修责任9.4服务内容10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他约定13.1合同附件13.2合同补充协议13.3合同变更14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1委托方:[委托方全称]1.1.2承包方:[承包方全称]1.1.3委托方联系人:[联系人姓名]1.1.4承包方联系人:[联系人姓名]1.1.5联系电话:[委托方联系电话]1.1.6联系电话:[承包方联系电话]1.2合同签订日期:2024年[日期]1.3合同履行期限:自2024年[开始日期]至2024年[结束日期]1.4合同签订地点:[签订地点]2.工程概况2.1工程名称:[智慧园区名称]施工智能管理系统2.2工程地点:[具体地址]2.3工程规模:[工程面积或工程量]2.4工程类型:[工程类型,如:信息化工程、智能化工程等]3.施工智能管理系统功能需求3.1系统概述3.1.1系统目标:实现园区智能化管理,提高管理效率3.1.2系统架构:[系统架构描述]3.2系统功能模块3.2.1用户管理模块3.2.2设备管理模块3.2.3安全监控模块3.2.4能源管理模块3.2.5信息发布模块3.3系统性能指标3.3.1系统响应时间:[响应时间要求]3.3.2系统并发用户数:[并发用户数要求]3.3.3系统稳定性:[稳定性要求]3.4系统接口规范3.4.1接口类型:[接口类型,如:API、Web服务等]3.4.2接口文档:[接口文档要求]4.工程设计4.1设计依据4.1.1国家相关法规4.1.2行业标准4.1.3设计规范4.2设计原则4.2.1先进性4.2.2可靠性4.2.3经济性4.2.4可维护性4.3设计内容4.3.1系统设计4.3.2硬件设计4.3.3软件设计4.4设计变更4.4.1设计变更程序4.4.2设计变更费用5.施工组织与管理5.1施工组织设计5.1.1施工组织机构5.1.2施工人员配置5.1.3施工进度计划5.2施工进度计划5.2.1施工阶段划分5.2.2各阶段时间安排5.2.3进度控制措施5.3施工质量保证措施5.3.1质量管理体系5.3.2质量控制点5.3.3质量检验标准5.4施工安全保证措施5.4.1安全生产责任制5.4.2安全防护设施5.4.3安全教育培训5.5施工环境保护措施5.5.1环境保护责任制5.5.2环境监测5.5.3环境污染治理8.交付与验收8.1系统交付8.1.1交付时间:自系统验收合格之日起[具体天数]内8.1.2交付地点:[交付地点]8.1.3交付内容:包括但不限于系统软件、硬件设备、用户手册等8.2系统验收8.2.1验收条件:系统功能满足合同要求,技术文档齐全8.2.2验收程序:由委托方组织专家对系统进行验收8.2.3验收标准:按照国家相关标准和合同约定8.3验收标准8.3.1系统功能:功能完整,操作便捷,性能稳定8.3.2系统性能:响应时间、并发用户数等指标符合要求8.3.3系统安全:符合信息安全相关标准8.4验收程序8.4.1验收申请:承包方完成系统建设后,向委托方提出验收申请8.4.2验收组织:委托方组织验收小组8.4.3验收实施:验收小组对系统进行测试和评估8.4.4验收报告:验收完成后,验收小组出具验收报告9.保修与服务9.1保修期限9.1.1系统硬件保修期限:自交付之日起[具体天数]9.1.2系统软件保修期限:自交付之日起[具体天数]9.2保修范围9.2.1硬件设备故障维修9.2.2软件故障修复9.2.3技术支持服务9.3保修责任9.3.1承包方负责保修期内发生的故障维修9.3.2保修期内因承包方原因造成的故障,承包方应无偿修复9.3.3保修期内因委托方使用不当造成的故障,由委托方自行承担9.4服务内容9.4.1定期巡检9.4.2故障排除9.4.3系统升级10.违约责任10.1违约情形10.1.1未按时交付系统10.1.2系统功能不符合合同要求10.1.3系统存在严重缺陷10.1.4未能履行保修义务10.2违约责任10.2.1承诺赔偿委托方因违约造成的损失10.2.2采取补救措施,修复或更换不符合要求的系统部件10.2.3承诺按照约定履行保修义务10.3违约处理10.3.1委托方有权要求承包方承担违约责任10.3.2双方协商解决违约问题10.3.3协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商11.1.2仲裁11.1.3诉讼11.2争议解决程序11.2.1协商解决:双方友好协商,达成一致意见11.2.2仲裁解决:提交至合同约定的仲裁机构仲裁11.2.3诉讼解决:向合同约定的法院提起诉讼11.3争议解决机构11.3.1仲裁机构:[仲裁机构名称]11.3.2法院:[法院名称]12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同约定的其他生效条件12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3因不可抗力导致合同无法履行12.3合同解除条件12.3.1一方严重违约12.3.2合同约定的其他解除条件13.其他约定13.1合同附件13.1.1系统需求说明书13.1.2系统设计说明书13.1.3系统验收标准13.2合同补充协议13.2.1合同补充协议一13.2.2合同补充协议二13.3合同变更13.3.1变更程序:双方协商一致,签订书面变更协议13.3.2变更内容:包括但不限于工程范围、工期、费用等14.合同附件清单14.1附件一:系统需求说明书14.2附件二:系统设计说明书14.3附件三:系统验收标准14.4附件四:合同补充协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或委托介入的,与合同履行直接相关的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、代理人、顾问或任何关联方。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提供专业服务、技术支持、质量监督或争议解决等。15.2.2第三方介入应有助于合同的有效履行和双方权益的保护。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项。15.3.2双方共同邀请或委托第三方介入。15.3.3第三方应具备相应的资质和经验,并签署相应的服务协议。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行服务过程中,因自身原因造成损失的,其责任限额由双方在第三方服务协议中约定。16.1.2第三方责任限额不得低于[具体金额]。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致第三方无法履行服务,免除其责任。16.2.2因甲乙双方未能履行合同义务导致第三方无法履行服务,免除其责任。16.3第三方责任追究16.3.1第三方未能履行服务协议,甲乙双方有权追究其责任。16.3.2第三方责任追究方式包括但不限于:要求赔偿、终止服务协议等。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的权利义务17.1.1第三方应按照服务协议履行职责,确保服务质量。17.1.2第三方应配合甲方进行项目管理和监督。17.1.3第三方对甲方负有保密义务。17.2第三方与乙方的权利义务17.2.1第三方应按照服务协议履行职责,确保服务质量。17.2.2第三方应配合乙方进行项目管理和监督。17.2.3第三方对乙方负有保密义务。17.3第三方与其他各方的关系划分17.3.1第三方与甲乙双方之间的关系由服务协议约定。17.3.2第三方不得直接与甲乙双方之外的任何第三方发生合同关系。17.3.3第三方在履行服务过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入费用18.1.1第三方介入费用由甲乙双方按照服务协议约定承担。18.1.2第三方介入费用包括但不限于:服务费、差旅费、资料费等。18.2第三方介入期限18.2.1第三方介入期限由甲乙双方在服务协议中约定。18.2.2第三方介入期限届满,第三方应完成服务并退出项目。18.3第三方介入的变更18.3.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并签订书面变更协议。18.3.2第三方介入的变更包括但不限于:服务内容、费用、期限等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.系统需求说明书详细要求:详细描述智慧园区施工智能管理系统的功能需求、性能指标、技术规范等。说明:该说明书为系统设计和开发的重要依据,需双方共同确认。2.系统设计说明书详细要求:包括系统架构、模块设计、接口设计、数据设计等内容。说明:该说明书为系统实施和测试的重要依据,需双方共同确认。3.系统验收标准详细要求:明确系统验收的标准和流程,包括功能测试、性能测试、安全测试等。说明:该标准为系统验收的依据,需双方共同制定。4.合同补充协议详细要求:针对合同执行过程中出现的问题,双方协商一致后签订的补充协议。说明:补充协议具有同等法律效力,需双方签字盖章。5.第三方服务协议详细要求:明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用、责任等。说明:第三方服务协议需甲乙双方及第三方共同签订。6.系统验收报告详细要求:记录系统验收的时间、地点、参与人员、测试结果等内容。说明:验收报告为系统验收的凭证,需双方签字确认。7.违约责任认定报告详细要求:记录违约行为、责任认定、处理结果等内容。说明:违约责任认定报告为处理违约行为的依据,需双方签字确认。8.其他相关文件详细要求:包括但不限于技术文档、用户手册、培训材料等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未按时交付系统责任认定:承包方应赔偿委托方因延误造成的损失,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。示例:承包方未能在合同约定的时间内交付系统,导致委托方业务受影响,承包方需赔偿相应损失。1.2系统功能不符合合同要求责任认定:承包方应无偿修复或更换不符合要求的系统部件,直至系统功能符合合同要求。示例:系统功能存在重大缺陷,影响委托方正常使用,承包方需免费修复或更换。1.3系统存在严重缺陷责任认定:承包方应承担修复或更换缺陷部件的费用,直至系统符合合同要求。示例:系统存在严重安全漏洞,承包方需负责修复漏洞并承担相关费用。1.4未能履行保修义务责任认定:承包方应承担保修期内发生的故障维修费用。示例:保修期内系统出现故障,承包方未履行保修义务,需承担维修费用。1.5一方严重违约责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止合同等。示例:一方严重违反合同约定,导致合同无法继续履行,违约方需承担相应责任。全文完。2024年度智慧园区委托建设工程施工智能管理系统合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同签订双方1.6合同签订主体资格证明2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设周期3.建设单位与施工单位3.1建设单位名称3.2建设单位法定代表人3.3施工单位名称3.4施工单位法定代表人4.合同价款4.1合同总价4.2合同支付方式4.3付款进度4.4付款条件5.施工内容与要求5.1施工范围5.2施工标准5.3施工材料5.4施工进度6.施工图纸与技术文件6.1施工图纸提供6.2技术文件提供6.3施工图纸审查6.4技术文件审查7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环境保护7.4施工现场交通管理8.施工进度管理8.1施工进度计划8.2施工进度控制8.3施工进度调整8.4施工进度报告9.质量管理9.1质量标准9.2质量检查9.3质量问题处理9.4质量验收10.验收与移交10.1验收条件10.2验收程序10.3验收标准10.4移交手续11.保修与维护11.1保修期限11.2保修范围11.3维护责任11.4保修费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件14.4合同解除程序第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同名称:2024年度智慧园区委托建设工程施工智能管理系统合同1.2合同编号:ZZXN20240011.3合同签订日期:2024年3月1日1.4合同签订地点:市区街道大厦1.5合同签订双方:1.5.1建设单位:智慧园区管理有限公司1.5.2施工单位:智能系统工程有限公司1.6合同签订主体资格证明:1.6.1建设单位:营业执照、资质证书、法定代表人身份证明1.6.2施工单位:营业执照、资质证书、法定代表人身份证明2.工程概况2.1工程名称:智慧园区智能管理系统建设2.2工程地点:市区智慧园区2.3工程规模:约10万平方米2.4工程类型:智能管理系统工程2.5工程建设周期:自合同签订之日起12个月3.建设单位与施工单位3.1建设单位名称:智慧园区管理有限公司3.2建设单位法定代表人:3.3施工单位名称:智能系统工程有限公司3.4施工单位法定代表人:4.合同价款4.1合同总价:人民币壹仟万元整(¥1,000,000.00)4.2合同支付方式:分阶段支付,具体见附件一《付款进度表》4.3付款进度:4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%4.3.2进度款:根据施工进度分期支付,每完成一定工程量支付一定比例的款项4.3.3结算款:工程验收合格后30日内支付剩余款项的80%4.4付款条件:按合同约定的时间、进度、质量要求完成工程5.施工内容与要求5.1施工范围:包括但不限于智能监控系统、门禁系统、视频监控系统等5.2施工标准:按照国家相关标准和行业规范执行5.3施工材料:选用符合国家标准和行业规范的材料,具体材料品牌、型号、规格等详见附件二《材料清单》5.4施工进度:详见附件三《施工进度计划表》,包括各阶段开始和结束时间6.施工图纸与技术文件6.1施工图纸提供:建设单位应在合同签订后10个工作日内向施工单位提供完整的施工图纸6.2技术文件提供:建设单位应在合同签订后15个工作日内向施工单位提供所需的技术文件6.3施工图纸审查:施工单位应在收到施工图纸后5个工作日内完成审查,并提出修改意见6.4技术文件审查:施工单位应在收到技术文件后7个工作日内完成审查,并提出修改意见7.施工现场管理7.1施工现场布置:施工单位应根据工程实际情况,合理布置施工现场,确保施工安全、文明7.2施工现场安全:施工单位应严格按照国家有关安全生产法规和标准,确保施工现场安全7.3施工现场环境保护:施工单位应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染7.4施工现场交通管理:施工单位应加强施工现场交通管理,确保交通秩序畅通8.施工进度管理8.1施工进度计划:施工单位应制定详细的施工进度计划,包括各分部分项工程的开始和结束时间,并报送建设单位审批8.2施工进度控制:施工单位应严格按照施工进度计划执行,如遇特殊情况导致进度延误,应及时通知建设单位,并采取有效措施进行调整8.3施工进度调整:如因设计变更、材料供应等原因导致施工进度计划需要调整,双方应协商一致后进行修改,并及时通知相关人员8.4施工进度报告:施工单位应定期向建设单位提交施工进度报告,包括实际进度、存在问题及解决方案等9.质量管理9.1质量标准:工程质量应符合国家相关标准和规范的要求9.2质量检查:施工单位应建立健全质量检查制度,对施工过程进行全过程质量控制9.3质量问题处理:发现质量问题,施工单位应立即采取措施进行处理,并记录处理过程9.4质量验收:工程完工后,双方应按照合同约定和有关规范进行质量验收,验收合格后方可交付使用10.验收与移交10.1验收条件:工程完成且符合设计要求、质量标准,施工资料齐全10.2验收程序:验收前,施工单位应通知建设单位,并准备好验收所需的资料10.3验收标准:按照国家相关标准和规范执行10.4移交手续:验收合格后,施工单位应按照合同约定办理工程移交手续,包括工程资料、设备、钥匙等11.保修与维护11.1保修期限:自工程交付之日起,保修期为一年11.2保修范围:保修期内,因施工质量问题导致的损坏,施工单位应负责维修或更换11.3维护责任:工程交付后,由建设单位负责日常维护11.4保修费用:保修期内发生的维修费用,由施工单位承担12.违约责任12.1违约情形:包括但不限于延误工期、质量不合格、未按约定支付款项等12.2违约责任:违约方应根据违约程度承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等12.3违约赔偿:违约赔偿金额应根据实际情况和合同约定确定13.争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼13.2争议解决机构:如需仲裁,双方应选择具有管辖权的仲裁机构13.3争议解决程序:按照争议解决机构的规定进行14.合同生效与终止14.1合同生效条件:双方签字盖章后,合同自之日起生效14.2合同终止条件:合同约定的工程完成且验收合格,或因不可抗力等原因导致合同无法履行14.3合同解除条件:包括但不限于一方违约、合同目的无法实现等14.4合同解除程序:双方协商一致解除合同,或按法定程序解除合同第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,非合同双方参与但不属于合同主体,但根据合同约定或法律规定需要介入合同关系中的独立第三方。15.1.2第三方可能包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方介入原因15.2.1工程质量监督需要。15.2.2工程进度控制需要。15.2.3技术咨询或专业服务需要。15.2.4合同争议解决需要。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方同意,并签订相应的合作协议或委托书。15.3.2第三方介入后,应按照合同约定和合作协议的规定履行职责。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在合同履行过程中的责任限额,应根据第三方合作协议或委托书的具体约定执行。15.4.2若第三方责任限额未在合作协议或委托书中明确,则默认为不超过合同总价的一定比例。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同所需的资质和能力。16.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件,以协助其履行职责。16.1.3甲方应监督第三方的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 布置场地设备租赁合同范例
- 铸钢阀门铸件采购合同范例
- 煤仓安装合同范例
- 电脑监控维修合同范例
- 高层外墙清洁合同范例
- 材料销售简易合同范例
- 酒店油采购合同范例
- 学校借用合同范例
- 高粱订单回收合同范例
- 厂房签订安全合同范例
- 微信工作群清查自查自纠情况报告怎么写六篇
- 高中地理必修一《地球的历史》PPT教学课件
- 无证驾驶复议申请书
- 高压水枪安全操作规程
- 湖南省长沙市雅礼教育集团2022-2023学年七年级上学期期末英语试卷
- 实验室危险源、风险点重点排查项目表
- 2023新青年新机遇新职业发展趋势白皮书-人民数据研究院
- 人民警察询问笔录模板
- 征地补偿款分配申诉书范文(通用11篇)
- 2022-2023学年广东省汕头市澄海区八年级(上)期末语文试卷-普通用卷
- 演示文稿产品拍摄及后期图片处理
评论
0/150
提交评论