产业园建设工程合作协议合同

产业园建设工程合作协议合同合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（以下简称“乙方”）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________地址：____________________第一章项目概述1.1甲方为加快产业园建设，提升产业集聚效应，决定与乙方进行合作，乙方同意按照本协议约定参与产业园建设工程。1.2本协议所涉及的产业园建设工程项目名称为“__________产业园建设项目”。第二章合作原则2.1甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，共同推进产业园建设项目。2.2甲乙双方应严格遵守国家法律法规，保证项目建设的合法性、合规性。第三章项目内容与分工3.1项目内容3.1.1甲方负责产业园的总体规划、设计、立项、报批等工作。3.1.2乙方负责产业园内的基础设施建设、绿化、配套设施等建设内容。3.2项目分工3.2.1甲方负责项目资金筹措、政策争取、项目监管等工作。3.2.2乙方负责项目施工、质量把控、安全生产等工作。第四章项目进度与质量4.1甲方应按照项目进度要求，及时提供相关资料，协助乙方办理各项手续。4.2乙方应按照合同约定，保证项目进度和质量，按时完成建设任务。4.3甲乙双方应定期对项目进度和质量进行评估，对存在的问题及时进行整改。第五章权利与义务5.1甲方权利5.1.1对乙方施工过程中的质量问题有权要求整改。5.1.2对乙方未按期完成建设任务的情况有权要求支付违约金。5.2甲方义务5.2.1按照合同约定支付乙方工程款。5.2.2提供项目所需的相关资料，协助乙方办理各项手续。5.3乙方权利5.3.1享有合同约定的工程款支付权利。5.3.2对甲方未按期支付工程款的情况有权要求支付违约金。5.4乙方义务5.4.1按照合同约定完成项目施工任务。5.4.2保证项目质量符合国家相关标准。第六章工程款项支付6.1工程款项支付原则6.1.1甲方应按照本协议约定的付款方式及进度，向乙方支付工程款项。6.1.2乙方应按照实际完成的工程量及质量，向甲方开具正规发票，作为支付工程款项的依据。6.2工程款项支付方式6.2.1甲方应按工程进度分阶段支付工程款项，每阶段支付比例不超过该阶段工程总价的80%。6.2.2工程款项支付采取银行转账方式，乙方应在收到款项后五个工作日内向甲方提供银行到账凭证。6.3工程款项支付期限6.3.1甲方应在收到乙方开具的正规发票后15个工作日内支付相应款项。6.3.2若甲方未按期支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。第七章工程变更与索赔7.1工程变更7.1.1在工程实施过程中，如需对工程设计进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。7.1.2工程变更所涉及的费用，应由甲乙双方按照变更协议约定的方式进行分担。7.2索赔7.2.1乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程延误或增加费用，乙方有权向甲方提出索赔。7.2.2甲方应在收到乙方的索赔申请后15个工作日内，对乙方提出的索赔进行审核，并根据实际情况给予答复。第八章工程验收与交付8.1工程验收8.1.1工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后15个工作日内组织验收。8.1.2工程验收合格后，甲方应向乙方出具工程验收合格证书。8.2工程交付8.2.1工程验收合格后，乙方应按照本协议约定的时间，将工程交付给甲方。8.2.2甲方接收工程后，应按照约定支付剩余的工程款项。第九章违约责任9.1甲方违约责任9.1.1甲方未按约定支付工程款项的，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的千分之五乘以逾期天数。9.1.2甲方未按约定提供项目所需资料，导致工程延期或增加费用的，应承担相应的责任。9.2乙方违约责任9.2.1乙方未按约定完成工程，应支付逾期完成违约金，违约金计算方式为：未完成工程部分的合同金额的千分之五乘以逾期天数。9.2.2乙方未按约定质量标准完成工程，应承担修复、返工等费用。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1本协议在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。10.1.2若协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决期间10.2.1在争议解决期间，除争议部分外，甲乙双方应继续履行本协议的其他约定。第十一章保密条款11.1保密内容11.1.1甲乙双方在合作过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密内容。11.1.2甲乙双方应对保密内容予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。11.2保密期限11.2.1本协议签订之日起至协议终止或履行完毕之日止，甲乙双方应履行保密义务。11.2.2协议终止或履行完毕后，甲乙双方仍应对保密内容保密，保密期限自协议终止或履行完毕之日起计算，为期三年。11.3保密违约责任11.3.1如甲乙双方违反保密义务，应向对方支付违约金，违约金计算方式为：违约方泄露的保密内容的实际损失金额的10%。11.3.2除支付违约金外，违约方还应承担因违约行为给对方造成的其他损失。第十二章违约赔偿12.1违约赔偿原则12.1.1甲乙双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。12.1.2违约赔偿应根据违约行为的实际损失进行计算，包括直接损失和间接损失。12.2违约赔偿范围12.2.1甲方未按约定支付工程款项的，应支付逾期付款违约金及赔偿乙方因此产生的损失。12.2.2乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定的，应赔偿甲方因此产生的损失。第十三章终止与解除13.1终止协议13.1.1协议履行过程中，如甲乙双方协商一致，可以终止本协议。13.1.2协议终止后，甲乙双方应按照约定进行清算，并办理相关手续。13.2解除协议13.2.1如甲乙双方发生严重违约行为，对方有权解除本协议。13.2.2协议解除后，解除方有权要求对方承担违约责任，并赔偿因此产生的损失。第十四章法律适用与管辖14.1法律适用14.1.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。14.1.2如本协议的部分条款与法律法规相抵触，该部分条款将按法律法规的规定执行，但不影响其他条款的效力。14.2管辖法院14.2.1本协议签订地为__________，甲乙双方因本协议发生的争议，应提交合同签订地的人民法院诉讼解决。第十五章其他条款15.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。15.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。15.3本协议未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本协