临时需求吊装劳务分包3篇_第1页
临时需求吊装劳务分包3篇_第2页
临时需求吊装劳务分包3篇_第3页
临时需求吊装劳务分包3篇_第4页
临时需求吊装劳务分包3篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME临时需求吊装劳务分包本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3甲方信息1.4乙方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1吊装作业内容3.2人员配置要求3.3设备要求3.4材料要求4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包价格4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量责任6.安全要求6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故处理7.环境保护要求7.1环境保护责任7.2环境保护措施7.3环境污染处理8.合同履行8.1合同生效8.2合同变更8.3合同解除9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同附件12.1附件一:人员配置表12.2附件二:设备清单12.3附件三:材料清单12.4附件四:合同履行情况记录13.合同生效及其他13.1合同生效日期13.2合同文本效力13.3合同附件效力13.4合同其他约定14.合同签署及备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同保管第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:[分包方全称]1.1.2分包方地址:[分包方详细地址]1.1.3分包方法定代表人:[分包方法定代表人姓名]1.1.4分包方联系电话:[分包方联系电话]1.1.5分包方开户银行:[分包方开户银行名称]1.1.6分包方银行账号:[分包方银行账号]1.2总包方信息1.2.1总包方名称:[总包方全称]1.2.2总包方地址:[总包方详细地址]1.2.3总包方法定代表人:[总包方法定代表人姓名]1.2.4总包方联系电话:[总包方联系电话]1.2.5总包方开户银行:[总包方开户银行名称]1.2.6总包方银行账号:[总包方银行账号]1.3甲方信息1.3.1甲方名称:[甲方全称]1.3.2甲方地址:[甲方详细地址]1.3.3甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.3.4甲方联系电话:[甲方联系电话]1.4乙方信息1.4.1乙方名称:[乙方全称]1.4.2乙方地址:[乙方详细地址]1.4.3乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.4.4乙方联系电话:[乙方联系电话]第二条项目概况2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目详细地址]2.3项目规模:[项目规模描述]2.4项目工期:[项目工期起止日期]第三条劳务分包内容3.1吊装作业内容:[具体吊装作业内容描述]3.2人员配置要求:[人员配置数量及要求]3.3设备要求:[所需设备型号、数量及要求]3.4材料要求:[所需材料型号、规格及要求]第四条劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包价格:[总价及分项价格]4.2付款方式:[付款方式描述,如分期付款、按月付款等]4.3付款时间:[具体付款时间安排]4.4付款条件:[付款条件描述,如验收合格、无争议等]第五条质量要求5.1质量标准:[质量标准描述,如国家标准、行业标准等]5.2质量检测:[质量检测方法及周期]5.3质量责任:[质量责任描述,如不符合标准时的处理方式]第六条安全要求6.1安全生产责任:[安全生产责任主体及责任内容]6.2安全生产措施:[安全生产措施描述,如安全培训、安全防护等]6.3安全事故处理:[安全事故处理流程及责任追究]第七条环境保护要求7.1环境保护责任:[环境保护责任主体及责任内容]7.2环境保护措施:[环境保护措施描述,如废水处理、废物回收等]7.3环境污染处理:[环境污染处理方法及责任追究]第一部分:合同如下:第八条合同履行8.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更:任何合同内容的变更,必须以书面形式经双方协商一致,并由双方签字盖章后生效。8.3合同解除:下列情况下,任何一方有权解除合同:8.3.1合同另一方严重违约;8.3.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行;8.3.3双方协商一致决定解除合同。8.4合同解除程序:合同一方提出解除合同时,应提前[提前通知天数]天书面通知对方,并说明解除合同的理由。第九条违约责任9.1违约情形:任何一方违反本合同约定,均构成违约。9.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:9.2.1约定的违约金;9.2.2直接损失赔偿;9.2.3间接损失赔偿;9.2.4恢复原状或采取补救措施。9.3违约赔偿:违约赔偿金额由双方协商确定,并在合同中明确。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同争议。10.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序:争议解决应遵循法定程序,并尽可能避免不必要的诉讼成本。第十一条合同解除11.1合同解除条件:如合同出现第8.3条所述的解除条件,任何一方均可提出解除合同。11.2合同解除程序:合同一方提出解除合同时,应按照第8.4条规定的程序进行。11.3.1退还已收款项;11.3.2确定剩余工作量及费用;11.3.3解决遗留问题。第十二条合同附件12.1附件一:人员配置表12.2附件二:设备清单12.3附件三:材料清单12.4附件四:合同履行情况记录第十三条合同生效及其他13.1合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同文本效力:本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。13.3合同附件效力:本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.4合同其他约定:双方在本合同中未约定的其他事项,按相关法律法规及行业惯例执行。第十四条合同签署及备案14.1合同签署:本合同由双方授权代表签字盖章后生效。14.2合同备案:本合同签署后,双方应按照国家有关规定进行备案。14.3合同保管:本合同由双方各自妥善保管,如有遗失,应及时通知对方,并采取补救措施。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的而介入合同关系的外部主体,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额应考虑第三方提供的服务的性质、风险程度以及合同总价等因素。2.2第三方责任限额在合同中明确列出,并在合同附件中详细说明。第三条第三方介入条件3.1.1经甲乙双方同意;3.1.2符合合同目的和内容;3.1.3符合法律法规的规定。第四条第三方责任4.1.1按照合同约定提供专业服务;4.1.2对其提供的服务质量负责;4.1.3遵守国家法律法规和行业规范;4.1.4对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。第五条第三方权利5.1.1获得甲乙双方提供的必要信息和资料;5.1.2要求甲乙双方提供必要的协助;5.1.3在合同约定范围内行使职权;5.1.4在合同履行过程中,有权对甲乙双方的行为进行监督。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲乙双方的关系为辅助和协作关系,三方在合同履行过程中的责任和权利应明确划分。6.2第三方不参与甲乙双方的合同谈判和决策,其职责仅限于提供服务和支持。第七条第三方介入程序7.1.1明确第三方介入的目的和范围;7.1.2约定第三方的责任和权利;7.1.3确定第三方介入的时间和方式;7.1.4约定第三方介入的费用及支付方式。7.2第三方介入后,甲乙双方应积极配合,确保第三方能够顺利履行其职责。第八条第三方介入的变更8.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并签订书面变更协议。8.2变更后的合同条款应重新明确第三方的责任和权利。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在合同中约定。9.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余工作及费用。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。10.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的费用及支付11.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定支付。11.2第三方介入费用的支付方式及时间应在合同中明确。第十二条第三方介入的保密12.1第三方在介入过程中,应对甲乙双方提供的信息保密。12.2保密期限自合同终止之日起[保密期限]年。第十三条第三方介入的法律法规适用13.1第三方介入过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。13.2本合同未明确的事项,适用相关法律法规。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:人员配置表详细要求:包括人员姓名、职位、职责、资质证明、工作时长等。说明:人员配置表用于明确劳务分包所需的人员数量和素质要求。2.附件二:设备清单详细要求:包括设备名称、型号、数量、规格、技术参数、购置时间等。说明:设备清单用于详细记录劳务分包所需的设备情况,确保设备的齐全和可用性。3.附件三:材料清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、品牌、供应商等。说明:材料清单用于明确劳务分包所需的材料种类和数量,确保材料的合格和质量。4.附件四:合同履行情况记录详细要求:包括项目进度、质量情况、安全事故、环境保护措施等。5.附件五:第三方介入协议详细要求:包括第三方名称、服务内容、责任权利、费用及支付方式等。说明:第三方介入协议用于明确第三方介入的具体事项,确保第三方服务的有效性和合规性。6.附件六:违约责任认定书详细要求:包括违约行为、违约责任、赔偿金额、赔偿方式等。说明:违约责任认定书用于明确违约行为的认定标准和赔偿方式,保障双方的权益。7.附件七:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决协议用于明确争议解决的途径和程序,确保争议得到及时有效的解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定的时间、质量、数量完成工作;违约方未按合同约定支付款项;违约方未按合同约定提供合格的材料或设备;违约方未按合同约定履行安全生产责任;违约方未按合同约定履行环境保护责任。2.责任认定标准:违约方应承担违约金;违约方应赔偿因违约行为造成的直接损失;违约方应赔偿因违约行为造成的间接损失;违约方应采取补救措施,恢复原状或采取其他补救措施。3.示例说明:违约行为:分包方未按合同约定的时间完成吊装作业。责任认定:分包方应支付违约金,并赔偿因延误工期造成的直接损失,如工期延误导致的额外费用。临时需求吊装劳务分包1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同目的1.3合同范围2.双方当事人2.1分包方2.2总包方2.3相关方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目工期3.4项目内容4.劳务分包内容4.1吊装作业类型4.2吊装设备要求4.3劳务人员配置4.4安全生产要求5.合同价格5.1合同总价5.2计价方式5.3付款方式5.4付款进度6.作业安排6.1作业计划6.2作业时间6.3作业地点6.4作业进度7.材料与设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料与设备验收8.质量要求8.1质量标准8.2质量检查8.3质量保证9.安全生产9.1安全责任9.2安全措施9.3事故处理10.保险10.1保险种类10.2保险责任10.3保险期限10.4保险费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同变更与解除12.1变更程序12.2解除条件12.3解除程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.其他14.1合同生效14.2合同备案14.3合同附件14.4合同签署第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“分包方”指承担本合同中临时需求吊装劳务的乙方。1.1.2“总包方”指委托乙方进行临时需求吊装劳务的甲方。1.1.3“相关方”指与本合同有关的其他单位或个人。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在临时需求吊装劳务过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。1.3合同范围本合同适用于甲方项目现场所需的临时吊装作业,包括但不限于设备、材料的吊装、搬运和安装等工作。2.双方当事人2.1分包方分包方名称:________分包方地址:________分包方法定代表人:________2.2总包方总包方名称:________总包方地址:________总包方法定代表人:________2.3相关方相关方一:________相关方一地址:________相关方一法定代表人:________相关方二:________相关方二地址:________相关方二法定代表人:________3.项目概况3.1项目名称:________3.2项目地点:________3.3项目工期:自____年____月____日至____年____月____日3.4项目内容:包括但不限于设备、材料的吊装、搬运和安装等工作。4.劳务分包内容4.1吊装作业类型4.1.1设备吊装4.1.2材料吊装4.1.3安装作业4.2吊装设备要求4.2.1吊车型号:________4.2.2吊车吨位:________4.2.3吊车数量:________4.3劳务人员配置4.3.1操作人员:________名4.3.2辅助人员:________名4.3.3管理人员:________名4.4安全生产要求4.4.1严格遵守国家安全生产法律法规和行业标准。4.4.2配备必要的安全防护设施和应急救援设备。5.合同价格5.1合同总价:人民币____元整。5.2计价方式:按实际完成吊装作业量计算。5.3付款方式:分阶段支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。5.4付款进度:按照合同约定的时间节点支付相应款项。6.作业安排6.1作业计划:根据甲方提供的施工进度计划,制定详细的吊装作业计划。6.2作业时间:根据作业计划,合理安排作业时间,确保不影响甲方项目的整体进度。6.3作业地点:________6.4作业进度:定期向甲方汇报作业进度,并及时调整作业计划。8.质量要求8.1质量标准8.1.1吊装作业应按照相关国家和行业标准执行,确保作业质量符合设计要求。8.1.2吊装设备应定期检查和维护,确保其安全可靠。8.1.3作业现场应保持整洁,材料堆放有序,不影响现场其他工作。8.2质量检查8.2.1分包方应自行组织质量检查,确保作业质量。8.2.2甲方有权对分包方的作业质量进行检查,如发现质量问题,分包方应立即整改。8.2.3质量检查记录应完整、真实,双方签字确认。8.3质量保证8.3.1分包方应提供质量保证书,承诺在合同期内对作业质量负责。8.3.2甲方对分包方的作业质量有疑问时,分包方应积极配合调查和处理。9.安全生产9.1安全责任9.1.1分包方负责作业过程中的安全生产,确保人员安全和设备安全。9.1.2甲方负责作业现场的安全管理,包括提供必要的安全防护措施。9.2安全措施9.2.1分包方应制定详细的安全操作规程,并确保所有作业人员熟知并遵守。9.2.2甲方应提供安全培训,确保作业人员具备必要的安全意识和技能。9.3事故处理9.3.1事故发生后,立即停止作业,保护现场,并及时报告甲方。9.3.2分包方应配合甲方进行调查,查明事故原因,并采取相应措施防止再次发生。10.保险10.1保险种类10.1.1分包方应购买雇主责任险,保障作业人员的人身安全。10.1.2分包方应购买财产险,保障吊装设备的财产安全。10.2保险责任10.2.1保险责任范围应包括因吊装作业导致的人员伤亡和财产损失。10.2.2保险金额应与合同总价相匹配,确保充分保障。10.3保险期限10.3.1保险期限自合同生效之日起至合同期满之日止。10.4保险费用10.4.1保险费用由分包方承担,并在合同签订时一次性支付。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成吊装作业。11.1.2分包方未按合同约定保证作业质量。11.1.3分包方未按合同约定提供安全生产保障。11.2违约责任11.2.1分包方应承担由此造成的损失,并支付违约金。11.2.2甲方有权解除合同,并要求分包方承担全部责任。12.合同变更与解除12.1变更程序12.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。12.2解除条件12.2.1分包方严重违约,经甲方催告后仍未改正。12.3解除程序12.3.1甲方书面通知分包方解除合同。12.3.2分包方应立即停止作业,并按照合同约定清理现场。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.2争议解决机构13.2.1如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议解决期限13.3.1争议解决期限自争议发生之日起不超过六十日。14.其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案14.2.1本合同需报送相关部门备案。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于作业计划、安全操作规程等。14.4合同签署14.4.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同执行过程中,经甲乙双方同意介入合同关系,提供咨询、监督、协调或其他服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同执行效率。15.2.2保证合同执行质量。15.2.3协调解决合同执行过程中出现的争议。15.3第三方介入方式15.3.1第三方作为中介方,协助甲乙双方进行沟通和协调。15.3.2第三方作为监督方,对合同执行情况进行监督和检查。15.3.3第三方作为协调方,协调解决合同执行过程中的争议。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在合同执行过程中,因其自身原因导致的损失,由第三方自行承担。16.1.2第三方在合同执行过程中,因未尽到相应职责导致的损失,由第三方承担相应责任。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。16.2.2超出责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况分担。17.甲乙双方责任17.1甲方责任17.1.1甲方应负责与第三方签订中介、监督或协调协议。17.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件,以协助其履行职责。17.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。17.2乙方责任17.2.1乙方应按照合同约定,与第三方签订中介、监督或协调协议。17.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和条件,以协助其履行职责。17.2.3乙方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间的关系由双方签订的中介、监督或协调协议约定。18.1.2第三方应按照协议约定,协助甲方监督和检查乙方的合同履行情况。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间的关系由双方签订的中介、监督或协调协议约定。18.2.2第三方应按照协议约定,协助乙方执行合同,并确保合同质量。18.3第三方与其他相关方的关系18.3.1第三方与其他相关方的关系由甲乙双方在合同中约定。18.3.2第三方应按照合同约定,与其他相关方进行沟通和协调,确保合同顺利执行。19.第三方介入协议19.1第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订。19.2.1第三方的名称、地址和法定代表人。19.2.2第三方的职责和权限。19.2.3第三方的责任限额。19.2.4第三方的报酬和支付方式。19.2.5第三方介入的期限。19.2.6第三方介入协议的生效、变更和解除。20.争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方与第三方共同协商解决。20.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.作业计划详细要求:包括吊装作业的时间表、地点、设备、人员配置等。说明:作业计划是确保吊装作业顺利进行的重要文件,应由分包方制定并经总包方审核批准。2.安全操作规程详细要求:包括吊装作业的安全注意事项、操作步骤、应急预案等。说明:安全操作规程是保障作业人员安全的指导文件,应由分包方制定并确保所有作业人员熟悉。3.保险单详细要求:包括保险种类、保险金额、保险期限等。说明:保险单是证明保险责任的有效文件,应由分包方提供。4.质量检查记录详细要求:包括检查时间、检查人员、检查内容、检查结果等。说明:质量检查记录是确保吊装作业质量的依据,应由分包方记录并保存。5.付款凭证详细要求:包括付款时间、付款金额、付款方式等。说明:付款凭证是证明付款行为的有效文件,应由总包方保存。6.争议解决协议详细要求:包括争议解决的方式、机构、期限等。说明:争议解决协议是解决合同执行过程中争议的指导文件,应由甲乙双方在争议发生前签订。7.第三方介入协议详细要求:包括第三方的职责、权限、责任限额、报酬等。说明:第三方介入协议是明确第三方在合同执行中角色的文件,应由甲乙双方与第三方共同签订。8.合同变更协议详细要求:包括变更的内容、原因、生效日期等。说明:合同变更协议是记录合同变更内容的文件,应由甲乙双方在变更发生时签订。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方未按合同约定完成吊装作业示例说明:若合同约定吊装作业应在30天内完成,而分包方实际完成时间为40天,则构成违约。2.分包方未按合同约定保证作业质量责任认定标准:根据合同约定的质量标准,分包方的作业未达到标准要求。示例说明:若合同约定吊装作业的合格率为95%,而分包方的实际合格率为90%,则构成违约。3.分包方未按合同约定提供安全生产保障责任认定标准:根据合同约定的安全生产要求,分包方未采取必要的安全措施,导致安全事故发生。示例说明:若合同约定吊装作业期间必须佩戴安全帽,而分包方未执行此要求,导致作业人员受伤,则构成违约。4.甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:根据合同约定的付款方式和时间,甲方未按时支付款项。示例说明:若合同约定每完成10%的作业量支付10万元,而甲方在完成10%作业量后未支付款项,则构成违约。5.甲方未按合同约定提供必要条件责任认定标准:根据合同约定,甲方未提供分包方完成作业所需的必要条件。示例说明:若合同约定甲方应提供作业场地,而甲方未提供,导致分包方无法按时完成作业,则构成违约。临时需求吊装劳务分包2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同标的及范围1.4吊装工程概况1.5工程量清单及单价1.6付款方式及进度1.7质量要求及验收标准1.8安全生产要求及责任1.9施工进度安排及节点1.10合同变更及调整1.11违约责任及处理1.12争议解决方式1.13合同解除条件及程序1.14合同终止及后续处理1.15合同附件及补充协议第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方注册地址:____________________1.1.4分包方联系电话:____________________1.1.5分包方开户银行及账号:____________________1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方法定代表人:____________________1.2.3总包方注册地址:____________________1.2.4总包方联系电话:____________________1.2.5总包方开户银行及账号:____________________第二条合同签订日期及生效日期2.1合同签订日期:____________________2.2合同生效日期:自合同签订之日起生效。第三条合同标的及范围3.1合同标的:本次临时需求吊装劳务分包工程。3.2工程范围:包括但不限于吊装设备、材料、人员及现场配合等。第四条吊装工程概况4.1工程名称:____________________4.2工程地点:____________________4.3工程规模:____________________4.4工程类型:____________________第五条工程量清单及单价5.1工程量清单详见附件一。5.2单价根据工程量清单及市场行情确定,详见附件一。第六条付款方式及进度6.1付款方式:分阶段付款,具体进度及金额详见附件二。6.2付款期限:按合同约定及工程进度执行。第七条质量要求及验收标准7.1质量要求:严格按照国家标准、行业规范及设计图纸执行。7.2验收标准:详见附件三。7.3验收程序:按照合同约定及国家标准执行。第八条安全生产要求及责任8.1分包方应严格遵守国家安全生产法律法规和操作规程,确保施工现场安全生产。8.2分包方需配备必要的安全防护设施和设备,对施工人员进行安全教育培训。8.3发生安全事故时,分包方应立即采取措施,保护现场,并按照规定程序上报。8.4总包方对分包方的安全生产负监督责任,确保施工现场安全。第九条施工进度安排及节点9.1分包方应按照合同约定的时间节点完成吊装工程。9.2施工进度计划详见附件四。9.3如因分包方原因导致工期延误,分包方应承担相应的违约责任。9.4如遇不可抗力因素影响工期,双方应协商解决,合理调整工期。第十条合同变更及调整10.1合同签订后,如因工程实际情况需要变更合同内容,双方应协商一致,签订书面变更协议。10.2变更内容应包括但不限于工程范围、工程量、单价、付款方式等。10.3合同变更协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。第十一条违约责任及处理11.1分包方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合要求,应承担违约责任。11.2总包方未按合同约定支付款项,应承担违约责任。11.3违约方应支付违约金,违约金金额根据合同约定及实际情况确定。11.4双方协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二条争议解决方式12.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。12.2协商不成的,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3仲裁或诉讼期间,除争议事项外,合同其他条款继续履行。第十三条合同解除条件及程序1.1分包方严重违约,经催告后仍未改正;1.2总包方严重违约,经催告后仍未改正;1.3发生不可抗力,致使合同无法履行;1.4双方协商一致解除合同。13.2解除合同,双方应书面通知对方,并按照合同约定处理善后事宜。第十四条合同终止及后续处理14.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。14.2合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项、工程尾款及质保金等。14.3本合同终止后,双方对合同履行过程中的债权债务关系仍具有法律效力。14.4合同终止后,双方应相互配合,共同处理合同执行过程中产生的各类遗留问题。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及类型1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方一致同意,介入合同关系中的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。1.2第三方介入的目的是为了确保合同履行的公正、高效,提高合同履行的透明度。第二条第三方责权利2.1第三方责任:2.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责,对合同履行过程中的相关事宜进行监督、协调和管理。2.1.2第三方应对其提供的专业意见或服务承担相应的法律责任。2.1.3第三方在介入合同关系过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。2.2第三方权利:2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便履行其职责。2.2.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督,并提出改进建议。2.2.3第三方有权根据合同约定,对甲乙双方进行奖惩。第三条第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分:3.1.1第三方对甲方提供的服务或意见,甲方应予以尊重,并按照合同约定进行配合。3.1.2第三方对甲方提出的建议或要求,甲方有权接受或拒绝,并承担相应的后果。3.2第三方与乙方的划分:3.2.1第三方对乙方提供的服务或意见,乙方应予以尊重,并按照合同约定进行配合。3.2.2第三方对乙方提出的建议或要求,乙方有权接受或拒绝,并承担相应的后果。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额应根据第三方提供的专业意见或服务的内容、风险程度以及合同约定的金额确定。4.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并在合同附件中列明。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入前,甲乙双方应协商一致,签订书面协议,明确第三方的职责、权利、责任限额等。5.2第三方介入后,甲乙双方应向

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论