2024年标准化建筑工程施工协议管理指南版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准化建筑工程施工协议管理指南版B版本合同目录一览1.一般规定1.1合同文件的组成1.2合同的生效与解释1.3合同的修改与补充2.施工范围与工程量2.1施工范围2.2工程量的确定2.3工程量的变更3.工期与进度3.1工期的约定3.2进度计划的制定与执行3.3工期延误的处理4.质量与验收4.1质量标准4.2验收程序4.3质量问题的处理5.材料与设备5.1材料的供应与验收5.2设备的使用与管理5.3材料与设备的质量要求6.安全生产与环保6.1安全生产责任制6.2安全防护措施6.3环保要求与措施7.合同价款与支付7.1合同价款的确定7.2预付款的支付7.3工程进度款的支付7.4最终付款与保留金8.变更与调整8.1变更的范围与程序8.2变更价款的确定8.3工程量的调整9.违约责任9.1承包商的违约责任9.2发包商的违约责任9.3违约赔偿的计算与支付10.争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁程序10.3法院诉讼11.合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的处理12.合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止的程序12.3合同终止后的处理13.一般性规定13.1适用法律与法规13.2合同的转让13.3合同的继承14.其他条款14.1保密条款14.2广告与宣传14.3附则第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1合同文件的组成（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）技术文件；（7）图纸；（8）其他组成合同的文件。1.2合同的生效与解释本合同自双方签字盖章之日起生效。合同文件的解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）技术文件；（7）图纸；（8）其他组成合同的文件。1.3合同的修改与补充合同履行过程中，如出现合同未规定的事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议应符合国家法律法规、政策规定，以及社会主义核心价值观。第二条施工范围与工程量2.1施工范围本合同约定的施工范围包括但不限于：（1）土建工程；（2）装饰装修工程；（3）安装工程；（4）市政工程；（5）园林绿化工程；（6）其他施工范围。2.2工程量的确定工程量清单详见附件，工程量的计算以国家计量规范为准。2.3工程量的变更工程量变更需经双方协商同意，并根据实际情况调整合同价款。第三条工期与进度3.1工期的约定本工程的合同工期为____个月，自开工之日起算。3.2进度计划的制定与执行承包商应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并报发包商批准。承包商应严格按照批准后的进度计划执行，确保工程按时完成。3.3工期延误的处理如因承包商原因导致工期延误，承包商应按照合同约定承担违约责任。如因不可抗力或其他非承包商原因导致工期延误，双方可协商调整工期。第四条质量与验收4.1质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。4.2验收程序工程验收分为初步验收和竣工验收。初步验收合格后，方可进行竣工验收。验收不合格的工程，承包商应按照验收意见整改，并重新验收。4.3质量问题的处理如发现工程质量问题，发包商有权要求承包商及时整改，并承担相应责任。如质量问题严重影响到工程安全、使用功能，发包商有权要求承包商拆除重建。第五条材料与设备5.1材料的供应与验收承包商应按照合同约定的材料供应范围和质量要求，向发包商提供材料。发包商对供应的材料进行验收，验收合格的材料方可用于工程。5.2设备的使用与管理承包商应按照合同约定的设备使用范围和管理要求，合理使用设备，确保设备安全运行。5.3材料与设备的质量要求材料与设备的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。如因材料设备质量问题导致工程质量不合格，承包商应承担相应责任。第六条安全生产与环保6.1安全生产责任制承包商应建立健全安全生产责任制，确保工程施工安全。6.2安全防护措施承包商应采取有效措施，防止安全事故的发生，确保施工人员的人身安全。6.3环保要求与措施承包商应按照国家环保法律法规和合同约定的环保要求，做好施工现场的环保工作，防止污染环境。第八条合同价款与支付8.1合同价款的确定本合同的合同总价款为人民币【】元（大写：【】元整），根据工程实际完成情况，按照双方约定的计价方式进行调整。8.2预付款的支付发包人应在合同签订后的【】天内，向承包人支付预付款，预付款的金额为合同总价款的【】%。8.3工程进度款的支付发包人根据承包人提交的工程进度报表，按照实际完成的工程量，向承包人支付工程进度款。8.4最终付款与保留金工程竣工验收合格后，发包人应在验收合格证书领取后的【】天内，向承包人支付最终付款。保留金为合同总价款的【】%，在工程保修期满后【】天内无质量问题，发包人一次性无息退还承包人。第九条变更与调整9.1变更的范围与程序合同履行过程中，如出现合同未规定的事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2变更价款的确定变更工程的价格，按照双方约定的计价方式进行确定。9.3工程量的调整工程量调整应经双方协商同意，并根据实际情况调整合同价款。第十条违约责任10.1承包商的违约责任承包商未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。10.2发包商的违约责任发包商未按合同约定支付价款，应承担相应的违约责任。10.3违约赔偿的计算与支付违约赔偿金额按照合同总价款的【】%计算，并支付给守约方。第十一条争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁程序如选择仲裁，双方应提交至【】仲裁委员会，按照该会的仲裁规则进行仲裁。11.3法院诉讼如选择诉讼，应提交至【】人民法院进行诉讼。第十二条合同的解除12.1合同解除的条件一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同。12.2合同解除的程序合同解除应书面通知对方，并办理相关手续。12.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任，并办理合同终止手续。第十三条合同的终止13.1合同终止的条件合同履行完毕，双方协商一致终止合同。13.2合同终止的程序合同终止应书面通知对方，并办理相关手续。13.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任，并办理合同终止手续。第十四条其他条款14.1保密条款双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。14.2广告与宣传未经对方同意，任何一方不得以对方的名义进行广告宣传。14.3附则本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式【】份，双方各执【】份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价等信息。2.设计文件：包括工程的设计图纸、技术说明书、设计变更通知等。3.施工方案：承包商提交的施工组织设计、施工计划、安全措施等。4.材料设备清单：列出所有材料和设备的名称、型号、规格、数量等信息。5.工程进度报表：记录工程实际完成情况，包括已完成工程量、工程进度等。6.安全生产措施：包括施工现场的安全管理制度、安全防护设施布置图等。7.环保措施：包括施工现场的环保设施布置图、环保管理制度等。8.其他双方约定的附件。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按合同约定完成工程，如延期交付、工程质量不符合要求等，应承担违约责任。例如，承包商延期交付工程，应按照合同约定支付违约金。2.发包商未按合同约定支付价款，如延期支付、少支付等，应承担违约责任。例如，发包商延期支付价款，应按照合同约定支付违约金。3.双方未按合同约定履行义务，导致工程无法按期完成或质量不符合要求，应承担相应的违约责任。4.违约责任的认定标准：根据合同约定和相关法律法规，确定违约行为的性质、程度和责任。5.违约金计算：按照合同约定或双方协商确定的违约金计算方式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款、技术文件、图纸等组成合同的文件。2.工期：指合同约定的工程完成时间，自开工之日起算。3.工程量：指合同约定的工程项目的工作量，包括土建工程、装饰装修工程、安装工程等。4.质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。5.违