版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版绿色生态住宅开发商服务合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2服务提供方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.服务内容4.1设计服务4.2施工服务4.3管理服务4.4质量保证服务5.服务期限5.1开始日期5.2结束日期5.3延期条件6.服务费用6.1费用总额6.2付款方式6.3付款时间7.设计要求7.1设计标准7.2设计变更7.3设计文件8.施工要求8.1施工标准8.2施工进度8.3施工变更8.4施工文件9.管理要求9.1管理职责9.2管理流程9.3管理文件10.质量保证10.1质量标准10.2质量检查10.3质量纠纷11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义本合同中,除非上下文另有要求,下列术语的含义如下:(1)“本合同”指本绿色生态住宅开发商服务合同;(2)“开发商”指甲方,即负责开发绿色生态住宅项目的单位;(3)“服务提供方”指乙方,即提供相关服务的单位;(4)“项目”指由开发商开发的绿色生态住宅项目;(5)“服务内容”指乙方根据本合同约定向甲方提供的设计、施工、管理、质量保证等服务;(6)“设计文件”指乙方根据项目要求制作的设计图纸、方案等相关文件;(7)“施工文件”指乙方在施工过程中产生的施工图纸、技术文件等相关文件;(8)“管理文件”指乙方在项目管理过程中产生的各类文件,包括但不限于会议纪要、进度报告、质量报告等。1.2解释对本合同条款的解释,如无特殊说明,应按照通常含义进行理解。如有歧义,应由双方协商解决。2.双方基本信息2.1开发商信息(1)名称:________(2)地址:________(3)联系人:________(4)联系电话:________2.2服务提供方信息(1)名称:________(2)地址:________(3)联系人:________(4)联系电话:________3.项目概述3.1项目名称:________3.2项目地点:________3.3项目规模:________3.4项目类型:________4.服务内容4.1设计服务(1)根据项目要求,进行方案设计、初步设计和施工图设计;(2)确保设计文件符合国家相关标准、规范和法规;(3)在项目实施过程中,根据甲方需求进行设计变更。4.2施工服务(1)根据设计文件,组织施工,确保施工质量;(2)按照施工进度计划,按时完成施工任务;(3)在施工过程中,及时解决施工中出现的问题。4.3管理服务(1)负责项目现场管理,确保施工安全和文明施工;(2)编制项目管理计划,并监督实施;(3)定期向甲方汇报项目进度、质量等情况。4.4质量保证服务(1)对施工材料、设备等进行检验,确保符合质量要求;(2)对施工过程进行监控,确保施工质量;(3)对项目交付后的质量问题进行跟踪处理。5.服务期限5.1开始日期:____年____月____日5.2结束日期:____年____月____日5.3延期条件如因不可抗力或其他特殊原因导致服务期限延长,双方应协商一致,并签订补充协议。6.服务费用6.1费用总额:________6.2付款方式(1)按阶段付款:设计费、施工费、管理费等按项目进度分阶段支付;(2)按比例付款:根据项目进度,按一定比例支付费用。6.3付款时间(1)设计费:设计工作完成后____日内支付;(2)施工费:施工完成后____日内支付;(3)管理费:每月____日支付上一个月的管理费。7.设计要求7.1设计标准(1)符合国家相关标准、规范和法规;(2)满足甲方要求的功能、质量和美观;(3)考虑绿色生态住宅的特点,提高资源利用率和环保性能。7.2设计变更(1)设计变更需经甲方同意;(2)设计变更应明确变更内容、变更原因及变更费用;(3)设计变更后的设计文件,乙方应重新提交甲方审核。8.施工要求8.1施工标准(1)严格按照设计文件和施工图纸进行施工;(2)使用符合国家标准和质量要求的建筑材料和设备;(3)确保施工过程中的安全和环境保护;(4)施工质量达到国家规定的质量标准。8.2施工进度(1)施工进度计划应经甲方确认;(2)乙方应按计划进度完成施工任务;(3)如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应责任。8.3施工变更(1)施工过程中如需变更,应提前通知甲方,并取得甲方书面同意;(2)变更内容应详细记录,并纳入施工文件;(3)因变更产生的额外费用,由责任方承担。8.4施工文件(1)乙方应定期向甲方提供施工过程中的相关文件,包括但不限于施工日志、材料验收记录等;(2)施工文件应真实、完整、规范。9.管理要求9.1管理职责(1)乙方应指定专人负责项目管理;(2)乙方应建立健全项目管理制度,确保项目顺利实施。9.2管理流程(1)乙方应制定详细的管理流程,包括但不限于进度管理、质量管理、安全管理等;(2)管理流程应得到甲方的认可。9.3管理文件(1)乙方应定期向甲方提供管理文件,包括但不限于进度报告、质量报告、安全报告等;(2)管理文件应真实、完整、规范。10.质量保证10.1质量标准(1)乙方应按照国家相关质量标准和甲方要求,确保施工质量;(2)乙方应定期对施工质量进行自检,并接受甲方监督检查。10.2质量检查(1)甲方有权对施工质量进行检查;(2)乙方应积极配合甲方进行检查,并及时整改不合格项。10.3质量纠纷(1)如发生质量纠纷,双方应协商解决;(2)协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.保密条款11.1保密内容(1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密和经营信息;(2)甲方提供的项目资料和文件。11.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。11.3违约责任(1)任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任;(2)违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。12.违约责任12.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成服务内容;(2)乙方违反保密条款;(3)乙方未按约定支付费用。12.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;(2)违约金金额按合同约定执行。12.3违约赔偿(1)违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失;(2)违约赔偿金额按合同约定执行。13.争议解决13.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议;(2)协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构(1)如选择仲裁,仲裁机构为____;(2)如选择诉讼,诉讼管辖法院为____。13.3争议解决费用(1)仲裁费用由败诉方承担;(2)诉讼费用按法律规定承担。14.合同生效与终止14.1合同生效条件(1)双方代表签字盖章;(2)合同经双方协商一致,签署书面协议。14.2合同终止条件(1)合同约定的服务期限届满;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。14.3合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同;(2)发生不可抗力,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证本合同的履行,提高服务质量,确保工程质量和安全,以及解决合同履行过程中的争议。15.3第三方介入方式(1)第三方介入可以是作为甲乙双方的顾问或咨询方,提供专业意见;(2)第三方介入可以是作为监理方,对工程进行监督管理;(3)第三方介入可以是作为检测方,对工程材料、施工质量等进行检测;(4)第三方介入可以是作为调解方,解决甲乙双方之间的争议。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方在介入过程中,其责任应限于其在合同中明确约定的职责范围,且不承担超出其职责范围的责任。16.2第三方责任限额(1)第三方应在本合同中明确其责任限额,包括但不限于赔偿限额;(2)第三方责任限额应经甲乙双方协商一致,并在合同中予以明确。16.3第三方责任承担(1)第三方在履行职责过程中因自身原因造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任;(2)第三方在履行职责过程中因不可抗力等原因造成甲方损失的,不承担赔偿责任。17.第三方权利17.1第三方权利界定(1)根据合同约定,获得必要的资料和信息;(2)根据合同约定,参与项目的相关会议和活动;(3)根据合同约定,对项目进行监督检查和检测。17.2第三方权利行使第三方应在合同约定的范围内行使权利,不得滥用权利。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分(1)甲方负责项目的整体规划、资金投入和项目管理;(2)乙方负责项目的具体实施,包括设计、施工、管理和服务;(3)第三方负责其在合同中约定的职责,协助甲方和乙方完成项目目标。18.2责任划分(1)甲方对项目的整体质量、进度和投资负责;(2)乙方对项目的实施质量、进度和投资负责;(3)第三方对其在合同中约定的职责负责。18.3争议解决(1)甲乙双方与第三方之间的争议,应通过协商解决;(2)协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。19.第三方变更19.1第三方变更程序(1)如需变更第三方,甲方应提前通知乙方,并取得乙方的同意;(2)第三方变更后,原合同中与第三方相关的条款应相应调整。19.2第三方变更责任(1)第三方变更不影响本合同的履行;(2)因第三方变更导致合同履行出现问题的,由变更后的第三方承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:本合同2.附件二:项目设计文件3.附件三:施工图纸及说明4.附件四:施工进度计划5.附件五:施工合同及补充协议6.附件六:质量保证书7.附件七:施工验收报告8.附件八:工程结算书9.附件九:项目管理文件10.附件十:第三方介入协议11.附件十一:保密协议12.附件十二:争议解决协议13.附件十三:合同变更记录14.附件十四:其他与本合同相关的文件和资料附件详细要求和说明:1.本合同:应包括合同、双方签字盖章页、附件列表等。2.项目设计文件:包括设计方案、初步设计、施工图设计等,应符合国家相关标准和甲方要求。3.施工图纸及说明:应详细说明施工图中的各项技术要求和施工细节。4.施工进度计划:应包括施工的各个阶段、时间节点和预期完成时间。5.施工合同及补充协议:应明确施工过程中的各项权利和义务。6.质量保证书:应保证施工质量符合国家相关标准和甲方要求。7.施工验收报告:应详细记录施工验收的结果和存在的问题。8.工程结算书:应详细列出工程项目的费用构成和结算结果。9.项目管理文件:包括项目管理计划、进度报告、质量报告、安全报告等。10.第三方介入协议:应明确第三方的职责、权利和义务。11.保密协议:应约定双方保密内容和保密期限。12.争议解决协议:应明确争议解决的方式和程序。13.合同变更记录:应详细记录合同变更的内容和原因。14.其他与本合同相关的文件和资料:包括但不限于会议纪要、函件、通知等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按合同约定完成设计、施工、管理、服务等工作;(2)乙方未按合同约定的时间节点完成工作;(3)乙方提供的设计、施工、材料等不符合国家相关标准和甲方要求;(4)乙方未按合同约定支付费用;(5)第三方在介入过程中违反保密协议或合同约定;(6)任何一方未按合同约定履行争议解决程序。2.责任认定标准:(1)乙方未按合同约定完成工作,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;(2)乙方未按合同约定的时间节点完成工作,应承担相应的延迟责任;(3)乙方提供的设计、施工、材料等不符合国家相关标准和甲方要求,应承担修复或更换责任,并赔偿甲方损失;(4)乙方未按合同约定支付费用,应承担相应的滞纳金;(5)第三方在介入过程中违反保密协议或合同约定,应承担相应的法律责任;(6)任何一方未按合同约定履行争议解决程序,应承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明:(1)乙方未按合同约定在规定时间内完成设计工作,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担因此造成的损失;(2)乙方提供的施工材料质量不合格,导致工程停工,乙方应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失;(3)第三方在介入过程中泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方损失。全文完。2024版绿色生态住宅开发商服务合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.双方基本信息2.1开发商基本信息2.2服务方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.服务内容与标准4.1服务范围4.2服务标准4.3服务期限5.服务费用与支付方式5.1服务费用5.2支付方式5.3付款时间5.4付款条件6.权利与义务6.1开发商权利与义务6.2服务方权利与义务7.项目进度与验收7.1项目进度安排7.2验收标准7.3验收程序8.保密与知识产权8.1保密条款8.2知识产权归属9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.其他约定13.1法律适用13.2通知与送达13.3合同份数14.合同附件14.1附件一:项目详细资料14.2附件二:服务协议14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“绿色生态住宅”指在建筑过程中遵循节能减排、资源循环利用、环境友好等原则,提供健康、舒适、节能、环保的居住环境。1.1.2“开发商”指在合同中承担绿色生态住宅开发建设的主体。1.1.3“服务方”指在合同中提供相关服务的主体。1.1.4“服务内容”指服务方根据合同约定为开发商提供的各项服务。1.1.5“服务标准”指服务方提供服务的质量、效率、安全性等方面的要求。1.2合同解释1.2.1本合同采用的标准、术语和定义均以合同文本为准。1.2.2合同文本如有歧义,以双方协商一致的解释为准。2.双方基本信息2.1开发商基本信息2.1.1名称:__________2.1.2法定代表人:__________2.1.3注册资本:__________2.1.4注册地址:__________2.2服务方基本信息2.2.1名称:__________2.2.2法定代表人:__________2.2.3注册资本:__________2.2.4注册地址:__________3.项目概况3.1项目名称:__________3.2项目地点:__________3.3项目规模:__________3.4项目类型:__________4.服务内容与标准4.1服务范围4.1.1提供绿色生态住宅设计咨询服务;4.1.2提供绿色生态住宅施工监理服务;4.1.3提供绿色生态住宅质量检测服务。4.2服务标准4.2.1设计服务:按照国家相关标准进行设计,确保绿色生态住宅的舒适性和环保性;4.2.2监理服务:严格按照施工图纸和规范进行监理,确保施工质量;4.2.3检测服务:按照国家相关标准进行检测,确保绿色生态住宅质量符合要求。5.服务费用与支付方式5.1服务费用5.1.1设计服务费用:__________元;5.1.2监理服务费用:__________元;5.1.3检测服务费用:__________元。5.2支付方式5.2.1设计服务费用:合同签订后支付50%,项目验收合格后支付剩余50%;5.2.2监理服务费用:按月支付,每月支付当月监理服务费用的30%;5.2.3检测服务费用:按检测项目支付,检测完成后支付检测费用。6.权利与义务6.1开发商权利与义务6.1.1权利:6.1.1.1要求服务方按照合同约定提供高质量的服务;6.1.1.3对服务方违反合同的行为有权要求赔偿。6.1.2义务:6.1.2.1按时支付服务费用;6.1.2.2提供必要的资料和条件;6.1.2.3配合服务方完成相关工作。6.2服务方权利与义务6.2.1权利:6.2.1.1要求开发商按时支付服务费用;6.2.1.2要求开发商提供必要的资料和条件;6.2.1.3对开发商违反合同的行为有权要求赔偿。6.2.2义务:6.2.2.1按照合同约定提供高质量的服务;6.2.2.3按时完成相关工作。8.保密与知识产权8.1保密条款8.1.1双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。8.2知识产权归属8.2.1服务方提供的绿色生态住宅设计方案、施工图等知识产权归服务方所有。8.2.2开发商在项目实施过程中产生的知识产权归开发商所有。9.违约责任9.1违约情形9.1.1服务方未按约定提供服务的;9.1.2服务方提供的质量不符合约定的;9.1.3开发商未按约定支付费用的;9.1.4开发商违反保密义务的;9.1.5双方协商一致认为的违约情形。9.2违约责任9.2.1服务方违约的,应向开发商支付违约金,违约金金额为未履行部分服务费用的一倍。9.2.2开发商违约的,应向服务方支付违约金,违约金金额为未支付费用的一倍。9.2.3因违约给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同的;11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的;11.1.3一方违约,另一方解除合同的。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的服务期限届满;11.2.2双方解除合同;11.2.3合同依法被撤销或宣布无效。12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章;12.1.2经相关主管部门审批。12.2合同变更程序12.2.1双方协商一致;12.2.2签订书面变更协议。13.其他约定13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2通知与送达13.2.1通知方式:书面形式;13.2.2送达地址:合同约定的地址。14.合同附件14.1附件一:项目详细资料14.2附件二:服务协议14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的而介入的独立主体,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等。15.1.2第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。15.2第三方责任15.2.1第三方应按照合作协议约定,履行其职责,并对自身行为承担相应的法律责任。15.2.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担赔偿责任。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过合作协议总金额的_____%。15.3.2若第三方责任限额不足以弥补损失,甲乙双方可另行协商解决。16.第三方与其他各方的关系16.1第三方与甲方的责任划分16.1.1第三方对甲方承担的责任,不因甲方与乙方的合同关系而免除。16.1.2甲方与第三方之间的争议,由双方自行协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。16.2第三方与乙方的责任划分16.2.1第三方对乙方承担的责任,不因乙方与甲方的合同关系而免除。16.2.2乙方与第三方之间的争议,由双方自行协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。16.3第三方与甲乙双方的关系16.3.1第三方作为独立主体,与甲乙双方之间不存在隶属关系。16.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守甲乙双方的要求,并确保自身行为符合法律法规。17.第三方介入的程序17.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订合作协议。17.2第三方介入后,应向甲乙双方提交工作计划、进度报告等资料。17.3第三方在介入过程中,如需调整工作计划或增加工作量,应经甲乙双方同意。18.第三方介入的终止18.1第三方介入期满或完成合同约定的任务后,合同终止。18.2第三方介入期间,如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,合同终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目详细资料要求:包含项目背景、目标、设计理念、技术参数、建设规模、投资估算等。说明:本附件为合同履行的重要依据,应详细、准确。2.附件二:服务协议要求:明确服务内容、服务标准、服务期限、费用、双方权利义务等。说明:本附件为第三方介入的重要依据,应详细、明确。3.附件三:其他相关文件要求:包括但不限于土地使用权证、建设工程规划许可证、施工许可证等。说明:本附件为合同履行过程中的必要文件,应齐全、有效。4.附件四:绿色生态住宅设计方案要求:包含建筑平面图、立面图、剖面图、节点详图等。说明:本附件为设计服务的重要成果,应满足绿色生态住宅的设计标准。5.附件五:施工图要求:包含建筑平面图、立面图、剖面图、节点详图等。说明:本附件为施工监理的重要依据,应满足施工规范和绿色生态住宅的要求。6.附件六:质量检测报告要求:包含检测项目、检测方法、检测结果、结论等。说明:本附件为质量检测服务的重要成果,应确保绿色生态住宅的质量。7.附件七:项目进度报告要求:包含项目进度、已完成工作、存在问题、下一步计划等。说明:本附件为项目进度管理的重要依据,应定期提交。8.附件八:变更协议要求:包含变更原因、变更内容、变更费用、双方权利义务等。说明:本附件为合同履行过程中的重要文件,应详细、明确。9.附件九:解除合同协议要求:包含解除原因、解除程序、双方权利义务等。说明:本附件为合同解除的重要依据,应详细、明确。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:服务方未按约定提供服务的;服务方提供的质量不符合约定的;开发商未按约定支付费用的;开发商违反保密义务的;第三方违反合作协议的;因不可抗力导致合同无法继续履行的。2.责任认定标准:违约行为发生时,双方应立即通知对方;违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;若违约行为导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。3.违约责任示例说明:示例二:第三方在监理过程中,因自身原因导致施工质量不合格。第三方应向开发商支付违约金,金额为不合格部分工程费用的一倍,并承担赔偿责任。示例三:开发商未按约定支付监理费用,导致监理工作无法正常进行。开发商应向监理方支付违约金,金额为未支付费用的一倍。全文完。2024版绿色生态住宅开发商服务合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释范围2.双方基本信息2.1开发商信息2.2服务商信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.服务内容4.1服务范围4.2服务标准4.3服务期限5.质量保证5.1质量要求5.2质量控制5.3质量责任6.服务费用及支付6.1费用构成6.2支付方式6.3付款时间7.合作关系与保密7.1合作关系7.2保密义务8.合同履行与变更8.1履行方式8.2变更程序8.3变更生效9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1解除条件11.2解除程序11.3终止条件12.合同生效与终止12.1生效条件12.2生效时间12.3终止时间13.合同附件13.1附件一:服务清单13.2附件二:项目设计文件13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1本合同未尽事宜14.2法律适用与管辖14.3合同份数与效力第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“绿色生态住宅”指按照国家相关标准和规范,采用环保材料、节能技术、绿色建筑设计和施工方法,实现资源节约、环境保护和居住舒适的住宅。1.1.2“开发商”指在本合同中指明的开发建设单位。1.1.3“服务商”指在本合同中指明的提供绿色生态住宅相关服务的单位。1.1.4“服务”指服务商根据合同约定,为开发商提供的绿色生态住宅相关服务。1.2解释范围1.2.1本合同中对术语的解释仅适用于本合同全文。1.2.2如有术语在合同中的含义与法律法规或行业标准不一致,以法律法规或行业标准为准。第二条双方基本信息2.1开发商信息2.1.1名称:________2.1.2法定代表人:________2.1.3注册地址:________2.1.4联系电话:________2.2服务商信息2.2.1名称:________2.2.2法定代表人:________2.2.3注册地址:________2.2.4联系电话:________第三条项目概况3.1项目名称:________3.2项目地点:________3.3项目规模:________(包括住宅面积、绿化面积等)第四条服务内容4.1服务范围4.1.1设计咨询:提供绿色生态住宅设计咨询服务,包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。4.1.2施工监理:对绿色生态住宅施工过程进行全程监理,确保工程质量。4.1.3材料供应:提供绿色环保建筑材料,确保材料质量符合合同约定。4.2服务标准4.2.1设计咨询:按照国家相关标准和规范,提供专业、高效的设计咨询服务。4.2.2施工监理:严格按照施工图纸和国家相关标准,确保工程质量。4.2.3材料供应:确保材料质量符合国家相关标准和合同约定。4.3服务期限4.3.1设计咨询:自合同签订之日起至施工图设计完成之日止。4.3.2施工监理:自施工开始之日起至工程竣工验收合格之日止。4.3.3材料供应:自合同签订之日起至材料交付完毕之日止。第五条质量保证5.1质量要求5.1.1设计咨询:设计方案应满足绿色生态住宅的相关标准和规范,具有创新性和实用性。5.1.2施工监理:确保工程质量达到国家相关标准和规范要求。5.1.3材料供应:提供的材料应符合国家相关标准和合同约定。5.2质量控制5.2.1设计咨询:服务商应定期对设计方案进行审查,确保设计方案质量。5.2.2施工监理:服务商应加强对施工过程的监督,确保工程质量。5.2.3材料供应:服务商应严格控制材料质量,确保材料合格。5.3质量责任5.3.1设计咨询:服务商对设计方案的质量负责。5.3.2施工监理:服务商对施工质量负责。5.3.3材料供应:服务商对提供的材料质量负责。第六条服务费用及支付6.1费用构成6.1.1设计咨询服务费用6.1.2施工监理服务费用6.1.3材料供应费用6.2支付方式6.2.1设计咨询服务费用:按照合同约定,分阶段支付。6.2.2施工监理服务费用:按照合同约定,分阶段支付。6.2.3材料供应费用:按照合同约定,分批次支付。6.3付款时间6.3.1设计咨询服务费用:第一笔款项在合同签订后5个工作日内支付,后续款项在服务完成后5个工作日内支付。6.3.2施工监理服务费用:第一笔款项在合同签订后5个工作日内支付,后续款项在监理阶段结束后5个工作日内支付。6.3.3材料供应费用:第一笔款项在合同签订后5个工作日内支付,后续款项在材料交付后5个工作日内支付。第七条合作关系与保密7.1合作关系7.1.1双方应本着平等互利、诚实信用的原则,共同完成绿色生态住宅项目。7.1.2双方应积极沟通、协调,及时解决项目实施过程中出现的问题。7.2保密义务7.2.1双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。第八条合同履行与变更8.1履行方式8.1.1开发商应按照合同约定,按时提供项目所需资料和支付服务费用。8.1.2服务商应按照合同约定,按时提供设计、监理和材料供应服务。8.1.3双方应按照合同约定,共同确保项目按期完成。8.2变更程序8.2.1合同的任何变更,必须经双方协商一致,并以书面形式确认。8.2.2变更内容应包括变更事项、变更原因、变更内容、变更期限、变更费用等。8.2.3合同变更自双方签字盖章之日起生效。8.3变更生效8.3.1合同变更生效后,双方应按照变更后的内容履行各自义务。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1开发商未按时支付服务费用的。9.1.2服务商未按时提供设计、监理和材料供应服务的。9.1.3双方未按照合同约定履行保密义务的。9.2违约责任9.2.1开发商未按时支付服务费用的,应向服务商支付违约金,违约金为应付款项的_____%。9.2.2服务商未按时提供服务的,应向开发商支付违约金,违约金为未提供服务部分服务费用的_____%。9.2.3双方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。9.3违约处理9.3.1一方违约后,另一方有权要求违约方承担违约责任。9.3.2双方应通过友好协商解决违约争议,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应优先通过友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构应为本市仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1争议提交仲裁后,仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起____个工作日内组成仲裁庭。10.3.2仲裁庭应在组成后____个工作日内开始审理。10.3.3仲裁裁决作出后,双方应立即执行。第十一条合同解除与终止11.1解除条件11.1.1双方协商一致,决定解除合同的。11.1.2一方严重违约,经另一方通知后____个工作日内未纠正的。11.2解除程序11.2.1双方解除合同,应书面通知对方。11.2.2合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。11.3终止条件11.3.1合同约定的服务期限届满。11.3.2项目完成并验收合格。11.3.3双方协商一致,决定终止合同。第十二条合同生效与终止12.1生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章。12.2生效时间12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.3终止时间12.3.1合同终止时间应与项目完成时间或双方协商一致的时间一致。第十三条合同附件13.1附件一:服务清单13.2附件二:项目设计文件13.3附件三:其他相关文件第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。14.2本合同未尽事宜,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3法律适用与管辖14.3.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3.2合同争议解决,适用本合同第十条约定的争议解决方式。14.4合同份数与效力14.4.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念与界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,非合同甲乙双方,但因其专业知识、技术能力或服务需求而被引入合同关系中的个人或机构。1.2第三方包括但不限于设计咨询机构、施工监理单位、材料供应商、金融机构、审计机构、评估机构等。2.第三方介入的目的与条件2.1第三方介入的目的是为了提高服务质量、确保项目进度、优化资源配置或满足合同履行中的特定需求。2.2.1合同甲乙双方一致同意;2.2.2第三方具备相应的资质和能力;2.2.3第三方提供的服务或产品符合合同要求。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行出现违约时,应承担的最高赔偿限额。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定,具体如下:3.2.1设计咨询机构:因设计错误导致工程损失,赔偿限额为设计费总额的_____%;3.2.2施工监理单位:因监理失职导致工程损失,赔偿限额为监理费总额的_____%;3.2.3材料供应商:因材料质量问题导致工程损失,赔偿限额为材料供应总价款的_____%。4.第三方责权利划分4.1第三方责任4.1.1第三方应按照合同约定,履行其职责,确保服务或产品质量;4.1.2第三方因自身原因导致合同履行出现违约,应承担相应的违约责任;4.1.3第三方在履行合同过程中,如发生意外事故,应承担相应的法律责任。4.2第三方权利4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持;4.2.2第三方有权根据合同约定,收取服务费用;4.2.3第三方有权在合同履行过程中,提出合理化建议。4.3第三方义务4.3.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范;4.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密;4.3.3第三方应按时提交工作成果或报告。5.第三方介入的程序5.1第三方介入前,甲乙双方应共同商定第三方介入的具体事宜,包括介入目的、服务内容、费用支付等;5.2甲乙双方应与第三方签订书面合作协议,明确双方的权利、义务和责任;5.3第三方介入后,甲乙双方应协同第三方共同推进合同履行。6.第三方与其他各方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度技术服务合同:IT公司与医疗机构关于医疗信息化服务的合同2篇
- 员工设备使用协议书
- 流体压强和流速的关系课件
- 二零二五年度安置房产权变更登记服务合同模板3篇
- 2025年度离婚后财产分配与债务承担合同2篇
- 2025年外研衔接版第二册生物下册月考试卷含答案
- 2025年人教版必修2化学上册阶段测试试卷
- 2024年沪科新版高二物理下册阶段测试试卷含答案
- 2025年度砂砾石材料供应与工程进度配合合同3篇
- 二零二五年度房产经纪行业保密合同模板3篇
- 寒假弯道超车主题励志班会课件
- 触电与应急知识培训总结
- 分布式光伏高处作业专项施工方案
- 代理记账机构自查报告范文
- 项目贷款保证函书
- 新版标准日本语(初级)上下册单词默写表
- 面向5G网络建设的站点供电技术应用与发展
- 普通语文课程标准(2023年核心素养版)
- 洗涤剂常用原料
- 曼陀罗中毒课件
- (新版)焊工(初级)理论知识考试200题及答案
评论
0/150
提交评论