版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度变电站施工技术服务合同模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.施工项目概述2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目规模2.4施工项目内容3.施工技术服务内容3.1技术服务范围3.2技术服务标准3.3技术服务期限4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间安排4.3施工进度调整机制5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验与验收5.3质量责任与处理6.施工安全要求6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3事故处理及责任追究7.施工材料及设备7.1材料及设备采购要求7.2材料及设备质量要求7.3材料及设备验收8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场管理制度8.3施工现场环保要求9.施工合同价款及支付方式9.1合同价款9.2付款方式9.3付款时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.合同附件13.1附件一:施工图纸及技术规范13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:合同双方签字盖章页14.其他约定事项14.1合同变更14.2合同解除14.3合同解除条件14.4合同解除程序第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:施工技术服务公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138乙方联系人:乙方联系电话:1395678第二条施工项目概述2.1施工项目名称2024年度变电站施工技术服务项目2.2施工项目地点省市区变电站2.3施工项目规模变电站建设规模为万千瓦,占地面积为平方米。2.4施工项目内容包括变电站主变压器、高压开关设备、低压配电设备、继电保护设备等安装、调试及试运行。第三条施工技术服务内容3.1技术服务范围包括但不限于施工图纸及技术规范解释、设备选型、施工方案编制、现场技术指导、质量检验及验收等。3.2技术服务标准按照国家及行业相关标准和规范执行,确保施工质量达到优良水平。3.3技术服务期限自合同签订之日起至2024年12月31日止。第四条施工进度安排4.1施工阶段划分包括前期准备、主体施工、设备安装、调试及试运行四个阶段。4.2各阶段施工时间安排前期准备阶段:2024年1月1日至2024年3月31日主体施工阶段:2024年4月1日至2024年8月31日设备安装阶段:2024年9月1日至2024年11月30日调试及试运行阶段:2024年12月1日至2024年12月31日4.3施工进度调整机制如因不可抗力等原因导致施工进度延迟,双方应协商一致,合理调整施工进度计划。第五条施工质量要求5.1质量标准按照国家及行业相关标准和规范执行,确保施工质量达到优良水平。5.2质量检验与验收施工过程中,甲方应按照合同约定对施工质量进行监督,乙方应积极配合。5.3质量责任与处理如因乙方施工原因导致质量问题,乙方应承担相应责任,进行整改并赔偿甲方损失。第六条施工安全要求6.1安全生产责任制甲方和乙方应建立安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。6.2安全生产措施施工过程中,乙方应采取必要的安全措施,确保施工安全。6.3事故处理及责任追究如发生安全事故,双方应立即启动事故处理程序,追究事故责任。第七条施工材料及设备7.1材料及设备采购要求甲方负责采购施工所需的材料及设备,乙方应提供相关技术参数和检验报告。7.2材料及设备质量要求材料及设备应满足国家及行业相关标准和规范要求,符合合同约定。7.3材料及设备验收乙方应按照合同约定对材料及设备进行验收,验收合格后方可使用。第八条施工现场管理8.1施工现场布置乙方应根据施工图纸和施工组织设计,合理布置施工现场,确保施工顺利进行。8.2施工现场管理制度乙方应建立健全施工现场管理制度,包括但不限于人员管理制度、设备管理制度、物料管理制度等。8.3施工现场环保要求乙方应遵守国家及地方环保法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。第九条施工合同价款及支付方式9.1合同价款本合同总价款为人民币万元整。9.2付款方式合同价款分阶段支付,具体支付节点及比例如下:预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的20%;进度款:各阶段施工完成后,经甲方验收合格后5个工作日内支付该阶段总额的30%;结算款:工程竣工验收合格后,支付剩余总额的50%;保修金:工程保修期满后30日内无质量问题,支付剩余总额的10%。9.3付款时间各阶段付款时间按照上述支付方式执行。第十条违约责任10.1违约情形乙方未按合同约定完成施工任务;乙方提供的材料或设备不符合合同约定;乙方未按合同约定进行施工安全防护;甲方未按合同约定支付款项。10.2违约责任承担发生违约情形,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约金计算违约金按合同总价款的%计算,具体金额由双方协商确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会。11.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效时间本合同自2024年1月1日起生效。12.3合同终止条件合同约定的施工任务完成;双方协商一致解除合同;出现合同约定的其他终止情形。12.4合同终止程序合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商,并签订终止协议。第十三条合同附件13.1附件一:施工图纸及技术规范13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:合同双方签字盖章页第十四条其他约定事项14.1合同变更任何合同内容的变更,均需双方书面同意,并签订补充协议。14.2合同解除合同解除需双方书面同意,并签订解除协议。14.3合同解除条件合同履行过程中出现严重违约;因不可抗力导致合同无法履行;法律法规或政策变化导致合同无法履行。14.4合同解除程序合同解除程序按照双方签订的解除协议执行。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及范围15.1第三方的定义本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,参与合同履行过程中的其他主体,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、供应商、保险公司等。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于施工监理、技术咨询、质量检测、设备供应、保险保障等。第十六条第三方的责权利16.1第三方的责任第三方应按照合同约定和自身职责,履行相应的责任,包括但不限于:监理单位负责对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求;咨询机构提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决施工过程中的问题;检测机构负责对施工材料、设备进行检测,确保其符合质量标准;供应商确保提供的设备、材料符合合同约定,并及时交付;保险公司提供合同约定的保险保障,在发生保险范围内的事故时进行赔偿。16.2第三方的权利收取合同约定的服务费用;要求甲乙双方提供必要的协助和支持;对甲乙双方的违约行为提出异议或采取必要措施。16.3第三方的义务按照合同约定提供专业、高效的服务;保守商业秘密和技术秘密;对自身提供的服务的质量和效果负责。第十七条第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方委托第三方履行特定职责。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为合作或服务提供关系,乙方提供施工服务,第三方提供辅助服务。17.3第三方与其他方的划分第三方不参与甲乙双方的直接权利义务关系,其责任仅限于自身提供的服务范围内。第十八条第三方的责任限额18.1责任限额的约定第三方责任限额应在合同中明确约定,包括但不限于:第三方因自身原因导致的服务失误,造成的损失由其承担;第三方在执行合同过程中,因不可抗力或甲方、乙方原因导致的损失,由责任方承担;第三方责任限额不得超过合同总价款的%。18.2责任限额的调整在合同履行过程中,如因特殊原因需要调整第三方责任限额,需经甲乙双方协商一致,并签订补充协议。第十九条第三方的资质要求19.1第三方资质的要求第三方应具备相应的资质和条件,包括但不限于:监理单位应具备国家规定的监理资质;咨询机构应具备相应的专业咨询资质;检测机构应具备国家规定的检测资质;供应商应具备相应的营业执照和产品合格证。19.2资质审查及备案甲方或乙方在签订合同前,应审查第三方的资质,并在合同中明确资质要求。第二十条第三方的变更及替换20.1第三方的变更在合同履行过程中,如需变更第三方,应经甲乙双方协商一致,并签订变更协议。20.2第三方的替换如第三方无法履行合同义务,甲乙双方可协商替换第三方,并签订替换协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范要求:详细列出变电站施工所需的图纸及技术规范,包括电气、结构、环保等各方面。说明:施工图纸及技术规范是施工过程中必须遵循的技术文件,是确保施工质量的重要依据。2.附件二:施工组织设计要求:详细描述施工组织架构、人员安排、施工进度计划、安全管理措施等。说明:施工组织设计是指导施工过程的重要文件,有助于确保施工有序、高效进行。3.附件三:合同双方签字盖章页要求:合同双方在合同文本上签字盖章,证明双方已同意并签订本合同。说明:签字盖章页是合同生效的重要证明,是双方履行合同义务的依据。4.附件四:施工进度报告要求:定期提交施工进度报告,包括施工进度、质量情况、安全状况等。说明:施工进度报告是跟踪施工进度、监控施工质量的重要工具。5.附件五:施工质量检验报告要求:对施工过程中的材料、设备、工程实体进行检验,并提供检验报告。说明:施工质量检验报告是确保施工质量达到合同要求的重要依据。6.附件六:施工安全事故报告要求:在发生安全事故时,及时上报,并提供详细的事故报告。说明:施工安全事故报告是分析事故原因、预防类似事故发生的依据。7.附件七:第三方资质证明文件要求:第三方提供相应的资质证明文件,如监理资质证书、检测资质证书等。说明:第三方资质证明文件是确保第三方具备履行合同能力的重要依据。8.附件八:保险单据要求:第三方提供合同约定的保险单据,证明已购买相应保险。说明:保险单据是确保第三方在发生保险范围内的事故时获得赔偿的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成施工任务责任认定标准:根据合同约定的施工进度和完成质量要求,乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合标准。示例说明:乙方未按期完成变电站主体施工,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金。2.违约行为:乙方提供的材料或设备不符合合同约定责任认定标准:乙方提供的材料或设备质量不符合合同约定的标准,或与合同描述不符。示例说明:乙方提供的电缆不符合国家规定的质量标准,甲方有权要求乙方更换合格电缆或赔偿损失。3.违约行为:乙方未按合同约定进行施工安全防护责任认定标准:乙方在施工过程中未采取必要的安全措施,导致安全事故发生。示例说明:乙方在施工过程中未设置安全警示标志,导致工人受伤,乙方需承担赔偿责任。4.违约行为:甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:甲方未按时支付合同约定的款项,包括预付款、进度款、结算款等。示例说明:甲方未按时支付进度款,乙方有权要求甲方支付违约金。5.违约行为:第三方未履行合同约定的责任责任认定标准:第三方在合同履行过程中未履行合同约定的责任,如监理单位未及时发现并纠正质量问题。示例说明:监理单位未及时发现并纠正变电站电气设备的安装缺陷,导致设备损坏,监理单位需承担相应责任。全文完。2024年度变电站施工技术服务合同模板1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1施工项目概述2.2施工技术服务内容3.施工技术服务期限3.1施工开始时间3.2施工结束时间4.施工技术服务费用4.1费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.施工现场管理5.1施工现场安全5.2施工现场环境5.3施工现场资料管理6.施工进度6.1施工计划6.2进度调整6.3施工验收7.质量要求7.1质量标准7.2质量检查7.3质量责任8.施工变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更费用9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止程序9.3合同解除后的责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除后的终止13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工方案13.3附件三:质量保证措施14.其他约定事项14.1合同履行过程中产生的新情况、新问题14.2合同履行过程中的变更14.3合同履行过程中的通知与送达第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:电力公司(2)乙方:施工单位1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区街道号(2)乙方地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138xxxx5678(3)乙方联系人:(4)乙方联系电话:139xxxx56782.合同标的2.1施工项目概述本合同标的为变电站施工技术服务,包括但不限于变电站主体结构、电气设备安装、调试及试运行等。2.2施工技术服务内容(1)施工图纸审查及会审(2)施工组织设计编制及审批(3)施工现场管理及监督(4)施工进度控制及协调(5)质量监督检查及验收(6)施工安全监督及事故处理(7)施工环保及文明施工监督(8)施工资料收集及整理3.施工技术服务期限3.1施工开始时间本合同施工技术服务期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。3.2施工结束时间施工技术服务期限届满后,乙方应确保所有施工技术服务工作全部完成,并经甲方验收合格。4.施工技术服务费用4.1费用总额本合同施工技术服务费用总额为人民币万元整。4.2费用支付方式(1)合同签订后,乙方提交相关资料,甲方支付合同总额的%作为预付款;(2)施工过程中,乙方每月提交工程进度报告及费用结算单,甲方在收到后个工作日内支付当月费用的%;(3)施工技术服务工作全部完成后,乙方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到后个工作日内支付合同总额的%;(4)余款在合同终止后个工作日内支付完毕。4.3费用支付时间(1)预付款:合同签订后个工作日内;(2)每月支付:每月日前;(3)竣工付款:验收合格后个工作日内;(4)余款支付:合同终止后个工作日内。5.施工现场管理5.1施工现场安全(1)乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场安全;(2)乙方应配备必要的安全防护设施,并对施工人员进行安全教育和培训;(3)施工现场发生安全事故,乙方应及时上报甲方,并承担相应的责任。5.2施工现场环境(1)乙方应按照国家及地方环保要求,采取有效措施,确保施工现场环境不受污染;(2)乙方应合理规划施工场地,保持施工现场整洁;(3)施工现场产生的废弃物应按照规定进行处理。5.3施工现场资料管理(1)乙方应建立健全施工现场资料管理制度,确保资料完整、准确、及时;(2)乙方应按照甲方要求,及时提交相关资料,包括但不限于施工图纸、施工方案、施工记录、检验报告等;(3)甲方有权对施工现场资料进行检查,乙方应予以配合。6.施工进度6.1施工计划乙方应根据合同要求,编制详细的施工计划,包括施工进度安排、质量保证措施、安全防护措施等,并经甲方审批。6.2进度调整(1)因不可抗力或甲方要求等原因导致施工进度发生变化,乙方应及时向甲方报告,并调整施工计划;(2)调整后的施工计划应经甲方审批。6.3施工验收(1)施工完成后,乙方应按照合同约定进行自检,并向甲方提交验收申请;(2)甲方在收到验收申请后个工作日内组织验收;(3)验收合格后,甲方应在个工作日内向乙方支付竣工付款。8.施工变更8.1变更原因(1)因设计变更、工程量增减、地质条件变化等原因导致施工内容发生变化;(2)因不可抗力或甲方要求等原因导致施工计划调整;(3)因合同履行过程中出现的新情况、新问题导致施工变更。8.2变更程序(1)乙方应在发现施工变更原因后小时内向甲方提出变更申请;(2)甲方在收到变更申请后小时内,对变更申请进行审核,并回复乙方;(3)经双方同意的变更,乙方应调整施工计划,并按照变更后的计划执行。8.3变更费用(1)因变更原因导致的费用增加,由甲方承担;(2)因变更原因导致的费用减少,由乙方承担;(3)变更费用按照实际发生额计算,并纳入合同总价。9.合同解除与终止9.1合同解除条件(1)一方违反合同约定,经另一方催告后在合理期限内仍未履行;(2)发生不可抗力,致使合同无法履行;(3)一方丧失履行合同能力,经另一方确认。9.2合同终止程序(1)一方提出合同解除或终止请求,应提前天书面通知另一方;9.3合同解除后的责任(1)因一方违约导致合同解除,违约方应承担违约责任;(2)因不可抗力导致合同解除,双方互不承担违约责任;10.违约责任10.1违约情形(1)未按合同约定履行施工技术服务义务;(2)未按合同约定完成施工进度;(3)施工过程中发生安全事故;(4)未按合同约定提供施工资料。10.2违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金;(2)违约方应承担因违约行为导致的其他责任。10.3违约赔偿(1)违约赔偿金额按照实际损失计算;(2)违约赔偿金额应包括直接损失和间接损失。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议;(2)协商不成,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构(1)仲裁委员会。11.3争议解决费用(1)仲裁费用由败诉方承担;(2)双方另有约定的,从其约定。12.合同生效与终止12.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同经电力公司批准。12.2合同终止条件(1)合同约定的施工技术服务期限届满;(2)合同解除或终止。12.3合同解除后的终止(1)合同解除后,合同终止;13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工方案13.3附件三:质量保证措施14.其他约定事项14.1合同履行过程中产生的新情况、新问题(1)双方应积极协商解决;(2)协商不成,按本合同约定处理。14.2合同履行过程中的变更(1)任何变更均应以书面形式进行;(2)变更内容作为合同的一部分。14.3合同履行过程中的通知与送达(1)通知应以书面形式进行;(2)送达方式包括邮寄、电子邮件、传真等;(3)通知自送达之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。(2)第三方介入指在合同履行过程中,经甲乙双方协商一致,邀请第三方参与合同执行的相关活动。15.2第三方介入条件(1)第三方介入应符合国家法律法规和行业规范;(2)第三方介入应经甲乙双方书面同意;(3)第三方介入不应违反合同约定和损害甲乙双方合法权益。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方协商确定第三方介入事宜;(2)甲乙双方共同向第三方发出邀请,并明确第三方介入的具体内容和要求;(3)第三方接受邀请后,甲乙双方与第三方签订相关协议,明确各方的权利和义务。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定(1)第三方在合同履行过程中的责任,应以其介入活动的性质和范围为准;(2)第三方责任包括但不限于因提供的服务或产品不符合合同约定而产生的损失;(3)第三方责任不包括因甲乙双方原因或不可抗力导致的损失。16.2第三方责任限额(1)第三方责任限额由甲乙双方在签订相关协议时约定,但不得超过合同总额的%;(2)若第三方责任超过约定的责任限额,超出部分由甲乙双方按比例分担;(3)第三方责任限额不影响甲乙双方根据合同约定追究对方违约责任。17.第三方权利和义务17.1第三方权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以便其履行介入职责;(2)第三方有权要求甲乙双方配合其进行工作,包括但不限于现场检查、报告提交等;(3)第三方有权要求甲乙双方按照约定支付相关费用。17.2第三方义务(1)第三方应按照合同约定和委托范围,独立、客观、公正地履行职责;(2)第三方应确保其提供的服务或产品符合国家法律法规和行业规范;(3)第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分(1)甲方负责合同的总体协调和管理;(2)乙方负责施工技术服务工作;(3)第三方负责合同约定的特定工作,如监理、检测、咨询等。18.2费用承担(1)甲方和乙方根据合同约定承担第三方介入相关的费用;(2)若第三方介入是由于甲方或乙方原因导致,则相关费用由责任方承担。18.3争议解决(1)第三方与其他各方之间的争议,应通过协商解决;(2)协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件(1)合同履行完毕;(2)甲乙双方协商一致终止第三方介入;(3)第三方完成其职责,经甲乙双方确认。19.2第三方介入终止程序(1)甲乙双方协商确定终止第三方介入;(2)甲乙双方与第三方签订终止协议,明确各方权利和义务;(3)第三方在终止协议签订后,按照约定完成剩余工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含变电站主体结构、电气设备安装、调试及试运行等详细设计图纸。说明:施工图纸应准确、完整,符合国家相关标准和规范。2.附件二:施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。说明:施工方案应科学合理,确保施工质量和安全。3.附件三:质量保证措施详细要求:明确施工过程中的质量控制要点、检验方法、不合格品处理等。说明:质量保证措施应确保施工质量达到合同约定标准。4.附件四:施工进度计划详细要求:明确施工各阶段的时间节点、关键线路和资源配置。说明:施工进度计划应合理可行,确保施工按期完成。5.附件五:施工安全措施详细要求:包括施工现场安全管理制度、安全防护设施、安全教育培训等。说明:施工安全措施应确保施工现场安全,防止事故发生。6.附件六:施工验收报告详细要求:包括施工完成情况、质量检验结果、验收结论等。说明:施工验收报告应真实反映施工质量,为甲方提供验收依据。7.附件七:施工变更记录详细要求:记录施工过程中发生的变更事项、原因、影响及处理措施。说明:施工变更记录应详细、准确,为合同履行提供依据。8.附件八:施工资料汇总详细要求:包括施工图纸、施工方案、施工进度计划、施工验收报告等。说明:施工资料汇总应完整、规范,便于甲方查阅和管理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定完成施工技术服务;施工过程中发生安全事故;提供的服务或产品不符合合同约定;未按时提交施工资料;违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:违约行为的严重程度;给甲方造成的损失;违约方的整改措施和效果。3.违约责任认定示例:违约行为:乙方未按合同约定完成施工进度,导致工期延误。责任认定:乙方应承担工期延误的违约责任,包括赔偿甲方因工期延误造成的损失,如罚款、违约金等。违约行为:乙方提供的产品不符合合同约定,导致设备故障。责任认定:乙方应承担产品质量不合格的违约责任,包括返工、更换不合格产品,以及赔偿甲方因产品不合格造成的损失。全文完。2024年度变电站施工技术服务合同模板2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.合同标的及范围2.1施工技术服务内容2.2施工技术服务地点2.3施工技术服务期限3.施工技术服务要求3.1技术服务标准3.2施工质量要求3.3施工安全要求3.4施工环境保护要求4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间安排4.3施工进度计划调整5.合同价款及支付方式5.1合同价款确定5.2支付方式及时间5.3预付款及进度款比例5.4最终结算及支付6.技术服务成果交付6.1成果交付时间6.2成果交付方式6.3成果验收标准7.质保期及售后服务7.1质保期时长7.2售后服务内容7.3售后服务响应时间8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1违约情形及处理9.2违约金计算及支付9.3损害赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除后的处理12.其他约定事项12.1保密条款12.2法律适用及争议解决12.3合同附件及补充协议13.合同附件13.1施工技术服务方案13.2施工组织设计13.3技术规范及标准14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:技术服务有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:2.合同标的及范围2.1施工技术服务内容本合同乙方提供2024年度变电站施工技术服务,包括但不限于施工方案的编制、施工过程中的技术指导、施工质量的监督、施工进度的控制等。2.2施工技术服务地点省市区变电站2.3施工技术服务期限自2024年1月1日至2024年12月31日3.施工技术服务要求3.1技术服务标准乙方提供的技术服务应满足国家相关技术标准和规范要求。3.2施工质量要求乙方应确保施工质量符合甲方提出的质量标准,确保变电站施工质量达到国家验收标准。3.3施工安全要求乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工,确保施工安全。3.4施工环境保护要求乙方应采取有效措施,确保施工过程中不对环境造成污染,符合国家环境保护要求。4.施工进度安排4.1施工阶段划分本合同施工分为四个阶段:前期准备、主体施工、安装调试、竣工验收。4.2各阶段施工时间安排前期准备:2024年1月1日至2024年2月28日主体施工:2024年3月1日至2024年7月31日安装调试:2024年8月1日至2024年10月31日竣工验收:2024年11月1日至2024年12月31日4.3施工进度计划调整如遇特殊情况导致施工进度计划调整,双方应协商一致,并签订补充协议。5.合同价款及支付方式5.1合同价款确定本合同总价款为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。5.2支付方式及时间甲方于合同签订后10个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款;各阶段施工完成后,甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请及发票后10个工作日内支付该阶段工程款的30%;竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的结算报告及发票后10个工作日内支付合同总价款的20%;质保期满后,甲方应在收到乙方提交的质保金申请及发票后10个工作日内支付剩余质保金。5.3预付款及进度款比例预付款比例为合同总价的30%,进度款比例为各阶段工程款的30%。5.4最终结算及支付最终结算应在质保期满后30个工作日内完成,甲方应在收到乙方提交的最终结算报告及发票后10个工作日内支付剩余款项。6.施工技术服务成果交付6.1成果交付时间乙方应在施工进度计划规定的时间内完成施工技术服务,并提交相关成果。6.2成果交付方式乙方应将施工技术服务成果以电子文档形式提交给甲方,并确保文档完整、准确。6.3成果验收标准施工技术服务成果应符合国家相关技术标准和规范要求,甲方应在收到成果后的10个工作日内进行验收。8.合同变更及解除8.1合同变更条件(1)法律法规、政策调整导致合同内容需要变更;(2)不可抗力因素导致合同无法按原约定履行;(3)合同双方协商一致认为有必要变更的其他情况。8.2合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正;(2)发生不可抗力,导致合同无法履行;(3)合同双方协商一致同意解除合同。8.3合同变更及解除程序任何一方提出合同变更或解除的,应提前30日书面通知对方,并说明理由。双方应在接到通知后10日内就变更或解除事宜达成一致意见,并签订书面协议。9.违约责任9.1违约情形及处理(1)乙方未按合同约定时间完成施工技术服务,每延迟一日,应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金;(2)乙方提供的施工技术服务不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行整改,直至符合要求。如乙方未能按时整改,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任;(3)甲方未按合同约定支付款项,每延迟一日,应向乙方支付逾期付款金额的0.05%作为违约金。9.2违约金计算及支付违约金应自违约行为发生之日起计算,直至违约行为得到纠正或合同解除。违约金支付方式同合同价款支付方式。9.3损害赔偿除支付违约金外,违约方还应承担因其违约行为给对方造成的损失。10.争议解决10.1争议解决方式合同双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如协商不成,争议双方可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。10.3争议解决程序仲裁程序应遵循仲裁规则,仲裁裁决为终局裁决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的施工技术服务期限届满;(2)合同双方协商一致解除合同;(3)合同因违约等原因依法解除。11.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定或法律规定处理合同解除后的有关事宜。12.其他约定事项12.1保密条款双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。12.2法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律,合同争议的解决方式按本合同第十条约定执行。12.3合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同附件13.1施工技术服务方案13.2施工组织设计13.3技术规范及标准14.合同签署及生效日期本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,根据合同约定或甲乙双方协商一致,参与合同履行并提供专业服务或协助的独立法人、非法人组织或个人。a.中介方:负责为甲乙双方提供信息交流、协调沟通、合同履行监督等服务的第三方;b.专业机构:提供技术支持、工程监理、检测认证等服务的第三方;c.合作方:与甲乙双方共同承担合同义务,共同享有合同权利的第三方。2.第三方介入的职责与权利2.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准以及本合同的约定,履行其职责。a.根据合同约定,获取必要的合同履行信息和资料;b.在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和检查;c.依法对甲乙双方违约行为提出处理建议。3.第三方介入的额外条款3.1第三方介入的引入程序a.甲乙双方协商一致,决定引入第三方介入;b.第三方应具备相应的资质和条件,经甲乙双方审查同意;c.第三方与甲乙双方签订服务协议或合同,明确服务内容和费用。3.2第三方介入的职责划分a.第三方应根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和检查;b.第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议;c.第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。4.第三方责任限额的明确4.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成甲乙双方损失,应当承担的最高赔偿金额。4.2第三方责任限额的确定:a.在第三方介入时,甲乙双方应明确约定第三方责任限额;b.第三方责任限额不得低于合同总价款的10%;c.第三方责任限额应在服务协议或合同中予以明确。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方之间的利益分配和风险承担;5.2第三方在合同履行过程中的行为,不代表甲乙双方;5.3第三方责任限额内的赔偿,由第三方自行承担;5.4第三方责任限额以外的赔偿,由甲乙双方根据合同约定和法律规定各自承担。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件:a.合同履行完毕;b.第三方完成合同约定的服务内容;c.合同解除或终止;d.双方协商一致同意终止第三方介入。6.2第三方介入的终止程序:a.双方协商一致,书面通知第三方终止介入;b.第三方在接到终止通知后,应妥善处理合同终止后的相关事宜;c.第三方应将合同终止后的剩余服务费用退还给甲乙
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- Unit 8 Let's celebrate Period 5 Integration 说课稿2024-2025学年译林版(2024)七年级英语上册
- Unit4 Breaking Boundaries 单元说课稿-2024-2025学年高中英语外研版(2019)选择性必修第二册
- Unit3 Toys(说课稿)-2023-2024学年人教新起点版英语一年级下册
- 2025教师辅导工作计划
- 2025年毕业实习计划
- 2025幼儿园学前班下学期工作计划
- 2025幼儿园小班个人计划表范文
- 2025年高中班主任的工作计划
- 2025年幼儿教师新学期个人工作计划
- Unit5 It's a parrot(说课稿)-2023-2024学年人教精通版英语三年级下册
- 活动策划部培训课件
- 江苏省盐城市2022-2023学年八年级上学期期末历史试题
- 稻草购销合同模板
- 执法中队竞聘演讲稿
- 国有企业员工守则
- CSR社会责任管理手册模板
- 毛泽东军事思想概述(新)
- 苏教版六年级数学上册集体备课记载表
- 锚杆框格梁施工技术交底
- 商户清场协议书
- 涉诈风险账户审查表
评论
0/150
提交评论