版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑停工补偿及安全管理合作协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1建筑项目名称2.2停工原因及范围2.3安全管理责任3.停工补偿条款3.1停工补偿标准3.2停工补偿计算方法3.3停工补偿支付方式3.4停工补偿支付时间4.安全管理责任4.1安全管理责任主体4.2安全管理制度4.3安全培训与教育4.4安全检查与验收5.安全事故处理5.1事故报告程序5.2事故调查与处理5.3事故责任认定5.4事故赔偿与补偿6.合同期限6.1合同生效日期6.2合同终止条件6.3合同续签及终止程序7.违约责任7.1违约行为定义7.2违约责任承担7.3违约金计算及支付8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同生效及备案10.1合同生效条件10.2合同备案要求10.3合同备案程序11.合同附件11.1附件一:建筑项目基本信息11.2附件二:停工补偿计算公式11.3附件三:安全管理相关文件12.其他约定12.1通知与送达12.2合同修改与补充12.3合同份数与效力13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.合同附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3附件三清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方法定名称:建筑有限公司乙方法定名称:施工单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方法定代表人联系电话:138xxxx5678乙方法定代表人联系电话:139xxxx87652.合同标的2.1建筑项目名称:住宅小区2.2停工原因及范围停工原因:因不可抗力导致施工无法进行停工范围:整个住宅小区的建筑施工2.3安全管理责任甲方向乙方提供施工现场的安全管理要求乙方负责施工现场的安全管理工作3.停工补偿条款3.1停工补偿标准停工期间,乙方按实际停工天数计算停工补偿每天停工补偿金额为人民币1000元3.2停工补偿计算方法停工补偿金额=停工天数×每天停工补偿金额3.3停工补偿支付方式停工补偿金在停工结束后10个工作日内支付3.4停工补偿支付时间停工补偿金支付至乙方指定账户4.安全管理责任4.1安全管理责任主体乙方为施工现场的安全管理责任主体4.2安全管理制度乙方应建立健全施工现场的安全管理制度4.3安全培训与教育乙方应对施工现场的施工人员进行安全培训和教育4.4安全检查与验收乙方应定期进行安全检查,确保施工现场安全5.安全事故处理5.1事故报告程序发生安全事故后,乙方应在24小时内向甲方报告5.2事故调查与处理甲方应组织事故调查组,对事故原因进行调查5.3事故责任认定事故责任由事故调查组根据调查结果认定5.4事故赔偿与补偿事故赔偿和补偿按国家相关法律法规及双方约定执行6.合同期限6.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效6.2合同终止条件合同因下列原因终止:1.合同约定的期限届满2.合同双方协商一致解除合同3.因不可抗力导致合同无法履行6.3合同续签及终止程序合同到期前,双方可协商续签合同合同解除需书面通知对方,并经双方确认7.争议解决7.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决7.2争议解决机构如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼7.3争议解决程序争议解决过程中,双方应保持沟通,积极寻求解决方案8.违约责任8.1违约行为定义甲方违约行为:未按时支付停工补偿金、未履行安全管理责任等乙方违约行为:未按时完成施工任务、未履行安全管理责任等8.2违约责任承担甲方违约,应向乙方支付违约金,违约金为欠付金额的每日千分之五乙方违约,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五8.3违约金计算及支付违约金应在违约行为发生之日起10个工作日内支付9.争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼9.2争议解决机构协商:双方直接协商解决调解:双方可自愿选择第三方调解机构进行调解仲裁:争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁诉讼:争议提交至合同签订地人民法院诉讼9.3争议解决程序双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构争议解决机构应在收到争议材料后60日内作出裁决或判决10.合同解除10.1合同解除条件甲方或乙方违约,对方有权解除合同发生不可抗力,导致合同无法履行10.2合同解除程序解除合同需书面通知对方,并经双方确认合同解除后,双方应立即停止履行合同义务10.3合同解除后的处理双方应妥善处理已发生的工程量和款项乙方应将施工现场清理完毕11.合同生效及备案11.1合同生效条件双方签字盖章,合同自生效之日起生效11.2合同备案要求双方应按照国家相关法律法规办理合同备案手续11.3合同备案程序双方应在合同生效后30个工作日内办理备案手续12.其他约定12.1通知与送达通知应以书面形式进行,自送达对方之日起生效12.2合同修改与补充合同的修改与补充需经双方协商一致,并以书面形式确认12.3合同份数与效力本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力13.合同签署13.1签署日期本合同自年月日双方签署之日起生效13.2签署地点本合同在合同签订地签署13.3签署人甲方法定代表人签字:_________________乙方法定代表人签字:_________________14.合同附件清单14.1附件一清单附件一:住宅小区建筑项目基本信息14.2附件二清单附件二:停工补偿计算公式14.3附件三清单附件三:安全管理相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入,提供专业服务、监督、咨询或其他支持的自然人、法人或其他组织。第三方不包括合同双方及其关联企业或个人。15.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于:1.专业咨询2.安全监理3.质量检验4.项目管理5.争议调解15.3第三方介入程序第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的服务协议。第三方介入协议应包含服务内容、服务期限、费用、责任划分等条款。16.甲乙双方责任甲方应确保第三方提供的服务符合合同要求,并承担相应的费用。乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。第三方在执行任务时,应遵守国家法律法规及合同约定。17.第三方责任17.1第三方在合同履行过程中的责任如下:按照服务协议约定提供专业服务,确保服务质量。对其提供的服务承担相应的法律责任。对其行为造成的损失,在责任限额内承担赔偿责任。17.2第三方责任限额第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,最高不超过合同总价的5%。第三方责任限额的计算不包括因甲乙双方违约造成的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:第三方应向甲方报告工作进展和成果,甲方有权要求第三方提供相关资料。第三方在执行任务时,应尊重甲方的决定,并遵守甲方的要求。18.2第三方与乙方的划分:第三方应向乙方提供必要的技术支持和协助,乙方应配合第三方的工作。第三方在执行任务时,应尊重乙方的决定,并遵守乙方的要求。18.3第三方与合同双方的关系:第三方与合同双方之间不存在隶属关系,双方应保持独立运作。第三方在执行任务时,应保持中立,不偏袒任何一方。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件:服务协议约定的服务期限届满第三方完成服务任务,甲乙双方确认甲乙双方协商一致解除服务协议因不可抗力导致服务协议无法履行19.2第三方介入的终止程序:第三方介入终止需书面通知甲乙双方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:住宅小区建筑项目基本信息详细要求:包括项目名称、地点、规模、建设周期、资金来源等基本信息。说明:附件一作为合同附件,用于明确合同标的的基本情况。2.附件二:停工补偿计算公式详细要求:提供停工补偿的计算方法,包括停工天数、每天停工补偿金额等。说明:附件二作为合同附件,用于规范停工补偿的计算方式。3.附件三:安全管理相关文件详细要求:包括安全管理制度、安全操作规程、安全检查记录等。说明:附件三作为合同附件,用于明确施工现场的安全管理要求。4.附件四:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的服务内容、服务期限、费用、责任划分等。说明:附件四作为合同附件,用于明确第三方介入的具体安排。5.附件五:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:附件五作为合同附件,用于明确争议解决的途径和程序。6.附件六:合同变更协议详细要求:包括合同变更的原因、变更内容、变更程序等。说明:附件六作为合同附件,用于明确合同变更的流程和条件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付停工补偿金未履行安全管理责任未按照合同约定提供施工图纸和资料乙方违约行为:未按时完成施工任务未履行安全管理责任使用不合格的建筑材料或设备第三方违约行为:未按服务协议提供专业服务因疏忽或过失导致损失2.责任认定标准:甲方违约责任认定:甲方未按时支付停工补偿金,每延迟一日,应向乙方支付违约金,违约金为欠付金额的每日千分之五。甲方未履行安全管理责任,导致安全事故,甲方应承担全部责任。乙方违约责任认定:乙方未按时完成施工任务,每延迟一日,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五。乙方使用不合格的建筑材料或设备,导致工程质量问题,乙方应承担全部责任。第三方违约责任认定:第三方未按服务协议提供专业服务,每延迟一日,应向甲乙双方支付违约金,违约金为服务协议约定费用的千分之五。第三方因疏忽或过失导致损失,应在责任限额内承担赔偿责任。示例说明:甲方未按时支付停工补偿金,乙方在停工期间损失了人民币10万元,甲方应向乙方支付人民币5000元的违约金。乙方使用不合格的建筑材料导致工程质量问题,造成甲方经济损失20万元,乙方应承担全部责任,赔偿甲方人民币20万元。全文完。2024年度建筑停工补偿及安全管理合作协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订背景及目的2.1合同签订背景2.2合同签订目的3.建筑工程基本信息3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.停工补偿条款4.1停工补偿范围4.2停工补偿标准4.3停工补偿申请及审批流程4.4停工补偿支付方式5.安全管理条款5.1安全管理目标5.2安全管理制度5.3安全责任划分5.4安全事故处理及责任追究6.监督检查与验收6.1监督检查方式6.2验收标准6.3验收程序6.4验收不合格的处理7.合同履行与变更7.1合同履行期限7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算方法9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3保密期限12.合同附件12.1附件一:建筑工程施工图纸12.2附件二:建筑工程施工组织设计12.3附件三:建筑工程施工合同13.其他约定事项13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的责任承担14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人签名或盖章第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方法定名称:_______1.1.2乙方法定名称:_______1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:_______1.2.2乙方法定代表人:_______1.3合同双方联系方式1.3.1甲方法定代表人联系方式:电话_______,邮箱_______1.3.2乙方法定代表人联系方式:电话_______,邮箱_______2.合同签订背景及目的2.1合同签订背景2.1.1甲乙双方在_______工程中存在合作关系。2.1.2鉴于工程特点及实际需要,双方同意签订本合同。2.2合同签订目的2.2.1明确双方在_______工程中的权利义务。2.2.2规范工程停工补偿及安全管理事宜。3.建筑工程基本信息3.1工程名称3.1.1工程名称:_______3.2工程地点3.2.1工程地点:_______3.3工程规模3.3.1工程规模:占地面积_______平方米,建筑面积_______平方米。3.4工程工期3.4.1工程工期:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。4.停工补偿条款4.1停工补偿范围4.1.1因不可抗力、甲方原因或其他原因导致工程停工。4.2停工补偿标准4.2.1停工补偿按每日_______元/平方米计算。4.3停工补偿申请及审批流程4.3.1乙方应在停工发生后_______小时内向甲方提出停工补偿申请。4.3.2甲方应在收到申请后_______小时内进行审批。4.4停工补偿支付方式4.4.1停工补偿款按月支付,甲方于每月_______日前将上月停工补偿款支付给乙方。5.安全管理条款5.1安全管理目标5.1.1确保工程安全施工,预防安全事故发生。5.2安全管理制度5.2.1甲乙双方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。5.2.2建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。5.3安全责任划分5.3.1甲方负责整个工程的安全管理。5.3.2乙方负责施工过程中的安全管理。5.4安全事故处理及责任追究5.4.1发生安全事故,甲乙双方应立即采取措施,防止事故扩大。5.4.2事故发生后,双方应积极配合,查明事故原因,追究责任。6.监督检查与验收6.1监督检查方式6.1.1甲方派驻监理人员对工程进行监督检查。6.2验收标准6.2.1工程质量应符合国家相关标准及设计要求。6.2.2工程安全应符合国家相关安全标准。6.3验收程序6.3.1验收前,乙方应向甲方提交验收申请。6.3.2甲方在收到验收申请后_______日内组织验收。6.4验收不合格的处理6.4.1验收不合格,乙方应按甲方要求进行整改。6.4.2整改完成后,乙方应再次申请验收。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定进行施工,导致工程进度延误。8.1.2甲方未按时支付工程款项。8.1.3双方未按照合同约定的安全管理制度执行,导致安全事故发生。8.2违约责任承担8.2.1乙方因违约导致工程进度延误,应向甲方支付每日_______元的违约金。8.2.2甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付每日_______%的滞纳金。8.2.3双方因违约导致安全事故发生,应承担相应的法律责任。8.3违约赔偿计算方法8.3.1违约金和滞纳金以实际损失为计算依据。8.3.2乙方因违约导致安全事故,赔偿金额按国家相关法律法规及实际情况确定。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为_______仲裁委员会。9.3争议解决期限9.3.1争议发生后,双方应在_______日内协商解决。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方代表签字盖章。10.1.2合同签订后,双方应在_______日内完成合同备案。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3发生合同约定的解除条件。10.3合同终止程序10.3.1双方应在合同终止前_______日内书面通知对方。10.3.2合同终止后,双方应按合同约定进行工程结算。11.保密条款11.1保密内容11.1.1本合同内容及双方在合作过程中了解的对方商业秘密。11.2保密义务11.2.1双方应对保密内容严格保密,不得泄露给任何第三方。11.3保密期限11.3.1本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年。12.合同附件12.1附件一:建筑工程施工图纸12.1.1图纸编号:_______12.1.2图纸日期:_______12.2附件二:建筑工程施工组织设计12.2.1设计编号:_______12.2.2设计日期:_______12.3附件三:建筑工程施工合同12.3.1合同编号:_______12.3.2合同日期:_______13.其他约定事项13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2发生不可抗力事件,经双方协商一致,可以解除合同。13.2合同解除程序13.2.1双方应在合同解除前_______日内书面通知对方。13.2.2合同解除后,双方应按合同约定进行工程结算。13.3合同解除后的责任承担13.3.1双方应按照合同约定承担相应的责任。14.合同签署14.1合同签署日期14.1.1甲方法定代表人签署日期:_______14.1.2乙方法定代表人签署日期:_______14.2合同签署地点14.2.1合同签署地点:_______14.3合同签署人签名或盖章14.3.1甲方法定代表人签名或盖章:_______14.3.2乙方法定代表人签名或盖章:_______第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同履行、提供专业服务或进行监督管理的外部机构、个人或企业。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2降低合同风险,确保合同目标的实现。16.第三方介入类型16.1监理方16.1.1监理方负责对工程进度、质量、安全进行监督管理。16.2设计方16.2.1设计方负责提供工程设计方案和技术支持。16.3施工方16.3.1施工方负责按照设计要求进行工程施工。16.4中介方16.4.1中介方负责协调甲乙双方的关系,提供咨询服务。17.第三方介入程序17.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事宜,包括第三方资质、服务内容、费用等。17.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各自的权利义务。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失的,其赔偿责任不超过本合同约定甲乙双方各自承担的违约责任限额。18.2责任划分18.2.1第三方在履行职责过程中,若因甲乙双方的原因导致损失,甲乙双方应各自承担相应的责任。18.3保险18.3.1第三方应依法购买相应的责任保险,以保障其履行职责过程中的风险。19.第三方变更19.1第三方变更程序19.1.1若需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。19.2第三方变更责任19.2.1第三方变更后,原第三方责任不变,新第三方应承担相应责任。20.第三方退出20.1第三方退出条件20.1.1第三方完成合同约定的服务内容。20.1.2双方协商一致同意第三方退出。20.2第三方退出程序20.2.1第三方退出前,应向甲乙双方提交退出申请,并完成相关手续。20.3第三方退出责任20.3.1第三方退出后,应按照合同约定向甲乙双方提供必要的交接文件和资料。21.第三方介入的额外条款21.1第三方介入时,甲乙双方应确保第三方的资质和信誉,并对其服务内容进行审核。21.2第三方介入时,甲乙双方应明确第三方的权利和义务,确保第三方在履行职责过程中不损害甲乙双方的合法权益。21.3第三方介入时,甲乙双方应与第三方协商确定服务费用,并签订相应的合作协议。22.第三方与其他各方的划分说明22.1第三方与甲乙双方22.1.1第三方与甲乙双方是合作关系,各自履行合同约定的职责。22.2第三方与施工方22.2.1第三方对施工方进行监督管理,确保施工质量、安全和进度。22.3第三方与设计方22.3.1第三方对设计方提供的设计方案进行审核,确保设计符合合同要求。22.4第三方与中介方22.4.1第三方与中介方是合作关系,共同为甲乙双方提供咨询服务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:建筑工程施工图纸要求:图纸应完整、清晰,符合国家相关标准。说明:包含建筑平面图、立面图、剖面图、结构图等。2.附件二:建筑工程施工组织设计要求:组织设计应详细、合理,包括施工方案、进度计划、资源配置等。说明:为工程施工提供组织和技术保障。3.附件三:建筑工程施工合同要求:合同内容应完整、明确,包括工程范围、质量标准、工期、费用等。说明:明确甲乙双方的权利义务。4.附件四:第三方合作协议要求:合作协议应明确第三方服务内容、费用、责任等。说明:为第三方介入提供依据。5.附件五:工程进度报告要求:报告应真实、准确,包括工程进度、质量、安全等情况。说明:为工程管理和监督提供依据。6.附件六:工程验收报告要求:报告应详细记录工程验收情况,包括验收结果、存在问题等。说明:为工程交付使用提供依据。7.附件七:工程结算报告要求:报告应真实、准确,包括工程结算金额、支付方式等。说明:为工程款项支付提供依据。8.附件八:工程变更单要求:变更单应详细记录工程变更内容、原因、费用等。说明:为工程变更管理提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定进行施工,导致工程进度延误。责任认定标准:每日延误工期,乙方应向甲方支付_______元的违约金。示例说明:若工程原定工期为6个月,实际工期延误2个月,乙方应支付违约金_______元。2.违约行为:甲方未按时支付工程款项。责任认定标准:每逾期一日,甲方应向乙方支付_______%的滞纳金。示例说明:若合同约定工程款项支付期为每月5日,实际支付日期为每月10日,甲方应支付滞纳金_______元。3.违约行为:双方未按照合同约定的安全管理制度执行,导致安全事故发生。责任认定标准:根据事故原因、损失情况,追究相应责任。示例说明:若因乙方施工不当导致安全事故,乙方应承担主要责任,赔偿甲方损失_______元。4.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:根据第三方合作协议,追究其违约责任。示例说明:若监理方未按时进行监督检查,应向甲乙双方支付_______元的违约金。5.违约行为:合同变更未经双方协商一致。责任认定标准:任何一方擅自变更合同,应承担违约责任。示例说明:若甲方单方面变更合同,应向乙方支付_______元的违约金。全文完。2024年度建筑停工补偿及安全管理合作协议2本合同目录一览1.合作双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4注册地址2.合作目的与原则2.1合作目的2.2合作原则3.建筑停工补偿3.1停工补偿范围3.2停工补偿标准3.3停工补偿流程3.4停工补偿争议解决4.安全管理4.1安全管理目标4.2安全管理制度4.3安全管理人员职责4.4安全培训与教育5.合作期限5.1合作期限起始日期5.2合作期限终止日期6.合作费用6.1费用支付方式6.2费用支付时间6.3费用支付标准7.合作内容7.1建筑工程范围7.2工程进度要求7.3工程质量要求8.合作成果8.1建筑停工补偿实施情况8.2安全管理实施情况9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同变更13.1合同变更方式13.2合同变更程序14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序第一部分:合同如下:1.合作双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表:[甲方法定代表人或授权代表姓名]乙方法定代表人或授权代表:[乙方法定代表人或授权代表姓名]1.3联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话]乙方联系方式:[乙方联系电话]1.4注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]2.合作目的与原则2.1合作目的本合同旨在明确甲乙双方在2024年度建筑停工补偿及安全管理方面的合作事宜,确保建筑工程的顺利进行和双方权益的保护。2.2合作原则(1)遵守国家法律法规;(2)平等互利;(3)诚实守信;(4)公平公正。3.建筑停工补偿3.1停工补偿范围(1)自然灾害;(2)政策调整;(3)不可抗力事件;(4)施工过程中发生的事故。3.2停工补偿标准(1)自然灾害:按照国家相关政策规定执行;(2)政策调整:按照双方协商确定的比例进行补偿;(3)不可抗力事件:按照国家相关政策规定执行;(4)施工过程中发生的事故:根据事故原因和损失程度,由乙方负责赔偿。3.3停工补偿流程(1)停工发生后,乙方应在24小时内向甲方报告;(2)甲方收到报告后,应在3个工作日内进行调查核实;(3)经核实后,双方协商确定补偿方案;(4)补偿方案确定后,乙方应在5个工作日内向甲方支付补偿金。3.4停工补偿争议解决如双方对停工补偿存在争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.安全管理4.1安全管理目标确保建筑工程施工过程中人员安全和工程质量。4.2安全管理制度(1)建立健全安全生产责任制;(2)严格执行安全生产操作规程;(3)定期进行安全检查和隐患排查;(4)对违反安全规定的行为进行处罚。4.3安全管理人员职责(1)负责安全生产的全面管理;(2)组织制定和实施安全生产规章制度;(3)对施工现场进行安全检查;(4)对违反安全规定的行为进行处理。4.4安全培训与教育(1)对施工人员进行岗前安全培训;(2)定期对施工人员进行安全教育和考核;(3)对特种作业人员进行专项安全培训。5.合作期限5.1合作期限起始日期[合作期限起始日期]5.2合作期限终止日期[合作期限终止日期]6.合作费用6.1费用支付方式(1)按月支付;(2)银行转账。6.2费用支付时间每月[支付时间]前支付上一个月的合作费用。6.3费用支付标准根据双方协商确定的金额和支付方式执行。7.合作内容7.1建筑工程范围[建筑工程具体范围]7.2工程进度要求(1)按照国家相关标准和规范进行施工;(2)确保工程进度按时完成;(3)保证工程质量。7.3工程质量要求(1)满足设计要求;(2)符合国家相关标准和规范;(3)达到合同约定的质量标准。8.合作成果8.1建筑停工补偿实施情况甲方负责记录停工情况,包括停工原因、停工时间、停工影响等,并及时通知乙方。乙方应在接到通知后7个工作日内提供停工补偿相关资料,包括但不限于停工记录、损失评估等。8.2安全管理实施情况甲方负责监督乙方执行安全管理措施,包括定期安全检查记录、安全事故报告、安全培训记录等。乙方应确保所有安全管理措施得到有效执行,并及时向甲方报告安全管理相关情况。9.违约责任9.1违约情形(1)甲方未按约定支付合作费用的;(2)乙方未按约定完成工程进度或质量要求的;(3)乙方未按约定执行安全管理措施的;(4)任何一方未按本合同约定履行其他义务的。9.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;(2)违约行为导致合同无法继续履行的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失;(3)违约金的具体数额由双方协商确定,并在合同中明确。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构无10.3争议解决程序(1)提交争议书面申请;(2)法院受理后,按照法定程序进行审理;(3)法院作出判决后,双方应依法履行判决结果。11.合同解除11.1合同解除条件(1)任何一方违约,且违约方在收到解除通知后未在15日内采取补救措施的;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行的;(3)经双方协商一致,决定解除合同的。11.2合同解除程序(1)一方提出解除合同的通知;(2)另一方在收到通知后,如有异议,应在7个工作日内提出;(3)如无异议,合同自通知到达对方之日起解除。12.合同生效12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同生效日期[合同生效日期]13.合同变更13.1合同变更方式任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致,签订书面变更协议。13.2合同变更程序(1)一方提出变更请求;(2)双方协商达成一致;(3)签订书面变更协议。14.合同终止14.1合同终止条件(1)合同期限届满;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件。14.2合同终止程序(1)合同期限届满或解除后,双方应进行合同终止确认;(2)办理合同终止手续;第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人或其他组织。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中因自身过错导致甲乙双方损失时,应承担的最高赔偿金额。15.2.2第三方责任限额确定(1)第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确;(3)第三方责任限额应不低于[金额]万元。15.3第三方介入情形(2)第三方根据本合同约定,主动介入本合同的履行;(3)经甲乙双方协商一致,允许第三方介入本合同的履行。15.4第三方介入协议15.4.1协议签订甲乙双方应与第三方签订书面介入协议,明确第三方的责任、权利和义务。15.4.2协议内容(1)第三方介入的具体事项;(2)第三方责任限额;(3)第三方的工作范围和职责;(4)第三方提供服务的期限;(5)第三方服务的费用及支付方式;(6)甲乙双方与第三方的权利义务关系;(7)争议解决方式。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1责任划分(1)第三方在履行本合同过程中因自身过错导致甲乙双方损失,应承担相应的赔偿责任;(2)甲乙双方应各自承担因自身原因导致的损失;(3)第三方在履行本合同过程中,因甲乙双方共同过错导致的损失,由双方按
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 煤矸石购销合同文本
- 技术服务合同的技术升级费
- 机器维修保养合同样本
- 购销合同款项结算
- 降水井施工劳务分包条款
- 防水卷材招标供应商选拔招募
- 废钢铁交易协议
- 电子版建筑分包劳动契约
- 技术服务合同印花税的申报与缴纳指南
- 环保监测合作协议
- 机组空冷塔冷却三角组装指导书
- 大学英语I知到章节答案智慧树2023年桂林电子科技大学
- 3200钻机操作规程60
- 儿童脑性瘫痪
- ISO9001:2023年质量体系认证辅导计划
- 2023年机械制造装备设计大作业
- 2023-2024学年新疆维吾尔自治区喀什市初中语文九年级上册期末模考题
- TSEESA 010-2022 零碳园区创建与评价技术规范
- GB/T 24353-2022风险管理指南
- SB/T 10569-2010冷藏库门
- GB/T 22080-2016信息技术安全技术信息安全管理体系要求
评论
0/150
提交评论