版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源汽车充电站地砖铺设与智能充电协议本合同目录一览1.充电站地砖铺设工程概述1.1工程范围1.2工程地点1.3工程期限1.4工程质量要求1.5施工单位资质要求1.6业主单位资质要求2.充电设施安装与调试2.1充电桩类型及数量2.2充电桩安装位置2.3充电桩安装标准2.4充电桩调试与验收2.5充电桩售后服务3.智能充电系统建设3.1智能充电系统功能需求3.2系统硬件设备要求3.3系统软件要求3.4系统集成与调试3.5系统验收与售后服务4.工程设计要求4.1设计依据4.2设计原则4.3设计内容4.4设计图纸要求4.5设计变更及费用处理5.工程施工要求5.1施工组织设计5.2施工技术措施5.3施工进度安排5.4施工现场管理5.5施工安全与文明施工5.6施工环境保护6.工程进度与验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准6.3工程验收程序6.4工程验收资料6.5工程验收证书7.工程费用及支付7.1工程合同总价7.2工程费用构成7.3工程费用支付方式7.4工程费用变更及调整7.5工程竣工结算8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序10.4合同解除与终止后的处理11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同生效与终止日期12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:设备清单12.4附件四:工程进度计划12.5附件五:其他相关文件13.合同签署与生效13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人员13.4合同生效条件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜协商解决14.2合同附件效力14.3合同解释权14.4合同附件变更及补充第一部分:合同如下:1.充电站地砖铺设工程概述1.1工程范围本合同约定的充电站地砖铺设工程包括但不限于充电站地面平整、防水处理、地砖铺设、接缝处理、验收等全部工序。1.2工程地点具体工程地点为:_______(详细地址)1.3工程期限本工程自合同签订之日起_______日内完成,具体工期安排详见附件四:工程进度计划。1.4工程质量要求地砖铺设工程应严格按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量和安全。地砖应平整、牢固、色泽均匀,无明显裂缝、翘曲、空鼓等现象。1.5施工单位资质要求1.6业主单位资质要求业主单位须具备合法的经营资质,具备独立承担民事责任的能力,能够按时足额支付工程款项。2.充电设施安装与调试2.1充电桩类型及数量本工程共安装_______台充电桩,类型为_______(具体型号)。2.2充电桩安装位置充电桩安装位置详见工程图纸,安装位置应满足用户充电需求,并符合安全规范。2.3充电桩安装标准充电桩安装应严格按照国家相关标准和规范执行,确保安装质量及充电安全。2.4充电桩调试与验收充电桩安装完成后,由施工单位负责进行调试,确保充电桩运行正常。调试完成后,由业主单位组织验收。2.5充电桩售后服务充电桩在质保期内出现故障,由生产厂家负责免费维修。质保期外,由生产厂家提供有偿维修服务。3.智能充电系统建设3.1智能充电系统功能需求3.2系统硬件设备要求系统硬件设备应包括服务器、网络设备、充电桩通信模块等,具体配置详见附件三:设备清单。3.3系统软件要求3.4系统集成与调试系统集成完成后,由施工单位负责进行调试,确保系统运行正常。调试完成后,由业主单位组织验收。3.5系统验收与售后服务系统验收合格后,由生产厂家提供终身免费技术支持。如系统出现故障,由生产厂家负责维修。4.工程设计要求4.1设计依据工程设计依据国家相关标准和规范,以及本合同约定。4.2设计原则工程设计应遵循实用、安全、经济、美观的原则。4.3设计内容设计内容包括但不限于:地砖铺设设计、充电桩安装设计、智能充电系统设计等。4.4设计图纸要求设计图纸应符合国家相关标准和规范,图纸应清晰、完整、准确。4.5设计变更及费用处理设计变更需经双方协商一致,变更后的设计费用按实际发生调整。5.工程施工要求5.1施工组织设计施工单位应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、施工进度、施工安全措施等。5.2施工技术措施施工技术措施应符合国家相关标准和规范,确保工程质量。5.3施工进度安排具体施工进度安排详见附件四:工程进度计划。5.4施工现场管理施工现场应保持整洁、有序,确保施工安全和文明施工。5.5施工安全与文明施工施工单位应严格按照国家相关安全规范进行施工,确保施工安全。同时,加强文明施工管理,保护环境。5.6施工环境保护施工单位应采取有效措施,降低施工对环境的影响,确保施工环境保护。6.工程进度与验收6.1工程进度计划具体工程进度计划详见附件四:工程进度计划。6.2工程验收标准工程验收标准应符合国家相关标准和规范,以及本合同约定。6.3工程验收程序6.4工程验收资料工程验收资料应包括:施工记录、验收记录、相关证明文件等。6.5工程验收证书工程验收合格后,由业主单位颁发工程验收证书。8.工程费用及支付8.1工程合同总价本合同工程合同总价为人民币_______元整。8.2工程费用构成工程费用包括但不限于:地砖铺设费用、充电桩安装调试费用、智能充电系统建设费用、设计费用、施工费用、材料费用、人工费用、机械费用、其他相关费用。8.3工程费用支付方式1.预付款:合同签订后_______个工作日内,业主单位支付合同总额的_______%作为预付款。2.进度款:按工程进度支付,每月支付上月完成工程量的_______%。3.结算款:工程验收合格后_______个工作日内,业主单位支付剩余工程量的_______%。4.保修金:工程验收合格后,业主单位支付合同总额的_______%作为保修金,保修期满无问题后无息退还。8.4工程费用变更及调整因设计变更、工程量增减、市场材料价格变动等原因导致工程费用发生变更时,双方应协商一致,按实际发生费用调整合同总价。8.5工程竣工结算工程竣工结算应在工程验收合格后_______个工作日内完成,结算款按实际完成工程量及合同约定价格计算。9.违约责任9.1违约情形1.施工单位未按合同约定时间完成工程;2.施工单位未按合同约定质量完成工程;3.业主单位未按合同约定时间支付工程款;4.任何一方未履行合同约定的其他义务。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:1.支付违约金;2.按照实际损失赔偿;3.承担合同解除后的责任。9.3违约责任赔偿违约责任赔偿金额应按实际损失计算,最高不超过合同总额的_______%。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁程序按《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行。10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。11.合同解除与终止11.1合同解除条件1.另一方严重违约;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止时,合同终止。11.3合同解除与终止程序1.提出解除或终止合同通知;2.协商解除或终止合同的具体事宜;3.办理合同解除或终止手续。12.合同签署与生效12.1合同签署日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同签署地点本合同签署地点为_______。12.3合同签署人员本合同由双方的法定代表人或授权代表签字(或盖章)。12.4合同生效条件合同自签署之日起生效,除非法律另有规定。13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:设备清单13.4附件四:工程进度计划13.5附件五:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜协商解决本合同未尽事宜,由双方协商解决。14.2合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释权本合同的解释权归_______所有。14.4合同附件变更及补充本合同的附件可随时变更或补充,变更或补充内容与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入本合同相关事宜的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理机构、审计机构、评估机构、调解机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正、公平,提高合同履行的效率,维护甲乙双方的合法权益。16.第三方介入方式16.1监理甲乙双方同意,聘请_______作为本合同的监理机构,对工程进度、质量、费用等进行监督和管理。16.2审计本合同执行过程中,甲乙双方同意聘请_______作为审计机构,对工程款项支付、合同履行情况进行审计。16.3评估本合同执行过程中,如需对工程量、设备价格等进行评估,甲乙双方同意聘请_______作为评估机构。16.4调解甲乙双方发生争议时,同意聘请_______作为调解机构,协助解决争议。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方在本合同中的责任范围限于其职责范围内的业务活动,不包括因甲乙双方违约或不可抗力因素造成的损失。17.2责任限额第三方对本合同履行的责任限额为_______元人民币。如第三方因自身原因造成甲乙双方损失,超出责任限额的部分由第三方自行承担。18.第三方权利义务18.1第三方权利1.第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的履行情况进行监督、检查和评估。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.2第三方义务1.第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责。2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托关系,甲方委托第三方进行合同履行的监督和管理。19.2与乙方的关系第三方与乙方的关系为监督和服务关系,乙方接受第三方的监督和服务。19.3与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为中立关系,第三方在履行职责过程中,应公平对待甲乙双方。20.第三方变更及退出20.1变更如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订书面协议。20.2退出第三方在合同履行过程中,如因自身原因无法继续履行职责,应提前_______个工作日通知甲乙双方,并按合同约定办理退出手续。21.第三方介入费用的承担21.1费用承担第三方介入费用由甲乙双方按合同约定承担,具体费用见附件六:第三方介入费用清单。21.2费用支付第三方介入费用支付方式按照合同约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸要求:包含地砖铺设设计、充电桩安装设计、智能充电系统设计等图纸,图纸应符合国家相关标准和规范。说明:工程图纸是施工和验收的重要依据,应清晰、完整、准确。2.附件二:工程量清单要求:详细列明地砖铺设、充电桩安装调试、智能充电系统建设等各项工程的工程量,包括材料、人工、机械等费用。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,应真实、准确。3.附件三:设备清单要求:列明充电桩、智能充电系统所需硬件设备、软件系统等,包括设备型号、数量、规格、价格等信息。4.附件四:工程进度计划要求:明确工程各个阶段的开始和结束时间,包括预付款、进度款、结算款等支付节点。说明:工程进度计划是工程管理的重要工具,应具体、可行。5.附件五:其他相关文件要求:包括合同变更协议、会议纪要、验收报告等与合同履行相关的文件。说明:其他相关文件是合同履行过程中的补充材料,应真实、完整。6.附件六:第三方介入费用清单要求:详细列明第三方介入的费用构成,包括监理费、审计费、评估费、调解费等。说明:第三方介入费用清单是费用支付的重要依据,应明确、具体。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定时间完成工程。责任认定标准:每延迟一天,施工单位应向业主单位支付_______元人民币的违约金。示例说明:若合同约定工程工期为90天,实际工期超过90天,施工单位应支付超过工期的违约金。2.违约行为:施工单位未按合同约定质量完成工程。责任认定标准:如因施工单位原因导致工程出现质量问题,施工单位应无条件返工,并承担返工产生的全部费用。示例说明:若工程验收时发现地砖铺设存在空鼓现象,施工单位应负责返工修复,并承担返工费用。3.违约行为:业主单位未按合同约定时间支付工程款。责任认定标准:每延迟一天,业主单位应向施工单位支付_______元人民币的违约金。示例说明:若合同约定支付进度款的时间为每月5日,实际支付时间超过5日,业主单位应支付延迟支付的违约金。4.违约行为:任何一方未履行合同约定的其他义务。责任认定标准:根据违约的具体情况,由违约方承担相应的违约责任。示例说明:若一方未按照合同约定提供相关资料,导致工程进度延误,违约方应承担相应的责任。全文完。2024版新能源汽车充电站地砖铺设与智能充电协议1本合同目录一览1.1充电站地砖铺设工程概述1.2充电站地砖铺设工程范围1.3充电站地砖铺设工程时间安排1.4充电站地砖铺设工程质量要求1.5充电站地砖铺设工程验收标准1.6充电站地砖铺设工程款项支付方式1.7充电站地砖铺设工程变更及索赔1.8充电站地砖铺设工程保险责任1.9充电站地砖铺设工程保密协议2.1智能充电设备供应与安装2.2智能充电设备技术参数与功能2.3智能充电设备验收标准2.4智能充电设备保修与售后服务2.5智能充电设备款项支付方式2.6智能充电设备变更及索赔2.7智能充电设备保险责任2.8智能充电设备保密协议3.1充电站整体规划与设计3.2充电站建设标准与规范3.3充电站配套设施建设3.4充电站运营管理3.5充电站安全管理3.6充电站环保要求3.7充电站电力设施接入3.8充电站信息化建设3.9充电站消防设施4.1充电站地砖铺设工程进度款支付4.2充电站智能充电设备款项支付4.3充电站其他费用支付4.4款项支付时间及方式4.5违约责任4.6款项支付争议解决5.1充电站地砖铺设工程验收5.2智能充电设备验收5.3充电站整体验收5.4验收不合格的处理5.5验收争议解决6.1充电站地砖铺设工程变更6.2智能充电设备变更6.3充电站整体变更6.4变更程序及费用6.5变更争议解决7.1充电站地砖铺设工程索赔7.2智能充电设备索赔7.3充电站整体索赔7.4索赔程序及时效7.5索赔争议解决8.1充电站地砖铺设工程保险8.2智能充电设备保险8.3充电站整体保险8.4保险责任与范围8.5保险理赔程序9.1充电站地砖铺设工程保密9.2智能充电设备保密9.3充电站整体保密9.4保密责任与义务9.5保密争议解决10.1充电站地砖铺设工程保修10.2智能充电设备保修10.3充电站整体保修10.4保修期限与内容10.5保修争议解决11.1充电站地砖铺设工程安全管理11.2智能充电设备安全管理11.3充电站整体安全管理11.4安全责任与义务11.5安全事故处理12.1充电站地砖铺设工程环保要求12.2智能充电设备环保要求12.3充电站整体环保要求12.4环保责任与义务12.5环保争议解决13.1充电站地砖铺设工程电力设施接入13.2智能充电设备电力设施接入13.3充电站整体电力设施接入13.4电力设施接入责任与义务13.5电力设施接入争议解决14.1充电站地砖铺设工程信息化建设14.2智能充电设备信息化建设14.3充电站整体信息化建设14.4信息化建设责任与义务14.5信息化建设争议解决第一部分:合同如下:1.1充电站地砖铺设工程概述1.1.1工程目的:为保障新能源汽车充电站的使用安全和美观,提高充电站的整体环境质量,特进行地砖铺设工程。1.1.2工程范围:包括充电站地面、出入口、通道等区域的地砖铺设。1.1.3工程时间安排:自合同签订之日起,90天内完成地砖铺设工程。1.2充电站地砖铺设工程范围1.2.1地砖类型:采用耐磨、防滑、环保型地砖,颜色及规格符合设计要求。1.2.2铺设面积:根据设计图纸确定的铺设面积,精确到平方米。1.2.3铺设工艺:严格按照施工规范进行,确保地砖铺设牢固、平整、美观。1.3充电站地砖铺设工程时间安排1.3.1施工准备阶段:5个工作日完成材料采购、场地清理等准备工作。1.3.2施工阶段:80个工作日完成地砖铺设工程。1.3.3质量验收阶段:5个工作日完成工程验收。1.4充电站地砖铺设工程质量要求1.4.1地砖铺设应达到平整、牢固、无裂缝、无翘曲、无空鼓。1.4.2地砖与基层粘结牢固,无松动现象。1.4.3地砖表面应无污渍、划痕、破损等缺陷。1.5充电站地砖铺设工程验收标准1.5.1地砖铺设质量符合国家相关标准。1.5.2验收合格后,地砖铺设工程方可交付使用。1.5.3验收不合格的,乙方应按要求进行整改,直至合格。1.6充电站地砖铺设工程款项支付方式1.6.1预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的30%作为预付款。1.6.2进度款:工程进度达到50%时,支付合同总额的50%作为进度款。1.6.3验收款:工程验收合格后5个工作日内,支付合同总额的20%作为验收款。1.6.4尾款:工程交付使用后一年内,支付合同总额的10%作为尾款。1.7充电站地砖铺设工程变更及索赔1.7.1工程变更:因设计变更、材料变更等原因导致工程量增加或减少,经双方协商一致后,可进行工程变更。1.7.2索赔:因乙方原因导致工程延期、质量不合格等,乙方应承担相应的赔偿责任。第二部分:合同如下:2.1智能充电设备供应与安装2.1.1设备供应:乙方负责提供符合设计要求的智能充电设备。2.1.2安装施工:乙方负责设备的安装施工,确保设备安装到位、运行正常。2.2智能充电设备技术参数与功能2.2.1设备技术参数:设备应符合国家相关标准,包括充电功率、输出电压、输出电流等技术参数。2.2.2设备功能:设备应具备充电、过载保护、故障报警等功能。2.3智能充电设备验收标准2.3.1设备外观:设备无破损、变形、锈蚀等缺陷。2.3.2设备功能:设备运行正常,各项功能符合要求。2.3.3设备安装:设备安装牢固、合理,符合设计要求。2.4智能充电设备保修与售后服务2.4.1保修期限:设备自交付之日起,提供一年内的免费保修服务。2.4.2售后服务:提供设备使用过程中的技术咨询、故障排除等服务。2.5智能充电设备款项支付方式2.5.1预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的30%作为预付款。2.5.2进度款:工程进度达到50%时,支付合同总额的50%作为进度款。2.5.3验收款:设备验收合格后5个工作日内,支付合同总额的20%作为验收款。2.5.4尾款:设备交付使用后一年内,支付合同总额的10%作为尾款。2.6智能充电设备变更及索赔2.6.1设备变更:因设计变更、材料变更等原因导致设备数量或型号变更,经双方协商一致后,可进行设备变更。2.6.2索赔:因乙方原因导致设备延期、质量不合格等,乙方应承担相应的赔偿责任。2.7智能充电设备保险责任2.7.1乙方应负责设备的运输保险,确保设备在运输过程中安全无损。2.7.2乙方应负责设备的安装保险,确保设备在安装过程中安全无损。2.8智能充电设备保密协议2.8.1双方对本合同涉及的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.8.2保密期限:自合同签订之日起至合同履行完毕后三年。第三部分:合同如下:3.1充电站整体规划与设计3.1.1规划设计:乙方根据甲方需求,进行充电站的整体规划与设计。3.1.2设计内容:包括充电站布局、设备选型、配套设施等。3.2充电站建设标准与规范3.2.1建设标准:充电站建设应符合国家相关标准,包括安全、环保、消防等。3.2.2规范要求:充电站建设应符合国家和地方的规范要求。3.3充电站配套设施建设3.3.1配套设施:包括充电桩、充电设备、监控设备、消防设施等。3.3.2配套设施建设标准:配套设施应符合设计要求,确保充电站正常运行。3.4充电站运营管理3.4.1运营管理:甲方负责充电站的日常运营管理。3.4.2运营管理制度:制定充电站运营管理制度,确保充电站安全、有序、高效运行。3.5充电站安全管理3.5.1安全责任:充电站安全管理责任由甲方承担。3.5.2安全措施:制定安全措施,包括人员培训、设备检查、应急预案等。3.6充电站环保要求3.6.1环保责任:充电站环保责任由甲方承担。3.6.2环保措施:制定环保措施,包括废水处理、废气排放、噪声控制等。3.7充电站电力设施接入3.7.1电力设施接入:充电站电力设施接入应符合国家相关标准和规范。3.7.2电力设施接入责任:电力设施接入责任由乙方承担。3.8充电站信息化建设3.8.1信息化建设:充电站信息化建设包括充电桩管理、数据采集、远程监控等。3.8.2信息化建设责任:信息化建设责任由乙方承担。3.9充电站消防设施3.9.1消防设施:充电站应配备必要的消防设施,包括消防器材、消防通道等。3.9.2消防设施责任:消防设施责任由甲方承担。4.1充电站地砖铺设工程进度款支付4.1.1进度款支付节点:按照工程进度,分为三个支付节点。4.1.2支付比例:第一个支付节点支付工程总金额的20%,第二个支付节点支付工程总金额的30%,第三个支付节点支付工程总金额的50%。4.1.3支付方式:通过银行转账方式支付,甲方在规定时间内将款项转入乙方指定账户。4.2充电站智能充电设备款项支付4.2.1款项支付节点:与地砖铺设工程进度款支付节点同步。4.2.2支付比例:与地砖铺设工程进度款支付比例相同。4.2.3支付方式:与地砖铺设工程进度款支付方式相同。4.3充电站其他费用支付4.3.1其他费用:包括设计费、监理费、验收费等。4.3.2支付方式:根据合同约定,在相应阶段支付。4.4款项支付时间及方式4.4.1支付时间:每个支付节点对应的时间由合同约定。4.4.2支付方式:银行转账,甲方应在规定时间内完成支付。4.5违约责任4.5.1甲方违约:未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按应付款项的千分之五每日计算。4.5.2乙方违约:未按时完成工程或设备供应,应向甲方支付违约金,违约金按合同总金额的千分之五每日计算。4.6款项支付争议解决4.6.1双方协商:如发生款项支付争议,应友好协商解决。4.6.2仲裁或诉讼:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。5.1充电站地砖铺设工程验收5.1.1验收条件:地砖铺设工程完成后,经乙方自检合格,通知甲方进行验收。5.1.2验收程序:甲方应在接到验收通知后5个工作日内进行验收。5.1.3验收不合格:验收不合格的,乙方应在接到通知后3个工作日内进行整改。5.2智能充电设备验收5.2.1验收条件:智能充电设备安装完成后,经乙方自检合格,通知甲方进行验收。5.2.2验收程序:甲方应在接到验收通知后5个工作日内进行验收。5.2.3验收不合格:验收不合格的,乙方应在接到通知后3个工作日内进行整改。5.3充电站整体验收5.3.1验收条件:地砖铺设工程和智能充电设备验收合格后,进行整体验收。5.3.2验收程序:甲方应在接到验收通知后5个工作日内进行验收。5.3.3验收不合格:验收不合格的,乙方应在接到通知后3个工作日内进行整改。5.4验收不合格的处理5.4.1乙方整改:验收不合格的,乙方应按照甲方要求进行整改。5.4.2整改期限:乙方应在接到验收不合格通知后3个工作日内完成整改。5.5验收争议解决5.5.1双方协商:如发生验收争议,应友好协商解决。5.5.2仲裁或诉讼:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。6.1充电站地砖铺设工程变更6.1.1变更申请:如需变更工程内容,乙方应在变更前5个工作日向甲方提出变更申请。6.1.2变更程序:变更申请经双方协商一致后,由乙方制定变更方案。6.2智能充电设备变更6.2.1变更申请:如需变更设备数量或型号,乙方应在变更前5个工作日向甲方提出变更申请。6.2.2变更程序:变更申请经双方协商一致后,由乙方制定变更方案。6.3充电站整体变更6.3.1变更申请:如需变更整体规划与设计,乙方应在变更前10个工作日向甲方提出变更申请。6.3.2变更程序:变更申请经双方协商一致后,由乙方重新进行整体规划与设计。6.4变更程序及费用6.4.1变更程序:变更申请经双方协商一致后,由乙方制定变更方案,并按照变更后的方案执行。6.4.2变更费用:变更后的费用按照合同约定进行调整。6.5变更争议解决6.5.1双方协商:如发生变更争议,应友好协商解决。6.5.2仲裁或诉讼:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。7.1充电站地砖铺设工程索赔7.1.1索赔条件:因乙方原因导致工程延期、质量不合格等,甲方有权提出索赔。7.1.2索赔程序:甲方应在发现问题后5个工作日内向乙方提出索赔。7.2智能充电设备索赔7.2.1索赔条件:因乙方原因导致设备延期、质量不合格等,甲方有权提出索赔。7.2.2索赔程序:甲方应在发现问题后5个工作日内向乙方提出索赔。7.3充电站整体索赔7.3.1索赔条件:因乙方原因导致整体工程不符合合同要求,甲方有权提出索赔。7.3.2索赔程序:甲方应在发现问题后5个工作日内向乙方提出索赔。7.4索赔程序及时效7.4.1索赔程序:甲方提出索赔后,乙方应在接到通知后10个工作日内进行答复。7.4.2索赔时效:索赔应在合同履行期限届满之日起一年内提出。7.5索赔争议解决7.5.1双方协商:如发生索赔争议,应友好协商解决。7.5.2仲裁或诉讼:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。8.1充电站地砖铺设工程保险8.1.1保险内容:乙方应购买工程一切险,确保工程在施工过程中的安全。8.1.2保险金额:保险金额应不低于合同总金额。8.2智能充电设备保险8.2.1保险内容:乙方应购买设备运输险和安装险,确保设备在运输和安装过程中的安全。8.2.2保险金额:保险金额应不低于设备购置价格。8.3充电站整体保险8.3.1保险内容:甲方应购买财产险和责任险,确保充电站整体运营的安全。8.3.2保险金额:保险金额应不低于充电站整体价值。8.4保险责任与范围8.4.1保险责任:保险责任范围应包括自然灾害、意外事故等原因导致的损失。8.4.2保险范围:保险范围应包括工程、设备、财产等。8.5保险理赔程序8.5.1理赔申请:发生保险事故后,乙方应在24小时内向保险公司提出理赔申请。8.5.2理赔审核:保险公司应在收到理赔申请后30个工作日内完成审核。8.5.3理赔支付:保险公司审核通过后,应在10个工作日内支付理赔款项。9.1充电站地砖铺设工程保密9.1.1保密内容:涉及工程的技术、设计、施工等方面的信息。9.1.2保密期限:自合同签订之日起至合同履行完毕后三年。9.2智能充电设备保密9.2.1保密内容:涉及设备的技术、设计、生产等方面的信息。9.2.2保密期限:自合同签订之日起至合同履行完毕后三年。9.3充电站整体保密9.3.1保密内容:涉及充电站运营、管理等方面的信息。9.3.2保密期限:自合同签订之日起至合同履行完毕后三年。9.4保密责任与义务9.4.1保密责任:双方对本合同涉及的商业秘密负有保密义务。9.4.2保密义务:未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.5保密争议解决9.5.1双方协商:如发生保密争议,应友好协商解决。9.5.2仲裁或诉讼:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。10.1充电站地砖铺设工程保修10.1.1保修期限:自验收合格之日起一年。10.2智能充电设备保修10.2.1保修期限:自验收合格之日起一年。10.3充电站整体保修10.3.1保修期限:自验收合格之日起一年。10.4保修期限与内容10.4.1保修期限:一年内,乙方负责免费维修或更换因乙方原因造成的设备损坏。10.5保修争议解决10.5.1双方协商:如发生保修争议,应友好协商解决。10.5.2仲裁或诉讼:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。11.1充电站地砖铺设工程安全管理11.1.1安全责任:乙方负责地砖铺设工程的安全管理。11.2智能充电设备安全管理11.2.1安全责任:乙方负责智能充电设备的安全管理。11.3充电站整体安全管理11.3.1安全责任:甲方负责充电站整体的安全管理。11.4安全责任与义务11.4.1安全责任:双方应按照国家相关安全法规和标准,承担相应的安全责任。11.5安全事故处理11.5.1事故报告:发生安全事故后,乙方应在24小时内向甲方报告。11.5.2事故调查:甲方组织调查组进行调查,确定事故原因和处理措施。12.1充电站地砖铺设工程环保要求12.1.1环保责任:乙方负责地砖铺设工程的环保工作。12.2智能充电设备环保要求12.2.1环保责任:乙方负责智能充电设备的环保工作。12.3充电站整体环保要求12.3.1环保责任:甲方负责充电站整体的环保工作。12.4环保责任与义务12.4.1环保责任:双方应按照国家相关环保法规和标准,承担相应的环保责任。12.5环保争议解决12.5.1双方协商:如发生环保争议,应友好协商解决。12.5.2仲裁或诉讼:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。13.1充电站地砖铺设工程电力设施接入13.1.1电力设施接入责任:乙方负责电力设施的接入工作。13.2智能充电设备电力设施接入13.2.1电力设施接入责任:乙方负责智能充电设备的电力设施接入工作。13.3充电站整体电力设施接入13.3.1电力设施接入责任:乙方负责充电站整体的电力设施接入工作。13.4电力设施接入责任与义务13.4.1电力设施接入责任:乙方应按照国家相关电力设施接入标准和规范,承担相应的责任。13.5电力设施接入争议解决13.5.1双方协商:如发生电力设施接入争议,应友好协商解决。13.5.2仲裁或诉讼:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。14.1充电站地砖铺设工程信息化建设14.1.1信息化建设责任:乙方负责地砖铺设工程的信息化建设工作。14.2智能充电设备信息化建设14.2.1信息化建设责任:乙方负责智能充电设备的信息化建设工作。14.3充电站整体信息化建设14.3.1信息化建设责任:乙方负责充电站整体的信息化建设工作。14.4信息化建设责任与义务14.4.1信息化建设责任:乙方应按照合同约定,完成信息化建设工作。14.5信息化建设争议解决14.5.1双方协商:如发生信息化建设争议,应友好协商解决。14.5.2仲裁或诉讼:协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。第二部分:第三方介入后的修正8.1第三方介入概述8.1.1第三方定义:本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而参与合同活动的任何个人、企业或其他组织。8.1.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于中介服务、技术支持、监理服务、设计咨询、设备供应、施工管理等。8.2第三方介入程序8.2.1第三方选定:甲乙双方可共同选定第三方,或由一方推荐,经另一方同意后确定。8.2.2第三方资质审查:甲乙双方应对第三方进行资质审查,确保其具备履行合同所需的能力和条件。8.2.3第三方合同签订:甲乙双方应与第三方签订书面合同,明确双方的权利、义务和责任。8.3第三方责任限额8.3.1责任限额定义:本合同中所述的责任限额,是指第三方因履行本合同而产生的任何违约行为或责任所应承担的最高赔偿金额。8.3.2责任限额确定:责任限额应根据第三方的资质、服务内容和合同约定确定,并在合同中明确。8.3.3责任限额调整:在合同履行过程中,如需调整责任限额,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。8.4第三方责权利划分8.4.1第三方权利:第三方享有合同中约定的权利,包括但不限于收费权、服务权、知情权等。8.4.2第三方义务:第三方应履行合同中约定的义务,包括但不限于提供专业服务、保证服务质量、遵守保密协议等。8.4.3第三方责任:第三方应承担因其违约行为或责任而产生的相应责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约责任等。9.1第三方介入时的额外条款9.1.1第三方责任承担:在第三方介入的情况下,如发生违约行为或责任,应由第三方承担相应的责任。9.1.2第三方费用承担:第三方提供的服务费用,由甲乙双方按照合同约定支付。9.1.3第三方违约责任:第三方违约的,甲乙双方有权要求其承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.1第三方介入时的权利义务10.1.1第三方权利:第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付费用,并享有合同中约定的其他权利。10.1.2第三方义务:第三方应按照合同约定履行义务,包括但不限于提供专业服务、保证服务质量、遵守保密协议等。10.1.3第三方责任:第三方违约的,甲乙双方有权要求其承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.1第三方与其他各方的划分说明11.1.1第三方与甲方:第三方应服从甲方的管理,按照甲方的要求提供服务,并承担相应的责任。11.1.2第三方与乙方:第三方应服从乙方的管理,按照乙方的安排履行合同,并承担相应的责任。11.1.3第三方与其他第三方:如第三方与其他第三方发生争议,应由争议各方自行解决,不影响本合同的履行。12.1第三方介入后的争议解决12.1.1争议解决方式:第三方介入后发生的争议,由甲乙双方协商解决。12.1.2争议解决程序:协商不成的,可提交合同签订地人民法院诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。12.1.3争议解决费用:争议解决费用由责任方承担,或根据争议解决结果由各方分担。13.1第三方介入后的合同变更13.1.1合同变更程序:第三方介入后,如需变更合同内容,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。13.1.2合同变更生效:变更协议签订后,变更内容对本合同具有同等法律效力。14.1第三方介入后的合同终止14.1.1合同终止条件:合同终止条件按照本合同约定执行。14.1.2合同终止程序:合同终止后,甲乙双方应与第三方进行结算,并办理相关手续。14.1.3合同终止后的责任:合同终止后,第三方应承担其未履行合同而产生的相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.充电站地砖铺设工程图纸及技术规范详细要求:包含地砖铺设设计图纸、施工图纸、材料清单、技术规范等。说明:图纸应清晰、准确,材料清单应详细列出所需材料名称、规格、数量等。2.充电站智能充电设备技术参数及功能说明详细要求:包含设备的技术参数、功能说明、操作手册等。说明:技术参数应详细列出设备的技术规格,功能说明应明确设备的功能特点。3.充电站整体规划与设计方案详细要求:包含充电站的整体规划图、设计图纸、配套设施清单等。说明:规划图应展示充电站的布局、设备位置、通道设计等。4.充电站建设标准及规范文件详细要求:包含国家及地方相关建设标准、规范文件。说明:文件应包含安全、环保、消防等方面的标准和规范。5.充电站配套设施建设清单详细要求:包含充电桩、充电设备、监控设备、消防设施等清单。说明:清单应详细列出配套设施的名称、规格、数量等。6.充电站运营管理制度详细要求:包含充电站的管理制度、操作流程、应急预案等。说明:制度应明确充电站的管理职责、操作规范、应急处理措施等。7.充电站安全管理措施详细要求:包含人员培训、设备检查、应急预案等安全管理措施。说明:措施应确保充电站安全运行,防止安全事故发生。8.充电站环保措施详细要求:包含废水处理、废气排放、噪声控制等方面的环保措施。说明:措施应确保充电站符合国家环保要求,减少环境污染。9.充电站电力设施接入申请及验收报告详细要求:包含电力设施接入申请、验收报告等。说明:申请及报告应详细列出电力设施接入的相关信息,确保符合接入要求。10.充电站信息化建设方案及实施计划详细要求:包含信息化建设方案、实施计划等。说明:方案应明确信息化建设的目标、内容、实施步骤等。11.充电站消防设施配置清单及验收报告详细要求:包含消防设施配置清单、验收报告等。说明:清单应详细列出消防设施的名称、规格、数量等,验收报告应证明消防设施符合要求。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定1.1违约行为:未按时支付款项。责任认定:向乙方支付违约金,违约金按应付款项的千分之五每日计算。1.2违约行为:未按时完成工程或设备供应。责任认定:向乙方支付违约金,违约金按合同总金额的千分之五每日计算。2.乙方违约行为及责任认定2.1违约行为:未按时完成地砖铺设工程。责任认定:向甲方支付违约金,违约金按合同总金额的千分之五每日计算。2.2违约行为:未按时完成智能充电设备供应。责任认定:向甲方支付违约金,违约金按合同总金额的千分之五每日计算。2.3违约行为:提供的服务不符合合同要求。责任认定:向甲方支付违约金,违约金按合同总金额的千分之五每日计算,并承担相应的赔偿责任。3.第三方违约行为及责任认定3.1违约行为:未按时完成工作任务。责任认定:向甲乙双方支付违约金,违约金按合同总金额的千分之五每日计算。3.2违约行为:提供的服务不符合合同要求。责任认定:向甲乙双方支付违约金,违约金按合同总金额的千分之五每日计算,并承担相应的赔偿责任。示例说明:1.甲方违约行为:甲方未按时支付乙方地砖铺设工程进度款。责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金按应付款项的千分之五每日计算。2.乙方违约行为:乙方未按时完成智能充电设备供应。责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金按合同总金额的千分之五每日计算。3.第三方违约行为:第三方未按时完成充电站整体规划与设计方案。责任认定:第三方应向甲乙双方支付违约金,违约金按合同总金额的千分之五每日计算。全文完。2024版新能源汽车充电站地砖铺设与智能充电协议2本合同目录一览1.充电站地砖铺设1.1铺设要求1.2材料规格1.3铺设工艺1.4质量标准2.智能充电系统2.1系统概述2.2系统功能2.3系统设备2.4系统维护3.施工进度安排3.1施工准备3.2预期工期3.3进度调整3.4验收标准4.合同双方责任4.1甲方责任4.2乙方责任5.付款方式5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4付款期限6.保修期限及维修6.1保修期限6.2保修范围6.3维修责任6.4维修费用7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决期限9.合同变更及解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更及解除程序10.合同生效及终止10.1合同生效10.2合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任12.其他约定12.1其他条款12.2附加条款13.合同附件13.1附件一:地砖铺设工程量清单13.2附件二:智能充电系统配置清单13.3附件三:合同双方签署文件14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署双方代表第一部分:合同如下:1.充电站地砖铺设1.1铺设要求1.1.1地砖应选用耐磨、防滑、耐高温、耐腐蚀的材质。1.1.2铺设区域应符合充电站的整体规划,确保充电设施的正常使用。1.1.3铺设前应对场地进行清理,确保无积水、杂物等影响施工的因素。1.2材料规格1.2.1地砖尺寸:600mm×600mm。1.2.2地砖厚度:≥20mm。1.2.3地砖表面平整度:≤1mm。1.3铺设工艺1.3.1铺设前应进行基层处理,确保基层平整、干净、干燥。1.3.2铺设时应按设计图纸进行定位,确保地砖铺设的准确性和美观性。1.3.3铺设过程中应保持地砖与基层的粘结牢固。1.4质量标准1.4.1铺设完成后,地砖表面应平整、无空鼓、裂缝、错位等现象。1.4.2铺设后的地砖与基层的粘结强度应达到设计要求。1.4.3铺设后的地砖应无明显色差、变形等现象。2.智能充电系统2.1系统概述2.1.1智能充电系统应具备充电桩管理、充电计费、用户充电信息查询等功能。2.1.2系统应支持多种充电接口,满足不同新能源汽车的充电需求。2.2系统功能2.2.1充电桩管理:包括充电桩的启停、状态监控、故障处理等。2.2.2充电计费:按照实际充电量和电价计算充电费用。2.2.3用户充电信息查询:提供用户充电记录、费用明细等查询功能。2.3系统设备2.3.1充电桩:支持快充、慢充等多种充电模式。2.3.2数据传输设备:确保充电桩与后台管理系统之间的数据传输。2.3.3后台管理系统:实现充电桩管理、计费、用户查询等功能。2.4系统维护2.4.1系统设备应定期进行检查、维护,确保系统正常运行。2.4.2发生故障时,应及时进行修复,确保用户充电需求。3.施工进度安排3.1施工准备3.1.1甲方提供施工所需的场地、电源等条件。3.1.2乙方负责施工人员、设备和材料的准备。3.2预期工期3.2.1地砖铺设工期:15天。3.2.2智能充电系统安装工期:10天。3.3进度调整3.3.1因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商调整工期。3.4验收标准3.4.1验收应按照合同约定进行,确保施工质量符合要求。4.合同双方责任4.1甲方责任4.1.1提供施工所需的场地、电源等条件。4.1.2按时支付合同约定的款项。4.2乙方责任4.2.1负责施工人员的组织和管理。4.2.2按时完成施工任务,确保施工质量。5.付款方式5.1预付款5.1.1预付款金额为合同总额的30%,甲方在合同签订后5个工作日内支付。5.2进度款5.2.1进度款按工程进度分阶段支付,每完成一个阶段的工程,乙方提交验收报告,甲方在5个工作日内支付该阶段工程款。5.3结算款5.3.1工程完工后,乙方提交结算报告,甲方在15个工作日内支付结算款。5.4付款期限5.4.1付款期限应按照合同约定执行,逾期付款应支付违约金。6.保修期限及维修6.1保修期限6.1.1地砖铺设保修期限为1年。6.1.2智能充电系统保修期限为1年。6.2保修范围6.2.1地砖铺设保修范围:地砖出现空鼓、裂缝、变形等问题。6.2.2智能充电系统保修范围:系统设备出现故障、功能异常等问题。6.3维修责任6.3.1保修期内,乙方负责免费维修或更换出现问题的设备。6.4维修费用6.4.1保修期内,维修费用由乙方承担。7.违约责任7.1甲方违约责任7.1.1逾期付款,应向乙方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。7.2乙方违约责任7.2.1未能按时完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金按每日千分之三计算。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。8.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决期限8.2.1自争议发生之日起,双方应在30日内协商解决争议。9.合同变更及解除9.1变更条件9.1.1合同变更需经双方书面同意,并签订变更协议。9.2解除条件9.2.1因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。9.3变更及解除程序9.3.1合同变更或解除,双方应提前15日书面通知对方。10.合同生效及终止10.1合同生效10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止10.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方对本合同内容以及相关技术、商业秘密负有保密义务。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。11.3保密责任11.3.1违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。12.其他约定12.1其他条款12.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。12.2附加条款12.2.1本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。13.合同附件13.1附件一:地砖铺设工程量清单13.1.1包含地砖铺设面积、材料用量、单价等信息。13.2附件二:智能充电系统配置清单13.2.1包含充电桩型号、数量、技术参数等信息。13.3附件三:合同双方签署文件13.3.1包含合同签订双方的法定代表人或授权代表签字盖章的文件。14.合同签署14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点14.2.1本合同签署地点为合同签订地。14.3签署双方代表14.3.1甲方代表:(姓名)、职务;14.3.2乙方代表:(姓名)、职务。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024企业合同风险控制与信用体系建设合同3篇
- 汽车站水电安装工程分包协议
- 学生住校突发事故预防协议
- 矿山开采吊车租赁协议范本
- 烟草行业货车司机招聘合同模板
- 珠宝设计内部集资协议书
- 垃圾处理设施施工合同模板
- 舞蹈培训机构助教招聘协议
- 汽车购买贷款合同
- 电子厂光伏发电项目施工合同
- 2022-2023学年辽宁省葫芦岛市绥中县辽师大版(三起)四年级上学期期末英语试卷
- 铸造实训实验报告
- 农村能源革命实施路径
- JJG 475-2008电子式万能试验机
- (2024年)反垄断法及反不正当竞争法课件
- 2024年江苏南通国有资产投资控股有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2023年6月国开(中央电大)行管本科《西方行政学说》期末考试试题及答案
- 预防宗教渗透从我做起
- 智能智能化智能眼镜
- 江苏省南京市雨花台区2023-2024学年九年级上学期期末语文试题
- 军队物资工程服务采购产品分类目录
评论
0/150
提交评论