2024年核电站建设工程施工承包合同履约管理

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年核电站建设工程施工承包合同履约管理本合同目录一览1.承包商的基本信息1.1承包商的名称和地址1.2承包商的资质和许可2.业主的基本信息2.1业主的名称和地址2.2业主的代表3.工程概述3.1工程的名称和地点3.2工程的规模和结构3.3工程的施工标准和质量要求4.合同价格和支付方式4.1合同总价4.2预付款4.3进度付款4.4最终付款4.5支付方式和账户5.施工进度和时间表5.1施工的开始日期和结束日期5.2关键施工节点5.3施工进度报告和更新6.工程质量和标准6.1工程质量要求6.2质量控制和检验程序6.3不合格工程的处理7.安全生产和管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施和规定7.3安全事故的处理8.变更和调整8.1合同变更的条件和程序8.2合同价格的调整8.3施工进度的调整9.违约责任9.1承包商的违约行为9.2业主的违约行为9.3违约责任的赔偿和处理10.争议解决10.1争议解决的方式和程序10.2仲裁或诉讼的地点和法院11.合同的生效和终止11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同终止后的权利和义务12.保密条款12.1保密信息的定义和范围12.2保密责任的期限和限制13.合同的附件和附加条款13.1附件清单13.2附加条款的内容和效力14.合同的语言和解释14.1合同的语言14.2合同的解释规则第一部分：合同如下：第一条承包商的基本信息1.1承包商的名称和地址承包商的名称：核电站建设工程有限公司承包商的地址：市区路号1.2承包商的资质和许可承包商应具备国家核安全监管部门核发的核电站建设施工许可证，并具备相应的资质等级，符合国家相关法律法规的要求。第二条业主的基本信息2.1业主的名称和地址业主的名称：核电站有限责任公司业主的地址：市区路号2.2业主的代表业主指派的代表为：先生，负责监督和管理工程项目的实施。第三条工程概述3.1工程的名称和地点工程的名称：核电站扩建工程工程的地点：市区核电站建设工地3.2工程的规模和结构工程规模：兆瓦核电站，包括两台机组工程结构：包括核岛、常规岛、辅助设施等3.3工程的施工标准和质量要求施工标准应符合国家核安全监管部门和相关行业标准的要求。工程质量要求达到设计文件规定的要求，并符合国家质量监督检验检疫部门的规定。第四条合同价格和支付方式4.1合同总价合同总价为人民币亿元（大写：人民币玖拾捌亿捌仟万元整），其中包括工程设计、设备采购、施工安装、调试和培训等费用。4.2预付款合同签订后，业主向承包商支付合同总价10%的预付款，即人民币玖亿捌仟万元整。4.3进度付款承包商按照工程进度完成相应的工作后，业主按照合同约定的比例支付进度款。每完成一个阶段的工程，经业主代表验收合格后，支付该阶段工程总价80%的进度款。4.4最终付款工程竣工并经验收合格后，业主向承包商支付合同总价剩余的20%。4.5支付方式和账户支付方式：银行转账收款账户：核电站建设工程有限公司开户行：银行分行账号：第五条施工进度和时间表5.1施工的开始日期和结束日期施工开始日期：2024年1月1日施工结束日期：2026年12月31日5.2关键施工节点（1）2024年6月30日前，完成核岛主体结构施工（2）2025年12月31日前，完成常规岛主体结构施工（3）2026年6月30日前，完成所有辅助设施施工5.3施工进度报告和更新承包商应按月向业主提交施工进度报告，并按照业主的要求进行更新。第六条工程质量和标准6.1工程质量要求工程质量应符合国家核安全监管部门和相关行业标准的要求，确保核电站的安全稳定运行。6.2质量控制和检验程序承包商应建立完善的质量控制和检验程序，对施工过程进行全面监控，确保工程质量。6.3不合格工程的处理对于验收不合格的工程部分，承包商应按照业主的要求进行整改，直到满足质量要求。如承包商未能在规定时间内整改到位，业主有权要求承包商支付违约金。第八条变更和调整8.1合同变更的条件和程序合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更条件包括但不限于：（1）因国家法律法规、政策变化导致合同内容需调整；（2）因工程设计变更导致合同内容需调整；（3）因不可抗力因素导致合同内容需调整。8.2合同价格的调整合同价格的调整按照双方协商确定的方式进行，可以采取总价调整或单价调整。8.3施工进度的调整施工进度的调整应符合合同约定的关键施工节点，并根据实际情况进行调整。第九条违约责任9.1承包商的违约行为承包商未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于：（1）未能按照约定的时间完成工程的，应支付逾期竣工违约金；（2）工程质量不符合约定的，应负责整改并支付违约金；（3）违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。9.2业主的违约行为业主未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于：（1）未能按照约定的时间支付合同款项的，应支付逾期付款违约金；（2）违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。9.3违约责任的赔偿和处理违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失，并支付合同总价一定比例的违约金。第十条争议解决10.1争议解决的方式和程序双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以采取仲裁或诉讼方式解决。10.2仲裁或诉讼的地点和法院仲裁或诉讼地点为市，由中国国际经济贸易仲裁委员会或市中级人民法院管辖。第十一条合同的生效和终止11.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的终止条件合同终止条件如下：（1）工程竣工并经验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行。11.3合同终止后的权利和义务合同终止后，承包商应按照业主的要求完成工程扫尾工作，并承担相应费用。双方对合同终止前的权利和义务继续承担责任。第十二条保密条款12.1保密信息的定义和范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方在合同履行过程中知悉的信息。12.2保密责任的期限和限制保密责任自合同签订之日起生效，至合同终止后五年内有效。第十三条合同的附件和附加条款13.1附件清单附件包括：（1）工程设计文件；（2）设备采购清单；（3）施工方案和施工组织设计；（4）其他双方约定的附件。13.2附加条款的内容和效力附加条款为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。第十四条合同的语言和解释14.1合同的语言合同的语言为中文。14.2合同的解释规则合同的解释应遵循合同条款的通常含义和行业惯例。如有条款内容不一致，以有利于业主的解释为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的实施，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设计方、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方介入的范围包括合同约定的工程设计、设备采购、施工安装、调试和培训等环节。第二条第三方介入的职责和权利2.1第三方介入的职责第三方应按照合同约定的条款和条件，履行其在合同中的职责，确保工程质量和进度。2.2第三方介入的权利第三方有权根据合同约定，参与合同的实施和监督，获取相应的报酬和利益。第三条第三方介入的额外条款和说明3.1额外条款甲乙方应在与第三方签订合同时，明确第三方在合同中的职责、权利和义务，以及违约责任等条款。3.2说明第三方在合同履行过程中，如涉及甲乙双方的利益，甲乙方有权要求第三方提供相关说明和解释。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中，因违约、过错或其他原因导致甲乙方损失的责任限制额度。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素进行确定，并在合同中明确。4.3第三方责任限额的赔偿第三方在合同履行过程中，如发生违约、过错等情况，应按照合同约定的责任限额进行赔偿。第五条第三方与甲乙方的划分说明5.1第三方与甲乙方的划分第三方在合同履行过程中，与甲乙方的划分如下：（1）第三方应按照合同约定，向甲乙方履行其在合同中的职责；（2）甲乙方应按照合同约定，向第三方支付相应的报酬和利益；（3）第三方与甲乙方之间发生的纠纷，由双方自行解决。5.2第三方与甲乙方的责任划分第三方在合同履行过程中，如发生违约、过错等情况，应承担相应的责任。甲乙方对第三方的行为不承担责任。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决的方式和程序第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以采取仲裁或诉讼方式解决。6.2仲裁或诉讼的地点和法院仲裁或诉讼地点为市，由中国国际经济贸易仲裁委员会或市中级人民法院管辖。第七条第三方介入的保密条款7.1保密信息的定义和范围保密信息包括第三方在合同履行过程中知悉的甲乙方商业秘密、技术资料等。7.2保密责任的期限和限制保密责任自合同签订之日起生效，至合同终止后五年内有效。第八条第三方介入的合同解释8.1合同的解释规则第三方介入的合同解释应遵循合同条款的通常含义和行业惯例。如有条款内容不一致，以有利于甲乙方的解释为准。第九条第三方介入的效力9.1第三方介入的效力第三方介入的条款和条件，自合同签订之日起生效，与合同具有同等效力。9.2第三方介入的变更和解除第三方介入的变更和解除，应经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。第十条第三方介入的附加条款10.1附加条款的内容和效力附加条款应明确第三方在合同中的职责、权利和义务，以及违约责任等，并与合同具有同等效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包含核电站扩建工程的详细设计图纸、技术规格书、施工图纸等。附件说明：工程设计文件是合同的重要组成部分，应详细描述工程的设计要求和技术规格。附件2：设备采购清单详细要求：列出核电站扩建工程所需的设备名称、型号、数量、技术规格等。附件说明：设备采购清单应明确设备的详细信息，以便承包商进行采购和安装。附件3：施工方案和施工组织设计详细要求：包含施工过程中的施工方法、施工组织结构、施工进度计划等。附件说明：施工方案和施工组织设计是指导施工过程的重要文件，应详细描述施工的步骤和计划。附件4：合同履行过程中的变更协议详细要求：明确合同履行过程中双方就合同内容变更达成的书面协议。附件说明：变更协议是调整合同内容的重要文件，应详细记录双方就变更事项的协商和达成的一致。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照约定的时间完成工程的，构成工期延误违约。2.工程质量不符合约定的，构成质量违约。3.违反合同约定的其他义务的，构成其他违约行为。违约责任认定标准：1.工期延误违约：按照合同约定的逾期竣工违约金计算方式进行赔偿。2.质量违约：按照合同约定的质量标准进行检验，不符合标准的，由违约方负责整改并支付违约金。3.其他违约行为：根据合同约定和实际情况，确定违约责任的具体赔偿和处理措施。示例说明：如承包商未能在约定的时间内完成工程，属于工期延误违约。根据合同约定的逾期竣工违约金计算方式，承包商应支付相应的违约金给业主。说明三：法律名词及解释：1.核电站：指利用核能进行发电的电站，包括核岛、常规岛、辅助设施等。2.核岛：核电站中进行核反应的部分，包括反应堆、燃料棒、控制棒等。3.