版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水暖电工程设计与施工劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.设计与施工范围3.1设计范围3.2施工范围4.设计与施工标准4.1设计标准4.2施工标准5.设计与施工费用5.1设计费用5.2施工费用6.设计与施工进度安排6.1设计进度安排6.2施工进度安排7.质量保证7.1设计质量保证7.2施工质量保证8.验收与保修8.1验收标准8.2验收程序8.3保修期限8.4保修范围9.支付方式与结算9.1设计费用支付方式9.2施工费用支付方式9.3结算方式10.违约责任10.1设计违约责任10.2施工违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二14.合同附件14.1附件一:工程图纸14.2附件二:设计合同14.3附件三:施工合同第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1雇主方名称:房地产开发有限公司1.1.2承包方名称:建筑工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1雇主方地址:省市区路号1.2.2承包方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称:小区水暖电工程2.2工程地点2.2.1工程地点:省市区小区2.3工程规模2.3.1总建筑面积:10万平方米2.3.2水暖电工程建筑面积:2万平方米2.4工程期限2.4.1设计期限:自合同签订之日起30日内完成2.4.2施工期限:自设计完成后60日内完成第三条设计与施工范围3.1设计范围3.1.1水暖电工程设计图纸3.1.2水暖电工程设计变更3.2施工范围3.2.1水暖电工程材料采购3.2.2水暖电工程施工3.2.3水暖电工程验收第四条设计与施工标准4.1设计标准4.1.1设计应符合国家相关规范和标准4.1.2设计应满足用户需求4.2施工标准4.2.1施工应符合国家相关规范和标准4.2.2施工应保证工程质量第五条设计与施工费用5.1设计费用5.1.1设计费用总额:人民币万元5.1.2设计费用支付比例:设计完成后支付50%,验收合格后支付剩余50%5.2施工费用5.2.1施工费用总额:人民币万元5.2.2施工费用支付比例:施工进度达到30%时支付10%,每完成10%支付10%,直至完成100%第六条设计与施工进度安排6.1设计进度安排6.1.1设计阶段一:初步设计,时间:合同签订后15日内完成6.1.2设计阶段二:详细设计,时间:合同签订后30日内完成6.2施工进度安排6.2.1施工阶段一:前期准备,时间:合同签订后20日内完成6.2.2施工阶段二:主体施工,时间:合同签订后60日内完成6.2.3施工阶段三:装修施工,时间:合同签订后90日内完成第七条质量保证7.1设计质量保证7.1.1设计文件应符合国家相关规范和标准7.1.2设计文件应满足用户需求7.1.3设计文件经审查合格后,承包方应提供相应的质量保证书7.2施工质量保证7.2.1施工过程应严格按照设计文件和施工规范进行7.2.2施工材料应符合国家相关标准7.2.3施工过程中,承包方应定期进行自检和抽检,确保工程质量第八条验收与保修8.1验收标准8.1.1验收应按照国家相关规范和标准进行8.1.2验收应在工程完工后进行,由双方共同组织8.1.3验收内容包括设计文件、施工质量、功能性能等8.2验收程序8.2.1验收前,承包方应向雇主方提交验收申请8.2.2雇主方应在收到验收申请后5个工作日内安排验收8.2.3验收过程中,双方应共同审查工程质量和功能性能8.3保修期限8.3.1保修期限为工程完工后一年8.3.2保修期内,因设计或施工原因造成的质量问题,承包方应无偿维修或更换8.4保修范围8.4.1保修范围包括但不限于水暖电系统、设备、设施等8.4.2保修范围不包括因自然灾害、人为破坏、使用不当等原因造成的损坏第九条支付方式与结算9.1设计费用支付方式9.1.1设计费用分阶段支付,第一阶段支付设计费用的50%9.1.2设计完成后支付剩余50%9.2施工费用支付方式9.2.1施工费用分阶段支付,第一阶段支付施工费用的10%9.2.2每完成10%施工进度,支付相应的10%,直至工程完工9.3结算方式9.3.1结算以实际发生费用为准,双方应在每月底进行结算9.3.2结算后,雇主方应在5个工作日内支付相应款项第十条违约责任10.1设计违约责任10.1.1设计未按时完成,每延迟一日,承包方应支付违约金人民币X元10.1.2设计不符合标准,承包方应无偿进行修改,直至符合标准10.2施工违约责任10.2.1施工未按时完成,每延迟一日,承包方应支付违约金人民币X元10.2.2施工质量不符合标准,承包方应无偿进行返工或修复10.3违约赔偿10.3.1违约方应承担因违约造成的直接经济损失10.3.2违约方还应承担违约行为给对方造成的间接经济损失第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议11.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构:仲裁委员会第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同并盖章12.1.2合同经省市区市场监督管理局备案12.2合同终止条件12.2.1工程完工并验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3因不可抗力导致合同无法履行第十三条其他约定事项13.1其他约定事项一13.1.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决13.2其他约定事项二13.2.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第十四条合同附件14.1附件一:工程图纸14.2附件二:设计合同14.3附件三:施工合同第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理或其他协助的独立第三方机构或个人。15.2.1提供专业咨询服务,如工程设计、技术评审等;15.2.2承担工程监理职责,监督工程质量、进度和安全;15.2.3执行合同履行的其他辅助工作。16.第三方介入的程序与条件16.1第三方介入前,甲乙双方应协商一致,并签订书面协议。16.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。16.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任:17.1.1第三方应根据合同约定和业务规范,独立、公正地履行职责。17.1.2第三方对因其自身原因造成的损失,应承担相应的法律责任。17.1.3第三方在履行职责过程中,不得泄露合同双方的商业秘密。17.2第三方的权利:17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以完成其职责。17.2.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,但不得超过本合同总金额的5%。18.2第三方的责任限额包括但不限于因其工作失误、违反合同约定等原因造成的损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方对甲方负责,甲方应向第三方提供必要的支持与配合。19.1.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲方的合法权益。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三方对乙方负责,乙方应向第三方提供必要的支持与配合。19.2.2第三方在履行职责过程中,应尊重乙方的合法权益。19.3第三方与甲乙双方共同责任:19.3.1当第三方介入涉及甲乙双方共同责任时,三方应共同协商,明确责任划分和承担方式。20.第三方介入的变更与解除20.1如有特殊情况需要变更或解除第三方介入,甲乙双方应书面通知第三方,并协商一致。20.2第三方介入的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。21.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。22.第三方介入的终止22.1第三方介入完成后或合同终止后,第三方应向甲乙双方提交书面报告。22.2甲乙双方应在收到报告后5个工作日内进行审查,并确认第三方介入的终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸要求:图纸应详细标注工程规模、设计标准、施工要求等,并附有必要的说明和图例。说明:工程图纸是施工的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:设计合同要求:设计合同应明确设计范围、设计费用、设计进度、设计质量保证等内容。说明:设计合同是设计服务的基础,确保设计工作的顺利进行。3.附件三:施工合同要求:施工合同应明确施工范围、施工费用、施工进度、施工质量保证等内容。说明:施工合同是施工服务的基础,确保施工工作的顺利进行。4.附件四:第三方介入协议要求:协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额,以及介入的范围和程序。说明:第三方介入协议是确保第三方介入工作有效进行的重要文件。5.附件五:验收报告要求:验收报告应详细记录验收过程、验收结果、存在问题及整改措施。说明:验收报告是工程验收的重要依据,确保工程质量。6.附件六:质量保证书要求:质量保证书应明确工程质量保证期限、质量保证范围和保证措施。说明:质量保证书是承包方对工程质量负责的承诺。7.附件七:支付凭证要求:支付凭证应详细记录支付金额、支付时间、支付原因等信息。说明:支付凭证是双方进行财务结算的依据。8.附件八:违约通知要求:违约通知应明确违约事实、违约责任认定及整改要求。说明:违约通知是通知对方存在违约行为的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成设计或施工进度;设计或施工质量不符合标准;未按时提交验收报告;违反合同约定的支付义务;泄露商业秘密。2.违约责任认定标准:违约行为发生时,由违约方承担相应责任;违约责任认定应以合同约定和实际情况为准;违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任。3.违约责任示例说明:设计方未按时完成设计任务,延误工程进度,应支付每日违约金人民币X元;施工方施工质量不合格,经整改后仍不合格,应承担返工费用,并支付人民币X元的违约金;承包方未按时支付设计费用,应向设计方支付每日滞纳金人民币X元;第三方泄露商业秘密,应承担相应的法律责任,并赔偿损失。全文完。2024年水暖电工程设计与施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.设计与施工范围3.1设计范围3.2施工范围4.设计与施工质量标准4.1设计质量标准4.2施工质量标准5.设计与施工进度5.1设计进度5.2施工进度6.设计与施工费用6.1设计费用6.2施工费用7.设计与施工进度款支付7.1设计进度款支付7.2施工进度款支付8.设计与施工材料设备8.1设计所需材料设备8.2施工所需材料设备9.设计与施工验收9.1设计验收9.2施工验收10.设计与施工变更10.1设计变更10.2施工变更11.设计与施工责任11.1设计责任11.2施工责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称:有限公司1.1.2甲方地址:省市区街道号1.1.3甲方联系人:1.1.4联系电话:138xxxx56781.2合同乙方信息1.2.1乙方名称:建筑工程有限公司1.2.2乙方地址:省市区街道号1.2.3乙方联系人:1.2.4联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称:小区水暖电工程2.2项目地点:省市区小区2.3项目规模:建筑面积万平方米,包含栋住宅楼,个地下车库2.4项目周期:自2024年3月1日起至2024年12月31日止3.设计与施工范围3.1设计范围3.1.1水暖电气工程设计方案3.1.2设计图纸及施工图3.1.3设计变更及优化建议3.2施工范围3.2.1水管铺设3.2.2供暖系统安装3.2.3电气线路铺设3.2.4变配电设施安装3.2.5电梯安装调试4.设计与施工质量标准4.1设计质量标准4.1.1设计文件应符合国家现行有关标准和规范4.1.2设计方案应满足业主和使用功能需求4.1.3设计变更应经甲方同意并签字确认4.2施工质量标准4.2.1施工质量应符合国家现行有关标准和规范4.2.2施工过程应严格按照设计图纸进行4.2.3施工中发现的质量问题应及时整改5.设计与施工进度5.1设计进度5.1.1设计方案完成时间:2024年3月31日5.1.2设计图纸及施工图完成时间:2024年4月30日5.1.3设计变更及优化建议完成时间:2024年12月31日5.2施工进度5.2.1水管铺设完成时间:2024年6月30日5.2.2供暖系统安装完成时间:2024年9月30日5.2.3电气线路铺设完成时间:2024年6月30日5.2.4变配电设施安装完成时间:2024年9月30日5.2.5电梯安装调试完成时间:2024年12月31日6.设计与施工费用6.1设计费用6.1.1设计费用总额:人民币万元6.1.2设计费用支付方式:分阶段支付,具体支付时间及比例详见附件6.2施工费用6.2.1施工费用总额:人民币万元6.2.2施工费用支付方式:分阶段支付,具体支付时间及比例详见附件7.设计与施工进度款支付7.1设计进度款支付7.1.1设计方案完成支付:人民币万元7.1.2设计图纸及施工图完成支付:人民币万元7.1.3设计变更及优化建议完成支付:人民币万元7.2施工进度款支付7.2.1水管铺设完成支付:人民币万元7.2.2供暖系统安装完成支付:人民币万元7.2.3电气线路铺设完成支付:人民币万元7.2.4变配电设施安装完成支付:人民币万元7.2.5电梯安装调试完成支付:人民币万元8.设计与施工材料设备8.1设计所需材料设备8.1.1材料品牌及型号:根据设计要求,选用知名品牌及符合国家标准的产品8.1.2设备清单:详细列出所需设备的名称、型号、数量及规格8.1.3材料设备供应商:指定材料设备供应商,确保产品质量和供应及时8.2施工所需材料设备8.2.1材料质量标准:所有材料应符合国家相关质量标准8.2.2设备验收:设备到场后,由双方共同验收,确保设备完好无损8.2.3材料设备保管:乙方负责现场材料设备的保管,防止丢失或损坏9.设计与施工验收9.1设计验收9.1.1设计文件验收:设计文件完成后,由甲方组织验收,确认设计质量9.1.2设计变更验收:设计变更经甲方同意后,由双方共同验收变更内容9.2施工验收9.2.1施工过程验收:施工过程中,乙方应按照设计图纸和规范进行自检,并及时通知甲方验收9.2.2施工竣工验收:施工完成后,由甲方组织竣工验收,确认施工质量10.设计与施工变更10.1设计变更10.1.1变更申请:乙方发现设计问题或需要优化设计时,应向甲方提出变更申请10.1.2变更审批:甲方收到变更申请后,应在个工作日内予以审批10.2施工变更10.2.1变更原因:施工过程中,如因设计变更、材料代用等原因需进行施工变更10.2.2变更审批:施工变更需经甲方同意,并办理相关手续11.设计与施工责任11.1设计责任11.1.1乙方对设计文件质量负责,确保设计符合规范要求11.1.2乙方应对设计变更负责,确保变更后的设计质量11.2施工责任11.2.1乙方对施工质量负责,确保施工过程符合设计图纸和规范要求11.2.2乙方应对施工过程中的安全事故负责,确保施工安全12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议12.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构:省市仲裁委员会13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签订本合同,并履行完毕合同约定的相关手续13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程完成并验收合格13.2.2双方协商一致解除合同13.2.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2其他约定事项二14.2.1本合同附件为本合同的有效组成部分14.3其他约定事项三14.3.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1本合同所称的第三方,是指为甲方或乙方提供专业服务、咨询、监理、检验、认证等服务的独立法人或其他组织。1.2.1设计方案的审核与优化1.2.2施工过程中的监理与监督1.2.3材料设备的检验与认证1.2.4工程质量的检测与验收1.2.5工程纠纷的调解与仲裁2.第三方介入的选定与职责2.1第三方的选定:2.1.1甲方或乙方有权根据项目需要,选定合适的第三方提供服务。2.1.2第三方的选定应遵循公开、公正、公平的原则,确保第三方具备相应的专业资质和能力。2.2第三方的职责:2.2.1第三方应严格按照本合同约定,履行相应的专业服务职责。2.2.2第三方应遵守国家法律法规,遵守行业规范和职业道德。2.2.3第三方应保护甲方、乙方及其他相关方的合法权益。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应对其提供的服务质量承担责任。3.1.2第三方应承担因自身原因导致的服务缺陷、错误或延误的责任。3.1.3第三方应承担因其服务导致甲方、乙方及其他相关方遭受的损失。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲方、乙方按照合同约定支付服务费用。3.2.2第三方有权要求甲方、乙方提供必要的协助和便利条件。3.2.3第三方有权对甲方、乙方提供的服务进行监督和检查。4.第三方介入的费用及支付4.1第三方介入的费用由甲方、乙方根据实际情况协商确定。4.2第三方介入的费用支付方式:4.2.1甲方、乙方应在合同签订后个工作日内,向第三方支付%的服务费用作为预付款。4.2.2第三方完成相应服务后,甲方、乙方应按照合同约定支付剩余服务费用。5.第三方介入合同的签订5.1甲方、乙方与第三方应签订独立的第三方介入合同,明确各方的权利、义务和责任。5.2第三方介入合同应与本合同的内容相一致,并作为本合同的附件。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额由甲方、乙方在第三方介入合同中约定。6.2第三方的责任限额应参照行业标准、合同标的及实际情况等因素综合考虑。7.第三方介入合同的变更与解除7.1甲方、乙方与第三方可根据实际情况,经协商一致后变更或解除第三方介入合同。7.2第三方介入合同的变更或解除,不影响本合同的履行。8.第三方介入的争议解决8.1甲方、乙方与第三方在履行第三方介入合同过程中发生的争议,应通过协商解决。8.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入合同的其他条款9.1本合同中未规定的第三方介入事项,可参照相关法律法规及行业标准处理。9.2第三方介入合同与本合同的内容不一致的,以本合同为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:设计文件及图纸要求:设计文件应包括设计说明书、设计图纸、设计变更单等,所有文件需加盖设计单位公章。说明:设计文件是施工的依据,需确保其完整性和准确性。2.附件二:施工组织设计要求:施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保其科学性和可行性。3.附件三:材料设备清单及合格证明要求:清单应详细列出所需材料设备的名称、规格、型号、数量等信息,合格证明需由供应商提供。说明:材料设备清单是确保施工质量的重要依据,合格证明是材料设备质量的重要凭证。4.附件四:施工进度款支付计划要求:支付计划应包括各阶段进度款支付的时间、金额、条件等信息。说明:支付计划是确保工程顺利进行的关键,需确保其合理性和可操作性。5.附件五:第三方介入合同要求:合同应明确各方的权利、义务、责任及争议解决方式。说明:第三方介入合同是明确第三方服务内容、质量标准及责任的重要文件。6.附件六:工程竣工验收报告要求:报告应包括工程概况、施工质量、验收结论等信息。说明:竣工验收报告是确认工程完工和质量达标的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间完成设计工作,导致施工延误。1.2乙方未按合同约定的时间完成施工工作,导致工程延期交付。1.3乙方使用的材料设备质量不符合国家标准,导致工程质量问题。1.4甲方未按合同约定支付进度款,导致乙方资金周转困难。1.5第三方未能履行合同约定,导致工程进度延误或质量问题。2.责任认定标准:2.1乙方未按时完成设计或施工工作,每延误一天,应向甲方支付元违约金。2.2乙方使用的材料设备质量不符合国家标准,导致工程质量问题,乙方应承担全部责任,修复费用由乙方承担。2.3甲方未按时支付进度款,每延误一天,应向乙方支付元违约金。2.4第三方未能履行合同约定,导致工程进度延误或质量问题,第三方应承担相应责任,修复费用及损失由第三方承担。3.违约责任示例:3.1乙方未按合同约定完成设计工作,导致施工延误5天,应向甲方支付5天×元/天=元违约金。3.2乙方使用的电线不符合国家标准,导致部分电线短路,修复费用为元,由乙方承担。3.3甲方未按时支付进度款,导致乙方资金周转困难,应向乙方支付5天×元/天=元违约金。全文完。2024年水暖电工程设计与施工劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.设计与施工范围3.1设计服务范围3.2施工服务范围3.3设计与施工期限4.设计与施工质量标准4.1设计质量标准4.2施工质量标准4.3质量检验与验收5.设计与施工费用5.1设计费用5.2施工费用5.3费用支付方式5.4费用支付时间6.设计与施工进度安排6.1设计进度安排6.2施工进度安排6.3进度调整7.技术资料与文件7.1设计文件交付7.2施工文件交付7.3技术资料保密8.材料供应与设备8.1材料供应要求8.2设备供应要求8.3材料与设备验收9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护措施9.3应急预案10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六乙方联系电话:139xxxx2.合同标的2.1工程名称:住宅小区水暖电工程2.2工程地点:省市区住宅小区2.3工程规模:建筑面积万平方米2.4工程内容:包括住宅小区的给排水、采暖、通风、空调、电气等系统的设计与施工3.设计与施工范围3.1设计服务范围:负责上述工程的初步设计、施工图设计及施工图审查3.2施工服务范围:负责上述工程的施工,包括但不限于土建、管道、电气、通风空调等工程的施工3.3设计与施工期限:自合同签订之日起至2025年12月31日完成4.设计与施工质量标准4.1设计质量标准:符合国家现行相关设计规范、标准及甲方要求4.2施工质量标准:符合国家现行相关施工规范、标准及甲方要求4.3质量检验与验收:按照国家现行质量检验标准进行,验收合格后方可交付使用5.设计与施工费用5.1设计费用:人民币叁拾万元整(¥300,000.00)5.2施工费用:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)5.3费用支付方式:分阶段支付,具体支付方式详见附件一5.4费用支付时间:按照合同约定的时间和进度进行支付6.设计与施工进度安排6.1设计进度安排:初步设计:自合同签订之日起1个月内完成施工图设计:自初步设计完成后2个月内完成施工图审查:自施工图设计完成后1个月内完成6.2施工进度安排:土建工程:自施工图审查完成后3个月内开始施工,6个月内完成管道、电气、通风空调等工程:自土建工程完成后3个月内开始施工,3个月内完成6.3进度调整:如因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商一致后调整进度安排7.技术资料与文件7.1设计文件交付:乙方应在设计进度安排内将设计文件交付甲方7.2施工文件交付:乙方应在施工进度安排内将施工文件交付甲方7.3技术资料保密:双方应妥善保管技术资料,未经对方同意不得泄露给第三方8.材料供应与设备8.1材料供应要求:乙方应按照甲方提供的材料清单和质量要求进行材料采购8.2设备供应要求:乙方应按照甲方提供的设备清单和质量要求进行设备采购8.3材料与设备验收:甲方有权对乙方提供的材料与设备进行验收,验收合格后方可用于工程9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任:乙方应严格按照国家安全生产法规和标准,负责施工现场的安全生产管理9.2环境保护措施:乙方应采取有效措施,确保施工过程中不对环境造成污染9.3应急预案:乙方应制定应急预案,并定期进行演练,以应对可能发生的突发事件10.合同变更与解除10.1变更程序:任何合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议10.2解除条件:合同一方严重违约,另一方有权解除合同10.3解除程序:解除合同需书面通知对方,并按照合同约定处理后续事宜11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于设计质量不符合要求、施工质量不符合要求、未按时完成工程等11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿:赔偿金额根据违约情况及损失程度确定12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构:仲裁委员会12.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行13.合同生效与终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后,合同即生效13.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同13.3合同终止程序:合同终止后,双方应进行结算,并办理合同终止手续14.其他约定事项14.1合同附件:合同附件一为费用支付方式14.2通知:任何通知应以书面形式进行,并送达至对方指定的地址14.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任14.4适用法律:本合同适用中华人民共和国法律14.5合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”指的是除甲乙双方之外的任何个人、企业、机构或其他组织,包括但不限于监理单位、检验机构、咨询公司、保险公司、担保公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保工程进度,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式15.3.1监理单位介入监理单位负责对工程的设计和施工过程进行监督,确保工程符合设计文件和合同要求。监理单位由甲方委托,费用由甲方承担。15.3.2检验机构介入检验机构负责对工程材料、设备和施工质量进行检验,确保其符合国家标准和合同要求。检验机构由甲方委托,费用由甲方承担。15.3.3咨询公司介入咨询公司提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行过程中的技术和管理问题。咨询公司由甲方委托,费用由甲方承担。15.3.4保险公司介入保险公司提供工程保险,以减少甲乙双方因意外事件造成的损失。保险公司由甲乙双方协商确定,费用由双方分摊。15.3.5担保公司介入担保公司提供工程担保,确保合同履行。担保公司由甲乙双方协商确定,费用由乙方承担。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任界定第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。具体责任限额由甲乙双方与第三方在委托协议中明确。15.4.2责任承担方式第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。具体赔偿标准和方式由甲乙双方与第三方在委托协议中约定。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1职责划分甲乙双方应明确第三方在合同履行过程中的具体职责,确保第三方的工作与合同要求相符。15.5.2沟通协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通,及时协调解决合同履行过程中出现的问题。15.5.3权利义务甲乙双方应明确第三方的权利和义务,确保第三方在合同履行过程中能够充分发挥作用。16.甲乙方增加的额外条款16.1第三方介入的书面同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年教育培训项目投资与合作合同
- 设立分公司技术试验协议
- 多元化中学门卫招聘协议
- 留学生合同范本
- 草场租赁合同:户外健身中心
- 乡镇公务员聘用合同
- 旅游项目融资抵押借款协议书
- 电力施工设备租赁合同
- 驾校训练场驾驶培训租赁合同
- 医院工程板房施工协议
- DB42T 1144-2016燃气用不锈钢波纹软管安装及验收规范
- 二级医院规章制度汇编
- 建筑物拆除工程监理实施细则
- 2023-2024学年安徽省合肥市小学数学五年级上册期末自测题
- GB/T 702-2017热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
- 四年级上册英语试题-Unit 12 Peter can jump high 湘少版(含答案)
- 信息系统运行维护服务与方案(IT运维服务与方案)
- 培训宏业系统门店简易操作手册
- 《故都的秋》《荷塘月色》联读课件15张-统编版高中语文必修上册
- 初中篮球教学案例八年级体质课案-【教学参考】
- 毽球知识考题
评论
0/150
提交评论