2024年度合作开发合同:某地政府与开发商之间的土地开发合同3篇_第1页
2024年度合作开发合同:某地政府与开发商之间的土地开发合同3篇_第2页
2024年度合作开发合同:某地政府与开发商之间的土地开发合同3篇_第3页
2024年度合作开发合同:某地政府与开发商之间的土地开发合同3篇_第4页
2024年度合作开发合同:某地政府与开发商之间的土地开发合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度合作开发合同:某地政府与开发商之间的土地开发合同本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1双方的名称、地址、联系方式1.2法定代表人或授权代表1.3合同签订日期2.土地基本情况2.1土地位置、面积、用途2.2土地权属证明文件2.3土地规划及审批情况3.合作开发项目的概述3.1项目名称、类型3.2项目规模、总投资3.3项目建设期限4.土地使用权及开发费用4.1土地使用权取得方式4.2土地使用权年限、使用范围4.3土地开发费用及支付方式5.合作方式及权利义务5.1合作方式5.2双方的权利5.3双方的义务6.技术与质量要求6.1技术标准6.2工程质量要求6.3质量保证期7.投资回报及收益分配7.1投资回报方式7.2收益分配比例及计算方法7.3分配时间及支付方式8.项目进度及工期8.1项目进度计划8.2工期要求8.3工期延误及违约责任9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护责任9.3应急预案10.合同变更及解除10.1合同变更条件及程序10.2合同解除条件及程序11.争议解决方式11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约情形及违约责任13.2违约赔偿计算方法14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方的基本信息1.1双方名称:1.1.1政府方:某地人民政府1.1.2开发商方:某房地产开发有限公司1.2双方地址:1.2.1政府方:某地市区路号某政府大楼1.2.2开发商方:某市区路号某房地产开发有限公司1.3双方联系方式:1.3.1政府方:联系人:;联系电话:01.3.2开发商方:联系人:;联系电话:11.4合同签订日期:2024年1月1日2.土地基本情况2.1土地位置:某地市区街道2.2土地面积:100亩2.3土地用途:住宅及商业2.4土地权属证明文件:土地使用证号:00012.5土地规划及审批情况:已取得某地市城乡规划局颁发的《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》3.合作开发项目的概述3.1项目名称:某地市区街道综合开发项目3.2项目类型:住宅、商业、公共设施3.3项目规模:总建筑面积约30万平方米3.4总投资:预计人民币5亿元3.5建设期限:自合同签订之日起三年内完成4.土地使用权及开发费用4.1土地使用权取得方式:政府方将土地使用权出让给开发商方4.2土地使用权年限:70年4.3土地使用范围:住宅、商业、公共设施建设4.4土地开发费用:包括土地出让金、基础设施建设费、绿化费等,总计人民币3亿元4.5土地开发费用支付方式:开发商方应在合同签订后一个月内支付土地出让金,后续费用按项目进度分阶段支付5.合作方式及权利义务5.1合作方式:政府方与开发商方共同出资成立项目公司,负责项目的开发建设5.2政府方权利:5.2.1对项目公司进行监督管理5.2.2对项目公司提供的土地进行合理使用5.2.3享有项目公司分红权5.3开发商方权利:5.3.1对项目公司进行经营管理5.3.2享有项目公司分红权5.4政府方义务:5.4.1按时交付土地5.4.2协助办理相关审批手续5.4.3保障项目公司合法权益5.5开发商方义务:5.5.1按时支付土地开发费用5.5.2按合同约定完成项目建设5.5.3保证项目质量及安全6.技术与质量要求6.1技术标准:按照国家及地方相关技术规范执行6.2工程质量要求:符合国家一级住宅及商业建筑质量标准6.3质量保证期:自项目交付使用之日起五年内7.投资回报及收益分配7.1投资回报方式:开发商方通过项目公司进行房地产开发,获得土地增值收益及物业经营收益7.2收益分配比例及计算方法:政府方占项目公司30%股份,开发商方占70%股份,收益按股份比例分配7.3分配时间及支付方式:每年末进行一次收益分配,收益以人民币现金形式支付8.项目进度及工期8.1项目进度计划:项目分为三个阶段,第一阶段为前期准备(6个月),第二阶段为建设阶段(24个月),第三阶段为竣工验收及交付使用(6个月)8.2工期要求:项目总工期不超过36个月,各阶段进度按计划执行8.3工期延误及违约责任:8.3.1如因政府方原因导致工期延误,政府方应承担相应的责任,并赔偿开发商方因此造成的损失8.3.2如因开发商方原因导致工期延误,开发商方应承担相应的责任,并赔偿政府方因此造成的损失9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任:双方应严格按照国家安全生产法律法规,落实安全生产责任制,确保项目施工安全9.2环境保护责任:项目施工及运营过程中,应采取有效措施保护环境,减少对周边环境的影响9.3应急预案:双方应制定安全生产及环境保护应急预案,一旦发生安全事故或环境污染事件,应立即启动应急预案10.合同变更及解除10.1合同变更条件及程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,方可签订补充协议10.2合同解除条件及程序:10.2.1双方协商一致,可解除合同10.2.2发生不可抗力事件,经双方确认无法继续履行合同,可解除合同10.2.3一方严重违约,另一方有权解除合同11.争议解决方式11.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同争议11.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.合同生效及终止12.1合同生效条件:合同经双方代表签字盖章后生效12.2合同终止条件:项目竣工交付使用后,合同终止13.违约责任13.1违约情形及违约责任:13.1.1违约方未按时履行付款义务,应向守约方支付违约金,违约金按未付款项的千分之五计算13.1.2违约方未按时完成项目建设,应向守约方支付违约金,违约金按延误工期总价值的千分之五计算13.1.3违约方违反合同约定造成对方损失的,应赔偿对方实际损失14.其他约定事项14.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方介入的定义:指在合同履行过程中,由合同双方或单方邀请或委托的具有专业资质、技术能力或服务能力的第三方机构或个人参与合同的相关事务。15.2第三方介入的范围:包括但不限于项目咨询、设计、施工、监理、评估、审计、法律服务等。16.第三方介入的引入程序16.1引入程序:合同双方协商一致后,可邀请或委托第三方介入。引入第三方需书面通知对方,并取得对方的同意。16.2通知内容:通知应包含第三方的名称、资质、服务内容、费用及支付方式等信息。17.第三方责任限额17.1责任限额:第三方在合同履行过程中,因自身原因造成合同一方损失的,其赔偿责任不超过合同总价款的5%。17.2保险:第三方应购买相应的职业责任保险,以保障其履行合同过程中可能产生的赔偿责任。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1政府方与第三方:18.1.1政府方负责对第三方的工作进行监督和管理。18.1.2第三方应按照合同约定及政府方的要求,履行相关职责。18.1.3第三方在履行职责过程中,如需政府方协助,政府方应予以配合。18.2开发商方与第三方:18.2.1开发商方负责对第三方的工作进行监督和管理。18.2.2第三方应按照合同约定及开发商方的要求,履行相关职责。18.2.3第三方在履行职责过程中,如需开发商方协助,开发商方应予以配合。18.3第三方与项目公司:18.3.1项目公司负责协调第三方的工作。18.3.2第三方应按照项目公司的安排,履行相关职责。18.3.3第三方在履行职责过程中,如需项目公司协助,项目公司应予以配合。19.第三方介入的合同条款19.1第三方介入的合同:第三方介入的合同应与本合同具有同等法律效力,且与本合同内容不冲突。19.2第三方介入合同的签订:第三方介入合同由合同双方或单方与第三方签订,并提交给对方备案。20.第三方介入的变更及解除20.1变更:如需变更第三方介入的合同内容,应经合同双方或单方与第三方协商一致,并书面通知对方。20.2解除:如需解除第三方介入的合同,应经合同双方或单方与第三方协商一致,并书面通知对方。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入的争议解决方式参照本合同第11条的规定。21.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的费用及支付22.1费用:第三方介入的费用应按合同约定或市场行情合理确定。22.2支付方式:第三方介入的费用按合同约定或市场行情支付,支付方式可包括但不限于预付款、进度款、结算款等。23.第三方介入的保密义务23.1保密义务:第三方在合同履行过程中,对政府方、开发商方、项目公司及其它相关方的商业秘密和隐私信息负有保密义务,未经授权不得泄露。24.第三方介入的终止24.1终止条件:第三方介入的合同可因合同双方或单方协商一致、合同履行完毕、合同解除等原因终止。24.2终止程序:第三方介入的合同终止,应书面通知对方,并办理相应的终止手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.土地使用权证复印件说明:提供最新的土地使用权证复印件,以证明土地权属合法。2.建设用地规划许可证复印件说明:提供政府颁发的建设用地规划许可证复印件,以证明项目符合城市规划。3.建设工程规划许可证复印件说明:提供政府颁发的建设工程规划许可证复印件,以证明项目设计符合规划要求。4.项目可行性研究报告说明:提供项目可行性研究报告,以证明项目在经济、技术、环境等方面的可行性。5.项目投资计划说明:提供项目投资计划,包括总投资、资金来源、资金使用计划等。6.项目施工组织设计说明:提供项目施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施等。7.项目质量验收报告说明:提供项目质量验收报告,以证明项目符合质量标准。8.项目安全评估报告说明:提供项目安全评估报告,以证明项目施工和运营过程中的安全措施。9.项目环境影响评价报告说明:提供项目环境影响评价报告,以证明项目对环境的影响符合相关要求。10.第三方介入合同说明:提供与第三方签订的介入合同,以明确第三方的责任和权利。11.项目进度报告说明:定期提供项目进度报告,以反映项目进展情况。12.项目财务报告说明:定期提供项目财务报告,以反映项目资金使用情况。13.项目验收报告说明:项目完工后提供项目验收报告,以证明项目符合合同要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:政府方未按时交付土地责任认定:政府方应向开发商方支付违约金,违约金按每日土地出让金千分之二的比率计算。2.违约行为:开发商方未按时支付土地开发费用责任认定:开发商方应向政府方支付违约金,违约金按未付款项的千分之五计算。3.违约行为:开发商方未按时完成项目建设责任认定:开发商方应向政府方支付违约金,违约金按延误工期总价值的千分之五计算。4.违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿因此给合同一方造成的损失。5.违约行为:一方未履行保密义务责任认定:违约方应承担侵权责任,赔偿因此给对方造成的损失。示例说明:若开发商方未按时支付土地开发费用,导致项目进度延误,政府方有权要求开发商方支付违约金,违约金计算公式为:未付款项×千分之五。若第三方在项目施工过程中,因自身原因导致工程质量问题,开发商方有权要求第三方承担违约责任,赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度合作开发合同:某地政府与开发商之间的土地开发合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2注册地址及联系电话1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.土地使用权及开发范围3.1土地使用权取得方式3.2土地使用权期限3.3土地开发范围4.土地使用权出让金及费用4.1土地使用权出让金4.2土地使用权出让金支付方式及期限4.3土地开发相关费用5.土地开发计划及进度5.1土地开发计划5.2土地开发进度要求5.3土地开发项目验收标准6.土地开发投资及资金管理6.1土地开发投资总额6.2投资资金来源及使用6.3资金管理及监督7.合作开发模式及分工7.1合作开发模式7.2双方分工及责任7.3合作开发成果分配8.工程建设及施工管理8.1工程建设标准8.2施工单位选择及资质要求8.3施工进度及质量保证9.建设项目配套设施9.1配套设施建设要求9.2配套设施建设进度9.3配套设施管理及维护10.合作双方权利义务10.1双方权利10.2双方义务11.合同履行及违约责任11.1合同履行方式11.2违约责任12.合同变更及终止12.1合同变更12.2合同终止13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同生效14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.1.1政府方:某地人民政府1.1.2法定代表人:1.1.3开发商:某房地产开发有限公司1.1.4法定代表人:1.2注册地址及联系电话1.2.1政府方:某地人民政府,联系电话:02156781.2.2开发商:某房地产开发有限公司,联系电话:021876543211.3合同签订日期1.3.1合同签订日期:2024年1月1日2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称:某地城市综合体项目2.2项目地点2.2.1项目地点:某地市中心区域2.3项目规模2.3.1项目占地面积:100,000平方米2.3.2项目总建筑面积:300,000平方米2.4项目性质2.4.1项目性质:住宅、商业、办公及配套设施3.土地使用权及开发范围3.1土地使用权取得方式3.1.1土地使用权取得方式:出让3.2土地使用权期限3.2.1土地使用权期限:70年3.3土地开发范围3.3.1土地开发范围:包括住宅、商业、办公、停车场等配套设施4.土地使用权出让金及费用4.1土地使用权出让金4.1.1土地使用权出让金总额:人民币10亿元4.2土地使用权出让金支付方式及期限4.2.1支付方式:分期支付4.2.2第1期支付:合同签订之日起30日内支付50%4.2.3第2期支付:项目开工前支付30%4.2.4第3期支付:项目竣工验收合格后支付20%4.3土地开发相关费用4.3.1土地开发相关费用:包括规划设计费、工程监理费、前期配套费等5.土地开发计划及进度5.1土地开发计划5.1.1项目开工时间:2024年3月1日5.1.2项目竣工时间:2026年12月31日5.2土地开发进度要求5.2.1每季度提交一次土地开发进度报告5.2.2每半年进行一次现场进度检查5.3土地开发项目验收标准5.3.1按照国家及地方相关法律法规和设计要求进行验收6.土地开发投资及资金管理6.1土地开发投资总额6.1.1土地开发投资总额:人民币30亿元6.2投资资金来源及使用6.2.1投资资金来源:自有资金、银行贷款等6.2.2投资资金使用:严格按照项目进度和资金使用计划执行6.3资金管理及监督6.3.1建立健全资金管理制度6.3.2定期进行资金审计,确保资金使用合规7.合作开发模式及分工7.1合作开发模式7.1.1合作开发模式:联合开发7.1.2合作比例:政府方占40%,开发商占60%7.2双方分工及责任7.2.1政府方负责土地出让、基础设施配套等7.2.2开发商负责项目设计、施工、销售及后期运营等7.3合作开发成果分配7.3.1项目建成后,按照投资比例进行收益分配8.工程建设及施工管理8.1工程建设标准8.1.1工程建设标准:执行国家及地方相关法律法规、规范和标准8.1.2设计规范:参照国家标准《建筑设计规范》进行设计8.2施工单位选择及资质要求8.2.1施工单位选择:通过公开招标方式选择具有相应资质的施工单位8.2.2施工单位资质要求:具备国家建设行政主管部门核发的相应等级的施工资质证书8.3施工进度及质量保证8.3.1施工进度:按照项目进度计划执行,确保按期完成8.3.2质量保证:施工单位应建立质量管理体系,确保工程质量符合国家标准9.建设项目配套设施9.1配套设施建设要求9.1.1配套设施包括:绿化、亮化、排水、供电、供气等9.1.2配套设施建设应与主体工程同步进行9.2配套设施建设进度9.2.1配套设施建设进度应与主体工程进度相协调9.2.2配套设施建设周期:自主体工程开工之日起12个月内完成9.3配套设施管理及维护9.3.1配套设施管理:由开发商负责9.3.2配套设施维护:定期进行检查和维护,确保设施正常运行10.合作双方权利义务10.1双方权利10.1.1政府方有权对开发项目进行监督检查10.1.2开发商有权按照合同约定进行项目开发10.2双方义务10.2.1政府方义务:提供必要的土地、政策支持,确保项目顺利实施10.2.2开发商义务:确保项目质量,按时完成开发任务11.合同履行及违约责任11.1合同履行方式11.1.1双方应按照合同约定履行各自的义务11.1.2合同履行过程中,如发生争议,应友好协商解决11.2违约责任11.2.1违约方应承担相应的违约责任11.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.合同变更及终止12.1合同变更12.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议12.1.2合同变更不得违反法律法规和损害国家利益、社会公共利益12.2合同终止12.2.1合同终止原因:包括合同约定的终止条件、法定解除条件等12.2.2合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1争议解决方式:协商、调解、仲裁、诉讼13.1.2采用协商方式解决,如协商不成,可申请调解或仲裁13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构:双方协商确定,或由仲裁委员会指定14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1合同适用中华人民共和国法律14.2合同生效14.2.1合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效14.3合同附件14.3.1合同附件包括:土地出让合同、规划设计方案、工程承包合同等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中,根据本合同约定或经甲乙双方同意,介入合同关系中的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于中介机构、咨询服务机构、监理机构、审计机构等。16.第三方介入条件16.1.1甲乙双方书面同意;16.1.2第三方具备相应的资质和能力;16.1.3第三方介入的目的是为了提高合同执行效率、保证合同履行质量或解决合同执行中的特定问题。17.第三方介入程序17.1第三方介入程序如下:17.1.1甲乙双方共同确定第三方介入的事宜;17.1.2甲乙双方与第三方签订合作协议;17.1.3第三方按照合作协议的约定履行职责。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定:18.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的资质和能力、介入的具体内容和范围等因素确定;18.1.2第三方责任限额应在合作协议中明确约定。19.第三方责任界定19.1第三方责任界定:19.1.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;19.1.2第三方在履行职责过程中,非因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,不承担赔偿责任。20.第三方与其他各方的责权利划分20.1第三方与其他各方的责权利划分如下:20.1.1第三方对甲乙双方的权利义务无直接约束力,其职责仅限于合作协议中约定的内容;20.1.2甲乙双方应积极配合第三方的介入工作,提供必要的信息和协助;20.1.3第三方在介入过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时向甲乙双方报告,并采取必要措施。21.第三方介入的费用承担21.1第三方介入费用的承担:21.1.1第三方介入费用应在合作协议中明确约定;21.1.2第三方介入费用由甲乙双方按照协议约定的比例分担。22.第三方介入的终止22.1第三方介入的终止条件:22.1.1合同履行完毕;22.1.2第三方介入任务完成;22.1.3甲乙双方或第三方提出终止介入请求,并经另一方同意。23.第三方介入的后续处理23.1第三方介入的后续处理:23.1.1第三方介入终止后,甲乙双方应按照本合同约定继续履行合同义务;23.1.2第三方介入过程中形成的文件、资料等归甲乙双方共有,并按约定归档。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.土地使用权出让合同详细要求:明确土地出让面积、用途、年限、出让金支付方式等条款。说明:本附件为土地出让的法律依据,是合同的重要组成部分。2.规划设计方案详细要求:包含项目总体布局、建筑风格、功能分区等规划内容。说明:本附件为项目开发的具体指导文件,需符合国家相关规划标准。3.工程承包合同详细要求:明确工程承包范围、工期、质量要求、价格、付款方式等。说明:本附件为项目施工的法律依据,确保工程按期、保质完成。4.配套设施建设合同详细要求:明确配套设施建设内容、标准、进度、费用等。说明:本附件为项目配套设施建设的法律依据,确保配套设施完善。5.资金管理协议详细要求:明确资金来源、使用、监管等条款。说明:本附件为项目资金管理的法律依据,确保资金安全合理使用。6.第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的具体职责、权限、费用等。说明:本附件为第三方介入的法律依据,确保第三方职责明确。7.质量保证书详细要求:明确工程、配套设施等质量保证措施。说明:本附件为项目质量保证的法律依据,确保项目质量。8.环保评估报告详细要求:评估项目对环境的影响,提出环保措施。说明:本附件为项目环保的法律依据,确保项目符合环保要求。9.安全生产管理制度详细要求:明确项目安全生产责任、措施等。说明:本附件为项目安全生产的法律依据,确保项目安全。10.合同履行进度表详细要求:记录合同履行过程中的关键节点和进度。说明:本附件为合同履行情况的记录,便于监督和管理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付土地出让金、工程款等费用。施工单位未按合同约定完成工程进度,导致工期延误。第三方未按合作协议履行职责,影响项目进度或造成损失。2.责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金;赔偿损失;采取补救措施;终止合同。3.示例说明:若甲方未按合同约定支付土地出让金,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权终止合同。若施工单位未按合同约定完成工程进度,导致工期延误,乙方有权要求施工单位支付违约金,并有权要求延长工期或解除合同。若第三方未按合作协议履行职责,影响项目进度或造成损失,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失。全文完。2024年度合作开发合同:某地政府与开发商之间的土地开发合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3签署日期1.4签署地点1.5合同双方基本信息1.5.1政府方基本信息1.5.2开发商基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目投资估算3.土地使用权3.1土地使用权取得方式3.2土地使用权面积3.3土地使用权期限3.4土地使用权性质4.土地开发内容4.1土地开发范围4.2土地开发项目4.3土地开发进度要求5.合作模式与分工5.1合作模式5.2双方分工5.2.1政府方职责5.2.2开发商职责6.投资与资金管理6.1投资估算6.2投资分摊6.3资金管理6.4资金支付方式7.项目建设与进度管理7.1项目建设内容7.2项目建设进度要求7.3进度管理措施8.质量要求8.1土地开发质量标准8.2建设工程质量标准9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:土地使用权证13.2附件二:土地开发规划方案13.3附件三:项目投资估算报告14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同名称:2024年度合作开发合同1.2合同编号:GD20240011.3签署日期:2024年1月1日1.4签署地点:某市政府办公大楼1.5合同双方基本信息1.5.1政府方基本信息1.5.1.1单位名称:某市政府1.5.1.2住所地:某市区路号1.5.1.3联系人:1.5.1.4联系电话:01.5.2开发商基本信息1.5.2.1单位名称:某房地产开发有限公司1.5.2.2住所地:某市区路号1.5.2.3联系人:1.5.2.4联系电话:09876543212.项目概况2.1项目名称:某地新城建设项目2.2项目地点:某市区街道2.3项目规模:占地面积500亩,总建筑面积100万平方米2.4项目性质:住宅、商业、办公综合开发项目2.5项目投资估算:总投资约人民币10亿元3.土地使用权3.1土地使用权取得方式:通过政府出让方式取得3.2土地使用权面积:500亩3.3土地使用权期限:70年3.4土地使用权性质:国有土地使用权4.土地开发内容4.1土地开发范围:包括住宅区、商业区、办公区及配套设施4.2土地开发项目:住宅楼、商业综合体、办公楼、公园、道路、绿化等4.3土地开发进度要求:自合同生效之日起,三年内完成全部土地开发工作5.合作模式与分工5.1合作模式:政府与开发商共同投资、共同建设、共同经营5.2双方分工5.2.1政府方职责5.2.1.1负责土地出让、审批手续办理5.2.1.2负责基础设施配套建设5.2.1.3负责项目监管和协调5.2.2开发商职责5.2.2.1负责项目投资、融资5.2.2.2负责项目设计、施工5.2.2.3负责项目运营管理6.投资与资金管理6.1投资估算:总投资约人民币10亿元,其中政府投资5亿元,开发商投资5亿元6.2投资分摊:政府与开发商按照投资比例分摊投资成本6.3资金管理:资金由双方共同设立的项目专户管理,专款专用6.4资金支付方式:按项目进度分期支付,支付比例由双方协商确定8.质量要求8.1土地开发质量标准8.1.1土地平整度达到国家相关标准8.1.2土地绿化率不低于30%8.1.3基础设施建设符合城市规划要求8.2建设工程质量标准8.2.1住宅建筑采用国家标准设计8.2.2商业及办公楼质量符合国家验收标准8.2.3配套设施建设满足使用功能需求9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求9.1.1项目建设过程中必须遵守国家安全生产法律法规9.1.2定期进行安全生产检查,确保施工安全9.1.3建立安全生产责任制,明确各方责任9.2环境保护要求9.2.1施工过程中采取有效措施防止环境污染9.2.2项目完成后,土地及配套设施达到国家环境保护要求9.2.3建立环境保护长效机制10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成,可提交合同约定的仲裁机构仲裁10.1.3仲裁机构的选择及仲裁规则由双方协商确定10.2争议解决机构10.2.1若选择仲裁,争议提交某市仲裁委员会解决11.违约责任11.1违约情形11.1.1政府方未按时提供土地或基础设施配套11.1.2开发商未按时完成土地开发或项目建设11.1.3双方违反合同约定的其他行为11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方损失11.2.2违约赔偿金额根据实际情况及合同约定确定12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署并加盖公章12.1.2经政府相关部门审核批准12.2合同终止条件12.2.1项目建设完成12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3出现法律规定的其他终止情形13.合同附件13.1附件一:土地使用权证13.2附件二:土地开发规划方案13.3附件三:项目投资估算报告13.4附件四:项目进度计划表13.5附件五:双方授权委托书14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签署之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指除合同双方(甲方:某地政府,乙方:某房地产开发有限公司)以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理等辅助性服务的个人或机构。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经合同双方同意,并由甲方或乙方邀请。15.2.2第三方介入的具体服务内容和方式应在合同中明确约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行合同过程中,因其自身原因造成的损失,由第三方自行承担。16.1.2第三方在履行合同过程中,因违反合同约定或法律法规造成的损失,由第三方承担相应的法律责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额由合同双方在签订合同时协商确定,并在合同中明确。16.2.2第三方的责任限额应足以覆盖其因违约行为可能造成的损失。17.第三方权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定和职责要求,对项目的建设过程进行监督和检查。17.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和配合,以确保其工作的顺利进行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方与甲方之间的合同关系由双方另行签订,与原合同无关。18.1.2第三方在履行合同过程中

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论