城市道路建设管理规定

城市道路建设管理规定合同编号：__________合同双方：甲方：________________地址：________________法定代表人：____________联系方式：______________乙方：________________地址：________________法定代表人：____________联系方式：______________鉴于甲方为城市道路建设的业主，乙方为具备相关资质的城市道路建设施工单位，双方为城市道路建设管理事项，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________第二条双方义务2.1甲方义务（1）提供合法的施工场地，保证乙方施工过程中所需的各种条件；（2）按照合同约定的时间和金额支付工程进度款；（3）协调解决乙方施工过程中所需的各种手续和问题；（4）遵守国家有关法律法规，不得干涉乙方的正常施工。2.2乙方义务（1）按照合同约定的时间和质量要求完成工程建设；（2）严格按照国家有关法律法规和工程建设标准进行施工；（3）确保施工安全，防止安全事故的发生；（4）保护环境，遵守施工现场管理规定。第三条工程进度与质量3.1工程进度（1）乙方应当按照合同约定的工期完成工程建设，如有延期，应当按照甲方要求采取措施予以弥补；（2）乙方应当按期向甲方报告工程进度，如需调整工期，应当提前向甲方提出申请。3.2工程质量（1）乙方应当保证工程质量符合国家有关法律法规和工程建设标准；（2）乙方应当接受甲方对工程质量的监督检查，对检查出的问题及时整改；（3）工程验收合格后，乙方应当承担相应的保修责任。第四条工程价款与支付4.1工程总价款为：________________元（大写：________________元整）。4.2甲方应当按照合同约定的付款节点支付工程进度款，每笔付款前，乙方应当向甲方提交相应的工程进度报告和付款申请。4.3工程验收合格后，甲方应当按照合同约定支付剩余工程款。第五条违约责任5.1甲方逾期支付工程进度款，应当按照迟延付款金额的同期贷款利率支付违约金；乙方逾期完成工程，应当按照迟延工程价款的同期贷款利率支付违约金。5.2因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应当承担返工、维修等费用；因甲方原因导致工程质量不符合约定，甲方应当承担相应的维修费用。第六条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应当遵守国家有关法律法规，不得进行任何非法活动。7.2双方在合同履行过程中，如需变更或解除合同，应当签订补充协议，并经双方盖章确认。7.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：_________乙方代表（签名）：_________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工方案4.材料及设备采购清单5.施工合同专用条款6.施工合同通用条款7.工程验收标准8.安全生产管理协议9.环境保护协议10.工程保修条款二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程进度款，认定为违约行为。2.乙方逾期完成工程，认定为违约行为。3.工程质量不符合约定，乙方应当承担返工、维修等费用，认定为违约行为。4.甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方正常施工，认定为违约行为。5.乙方未按约定进行施工或违反国家法律法规，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的发包方，即城市道路建设的业主。2.乙方：指合同中的承包方，即具备相关资质的城市道路建设施工单位。3.工程进度：指工程按照合同约定的工期完成的情况。4.工程质量：指工程符合国家有关法律法规和工程建设标准的情况。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方逾期支付工程进度款。解决办法：乙方可以与甲方协商，要求按时支付工程进度款；如协商不成，可以向法院提起诉讼。2.问题：乙方逾期完成工程。解决办法：甲方可以与乙方协商，要求按时完成工程；如协商不成，可以向法院提起诉讼。3.问题：工程质量不符合约定。解决办法：甲方可以要求乙方进行返工、维修，并承担相应费用；如乙方拒绝，可以向法院提起诉讼。4.问题：甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方正常施工。解决办法：乙方可以与甲方协商，要求提供施工条件或停止干涉；如协商不成，可以向法院提起诉讼。5.问题：乙方未按约定进行施工或违反国家法律法规