2025建设工程施工专业分包合同(示范文本)

合同编号：2025建设工程施工专业分包合同(示范文本)甲方：地址：法定代表人：联系电话：乙方：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为某项建设工程的施工方，乙方愿意作为专业分包商承担该工程的一部分施工任务，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程总价：第二条合同范围与工作内容2.1乙方负责完成本合同约定的施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.2乙方应按照甲方的要求，提供施工所需的人力、物力和技术力量，并承担相应的施工责任。2.3乙方应遵守国家法律法规及有关标准、规范、规定，确保施工过程中的合法权益。第三条合同价格与支付方式3.1本工程的合同总价为人名币（大写）：元整（小写）：元。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。具体付款方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的%；（2）工程进度达到%时，支付合同总价款的%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的%；（4）剩余合同价款在工程保修期满后七个工作日内支付。3.3乙方应开具合法的税务发票，甲方据此进行税务抵扣。第四条工期与进度4.1本工程的开工日期为：年月日。4.2本工程的竣工日期为：年月日。4.3乙方应按照甲方提供的施工组织设计、施工计划和进度要求，组织施工，确保工程按期完成。第五条质量与标准5.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准、规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2工程质量应达到等级标准。5.3乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合约定标准。第六条安全与环保6.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度，严格按照施工方案和安全技术措施进行施工。6.2乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的人身和财产安全。6.3乙方应严格按照国家环保法规和甲方要求，做好施工现场的环保工作，防止污染环境。第七条保修与售后服务7.1工程验收合格后，乙方应按照国家标准和行业规定，对工程进行保修。7.2保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为年。7.3乙方应在保修期内，对工程出现的质量问题给予及时修复，确保工程正常使用。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的%。8.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%。8.3双方的其他违约行为，按照国家相关法律法规和本合同约定承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。10.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的工作内容、工期、质量标准等履行合同义务。如乙方未能按约定完成工作，应按合同约定承担违约责任。解决办法为甲方有权要求乙方在规定的时间内完成工作，或按约定扣除违约金。2.合同的价格与支付：乙方应按合同约定的价格提供服务，接受甲方支付合同价款。如甲方未能按约定支付价款，应按合同约定承担滞纳金等违约责任。解决办法为甲方应在规定的时间内支付价款，否则乙方有权暂停工作，并按约定扣除滞纳金。3.工程质量：乙方应保证工程质量达到合同约定的标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担返工、修复等责任。解决办法为甲方有权要求乙方在规定的时间内整改，必要时可依法解除合同。4.工期延误：乙方应按合同约定的工期完成工程。如乙方未能按约定工期完成工程，应承担工期延误的责任。解决办法为甲方有权要求乙方在规定的时间内完成工程，或按约定扣除违约金。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.合同履行：合同履行是指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约金：违约金是指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的违约补偿。3.工期延误：工期延误是指合同约定的工程竣工日期未能按时完成的情况。4.质量保修：质量保修是指乙方在工程竣工验收合格后，按照合同约定对工程质量进行保修。5.争议解决：争议解决是指当双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。6.法定代表人的授权代表：法定代表人的授权代表是指被法定代表人授权处理合同事务的自然人。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的施工专业分包合同签订。2.适用于分包商承担工程的一部分施工任务，并与总包方签订合同。3.适用于明确分包商在施工过程中的质量、安全、进度等方面的责任。4.适用于双方在工程项目的施工过程中，规范双方的行为，确保工程顺利进行。补充条款：1.双方应遵守的国家法律法规及有关标准、规范、规定。2.双方在合同履行过程中应遵守的安全生产、环保等方面的要求。3.双方在合同履行过程中应相互配合、沟通，确保工程顺利进行。4.双方在合同履