版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力设备安装工程承包合同规范本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程承包范围3.1设备安装工程3.2工程量清单3.3设备材料要求4.合同价款4.1合同总价4.2预付款比例4.3阶段性付款4.4结算方式5.工程进度5.1工程进度计划5.2进度控制措施5.3迟工责任6.质量要求6.1设备质量标准6.2工程质量标准6.3质量验收程序6.4质量保证期7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.保险8.1工程保险8.2人员保险8.3保险责任范围9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效范围13.合同变更13.1合同变更情形13.2合同变更程序13.3合同变更生效日期14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分:合同如下:1.合同双方的基本信息1.1合同双方名称1.1.1承包方名称:_____________________1.1.2业主方名称:_____________________1.2合同双方法定代表人1.2.1承包方法定代表人:_____________________1.2.2业主方法定代表人:_____________________1.3合同双方联系方式1.3.1承包方联系人:_____________________1.3.2业主方联系人:_____________________1.3.3联系电话:_____________________1.3.4电子邮箱:_____________________2.项目概述2.1项目名称:_____________________2.2项目地点:_____________________2.3项目规模:_____________________2.3.1总装机容量:_____________________2.3.2总投资额:_____________________2.4项目工期:_____________________3.工程承包范围3.1设备安装工程3.1.1设备清单:_____________________3.1.2安装位置:_____________________3.2工程量清单3.2.1分部分项工程量:_____________________3.2.2主要材料用量:_____________________3.3设备材料要求3.3.1设备质量标准:_____________________3.3.2材料质量标准:_____________________4.合同价款4.1合同总价:_____________________4.2预付款比例:_____________________4.2.1预付款金额:_____________________4.3阶段性付款4.3.1第一阶段付款:_____________________4.3.2第二阶段付款:_____________________4.3.3第三阶段付款:_____________________4.4结算方式:_____________________5.工程进度5.1工程进度计划5.1.1工程分期:_____________________5.1.2各分期工期:_____________________5.2进度控制措施5.2.1进度管理职责:_____________________5.2.2进度监控方法:_____________________5.3迟工责任5.3.1迟工责任认定:_____________________5.3.2迟工赔偿标准:_____________________6.质量要求6.1设备质量标准6.1.1设备质量认证:_____________________6.1.2设备质量检验:_____________________6.2工程质量标准6.2.1工程质量规范:_____________________6.2.2工程质量检验:_____________________6.3质量验收程序6.3.1验收标准:_____________________6.3.2验收程序:_____________________6.4质量保证期6.4.1质量保证期长度:_____________________6.4.2质量保证期内责任:_____________________7.安全生产7.1安全生产责任制7.1.1安全生产责任主体:_____________________7.1.2安全生产责任内容:_____________________7.2安全生产措施7.2.1安全防护设施:_____________________7.2.2安全教育培训:_____________________7.3安全事故处理7.3.1事故报告程序:_____________________7.3.2事故调查处理:_____________________7.3.3事故责任追究:_____________________8.保险8.1工程保险8.1.1保险种类:_____________________8.1.2保险金额:_____________________8.1.3保险期限:_____________________8.1.4保险费支付:_____________________8.2人员保险8.2.1保险种类:_____________________8.2.2保险金额:_____________________8.2.3保险期限:_____________________8.2.4保险费支付:_____________________8.3保险责任范围8.3.1保险责任范围:_____________________8.3.2保险赔偿处理:_____________________9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决途径:_____________________9.1.2争议解决期限:_____________________9.2争议解决程序9.2.1争议解决流程:_____________________9.2.2争议解决机构:_____________________9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限:_____________________10.违约责任10.1违约情形10.1.1违约行为:_____________________10.1.2违约认定:_____________________10.2违约责任10.2.1违约赔偿:_____________________10.2.2违约责任追究:___________________10.3违约赔偿10.3.1赔偿标准:_____________________10.3.2赔偿程序:_____________________11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同解除事由:_____________________11.1.2合同解除程序:_____________________11.2合同解除程序11.2.1合同解除通知:_____________________11.2.2合同解除生效:_____________________11.3合同解除后果11.3.1合同解除后处理:___________________11.3.2责任承担:_____________________12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1合同生效条件:_____________________12.2合同生效日期12.2.1合同生效日期:_____________________12.3合同生效范围12.3.1合同生效范围:_____________________13.合同变更13.1合同变更情形13.1.1合同变更事由:_____________________13.1.2合同变更条件:_____________________13.2合同变更程序13.2.1合同变更通知:_____________________13.2.2合同变更生效:_____________________13.3合同变更生效日期13.3.1合同变更生效日期:___________________14.合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同终止事由:_____________________14.1.2合同终止条件:_____________________14.2合同终止程序14.2.1合同终止通知:_____________________14.2.2合同终止生效:_____________________14.3合同终止后果14.3.1合同终止后处理:___________________14.3.2责任承担:_____________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方定义:本合同所指第三方包括但不限于监理方、审计方、评估方、鉴定方、仲裁机构等。15.1.2第三方选择:第三方由甲乙双方协商确定,或由合同中规定的程序选定。15.1.3第三方资质:第三方应具备相应的专业资质和执业资格。15.2第三方职责15.2.1监理方职责:负责监督工程进度、质量和安全,提出改进建议,确保合同履行。15.2.2审计方职责:负责对工程成本、财务进行审计,确保资金使用合理。15.2.3评估方职责:负责对工程进行评估,提供评估报告。15.2.4鉴定方职责:负责对工程中的争议问题进行鉴定,提供鉴定结论。15.2.5仲裁机构职责:负责处理合同争议,做出仲裁裁决。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。15.3.2第三方有权对工程进行现场检查和抽检。15.3.3第三方有权要求甲乙双方对违反合同的行为进行纠正。15.4第三方义务15.4.1第三方应公正、客观、独立地履行职责。15.4.2第三方应保守合同双方的商业秘密。15.4.3第三方应按时提交工作成果。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请:任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明介入的原因和目的。16.2第三方介入审批:甲乙双方应在收到介入申请后,按照合同约定或协商一致的原则,决定是否同意第三方介入。16.3第三方介入合同:第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确第三方的职责、权利和义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额:第三方责任限额由甲乙双方在补充协议中约定,但不得低于合同总价的10%。17.3保险:第三方应购买职业责任保险,以保障其履行职责过程中可能发生的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方对甲方负责,应确保其提出的建议和结论符合甲方利益。18.1.2甲方应提供第三方履行职责所需的信息和条件。18.1.3甲方对第三方的行为不承担连带责任。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方对乙方负责,应确保其提出的建议和结论符合乙方利益。18.2.2乙方应提供第三方履行职责所需的信息和条件。18.2.3乙方对第三方的行为不承担连带责任。18.3第三方与甲乙双方共同责任的划分:18.3.1如第三方因甲乙双方共同原因导致损失,则甲乙双方应按照各自的责任比例承担赔偿责任。18.3.2第三方在履行职责过程中,如甲乙双方存在违约行为,第三方有权要求违约方承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单1.1详细列出所有安装设备的名称、型号、规格、数量、单价和总价。1.2包含材料清单,包括材料名称、规格、型号、单价、总价。1.3附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定合同价款和工程进度。2.附件二:设备安装工程图纸2.1提供设备的安装图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。2.2包含设备安装位置和尺寸的详细说明。2.3附件说明:图纸是设备安装的重要依据,确保安装符合设计要求。3.附件三:安全生产措施3.1列出安全生产的具体措施和规章制度。3.2包含安全防护设施和应急预案。3.3附件说明:安全生产措施是合同履行的重要保障,确保施工安全。4.附件四:合同履行进度表4.1列出工程各阶段的开始和结束时间。4.2包含阶段性验收和付款计划。4.3附件说明:进度表是合同履行进度控制的依据,确保工程按时完成。5.附件五:质量保证书5.1提供设备制造商或供应商的质量保证书。5.2包含设备质量标准、检验报告和保修期等信息。5.3附件说明:质量保证书是设备质量的重要凭证,确保设备质量符合要求。6.附件六:第三方介入协议6.1与第三方签订的协议,明确第三方的职责、权利和义务。6.2包含第三方介入的条件和程序。6.3附件说明:第三方介入协议是合同履行中第三方参与的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定时间完成工程。责任认定:承包方应支付违约金,违约金按合同总价的一定比例计算。示例:承包方未在合同约定的时间内完成工程,应支付合同总价5%的违约金。2.违约行为:承包方提供的设备或材料不符合合同约定质量标准。责任认定:承包方应承担更换或修复的责任,并赔偿由此造成的损失。示例:承包方提供的设备不符合质量标准,业主方有权要求更换,承包方应承担更换费用。3.违约行为:业主方未按时支付工程款项。责任认定:业主方应支付滞纳金,滞纳金按合同约定比例计算。示例:业主方未按时支付工程款项,应支付合同约定比例的滞纳金。4.违约行为:第三方未按协议履行职责。责任认定:第三方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例:第三方未按时提交评估报告,应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。5.违约行为:任何一方未履行合同约定的保密义务。责任认定:违约方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例:一方泄露了另一方的商业秘密,应承担违约责任,并赔偿损失。全文完。2024版电力设备安装工程承包合同规范2本合同目录一览1.合同订立依据1.1国家相关法律法规1.2行业规范与标准1.3本合同内容2.合同双方信息2.1承包方信息2.2业主方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目进度4.工程范围与内容4.1工程范围4.2工程内容5.工程量清单5.1工程量计算规则5.2工程量清单编制5.3工程量清单汇总6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.工程价格7.1计价依据7.2工程价款组成7.3工程价款支付8.工期要求8.1工期安排8.2工期延误责任9.风险分担9.1风险类型9.2风险责任划分9.3风险处理措施10.保险10.1保险类型10.2保险责任范围10.3保险费用11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.其他约定14.1通知方式14.2合同生效条件14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同订立依据1.1国家相关法律法规1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国电力法》1.1.3《电力工程施工及质量验收规范》1.2行业规范与标准1.2.1《电力设备安装工程施工及验收规范》1.2.2《建筑安装工程质量检验评定标准》1.3本合同内容1.3.1合同双方的权利与义务1.3.2工程范围与质量要求1.3.3工程价格与支付方式1.3.4工期要求与延误责任1.3.5风险分担与保险1.3.6争议解决与合同解除2.合同双方信息2.1承包方信息2.1.1名称:电力设备安装有限公司2.1.2地址:省市区路号2.1.3联系人:2.1.4联系电话:138xxxx56782.2业主方信息2.2.1名称:电力有限公司2.2.2地址:省市区路号2.2.3联系人:2.2.4联系电话:139xxxx56783.项目概况3.1项目名称:地区220kV变电站电力设备安装工程3.2项目地点:省市县镇变电站3.3项目规模:装机容量万千瓦3.4项目进度:合同签订后个月内完成安装工程4.工程范围与内容4.1工程范围:变电站内所有电力设备的安装工程,包括但不限于变压器、断路器、隔离开关、避雷器、电力电缆等。4.2工程内容:4.2.1变压器安装:包括变压器本体安装、油系统调试、保护装置调试等。4.2.2断路器安装:包括断路器本体安装、控制保护装置调试等。4.2.3隔离开关安装:包括隔离开关本体安装、控制保护装置调试等。4.2.4避雷器安装:包括避雷器本体安装、接地装置调试等。4.2.5电力电缆安装:包括电缆敷设、电缆终端制作、电缆接头制作等。5.工程量清单5.1工程量计算规则:按照《电力设备安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量检验评定标准》执行。5.2工程量清单编制:由承包方根据工程图纸和现场实际情况编制,并经业主方确认。5.3工程量清单汇总:汇总工程量清单,并计算总工程量。6.工程质量要求6.1质量标准:按照《电力设备安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量检验评定标准》执行。6.2质量检验:在施工过程中,承包方应按照质量标准进行自检,并接受业主方的抽检。6.3质量责任:如因承包方原因导致工程质量不合格,承包方应承担全部责任,并负责整改。7.工程价格7.1计价依据:按照《电力设备安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量检验评定标准》执行,结合市场行情和工程实际情况进行计价。7.2工程价款组成:包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。7.3工程价款支付:7.3.1合同签订后,业主方支付合同总价的%作为预付款。7.3.2工程进度达到%时,业主方支付合同总价的%。7.3.3工程完工并验收合格后,业主方支付合同总价的%。7.3.4合同解除或终止时,按实际完成工程量支付剩余工程款。8.工期要求8.1工期安排:合同工期为个月,自合同签订之日起计算。8.2工期延误责任8.2.1因承包方原因造成工期延误,每延误一日,承包方应向业主方支付合同总价‰的违约金。8.2.2因业主方原因造成工期延误,业主方应相应顺延工期,并承担由此产生的额外费用。8.3工期调整8.3.1因不可抗力因素导致工期延误,双方应协商确定新的工期,并相应调整合同内容。9.风险分担9.1风险类型9.1.1政策风险9.1.2自然灾害风险9.1.3技术风险9.1.4管理风险9.2风险责任划分9.2.1承包方应承担因自身原因造成的一切风险。9.2.2业主方应承担因政策变化、自然灾害等不可抗力因素造成的一切风险。9.3风险处理措施9.3.1双方应共同制定风险应对措施,确保工程顺利进行。9.3.2发生风险事件时,双方应及时沟通,协商解决。10.保险10.1保险类型10.1.1工程一切险10.1.2第三者责任险10.2保险责任范围10.2.1工程一切险:对施工过程中发生的意外事故造成的损失进行赔偿。10.2.2第三者责任险:对施工过程中因意外事故造成第三方的人身伤亡或财产损失进行赔偿。10.3保险费用10.3.1保险费用由承包方承担,并按合同约定支付。11.合同变更与解除11.1合同变更11.1.1双方协商一致,可对合同内容进行变更。11.1.2变更内容应以书面形式签订补充协议,作为合同附件。11.2合同解除11.2.1出现合同约定的解除条件,任何一方均有权解除合同。11.2.2合同解除后,双方应按照约定进行结算。12.违约责任12.1违约情形12.1.1承包方未按合同约定完成工程,造成工期延误。12.1.2承包方施工质量不符合合同约定,造成损失。12.1.3业主方未按合同约定支付工程款。12.2违约责任承担12.2.1承包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2.2业主方应承担违约责任,包括但不限于支付赔偿金、解除合同等。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后日内提交争议解决申请。13.2.2法院应在收到申请后个月内作出判决。14.其他约定14.1通知方式14.1.1双方应按照合同约定的方式相互通知。14.1.2通知应以书面形式发送,自发送之日起生效。14.2合同生效条件14.2.1合同经双方签字盖章后生效。14.2.2合同生效前,双方应按照约定履行相关手续。14.3合同附件14.3.1合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指除合同双方外的独立主体,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、金融机构等。15.2第三方介入的条件15.2.1合同双方一致同意,且第三方具备相应的资质和能力。15.2.2第三方介入的目的是为了保证合同履行、提高工程质量、保障合同双方的合法权益。15.3第三方介入的方式15.3.1监理:第三方作为监理单位,对工程进度、质量、安全进行监督和管理。15.3.2检测:第三方作为检测机构,对工程材料、设备、施工过程进行检测。15.3.3评估:第三方作为评估机构,对工程投资、效益进行评估。15.3.4咨询:第三方作为咨询机构,提供专业意见和解决方案。15.3.5金融机构:第三方作为金融机构,提供融资、担保等服务。16.第三方的责任和权利16.1责任16.1.1第三方应根据合同约定和相关规定,履行其职责,确保合同履行。16.1.2第三方应对其提供的服务质量负责,如因第三方原因导致合同履行受阻,第三方应承担相应责任。16.2权利16.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息。16.2.2第三方有权对合同履行情况进行监督和检查。16.2.3第三方有权对合同履行中的问题提出意见和建议。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与合同双方的关系17.1.1第三方与合同双方是独立的合同关系,第三方不承担合同双方之间的权利义务。17.1.2第三方应根据合同约定,对合同双方提供的服务进行监督和评价。17.2第三方与承包方的划分17.2.1第三方对承包方的施工过程进行监督,但承包方对施工质量负责。17.2.2第三方对承包方提供的服务进行评估,但承包方对服务质量负责。17.3第三方与业主方的划分17.3.1第三方对业主方的投资效益进行评估,但业主方对投资决策负责。17.3.2第三方对业主方的权益进行保障,但业主方对合同履行负责。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的设定18.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务的性质、风险程度和合同约定进行设定。18.1.2第三方责任限额应明确在合同中,并由合同双方签字确认。18.2第三方责任限额的执行18.2.1第三方在提供服务过程中,如因自身原因导致合同履行受阻,应承担不超过责任限额的赔偿
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 赣南科技学院《计算机网络安全》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2022年三年级下册小学生期末评语(17篇)
- 七年级语文上册第四单元写作思路要清晰新人教版
- 三年级数学上册一混合运算过河说课稿北师大版
- 三年级科学下册第一单元植物的生长变化第3课我们先看到了根教学材料教科版
- 小学生宿舍内务管理制度
- 死因制度培训课件
- 2021年卫生招聘(公共卫生管理)考试题库(带答案)
- 医生输血培训课件
- 同轴电缆接头制作(最终版)
- 越努力越幸运商务红色工作汇报PPT模板
- (完整版)外科学名词解释【完整版】
- 永磁同步电机控制系统设计与仿真毕业论文
- 传感器与检测技术课后习题和答案(陈杰)
- 设备润滑注油周期表.doc
- 医用红外热像仪
- 藏历新年ppt模版课件
- 基于PLC的自动门控制系统
- 沪教牛津版小学四年英语上册全册教案
- 智能净水器控制系统设计
- 模拟电子技术答疑
评论
0/150
提交评论