临时用电施工许可证3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME临时用电施工许可证本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3施工期限2.4施工内容3.临时用电设施3.1用电设备型号及数量3.2用电设备安装位置3.3用电设备使用要求3.4用电设备安全措施4.临时用电费用4.1用电费用计算方法4.2用电费用支付方式4.3用电费用支付时间4.4用电费用变更及调整5.施工现场管理5.1施工现场安全措施5.2施工现场环境保护5.3施工现场临时用电设施维护5.4施工现场文明施工6.临时用电设施验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收不合格的处理7.临时用电设施拆除7.1拆除时间7.2拆除程序7.3拆除费用7.4拆除后的场地清理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同生效地点12.合同附件12.1附件一：临时用电设施清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：其他相关文件13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更效力14.合同解除与终止14.1合同解除与终止条件14.2合同解除与终止程序14.3合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：公司乙方：施工单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称临时用电施工许可证项目2.2项目地点市区路号2.3施工期限自2023年1月1日至2023年12月31日2.4施工内容为项目提供临时用电服务，包括电力线路架设、配电箱安装、用电设备调试等。3.临时用电设施3.1用电设备型号及数量型号：型号数量：台3.2用电设备安装位置安装于项目施工现场3.3用电设备使用要求严格按照甲方提供的用电设备使用说明书操作3.4用电设备安全措施安装漏电保护器、接地线等安全设施，确保用电安全4.临时用电费用4.1用电费用计算方法按实际用电量计算，费用包含电费、设备折旧费、维护费等4.2用电费用支付方式甲方每月向乙方支付一次用电费用，支付方式为银行转账4.3用电费用支付时间每月5日前支付上一个月的用电费用4.4用电费用变更及调整如遇国家电价调整，用电费用将相应调整，调整方案双方协商确定5.施工现场管理5.1施工现场安全措施严格执行国家及地方有关施工现场安全管理的法律法规，确保施工现场安全5.2施工现场环境保护采取有效措施，减少施工现场对环境的影响，确保施工期间环保达标5.3施工现场临时用电设施维护乙方负责临时用电设施的日常维护，确保设施正常运行5.4施工现场文明施工遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁有序6.临时用电设施验收6.1验收标准按照国家及地方有关临时用电设施验收标准执行6.2验收程序乙方在临时用电设施安装完成后，向甲方提交验收申请，甲方组织验收6.3验收时间自乙方提交验收申请之日起，甲方应在5个工作日内完成验收6.4验收不合格的处理验收不合格的，乙方应在接到不合格通知后10日内进行整改，重新提交验收申请7.临时用电设施拆除7.1拆除时间施工期限结束后，乙方应在甲方指定的拆除时间内完成拆除工作7.2拆除程序乙方在拆除前应向甲方提交拆除方案，经甲方同意后方可拆除7.3拆除费用拆除费用由乙方承担，包括拆除材料、人工等费用7.4拆除后的场地清理拆除后，乙方负责清理施工现场，确保场地整洁无遗留物8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构无8.3争议解决期限自争议发生之日起，双方应在30日内协商解决；协商不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约行为乙方未按合同约定提供临时用电设施或服务；甲方未按合同约定支付用电费用；双方未按合同约定履行其他义务。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任赔偿违约金的计算标准为：按未履行部分金额的%计算；赔偿损失的，按实际损失计算。10.合同解除10.1合同解除条件合同双方协商一致解除合同；一方违约，另一方提出解除合同；发生不可抗力，致使合同无法履行。10.2合同解除程序合同解除前，双方应书面通知对方；合同解除后，双方应按照约定进行善后处理。10.3合同解除后的处理乙方应立即停止提供临时用电设施或服务；甲方应支付乙方已提供服务的费用；双方应各自承担因合同解除而产生的合理费用。11.合同生效11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效时间2023年1月1日11.3合同生效地点市区路号12.合同附件12.1附件一：临时用电设施清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：其他相关文件13.合同变更13.1合同变更条件双方协商一致变更合同内容；法律法规或政策调整，导致合同内容需要变更。13.2合同变更程序合同变更应经双方书面同意，并签订书面变更协议。13.3合同变更效力变更后的合同内容具有同等法律效力。14.合同解除与终止14.1合同解除与终止条件同10.1合同解除条件14.2合同解除与终止程序同10.2合同解除程序14.3合同解除与终止后的处理同10.3合同解除后的处理第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、评估机构等。15.2第三方介入范围提供专业咨询、技术支持或服务；监督合同履行情况；对合同履行过程中的争议进行调解；对合同履行过程中的质量、安全、环保等进行评估。15.3第三方介入程序15.3.1介入申请任何一方有意引入第三方介入时，应提前30日向对方提出书面申请，说明介入原因、第三方的基本信息、介入范围和预期目标。15.3.2介入同意对方收到介入申请后，应在10日内予以答复。如同意介入，双方应共同与第三方签订《第三方介入协议》，明确各方的权利和义务。15.3.3介入实施第三方介入后，应按照《第三方介入协议》的规定履行职责，并定期向甲乙双方报告工作进展。16.甲乙双方责任16.1甲方责任甲方应保证第三方介入的合法性和合理性，并对第三方在介入过程中产生的合理费用予以支付。16.2乙方责任乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的协助和支持，并对第三方在介入过程中产生的合理费用予以支付。16.3第三方责任16.3.1责任限额第三方在介入过程中因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，责任限额由《第三方介入协议》约定。16.3.2责任免除因不可抗力导致的责任；因甲乙双方未履行合同义务导致的责任；因甲乙双方提供的资料不真实、不完整导致的责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方第三方作为甲方的专业顾问或服务商，其工作成果和责任应直接向甲方负责。17.2第三方与乙方第三方作为乙方的监督或评估机构，其工作成果和责任应直接向乙方负责。17.3第三方与甲乙双方第三方在介入过程中，应保持中立，公正处理甲乙双方的争议，不得偏袒任何一方。18.第三方介入协议的签订《第三方介入协议》应由甲乙双方与第三方共同签订，协议内容包括但不限于：第三方的名称、地址、联系方式；第三方介入的范围、时间、方式；第三方的责任和义务；甲乙双方对第三方的支付方式、金额；第三方介入过程中的保密条款；争议解决方式；其他双方认为必要的条款。19.合同变更19.1合同变更程序如需对合同进行变更以适应第三方介入，双方应按照第13.2合同变更程序进行。19.2合同变更效力变更后的合同内容具有同等法律效力，并对甲乙双方及第三方均有约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：临时用电设施清单详细要求：列明所有临时用电设备的型号、数量、规格、安装位置等信息。说明：本清单作为合同附件，用于明确双方对临时用电设施的具体要求。2.附件二：施工图纸详细要求：提供施工现场的电气图纸，包括电路图、设备布置图等。说明：本图纸作为合同附件，用于指导施工过程中的电气安装和布局。3.附件三：用电设备使用说明书详细要求：提供所有用电设备的详细使用说明书，包括操作步骤、安全注意事项等。说明：本说明书作为合同附件，用于指导双方正确使用和操作用电设备。4.附件四：第三方介入协议详细要求：协议中应明确第三方的职责、权限、责任范围、费用支付等内容。说明：本协议作为合同附件，用于规范第三方在合同履行过程中的行为。5.附件五：验收报告详细要求：包括临时用电设施的验收时间、结果、验收人等信息。说明：本报告作为合同附件，用于证明临时用电设施已按照约定完成验收。6.附件六：拆除方案详细要求：详细说明拆除临时用电设施的步骤、时间、安全措施等。说明：本方案作为合同附件，用于指导拆除工作的顺利进行。7.附件七：合同变更协议详细要求：记录所有合同变更的内容、时间、双方签字等信息。说明：本协议作为合同附件，用于证明合同变更的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定提供临时用电设施或服务。甲方未按合同约定支付用电费用。双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：乙方违约：乙方应支付违约金，违约金按未履行部分金额的%计算。甲方违约：甲方应支付违约金，违约金按未支付费用金额的%计算。双方违约：双方应各自承担相应的违约责任，违约金按各自违约部分的金额计算。3.违约责任示例说明：乙方未按合同约定在规定时间内完成临时用电设施的安装，导致甲方工期延误。乙方应支付违约金，违约金按延误工期涉及的用电费用金额的%计算。甲方未按合同约定在规定时间内支付用电费用，导致乙方无法正常开展业务。甲方应支付违约金，违约金按未支付费用金额的%计算。临时用电施工许可证1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.许可证的范围和期限2.1许可证的适用范围2.2许可证的期限3.许可证的申请和审批3.1申请程序3.2审批流程4.施工用电设施的要求4.1设施类型4.2设施配置4.3设施安全标准5.施工用电的安全管理5.1安全责任5.2安全措施5.3安全培训和演练6.用电费用的计算和支付6.1费用构成6.2计算方法6.3支付方式7.许可证的变更和终止7.1变更程序7.2终止条件7.3终止程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的生效和终止10.1生效条件10.2终止条件11.合同的修改和补充11.1修改程序11.2补充内容12.通知和送达12.1通知方式12.2送达地址13.合同的解除和终止13.1解除条件13.2解除程序14.其他14.1不可抗力14.2合同的附件和补充文件第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1临时用电施工许可证：指由供电方依法颁发的，允许施工单位在规定的时间和范围内进行临时用电施工的许可证明。1.1.2施工单位：指在本合同中承担临时用电施工责任的企业或个体工商户。1.1.3供电方：指在本合同中提供临时用电服务的供电企业。1.2解释1.2.1本合同所指的临时用电施工，是指施工现场因施工需要，在非永久性用电设施基础上，临时安装的用电设施。1.2.2本合同所指的临时用电设施，包括临时用电线路、配电箱、电缆等。1.2.3本合同所指的临时用电期限，指供电方为施工单位提供的临时用电服务期限。2.许可证的范围和期限2.1许可证的适用范围2.1.1本许可证仅适用于施工单位在施工现场的临时用电需求。2.1.2许可证不得用于非施工现场或非临时用电设施。2.2许可证的期限2.2.1许可证的有效期限为____年（具体年数）。2.2.2期满后，如需继续使用临时用电设施，施工单位应提前向供电方申请延期。3.许可证的申请和审批3.1申请程序3.1.1施工单位应在施工前向供电方提出临时用电施工许可证申请。3.1.2申请时，应提交相关施工用电设施的设计方案、施工方案和安全措施等资料。3.2审批流程3.2.1供电方收到申请后，应在____个工作日内完成审批。3.2.2审批通过的，供电方应颁发临时用电施工许可证。3.2.3审批未通过的，供电方应书面通知施工单位并说明理由。4.施工用电设施的要求4.1设施类型4.1.1临时用电线路应采用绝缘、耐压、耐腐蚀的电缆。4.1.2配电箱应具备过载保护、短路保护等功能。4.2设施配置4.2.1临时用电设施应满足施工现场的用电需求。4.2.2设施配置应合理、安全、经济。4.3设施安全标准4.3.1临时用电设施应符合国家有关电气安全标准和规定。4.3.2供电方应对施工单位进行安全培训和演练。5.施工用电的安全管理5.1安全责任5.1.1施工单位应承担施工现场临时用电设施的安全责任。5.1.2供电方应对临时用电设施进行定期检查和维护。5.2安全措施5.2.1施工单位应制定临时用电安全操作规程。5.2.2施工单位应配备必要的安全防护用品。5.3安全培训和演练5.3.1供电方应定期对施工单位进行安全培训。5.3.2施工单位应定期组织安全演练。6.用电费用的计算和支付6.1费用构成6.1.1用电费用包括基本电费、附加电费和损耗电费。6.1.2基本电费按实际用电量计算。6.2计算方法6.2.1用电费用计算方法详见附件一。6.3支付方式6.3.1用电费用按月结算，每月____日前支付。6.3.2逾期支付，按每日____%收取滞纳金。7.许可证的变更和终止7.1变更程序7.1.1施工单位如需变更许可证内容，应向供电方提出申请。7.1.2供电方应在____个工作日内完成审批。7.2终止条件7.2.1许可证期满；7.2.2施工单位撤场；7.2.3出现不可抗力因素。7.3终止程序7.3.1供电方在终止前____个工作日通知施工单位。7.3.2施工单位应妥善拆除临时用电设施。8.违约责任8.1违约情形8.1.1施工单位未按许可证规定使用临时用电设施。8.1.2施工单位未按时支付用电费用。8.1.3供电方未按合同规定提供临时用电服务。8.2违约责任承担8.2.1对于8.1.1项违约情形，施工单位应立即停止违规使用，并承担由此造成的损失。8.2.2对于8.1.2项违约情形，施工单位应支付滞纳金，并承担由此产生的利息。8.2.3对于8.1.3项违约情形，供电方应赔偿施工单位因停电造成的直接经济损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。10.合同的生效和终止10.1生效条件10.1.1双方在合同上签字或盖章后，合同生效。10.2终止条件10.2.1合同期满；10.2.2双方协商一致解除合同；10.2.3出现合同约定的解除条件。11.合同的修改和补充11.1修改程序11.1.1合同任何一方的修改或补充，均应以书面形式提出。11.1.2双方协商一致后，签订补充协议。11.2补充内容11.2.1补充内容应与本合同具有同等法律效力。12.通知和送达12.1通知方式12.1.1通知应以书面形式进行。12.2送达地址12.2.1双方的送达地址应在合同中明确约定。13.合同的解除和终止13.1解除条件13.1.1合同约定的解除条件；13.1.2不可抗力；13.1.3合同一方严重违约。13.2解除程序13.2.1提出解除的一方应书面通知对方。13.2.2收到通知的一方应在____个工作日内答复。14.其他14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指双方在合同签订后出现的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等。14.1.2发生不可抗力事件，双方应协商解决合同履行问题。14.2合同的附件和补充文件14.2.1本合同附件和补充文件与本合同具有同等法律效力。14.2.2附件和补充文件由双方共同签署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方指在合同履行过程中，因特定目的或服务需求，经甲乙双方同意介入合同关系的独立法人、非法人组织或个人。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工方、供应商等。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、确保施工安全、优化资源配置等。15.3第三方介入的审批15.3.1甲乙双方同意第三方介入前，需书面通知对方，并经对方同意后方可正式介入。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在合同履行过程中，对其行为承担相应的法律责任。16.1.2第三方责任限额16.1.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额应考虑第三方服务性质、服务期限、服务内容等因素。16.1.2.2超出责任限额的部分，由第三方自行承担。17.第三方责权利划分17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.1.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。17.1.3第三方有权根据合同约定，对甲乙双方提出意见和建议。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定，履行其职责。17.2.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。17.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务18.1.1第三方与甲方的关系由合同约定，第三方应按照合同履行对甲方的义务。18.1.2第三方对甲方承担的责任，甲方有权追究。18.2第三方与乙方的权利义务18.2.1第三方与乙方的关系由合同约定，第三方应按照合同履行对乙方的义务。18.2.2第三方对乙方承担的责任，乙方有权追究。18.3第三方与其他各方的关系18.3.1第三方与其他各方的关系由合同约定，第三方应按照合同履行对其他各方的义务。18.3.2第三方对其他各方承担的责任，其他各方有权追究。19.第三方介入的合同变更19.1第三方介入导致合同内容变更的，甲乙双方应书面确认，并签订补充协议。19.2补充协议与本合同具有同等法律效力。20.第三方介入的合同解除20.1因第三方介入导致合同无法履行的，甲乙双方可协商解除合同。20.2合同解除后，第三方应根据合同约定承担相应的责任。20.3合同解除不影响甲乙双方根据本合同已发生的权利义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.临时用电施工许可证申请表要求：表格应包含施工单位的名称、地址、联系方式，用电设施的类型、配置、安全标准，施工用电期限等信息。说明：该表格为临时用电施工许可证申请的必备文件。2.施工用电设施设计方案要求：设计方案应详细说明用电设施的类型、配置、安装位置、安全措施等。说明：该方案用于指导施工用电设施的安装和施工。3.施工用电安全操作规程要求：规程应包括安全操作步骤、安全注意事项、紧急情况处理措施等。说明：该规程用于指导施工单位安全使用临时用电设施。4.安全培训和演练记录要求：记录应包括培训内容、参与人员、培训时间等信息。说明：该记录用于证明施工单位已进行安全培训和演练。5.用电费用结算单要求：结算单应详细列用电量、电费、附加费用、总费用等信息。说明：该单据用于结算和支付用电费用。6.第三方介入协议要求：协议应明确第三方的身份、职责、权利义务、责任限额等。说明：该协议用于规范第三方在合同履行中的行为。7.争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式、机构、程序等。说明：该协议用于解决合同履行过程中可能出现的争议。8.合同变更协议要求：协议应详细说明变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明：该协议用于记录合同变更情况。9.合同解除协议要求：协议应明确解除原因、解除程序、解除后的权利义务等。说明：该协议用于记录合同解除情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1施工单位未按许可证规定使用临时用电设施。1.2施工单位未按时支付用电费用。1.3供电方未按合同规定提供临时用电服务。1.4第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准2.1施工单位违约：未按许可证规定使用临时用电设施，赔偿由此造成的损失。未按时支付用电费用，支付滞纳金并承担利息。2.2供电方违约：未按合同规定提供临时用电服务，赔偿施工单位因停电造成的直接经济损失。2.3第三方违约：未按合同约定履行职责，赔偿由此造成的损失。3.违约责任示例3.1施工单位在施工过程中，擅自更改用电设施，导致安全事故，施工单位应赔偿由此造成的损失。3.2施工单位未按时支付电费，逾期付款，应支付每日1%的滞纳金。3.3供电方未能按时提供临时用电服务，导致施工单位停工，供电方应赔偿施工单位因停工造成的损失。临时用电施工许可证2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.临时用电施工许可证的申请与审批2.1甲方申请临时用电施工许可证的条件2.2乙方提交临时用电施工许可证申请材料2.3甲方审批临时用电施工许可证的程序3.临时用电施工许可证的有效期限及范围3.1临时用电施工许可证的有效期限3.2临时用电施工许可证的使用范围4.临时用电施工许可证的变更与延期4.1临时用电施工许可证的变更条件4.2临时用电施工许可证的延期申请及审批5.临时用电施工许可证的撤销与终止5.1临时用电施工许可证的撤销条件5.2临时用电施工许可证的终止条件6.临时用电设施的安全管理6.1临时用电设施的安全要求6.2临时用电设施的安全责任7.临时用电施工期间的安全生产7.1临时用电施工期间的安全管理7.2临时用电施工期间的安全责任8.临时用电设施的使用与维护8.1临时用电设施的使用规范8.2临时用电设施的维护责任9.临时用电施工许可证的费用承担9.1临时用电施工许可证的费用标准9.2费用的支付方式及时间10.临时用电施工许可证的争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的生效、变更与解除11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的解除条件12.违约责任12.1违约行为的认定12.2违约责任的承担13.合同的终止与解除13.1合同终止的条件13.2合同解除的程序14.合同的其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：_________________1.1.2甲方地址：_________________1.1.3甲方联系人：_________________1.1.4甲方联系电话：_________________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：_________________1.2.2乙方地址：_________________1.2.3乙方联系人：_________________1.2.4乙方联系电话：_________________2.临时用电施工许可证的申请与审批2.1甲方申请临时用电施工许可证的条件2.1.1甲方须具备合法的施工项目及相应的施工许可2.1.2甲方应提供施工图纸、施工方案及用电负荷计算书2.1.3甲方需确保施工现场符合国家电力设施安全标准2.2乙方提交临时用电施工许可证申请材料2.2.1乙方应在甲方提交申请材料后5个工作日内完成审核2.2.2乙方应提交临时用电施工许可证申请表、相关证明文件2.2.3乙方对提交材料的真实性负责2.3甲方审批临时用电施工许可证的程序2.3.1甲方应在收到乙方申请材料后10个工作日内完成审批2.3.2甲方审批通过的，向乙方颁发临时用电施工许可证2.3.3甲方审批不通过的，应书面通知乙方并说明理由3.临时用电施工许可证的有效期限及范围3.1临时用电施工许可证的有效期限3.1.1临时用电施工许可证的有效期限为____个月3.1.2临时用电施工许可证的有效期限自颁发之日起计算3.2临时用电施工许可证的使用范围3.2.1临时用电施工许可证仅限于甲方施工项目现场使用3.2.2临时用电施工许可证不得用于其他任何用途4.临时用电施工许可证的变更与延期4.1临时用电施工许可证的变更条件4.1.1甲方因施工项目需要调整用电负荷或使用范围4.1.2乙方在收到甲方变更申请后5个工作日内完成审核4.2临时用电施工许可证的延期申请及审批4.2.1甲方在临时用电施工许可证有效期届满前30个工作日提出延期申请4.2.2乙方应在收到甲方延期申请后10个工作日内完成审批5.临时用电施工许可证的撤销与终止5.1临时用电施工许可证的撤销条件5.1.1甲方未按约定使用临时用电设施5.1.2甲方存在安全隐患或违法行为5.2临时用电施工许可证的终止条件5.2.1临时用电施工许可证有效期届满5.2.2甲方完成施工项目，不再需要临时用电6.临时用电设施的安全管理6.1临时用电设施的安全要求6.1.1临时用电设施应符合国家电力设施安全标准6.1.2临时用电设施应定期进行检查和维护6.2临时用电设施的安全责任6.2.1甲方负责临时用电设施的安全运行6.2.2乙方负责临时用电设施的安全监督和管理7.临时用电施工期间的安全生产7.1临时用电施工期间的安全管理7.1.1甲方应制定安全生产规章制度，明确安全责任7.1.2乙方应加强对施工现场的安全巡查，确保施工安全7.2临时用电施工期间的安全责任7.2.1甲方对施工现场的安全生产负总责7.2.2乙方对施工现场的安全生产负直接责任8.临时用电设施的使用与维护8.1临时用电设施的使用规范8.1.1临时用电设施应由具备相应资质的电工安装、操作和维护8.1.2严禁非专业人员操作临时用电设施8.1.3临时用电设施的使用应遵循安全操作规程，不得超负荷运行8.2临时用电设施的维护责任8.2.1甲方负责临时用电设施的日常维护保养8.2.2乙方负责临时用电设施的定期检查，确保设施安全可靠8.2.3发现临时用电设施故障，应及时修复，避免安全隐患9.临时用电施工许可证的费用承担9.1临时用电施工许可证的费用标准9.1.1临时用电施工许可证的收费标准根据当地电力设施安全规定执行9.1.2费用标准应包含临时用电设施的安装、运行、维护及保险等费用9.2费用的支付方式及时间9.2.1甲方应在收到临时用电施工许可证后____个工作日内支付全部费用9.2.2费用支付方式为银行转账，具体账户信息由乙方提供10.临时用电施工许可证的争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1双方可协商选择仲裁机构解决争议10.2.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力11.合同的生效、变更与解除11.1合同的生效条件11.1.1双方签字盖章后合同生效11.1.2甲方支付全部费用后合同生效11.2合同的变更程序11.2.1合同变更需经双方协商一致11.2.2变更内容应以书面形式签订补充协议11.3合同的解除条件11.3.1任何一方违反合同约定，致使合同无法履行11.3.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行12.违约责任12.1违约行为的认定12.1.1任何一方未履行合同约定的义务，均构成违约12.1.2违约行为的认定应以事实为依据，以合同约定为准12.2违约责任的承担12.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.2.2违约金的具体数额由双方协商确定，最高不超过合同总金额的____%13.合同的终止与解除13.1合同终止的条件13.1.1合同履行完毕13.1.2合同因双方协商一致解除13.2合同解除的程序13.2.1双方协商一致解除合同，应以书面形式签订解除协议13.2.2合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余事宜14.合同的其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：临时用电施工许可证、费用支付凭证等14.1.2附件与本合同具有同等法律效力14.2合同份数14.2.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方的约定或法律规定，介入合同关系，为合同履行提供协助或服务的独立第三方主体。15.2第三方的介入范围包括但不限于：技术咨询、工程监理、设备检测、安全评估、争议调解等。16.第三方的责任限额16.1第三方在合同履行过程中的责任，应根据其提供的服务内容、合同约定及法律法规进行界定。16.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在合同附件中明确。16.3若第三方因自身原因导致合同履行受到影响，其责任限额以合同附件中约定的金额为上限。17.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款17.1甲方在合同履行过程中，如需引入第三方，应提前与乙方协商一致，并在合同附件中明确第三方的职责、权利和义务。17.2乙方在合同履行过程中，如需引入第三方，应提前与甲方协商一致，并在合同附件中明确第三方的职责、权利和义务。18.第三方的责权利界定18.1第三方的职责：第三方应根据合同约定，履行相应的技术服务或管理职责，确保合同顺利履行。18.2第三方的权利：18.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。18.2.2第三方有权根据合同约定，对甲方和乙方的履约情况进行监督和检查。18.2.3第三方有权根据合同约定，提出改进意见和建议。18.3第三方的义务：18.3.1第三方应按照合同约定，提供真实、准确