2024年烟囱防腐施工合同书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年烟囱防腐施工合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及类型2.3工程建设内容2.4工程建设工期3.工程施工范围3.1施工内容3.2施工质量要求3.3施工安全要求3.4施工环保要求4.工程施工进度4.1工程进度安排4.2工程进度控制措施4.3工程进度变更及调整5.工程施工费用5.1工程费用总额5.2工程费用构成5.3工程费用支付方式5.4工程费用变更及调整6.付款方式6.1付款进度6.2付款条件6.3付款方式及期限6.4付款争议解决7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料价格及费用7.4材料供应进度8.施工设备8.1施工设备供应8.2施工设备质量要求8.3施工设备使用及维护8.4施工设备费用及费用支付9.施工质量保证9.1施工质量保证措施9.2施工质量检查及验收9.3施工质量问题处理9.4施工质量争议解决10.施工安全保证10.1施工安全保证措施10.2施工安全检查及验收10.3施工安全事故处理10.4施工安全争议解决11.施工环境保护11.1环境保护措施11.2环境保护检查及验收11.3环境保护事故处理11.4环境保护争议解决12.合同变更及解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更及解除程序12.4合同变更及解除后的处理13.违约责任13.1违约情形及责任13.2违约责任承担方式13.3违约责任争议解决14.争议解决及合同终止14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3合同终止条件14.4合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：公司地址：省市区路号乙方：防腐工程公司地址：省市区路号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：联系方式：138xxxx5678乙方法定代表人：联系方式：139xxxx56781.3合同签订日期本合同签订日期为2024年4月1日。2.工程概况2.1工程名称及地点工程名称：烟囱防腐工程工程地点：省市区烟囱2.2工程规模及类型工程规模：吨工程类型：高空防腐施工2.3工程建设内容1.烟囱表面清理；2.烟囱表面防腐涂层施工；3.烟囱内部防腐涂层施工；4.施工完毕后进行验收。2.4工程建设工期工程建设工期为60日历天，自合同生效之日起计算。3.工程施工范围3.1施工内容1.烟囱表面清理，包括去除松动、剥落的旧涂层；2.烟囱表面防腐涂层施工，采用防腐涂料；3.烟囱内部防腐涂层施工，采用防腐涂料。3.2施工质量要求1.烟囱表面清理干净，无松动、剥落的旧涂层；2.防腐涂层均匀，无气泡、漏涂；3.防腐涂层厚度符合设计要求。3.3施工安全要求1.施工现场安全防护设施齐全；2.施工人员持证上岗；3.施工过程中严格遵守安全生产规定。3.4施工环保要求1.施工过程中不得污染环境；2.废弃物按照国家规定进行处理；3.施工完毕后对现场进行清理。4.工程施工进度4.1工程进度安排1.第110天：烟囱表面清理；2.第1120天：烟囱表面防腐涂层施工；3.第2130天：烟囱内部防腐涂层施工；4.第3140天：验收。4.2工程进度控制措施1.严格按照施工进度安排执行；2.定期检查工程进度；3.发现问题及时解决。4.3工程进度变更及调整1.因甲方原因导致工程进度延误，乙方有权要求甲方承担相应责任；2.因不可抗力因素导致工程进度延误，双方协商解决。5.工程施工费用5.1工程费用总额工程费用总额为人民币万元。5.2工程费用构成1.材料费：万元；2.人工费：万元；3.施工机械使用费：万元；4.管理费：万元；5.风险预备费：万元。5.3工程费用支付方式1.甲方在合同签订之日起5个工作日内支付工程费用的30%；2.甲方在工程进度达到50%时支付工程费用的30%；3.甲方在工程进度达到80%时支付工程费用的20%；4.甲方在工程验收合格后支付工程费用的20%。5.4工程费用变更及调整1.因工程量增加或减少导致工程费用变更，双方协商解决；2.因材料价格变动导致工程费用调整，双方协商解决。6.付款方式6.1付款进度按照5.3条的规定执行。6.2付款条件1.甲方在合同签订之日起5个工作日内支付工程费用的30%；2.甲方在工程进度达到50%时支付工程费用的30%；3.甲方在工程进度达到80%时支付工程费用的20%；4.甲方在工程验收合格后支付工程费用的20%。6.3付款方式及期限1.甲方采用银行转账方式支付；2.付款期限为自付款条件满足之日起10个工作日内。6.4付款争议解决1.双方协商解决；2.协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决。8.材料供应8.1材料供应方式甲方负责提供防腐施工所需的全部材料，乙方负责材料的验收和管理。8.2材料质量要求提供的材料必须符合国家相关标准和设计要求，乙方有权对材料进行抽样检验。8.3材料价格及费用材料价格按照合同附件中的材料清单和实际采购价格确定，费用包含在工程总费用中。8.4材料供应进度甲方应按照施工进度计划提供材料，确保材料供应与施工进度同步。9.施工设备9.1施工设备供应甲方负责提供施工所需的机械设备，乙方负责设备的验收和维护。9.2施工设备质量要求提供的施工设备必须符合施工要求，保证施工质量和进度。9.3施工设备使用及维护乙方应合理使用施工设备，并按照设备操作手册进行日常维护。9.4施工设备费用及费用支付施工设备费用包含在工程总费用中，支付方式与工程费用支付方式一致。10.施工质量保证10.1施工质量保证措施1.严格按照设计图纸和施工规范进行施工；2.使用合格的施工材料和设备；3.定期进行质量检查和自检。10.2施工质量检查及验收1.乙方应在施工过程中进行质量检查，确保每道工序的质量；2.施工完成后，乙方组织内部验收，合格后向甲方提交验收报告。10.3施工质量问题处理1.发现质量问题，乙方应立即采取措施予以整改；2.甲方有权要求乙方对质量问题进行修复，直至满意为止。10.4施工质量争议解决1.双方协商解决；2.协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.施工安全保证11.1施工安全保证措施1.严格执行安全生产法规和操作规程；2.定期进行安全教育和培训；3.施工现场设置必要的安全警示标志。11.2施工安全检查及验收1.乙方应在施工过程中进行安全检查，确保施工现场安全；2.施工完成后，乙方组织内部安全验收，合格后向甲方提交验收报告。11.3施工安全事故处理1.发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并报告甲方；2.甲方有权要求乙方对事故原因进行调查，并提出改进措施。11.4施工安全争议解决1.双方协商解决；2.协商不成，提交合同签订地人民政府安全生产监督管理部门处理。12.合同变更及解除12.1合同变更条件1.因工程量增加或减少；2.因材料价格变动；3.因不可抗力因素。12.2合同解除条件1.甲方违约；2.乙方违约；3.因不可抗力导致合同无法履行。12.3合同变更及解除程序1.双方协商一致后，签订书面变更或解除协议；2.协议签订后，合同相应条款变更或解除。12.4合同变更及解除后的处理1.合同变更或解除后，双方应按照协议处理剩余工程；2.双方应结算已发生的工程费用。13.违约责任13.1违约情形及责任1.甲方违约：支付违约金，并承担乙方因此遭受的损失；2.乙方违约：支付违约金，并承担甲方因此遭受的损失。13.2违约责任承担方式违约责任以支付违约金的方式承担。13.3违约责任争议解决1.双方协商解决；2.协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决。14.争议解决及合同终止14.1争议解决方式1.双方协商解决；2.协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决。14.2争议解决机构合同签订地人民法院。14.3合同终止条件1.工程施工完毕并验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。14.4合同终止后的处理1.双方结算已发生的工程费用；2.乙方交付工程质量保证书；3.双方签署合同终止协议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中提及的第三方，是指与甲乙双方签订合同或协议，为甲乙双方提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。第三方可能包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.2第三方责权利15.2.1责任第三方应按照与甲乙双方签订的合同或协议，履行相应的职责，确保其提供的服务符合合同约定和行业标准。15.2.2权利第三方有权根据合同约定收取服务费用，并在提供服务的范围内享有相应的权利。15.2.3利益第三方在履行合同过程中，应维护甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的共同利益。16.第三方介入的具体条款16.1中介方16.1.1责任限额中介方对甲乙双方之间的合同履行不承担直接责任，其责任限额由中介方与甲乙双方在中介服务合同中约定。16.1.2责任划分中介方的主要责任是协助甲乙双方达成合同，包括但不限于信息提供、谈判协调等。中介方的责任不涉及施工过程的质量和安全。16.2监理方16.2.1责任限额监理方对施工过程的质量和安全承担监理责任，其责任限额由监理合同中约定。16.2.2责任划分监理方负责监督施工过程，确保施工质量符合设计要求和规范标准。监理方的责任不涉及材料采购和施工组织。16.3检测方16.3.1责任限额检测方对施工材料的性能和质量承担检测责任，其责任限额由检测合同中约定。16.3.2责任划分检测方负责对施工材料进行检测，确保材料符合设计要求和规范标准。检测方的责任不涉及施工过程和质量控制。16.4咨询方16.4.1责任限额咨询方提供咨询服务，其责任限额由咨询合同中约定。16.4.2责任划分咨询方负责提供专业意见和解决方案，但不承担施工过程中的实际责任。咨询方的责任不涉及施工组织和质量控制。17.甲乙双方增加的额外条款17.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的服务合同。17.2第三方资质甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和经验，能够胜任提供的服务。17.3第三方费用第三方费用包含在合同总费用中，支付方式与工程费用支付方式一致。17.4第三方介入的时间第三方介入的时间应与施工进度相协调，确保施工顺利进行。18.第三方责任限额的明确18.1责任限额的约定甲乙双方应在与第三方签订的服务合同中明确责任限额，包括但不限于直接损失、间接损失等。18.2责任限额的执行第三方在履行合同过程中，如发生违约行为，应按照合同约定的责任限额承担责任。18.3超过责任限额的处理如第三方违约行为造成的损失超过责任限额，甲乙双方应根据实际情况协商解决，包括但不限于要求第三方追加赔偿等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸及技术规范详细要求：包含烟囱防腐工程的详细图纸、设计规范、施工技术要求等。说明：附件一为合同履行的重要依据，乙方应严格按照图纸和技术规范进行施工。2.附件二：施工组织设计详细要求：包含施工方案、进度计划、人员安排、材料供应计划等。说明：附件二为施工过程中的指导文件，乙方应确保施工组织设计的合理性和可行性。3.附件三：材料清单及价格表详细要求：包含施工所需材料的名称、规格、数量、单价及总价等。说明：附件三为工程费用计算的依据，甲方应确保材料清单的准确性和价格的真实性。4.附件四：施工进度计划表详细要求：包含各阶段施工的时间节点、预计完成时间等。说明：附件四为施工进度管理的依据，双方应共同遵守进度计划。5.附件五：工程质量验收报告详细要求：包含施工质量验收的结果、验收日期、验收人员等。说明：附件五为工程质量的重要证明文件，乙方应确保验收报告的真实性和准确性。6.附件六：施工安全检查记录详细要求：包含施工过程中的安全检查记录、安全隐患整改情况等。说明：附件六为施工安全管理的依据，乙方应确保安全检查记录的完整性和及时性。7.附件七：施工环境保护措施及效果评估详细要求：包含施工现场环境保护措施、环保设施运行情况、环保效果评估等。说明：附件七为环境保护的重要依据，乙方应确保环境保护措施的落实和效果。8.附件八：合同变更协议详细要求：包含合同变更的原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明：附件八为合同变更的正式文件，双方应共同遵守变更后的合同条款。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款项责任认定标准：甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款项。示例：甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付逾期付款的利息，并承担乙方因此遭受的损失。2.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：乙方应按照合同约定的工期完成工程。示例：乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，并承担因延误造成的损失。3.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准：乙方应确保施工质量符合合同约定和行业标准。示例：乙方施工质量不符合合同约定，应进行返工，并承担因返工造成的损失。4.违约行为：第三方未履行合同义务责任认定标准：第三方应按照与甲乙双方签订的合同或协议履行相应义务。示例：第三方未履行合同义务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。5.违约行为：不可抗力导致的合同无法履行责任认定标准：不可抗力是指合同履行过程中发生的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。示例：因不可抗力导致合同无法履行，双方应根据不可抗力的影响程度协商解决，或根据合同约定解除合同。全文完。2024年烟囱防腐施工合同书1本合同目录一览1.施工项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3施工内容1.4施工工期1.5施工质量要求1.6施工安全要求1.7施工环保要求2.施工图纸与资料2.1施工图纸提供2.2施工资料提供2.3施工图纸修改2.4施工图纸确认3.施工组织与人员3.1施工组织架构3.2施工人员配备3.3施工人员培训3.4施工人员管理3.5施工人员考核4.施工材料与设备4.1材料供应4.2材料质量4.3材料验收4.4设备提供4.5设备使用4.6设备维护5.施工进度与计划5.1施工进度安排5.2施工进度调整5.3施工进度监控5.4施工进度报告6.施工费用与支付6.1施工费用构成6.2施工费用预算6.3施工费用结算6.4施工费用支付6.5施工费用争议解决7.施工质量与验收7.1施工质量标准7.2施工质量检查7.3施工质量验收7.4施工质量保证7.5施工质量问题处理8.施工安全与事故处理8.1施工安全责任8.2施工安全措施8.3施工安全事故处理8.4施工安全责任追究9.施工环保与废弃物处理9.1施工环保要求9.2施工环保措施9.3施工废弃物处理9.4施工环保责任追究10.施工变更与索赔10.1施工变更原因10.2施工变更程序10.3施工变更费用10.4施工索赔处理11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.违约责任与赔偿12.1违约责任认定12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准12.4违约赔偿程序13.争议解决与法律适用13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3法律适用13.4争议解决程序14.合同生效、履行与终止14.1合同生效条件14.2合同履行期限14.3合同履行方式14.4合同终止条件14.5合同终止程序第一部分：合同如下：1.施工项目概述1.1项目名称：2024年烟囱防腐施工项目1.2项目地点：市区街道烟囱1.3施工内容：包括烟囱表面的清洗、脱漆、防腐涂层施工等1.4施工工期：自合同签订之日起，60天内完成施工1.5施工质量要求：符合国家相关施工质量标准，达到甲方验收合格1.6施工安全要求：遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全无事故1.7施工环保要求：执行国家环保政策，减少施工对环境的影响2.施工图纸与资料2.1甲方应于合同签订前10日内向乙方提供完整的施工图纸及技术资料2.2乙方根据施工图纸及技术资料进行施工，如有疑问应及时与甲方沟通2.3施工过程中，如遇施工图纸及技术资料变更，甲方应及时通知乙方，并办理相关手续2.4乙方在施工前应对施工图纸及技术资料进行审核，确认无误后方可施工3.施工组织与人员3.1乙方应组建专业的施工队伍，负责项目的施工工作3.2施工人员应具备相应的资质和技能，且经过甲方审核批准3.3乙方应定期对施工人员进行培训，提高施工技能和安全意识3.4乙方应对施工人员进行现场管理，确保施工人员遵守合同规定4.施工材料与设备4.1乙方应根据施工图纸及甲方要求，提供符合质量标准的施工材料4.2乙方应确保施工材料在施工现场的安全储存和使用4.3乙方提供的设备应满足施工需求，并保证设备的正常运行4.4乙方应对施工设备进行定期维护，确保施工设备完好5.施工进度与计划5.1乙方应根据施工图纸及甲方要求，编制详细的施工进度计划5.2乙方应按照施工进度计划进行施工，并及时向甲方汇报施工进度5.3如遇施工进度调整，乙方应提前与甲方沟通，并办理相关手续5.4甲方有权对施工进度进行监督，确保施工按计划进行6.施工费用与支付6.1施工费用包括材料费、人工费、设备租赁费、其他费用等6.2乙方应向甲方提交详细的施工费用预算，甲方审核后支付6.3施工过程中，如遇费用调整，乙方应及时向甲方汇报，并办理相关手续6.4甲方应在施工完成后30日内支付乙方剩余费用6.5甲方有权对施工费用进行审核，确保费用合理7.施工质量与验收7.1乙方应严格按照国家相关施工质量标准进行施工7.2乙方应在施工过程中进行质量检查，确保施工质量符合要求7.3甲方有权对施工质量进行抽检，乙方应积极配合7.4施工完成后，乙方应向甲方提交施工质量报告，甲方验收合格后方可交付使用7.5如遇施工质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任8.施工安全与事故处理8.1乙方应设立专门的安全管理机构，负责施工现场的安全管理8.2乙方应制定详细的安全操作规程，并确保所有施工人员遵守8.3乙方应定期进行安全教育和培训，提高员工的安全意识8.4发生安全事故时，乙方应立即采取应急措施，并报告甲方及相关部门8.5乙方应配合甲方和相关部门进行调查和处理，承担相应的责任8.6甲方有权对施工现场进行安全检查，并对乙方提出的安全措施进行评估9.施工环保与废弃物处理9.1乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响9.2乙方应按照国家环保标准处理施工产生的废弃物9.3乙方应定期对施工现场进行环境监测，确保达标排放9.4乙方应提供废弃物处理方案，并获得甲方和环保部门的批准9.5如违反环保规定，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿10.施工变更与索赔10.1施工过程中，如因设计变更、材料价格变动等原因导致工程量或费用发生变化，乙方应及时通知甲方10.2甲方应在收到变更通知后5日内确认变更内容，并按变更后的费用调整合同10.3如因甲方原因导致工程延误，乙方有权要求索赔，甲方应在接到索赔通知后15日内处理10.4索赔金额应包括直接经济损失和工期延误的间接损失11.合同解除与终止11.1如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失11.2合同解除前，双方应尽力协商解决争议11.3合同解除后，双方应按照合同约定进行工程交接和费用结算11.4合同终止后，双方应按照国家相关法律法规处理遗留问题12.违约责任与赔偿12.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失12.2违约赔偿金额应根据损失程度和合同约定确定12.3双方应在违约发生后30日内协商确定赔偿金额，如协商不成，可向仲裁机构申请仲裁12.4仲裁机构应根据事实和法律规定作出裁决13.争议解决与法律适用13.1双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决13.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼13.3本合同适用中华人民共和国法律13.4诉讼费用由败诉方承担14.合同生效、履行与终止14.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2双方应严格按照合同约定履行各自义务14.3合同履行期间，如遇不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决14.4合同终止后，双方应按照合同约定进行工程结算和财产清算第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方介入的定义：本合同所指的第三方介入，包括但不限于监理公司、检测机构、仲裁机构、调解机构等。15.2第三方介入的目的：为确保合同履行，维护双方的合法权益，第三方介入将对施工过程进行监督、评估和调解。16.第三方介入程序16.1第三方介入的选定：第三方介入单位由甲方或乙方共同选定，并书面通知对方。16.2第三方介入的职责：第三方介入单位应按照合同约定和行业规范，履行监督、评估和调解职责。17.第三方介入的权利与义务17.1第三方介入的权利：1.1.1对施工过程进行现场检查、抽样检测和评估；1.1.2要求乙方提供必要的施工资料和记录；1.1.3对施工质量问题提出整改意见；1.1.4对施工进度进行监督，并提出调整建议。17.2第三方介入的义务：1.2.1独立、公正、客观地履行职责；1.2.2保守商业秘密和技术秘密；1.2.3及时向甲方和乙方反馈检查、检测和评估结果；1.2.4遵守国家法律法规和行业规范。18.第三方责任限额18.1第三方介入单位在履行职责过程中，因自身过错导致的损失，应承担相应的责任。18.2第三方责任限额由双方在合同中约定，并书面确认。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方介入单位与甲方、乙方之间的关系：1.9.1第三方介入单位与甲方、乙方为委托与被委托关系；1.9.2第三方介入单位应独立行使职责，不受甲方、乙方的影响；1.9.3第三方介入单位在履行职责过程中，如违反合同约定，应承担相应的法律责任。19.2第三方介入单位与其他各方的关系：1.10.1第三方介入单位与施工人员、材料供应商等第三方的关系，应遵循相关法律法规和行业规范；1.10.2第三方介入单位在履行职责过程中，如与施工人员、材料供应商等发生争议，应通过协商或诉讼等方式解决。20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用由甲方和乙方按照合同约定分摊。20.2第三方介入的费用包括但不限于：监理费、检测费、评估费、调解费等。21.第三方介入的变更与终止21.1如遇特殊情况，需变更第三方介入单位或终止第三方介入，双方应协商一致，并书面通知对方。21.2变更或终止第三方介入，不影响本合同的履行。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。22.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。23.第三方介入的保密23.1第三方介入单位在履行职责过程中，应遵守保密协议，不得泄露任何商业秘密和技术秘密。24.第三方介入的后续服务24.1第三方介入结束后，应提供必要的后续服务，包括但不限于：提供完整的检查、检测和评估报告；24.2第三方介入单位应在合同约定的时间内完成后续服务工作。25.第三方介入的补充条款25.1本合同中未涉及第三方介入的条款，双方可根据实际情况另行协商补充。25.2任何补充条款应与本合同其他条款一致，并经双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料详细要求：图纸需包含详细的施工说明、尺寸标注、材料规格等，技术资料需包含施工工艺、操作规程、质量标准等。说明：施工图纸及技术资料是施工的重要依据，乙方需严格按照图纸及技术资料进行施工。2.施工进度计划详细要求：计划需包含施工阶段划分、各阶段工期、关键节点等。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要文件，双方需共同遵守。3.施工费用预算及结算表详细要求：预算需包含材料费、人工费、设备租赁费等，结算表需详细列出各项费用及支付时间。说明：费用预算及结算表是施工费用管理的依据，双方需严格按照预算进行费用控制。4.施工安全措施及应急预案详细要求：措施需包含安全操作规程、安全防护设施、应急预案等。说明：施工安全措施及应急预案是保障施工人员安全的重要文件，双方需共同执行。5.环保措施及监测报告详细要求：措施需包含污染物排放控制、废弃物处理等，监测报告需包含监测结果及分析。说明：环保措施及监测报告是确保施工符合环保要求的重要文件，双方需共同执行。6.第三方介入单位资质证明及服务协议详细要求：资质证明需包含第三方介入单位的营业执照、资质证书等，服务协议需明确第三方介入单位的职责、权利和义务。说明：第三方介入单位资质证明及服务协议是确保第三方介入单位具备履行职责能力的重要文件。7.争议解决协议详细要求：协议需包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中出现争议的重要文件，双方需共同遵守。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工进度延误：乙方未按合同约定的时间完成施工。施工质量不合格：施工质量不符合国家相关标准或合同约定。施工安全事故：施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。环保违规：违反国家环保规定，造成环境污染。费用超支：实际施工费用超过合同约定的预算。2.责任认定标准：施工进度延误：根据延误的天数和合同约定，计算违约金。施工质量不合格：根据不合格部分的比例和修复成本，计算违约金。施工安全事故：根据事故原因和损失程度，认定责任方并追究相应责任。环保违规：根据环保部门的处罚决定，追究责任方的法律责任和经济赔偿。费用超支：根据超支部分的比例和合同约定，计算违约金。3.违约责任示例：乙方未按合同约定时间完成施工，延误工期10天，甲方有权要求乙方支付违约金10000元。施工过程中发生安全事故，造成1人受伤，乙方需承担医疗费用5000元，并支付赔偿金10000元。施工质量不合格，经检测，不合格部分占工程总量的20%，乙方需修复不合格部分，并支付修复费用20000元。全文完。2024年烟囱防腐施工合同书2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.2业主方基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条施工期限3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3预计工期第四条施工质量要求4.1施工质量标准4.2质量验收标准4.3质量保证措施第五条施工材料及设备5.1材料供应方式5.2设备租赁及使用5.3材料及设备的质量要求第六条施工进度及节点6.1施工进度计划6.2工程节点划分6.3施工进度调整第七条施工安全及环保7.1施工安全责任7.2施工安全措施7.3环保要求及措施第八条合同价款及支付方式8.1合同总价8.2付款方式及进度8.3付款条件及违约责任第九条施工变更及索赔9.1施工变更程序9.2索赔条件及处理9.3施工变更及索赔的记录及审批第十条违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决期限第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止的程序第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签第十三条合同附件及补充条款13.1合同附件13.2补充条款第十四条合同签署及生效14.1签署日期14.2生效日期14.3合同份数及保管第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.1.1施工方名称：防腐工程有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：省市区路号1.1.4注册资本：人民币1000万元1.1.5营业执照编号：051.1.6通信地址：省市区路号1.1.7联系电话：138001380001.2业主方基本信息1.2.1业主方名称：电厂1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：省市区路号1.2.4注册资本：人民币5000万元1.2.5营业执照编号：987651.2.6通信地址：省市区路号1.2.7联系电话二条工程概况2.1工程名称：电厂烟囱防腐工程2.2工程地点：省市区电厂2.3工程规模：烟囱高度米，直径米2.4工程内容：烟囱内壁防腐施工，包括表面处理、防腐涂层施工等第三条施工期限3.1施工开始日期：2024年3月1日3.2施工结束日期：2024年7月31日3.3预计工期：120天第四条施工质量要求4.1施工质量标准：符合国家相关施工规范和行业标准4.2质量验收标准：验收合格率达到100%4.3质量保证措施：设立质量监督小组，定期进行质量检查，确保工程质量第五条施工材料及设备5.1材料供应方式：业主方提供材料，施工方负责材料验收及施工5.2设备租赁及使用：施工方租赁施工设备，确保施工顺利进行5.3材料及设备的质量要求：所有材料及设备必须符合国家相关质量标准第六条施工进度及节点6.1施工进度计划：详见附件一《施工进度计划表》6.2工程节点划分：详见附件一《施工进度计划表》6.3施工进度调整：如因不可抗力或业主方原因导致施工进度调整，双方协商确定第七条施工安全及环保7.1施工安全责任：施工方负责施工过程中的安全工作，确保施工人员安全7.2施工安全措施：制定施工安全方案，进行安全教育培训，配备必要的安全防护设施7.3环保要求及措施：遵守国家环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响第八条合同价款及支付方式8.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）8.2付款方式及进度：8.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%作为预付款8.2.2进度款：施工过程中，每完成合同总工程量20%后支付相应的工程款，每次支付比例不超过合同总价的20%8.2.3验收合格后支付：工程验收合格后10个工作日内支付合同总价的40%8.2.4保修金：合同总价的10%作为保修金，保修期满后无质量问题无息退还8.3付款条件及违约责任：8.3.1付款条件：业主方应在约定的时间内按照约定的付款方式支付工程款8.3.2违约责任：若业主方未按约定支付工程款，应向施工方支付违约金，违约金按每日万分之五计算第九条施工变更及索赔9.1施工变更程序：9.1.1施工方提出变更：施工方需在变更前5个工作日向业主方提出书面变更申请9.1.2业主方审批：业主方收到变更申请后5个工作日内予以审批9.1.3变更实施：变更经业主方批准后，施工方需在5个工作日内实施变更9.2索赔条件及处理：9.2.1索赔条件：因不可抗力或业主方原因导致施工延误、成本增加等情况9.2.2索赔处理：施工方应在事件发生后5个工作日内向业主方提出索赔申请，并提供相关证明材料第十条违约责任及争议解决10.1违约责任：10.1.1施工方违约：施工方未按时完成工程、工程质量不合格等情况，应承担违约责任10.1.2业主方违约：业主方未按时支付工程款、提供施工条件等情况，应承担违约责任10.2争议解决方式：10.2.1协商解决：双方应友好协商解决合同争议10.2.2仲裁解决：协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁10.2.3法院解决：协商和仲裁均不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件：11.1.1业主方解除合同：因施工方严重违约，业主方有权解除合同11.1.2施工方解除合同：因业主方严重违约，施工方有权解除合同11.2合同终止条件：11.2.1工程竣工验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同解除及终止的程序：11.3.1提出解除：一方提出解除合同，应书面通知另一方11.3.2解除生效：合同解除通知发出后，合同解除生效第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同期限：自2024年3月1日至2024年7月31日12.3合同续签：如需续签，双方应在合同到期前30日内协商确定第十三条合同附件及补充条款13.1合同附件：13.1.1《施工进度计划表》13.1.2《施工安全方案》13.1.3《材料及设备清单》13.2补充条款：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议第十四条合同签署及生效14.1签署日期：2024年2月15日14.2生效日期：自双方签字盖章之日起生效14.3合同份数及保管：14.3.1本合同一式肆份，双方各执两份14.3.2合同自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定需求引入的，并非合同主体，但与合同履行有直接或间接关系的服务提供方、咨询方、监理方、检测方、保险方等。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于：2.1.1工程监理：对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度、安全等方面符合合同要求。2.1.2技术咨询：提供专业技术支持，解决施工过程中的技术难题。2.1.3材料检测：对施工材料进行质量检测，确保材料符合国家标准和合同要求。2.1.4保险服务：为施工方和业主方提供工程保险，降低风险。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同履行障碍或损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额如下：3.2.1工程监理：责任限额不超过合同总价的5%3.2.2技术咨询：责任限额不超过合同总价的2%3.2.3材料检测：责任限额不超过合同总价的1%3.2.4保险服务：责任限额根据保险合同约定执行第四条第三方责任划分4.1第三方责任划分如下：4.1.1施工方对施工质量、进度、安全等承担主要责任。4.1.2业主方对工程资金、材料供应等承担主要责任。4.1.3第三方对自身提供的专业服务承担相应责任。第五条第三方介入程序5.1第三方介入程序如下：5.1.1双方协商确定第三方介入事宜，并签订相应