2024年度酒店排水系统改造与维护合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度酒店排水系统改造与维护合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同目的与依据1.3合同期限1.4合同金额2.改造内容2.1改造范围2.2改造项目2.3改造标准2.4改造进度安排3.维护内容3.1维护范围3.2维护项目3.3维护标准3.4维护周期4.权利与义务4.1酒店的权利4.2酒店义务4.3承包方的权利4.4承包方义务5.质量要求与验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序5.4验收时间6.付款方式与进度6.1付款方式6.2付款进度6.3付款时间6.4付款条件7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决期限8.违约责任8.1酒店的违约责任8.2承包方的违约责任8.3违约赔偿方式8.4违约赔偿标准9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除程序9.4合同终止程序10.合同附件10.1附件一：合同签订时间10.2附件二：合同签订地点10.3附件三：合同双方签字盖章页11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同变更通知12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任13.法律适用与管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1酒店名称：________1.1.2酒店地址：________1.1.3酒店法定代表人：________1.1.4酒店联系方式：________1.2合同目的与依据1.2.1合同目的：为提高酒店排水系统效率，确保排水安全，签订本合同。1.2.2合同依据：《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规。1.3合同期限1.3.1合同生效日期：________1.3.2合同终止日期：________1.4合同金额1.4.1改造费用：人民币________元整。1.4.2维护费用：人民币________元整。2.改造内容2.1改造范围2.1.1酒店现有排水系统的全面检查。2.1.2需更换或维修的管道、阀门、水泵等设备的更换。2.1.3新增排水系统的设计与施工。2.2改造项目2.2.1管道更换：包括但不限于卫生间、厨房、客房等区域的排水管道。2.2.2阀门维修或更换：确保排水畅通。2.2.3水泵更换：提高排水能力。2.3改造标准2.3.1符合国家相关排水系统设计规范。2.3.2采用优质材料，确保使用寿命。2.3.3施工质量达到国家标准。2.4改造进度安排2.4.1改造前期准备：________2.4.2改造施工：________2.4.3改造验收：________3.维护内容3.1维护范围3.1.1酒店现有排水系统的定期检查。3.1.2设备的定期保养与维修。3.2维护项目3.2.1排水管道的清洁与疏通。3.2.2阀门、水泵的定期检查与更换。3.3维护标准3.3.1确保排水系统正常运行。3.3.2定期维护记录完整。3.3.3维护质量达到行业标准。3.4维护周期3.4.1定期检查：每月至少一次。3.4.2设备保养：每季度至少一次。4.权利与义务4.1酒店的权利4.1.1要求承包方按照合同约定进行改造与维护。4.1.2对改造与维护的质量进行监督检查。4.1.3对违约行为提出索赔。4.2酒店义务4.2.1提供必要的施工条件。4.2.2配合承包方进行改造与维护工作。4.2.3按时支付合同款项。4.3承包方的权利4.3.1按合同约定进行改造与维护工作。4.3.2要求酒店提供必要的施工条件。4.3.3对酒店违约行为提出索赔。4.4承包方义务4.4.1按合同约定完成改造与维护工作。4.4.2确保改造与维护质量。4.4.3按时提交工程验收报告。8.质量要求与验收标准8.1质量要求8.1.1改造与维护工程必须符合国家及地方相关质量标准。8.1.2使用材料应符合国家标准和行业规范。8.1.3施工工艺应达到行业先进水平。8.2验收标准8.2.1改造项目完成后，应进行自检，确保符合设计要求。8.2.2酒店应在收到自检报告后________日内进行验收。8.2.3验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。8.3验收程序8.3.1酒店应提前________日通知承包方进行验收。8.3.2验收时应携带相关资料，如设计图纸、施工记录等。8.3.3验收不合格的，承包方应在________日内整改，直至合格。8.4验收时间8.4.1改造项目验收时间：________8.4.2维护项目验收时间：________9.付款方式与进度9.1付款方式9.1.1酒店采用分期付款方式。9.1.2首付款：合同签订后________日内支付总额的________%。9.1.3中期付款：改造项目完成________%后支付总额的________%。9.1.4尾款：验收合格并交付使用后________日内支付剩余总额的________%。9.2付款进度9.2.1首付款：人民币________元整。9.2.2中期付款：人民币________元整。9.2.3尾款：人民币________元整。9.3付款时间9.3.1首付款：合同签订后________日内。9.3.2中期付款：改造项目完成________%后________日内。9.3.3尾款：验收合格并交付使用后________日内。9.4付款条件9.4.1付款条件应满足合同约定。9.4.2付款凭证应齐全。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决程序10.2.1双方应提交争议事实、证据及相关法律依据。10.2.2人民法院应依法公正审理。10.3争议解决期限10.3.1争议发生后，双方应在________日内提出书面解决请求。10.3.2人民法院应在受理后________日内作出判决。11.违约责任11.1酒店的违约责任11.1.1酒店未按约定支付款项的，应向承包方支付违约金，违约金为未付款项的________%。11.1.2酒店未提供必要施工条件的，应承担相应责任。11.2承包方的违约责任11.2.1承包方未按合同约定完成改造与维护工作的，应承担相应责任。11.2.2承包方未按时提交验收报告的，应支付违约金，违约金为________元/日。11.3违约赔偿方式11.3.1违约金应一次性支付。11.3.2逾期支付的违约金应按中国人民银行同期贷款利率计收。11.4违约赔偿标准11.4.1违约赔偿标准应参照合同约定和法律规定。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1酒店有权在承包方严重违约的情况下解除合同。12.1.2承包方有权在酒店严重违约的情况下解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同期满自然终止。12.2.2合同因双方协商一致解除而终止。12.3合同解除程序12.3.1双方应提前________日书面通知对方解除合同。12.3.2解除合同后，双方应结清所有款项。12.4合同终止程序12.4.1双方应签署合同终止确认书。12.4.2合同终止后，双方应妥善处理遗留问题。13.合同附件13.1附件一：合同签订时间13.2附件二：合同签订地点13.3附件三：合同双方签字盖章页14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问等。15.1.2第三方应具备相应的资质和专业技术能力。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在执行本合同过程中因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。15.2.2第三方责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险进行评估，并在合同中明确。15.3第三方介入程序15.3.1酒店或承包方在认为需要第三方介入时，应提前________日向对方提出书面申请。15.3.2双方应就第三方介入的必要性、服务内容、费用承担等事项进行协商。15.3.3协商一致后，酒店或承包方应与第三方签订补充协议，明确各方权利义务。15.4第三方责任划分15.4.1第三方在执行本合同过程中，应遵守国家法律法规和行业标准。15.4.2第三方对自身提供的服务承担直接责任，但不得免除酒店或承包方根据本合同应承担的责任。16.酒店与第三方关系16.1酒店与第三方之间的协议应与本合同保持一致，不得与本合同相抵触。16.2酒店与第三方之间的协议应经承包方同意，否则承包方有权拒绝执行。16.3酒店与第三方之间的争议应通过协商解决，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。17.承包方与第三方关系17.1承包方与第三方之间的协议应与本合同保持一致，不得与本合同相抵触。17.2承包方与第三方之间的协议应经酒店同意，否则酒店有权拒绝执行。17.3承包方与第三方之间的争议应通过协商解决，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。18.第三方费用承担18.1第三方费用应根据服务内容、工作量、市场行情等因素协商确定。18.2第三方费用由酒店或承包方承担，具体由合同双方在补充协议中约定。19.第三方保密义务19.1第三方在执行本合同过程中，应遵守保密义务，不得泄露酒店或承包方的商业秘密。19.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。20.第三方资质要求20.1第三方应具备国家规定的相关资质证书。20.2第三方资质证书应在合同签订前提交给酒店或承包方审核。21.第三方变更程序21.1酒店或承包方如需更换第三方，应提前________日书面通知对方，并经对方同意。21.2第三方更换后，双方应重新协商确定服务内容、费用等事项。22.第三方服务范围22.1第三方的服务范围应限于本合同约定的内容。22.2第三方在执行本合同过程中，不得超出其服务范围。23.第三方工作成果23.1第三方应按照合同约定提交工作成果。23.2工作成果应符合合同要求，如不符合，第三方应承担相应的责任。24.第三方争议解决24.1第三方在执行本合同过程中产生的争议，应通过协商解决。24.2协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。25.第三方介入后的合同履行25.1第三方介入后，酒店、承包方与第三方应共同遵守本合同约定。25.2第三方介入不影响本合同的履行和效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订时间证明要求：提供合同签订的日期证明，如公证书、合同签署日期页等。说明：证明合同签订的合法性和有效性。2.附件二：合同签订地点证明要求：提供合同签订地点的证明文件，如租赁合同、房产证等。说明：证明合同签订的具体地点。3.附件三：合同双方签字盖章页要求：提供合同双方签字盖章的页面复印件。说明：证明合同双方已签署并同意合同内容。4.附件四：改造方案及图纸要求：提供改造项目的详细设计方案和图纸。说明：明确改造的具体内容和要求。5.附件五：施工组织设计要求：提供施工组织设计文件，包括施工方案、进度计划、安全措施等。说明：确保施工过程的顺利进行。6.附件六：设备清单及报价要求：提供改造所需的设备清单和报价。说明：明确所需设备和费用。7.附件七：材料清单及质量标准要求：提供改造所需材料的清单和质量标准。说明：确保材料的质量符合要求。8.附件八：施工进度表要求：提供施工进度表，包括各阶段的时间节点和完成情况。说明：监控施工进度，确保按时完成。9.附件九：验收报告要求：提供改造项目完成的验收报告。说明：证明改造项目已按合同约定完成。10.附件十：付款凭证要求：提供付款的凭证，如银行转账记录、发票等。说明：证明付款行为的真实性。11.附件十一：第三方资质证书要求：提供第三方介入的资质证书复印件。说明：确保第三方具备相应的资质和能力。12.附件十二：第三方保密协议要求：提供第三方与酒店或承包方签订的保密协议。说明：保护双方的商业秘密。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：酒店未按时支付款项责任认定：酒店应向承包方支付违约金，违约金为未付款项的________%。示例：酒店未按时支付中期付款，应支付违约金人民币________元。2.违约行为：承包方未按合同约定完成改造与维护工作责任认定：承包方应承担相应责任，包括但不限于修复、重做或赔偿损失。示例：承包方未按合同约定完成管道更换工作，应修复或重做，并赔偿酒店因此遭受的损失。3.违约行为：第三方泄露商业秘密责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿酒店或承包方因此遭受的损失。示例：第三方泄露了酒店的客户信息，应赔偿酒店人民币________元。4.违约行为：第三方未按时提交工作成果责任认定：第三方应承担相应的责任，并赔偿因此造成的损失。示例：第三方未按时提交改造方案的图纸，应赔偿酒店人民币________元。5.违约行为：第三方未履行保密义务责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。示例：第三方泄露了酒店的商业秘密，应赔偿酒店人民币________元。全文完。2024年度酒店排水系统改造与维护合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1改造与维护项目名称2.2改造与维护项目地点2.3改造与维护项目内容3.合同工期3.1改造与维护项目开始时间3.2改造与维护项目结束时间3.3逾期完成的责任4.改造与维护费用4.1改造与维护项目总费用4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.技术规范与质量要求5.1改造与维护项目技术规范5.2质量标准与检验方法5.3质量保证期6.施工与维护过程中的权利与义务6.1施工单位的权利与义务6.2酒店的权利与义务6.3施工与维护过程中的沟通与协调7.合同变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件7.3变更与解除的程序8.违约责任8.1违约的类型8.2违约责任的承担8.3违约责任的赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.合同附件11.1设计图纸11.2施工方案11.3质量检验报告12.合同备案12.1合同备案机构12.2合同备案程序13.合同解除后的处理13.1资料归档13.2费用结算13.3工程验收14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1酒店名称：酒店1.1.2施工单位名称：排水系统改造公司1.2合同双方法定代表人或授权代表1.2.1酒店法定代表人：1.2.2施工单位法定代表人：1.2.3授权代表签字：、1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1改造与维护项目名称：2024年度酒店排水系统改造与维护项目2.2改造与维护项目地点：酒店2.3改造与维护项目内容：2.3.1排水管道更换2.3.2排水泵房设备更新2.3.3排水系统检测与维护3.合同工期3.1改造与维护项目开始时间：2024年1月1日3.2改造与维护项目结束时间：2024年6月30日3.3逾期完成的责任：每逾期一天，施工单位需向酒店支付相当于每日合同总金额0.5%的违约金。4.改造与维护费用4.1改造与维护项目总费用：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）4.2费用支付方式：4.2.1预付款：合同签订后5个工作日内，酒店支付合同总金额的30%作为预付款。4.2.2进度款：每完成项目进度达到50%时，酒店支付已完成进度对应的款项。4.2.3验收款：项目验收合格后，酒店支付剩余款项的50%。4.2.4结算款：合同履行完毕，酒店支付剩余款项的20%。4.3费用支付时间：4.3.1预付款支付时间：合同签订后5个工作日内4.3.2进度款支付时间：每完成项目进度达到50%后的5个工作日内4.3.3验收款支付时间：项目验收合格后5个工作日内4.3.4结算款支付时间：合同履行完毕后5个工作日内5.技术规范与质量要求5.1改造与维护项目技术规范：按照国家相关行业标准和设计图纸执行。5.2质量标准与检验方法：5.2.1质量标准：符合国家相关质量标准。5.2.2检验方法：按照国家相关检验标准和方法进行。5.3质量保证期：自项目验收合格之日起12个月内。6.施工与维护过程中的权利与义务6.1施工单位的权利与义务：6.1.1权利：按合同约定进行施工，收取合同规定的费用。6.1.2义务：保证工程质量，按时完成施工任务，接受酒店监督。6.2酒店的权利与义务：6.2.1权利：监督施工单位施工过程，验收工程质量，支付合同款项。6.2.2义务：提供必要的施工条件，按时支付合同款项。8.违约责任8.1违约的类型8.1.1施工单位未按时完成工程进度8.1.2施工单位提供的材料或设备不符合质量要求8.1.3施工单位违反安全规定导致安全事故8.1.4酒店未按时支付款项8.2违约责任的承担8.2.1施工单位未按时完成工程进度，每延迟一日，需支付酒店相当于每日合同总金额的0.5%的违约金。8.2.2施工单位提供的材料或设备不符合质量要求，需无条件更换或修复，并承担由此产生的费用。8.2.3施工单位违反安全规定导致安全事故，需承担相应的法律责任，并赔偿酒店因此遭受的损失。8.2.4酒店未按时支付款项，每延迟一日，需向施工单位支付相当于未付款项金额的0.1%的滞纳金。8.3违约责任的赔偿标准8.3.1施工单位违约导致工程延期，按日计算赔偿金额，直至工程按期完成。8.3.2施工单位违约导致质量不合格，按实际损失金额赔偿，最高不超过合同总金额的20%。8.3.3施工单位违约导致安全事故，按事故责任比例赔偿，最高不超过合同总金额的30%。8.3.4酒店违约导致施工单位损失，按实际损失金额赔偿，最高不超过合同总金额的10%。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商解决9.1.2仲裁9.1.3诉讼9.2争议解决机构9.2.1争议双方协商一致后，可约定争议解决机构。9.2.2若协商不成，争议双方可选择仲裁或诉讼方式解决。9.3争议解决程序9.3.1协商解决：争议双方在争议发生后30日内进行协商，达成一致后签订书面协议。9.3.2仲裁：争议双方在争议发生后60日内提交仲裁申请，仲裁机构在收到申请后90日内作出裁决。9.3.3诉讼：争议双方在争议发生后60日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同约定的预付款支付10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3发生不可抗力事件导致合同无法履行10.3合同终止后的处理10.3.1双方应按照合同约定进行结算10.3.2双方应各自承担合同终止前的责任和义务11.合同附件11.1设计图纸11.2施工方案11.3质量检验报告11.4双方签字盖章的合同副本12.合同备案12.1合同备案机构12.1.1当地建设行政管理部门12.2合同备案程序12.2.1双方携带合同及相关材料到备案机构12.2.2备案机构审核后，双方领取备案证明13.合同解除后的处理13.1资料归档13.1.1双方应将合同及相关资料归档保存13.2费用结算13.2.1双方应根据合同约定进行费用结算13.3工程验收14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方的约定或法律规定，介入合同关系，为甲乙双方提供专业服务或协助的其他主体。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、代理人或法定代表。15.2第三方的范围15.2.1设计单位：负责提供项目设计图纸及相关技术支持。15.2.2材料供应商：提供项目所需的材料。15.2.3施工监理单位：负责监督施工过程，确保工程质量。15.2.4质量检测机构：负责对施工完成后的项目进行质量检测。15.2.5金融机构：提供项目资金支付及相关金融服务。16.第三方的责任16.1第三方的责任限额16.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、服务范围以及可能产生的风险进行合理确定。16.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在服务合同中予以体现。16.2第三方的义务16.2.1第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务。16.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。16.2.3第三方应保护甲乙双方的商业秘密。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应直接向甲方提供服务，甲方有权对第三方的服务进行监督。17.1.2第三方服务过程中产生的任何问题，甲方有权要求第三方承担责任。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应按照合同约定，配合乙方完成项目施工。17.2.2第三方在服务过程中，应遵守乙方的管理要求。17.2.3第三方服务过程中产生的任何问题，乙方有权要求第三方承担责任。17.3第三方与甲乙双方的关系17.3.1第三方与甲乙双方之间不存在直接的合同关系。17.3.2第三方在服务过程中，应遵守甲乙双方的约定。17.3.3第三方在服务过程中，应承担相应的法律责任。18.第三方介入的程序18.1第三方的选择18.1.1甲乙双方应共同协商确定第三方的选择。18.1.2第三方选择后，甲乙双方应签订服务合同。18.2第三方的介入18.2.1第三方应根据服务合同约定，开始提供相关服务。18.2.2第三方在服务过程中，应定期向甲乙双方报告服务情况。19.第三方介入的监督19.1甲乙双方的监督权19.1.1甲乙双方有权对第三方的服务进行监督。19.1.2甲乙双方有权要求第三方提供相关服务记录和证明材料。19.2第三方的配合义务19.2.1第三方应积极配合甲乙双方的监督工作。19.2.2第三方应按要求提供相关服务记录和证明材料。20.第三方介入的变更20.1第三方的变更20.1.1第三方在服务过程中，如需变更服务内容或服务方式，应提前通知甲乙双方，并经双方同意。20.2第三方变更的处理20.2.1第三方变更服务内容或服务方式后，甲乙双方应根据变更情况，调整合同相关条款。20.2.2第三方变更服务内容或服务方式，应不影响项目的整体进度和质量。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求和说明：设计图纸应包括项目平面图、剖面图、系统图等，并标注尺寸、材料、施工工艺等信息。设计图纸应由具有相应资质的设计单位提供，并经甲方审核批准。2.施工方案详细要求和说明：施工方案应详细说明施工步骤、施工方