2024版电动汽车充电站电力设施承包合同示范3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电动汽车充电站电力设施承包合同示范本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同双方基本信息1.5合同签订依据2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资3.承包人3.1承包人名称3.2承包人资质3.3承包人人员3.4承包人设备4.电力设施建设4.1电力设施建设内容4.2电力设施建设标准4.3电力设施建设进度4.4电力设施建设质量4.5电力设施建设安全保障5.电力设施运营5.1电力设施运营内容5.2电力设施运营标准5.3电力设施运营费用5.4电力设施运营安全保障6.电力设施维护6.1电力设施维护内容6.2电力设施维护标准6.3电力设施维护费用6.4电力设施维护进度7.电力设施验收7.1电力设施验收标准7.2电力设施验收程序7.3电力设施验收时间7.4电力设施验收费用8.电力设施移交8.1电力设施移交条件8.2电力设施移交程序8.3电力设施移交时间8.4电力设施移交费用9.电力设施费用9.1电力设施建设费用9.2电力设施运营费用9.3电力设施维护费用9.4电力设施其他费用10.合同履行10.1合同履行期限10.2合同履行地点10.3合同履行方式10.4合同履行责任11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件11.4合同解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决费用14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序14.4合同终止费用第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：本合同名称为“2024版电动汽车充电站电力设施承包合同”。1.2合同签订日期：本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同签订地点：本合同签订地点为____市____区____街道____号。1.4合同双方基本信息：1.4.1承包方名称：____有限公司1.4.2承包方地址：____市____区____街道____号1.4.3承包方联系人：____1.4.4承包方联系电话：____1.4.5业主方名称：____电动汽车充电站1.4.6业主方地址：____市____区____街道____号1.4.7业主方联系人：____1.4.8业主方联系电话：____1.5合同签订依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规及政策规定签订。2.项目概况2.1项目名称：____电动汽车充电站电力设施建设项目2.2项目地点：____市____区____街道____号2.3项目规模：项目总建设规模为____个充电桩，其中快充桩____个，慢充桩____个。2.4项目内容：项目包括电力设施建设、运营、维护等。2.5项目投资：项目总投资为____万元。3.承包人3.1承包人名称：____有限公司3.2承包人资质：具备电力设施建设、运营、维护等相关资质。3.3承包人人员：具备电力设施建设、运营、维护等相关专业技术人员。3.4承包人设备：具备电力设施建设、运营、维护等相关设备。4.电力设施建设4.1电力设施建设内容：包括电力线路、变压器、充电桩等。4.2电力设施建设标准：符合国家及地方相关电力设施建设标准。4.3电力设施建设进度：项目自合同签订之日起____个月内完成。4.4电力设施建设质量：确保电力设施建设质量符合国家及地方相关标准。4.5电力设施建设安全保障：严格执行安全生产法规，确保电力设施建设安全。5.电力设施运营5.1电力设施运营内容：负责电力设施的正常运行、维护和保养。5.2电力设施运营标准：符合国家及地方相关电力设施运营标准。5.3电力设施运营费用：运营费用包括但不限于电费、维护保养费、人工费等。5.4电力设施运营安全保障：严格执行安全生产法规，确保电力设施运营安全。6.电力设施维护6.1电力设施维护内容：包括电力线路、变压器、充电桩等设施的定期检查、维修和更换。6.2电力设施维护标准：符合国家及地方相关电力设施维护标准。6.3电力设施维护费用：维护费用包括但不限于材料费、人工费等。6.4电力设施维护进度：定期进行维护，确保电力设施正常运行。7.电力设施验收7.1电力设施验收标准：符合国家及地方相关电力设施验收标准。7.2电力设施验收程序：项目完成后，由双方共同进行验收。7.3电力设施验收时间：项目完成后____个工作日内进行验收。7.4电力设施验收费用：验收费用由____方承担。8.电力设施移交8.1电力设施移交条件：电力设施建设、运营、维护符合合同约定，并通过验收。8.2电力设施移交程序：8.2.1由业主方组织验收小组对电力设施进行验收。8.2.2验收合格后，双方签署验收报告。8.2.3业主方将电力设施钥匙、操作手册等资料移交给承包方。8.2.4承包方接收电力设施并负责后续运营和维护。8.3电力设施移交时间：验收合格后____个工作日内完成移交。8.4电力设施移交费用：移交过程中产生的费用由____方承担。9.电力设施费用9.1电力设施建设费用：包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备购置费等。9.2电力设施运营费用：包括但不限于电费、维护保养费、人工费、管理费等。9.3电力设施维护费用：包括但不限于材料费、人工费、设备更换费等。9.4电力设施其他费用：包括但不限于税费、保险费、违约金等。10.合同履行10.1合同履行期限：自合同签订之日起至____年____月____日止。10.2合同履行地点：____市____区____街道____号电动汽车充电站。10.3合同履行方式：承包方按照合同约定进行电力设施建设、运营、维护。10.4合同履行责任：双方按照合同约定履行各自的义务和责任。11.合同变更与解除11.1合同变更条件：因不可抗力、政策调整等原因，导致合同内容需要变更。11.2合同变更程序：11.2.1双方协商一致，签署变更协议。11.2.2变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。11.3合同解除条件：11.3.1合同一方严重违约，经另一方通知后____个工作日内仍未纠正。11.3.2因不可抗力导致合同无法履行。11.4合同解除程序：11.4.1提出解除合同的一方应提前____个工作日通知另一方。11.4.2双方协商一致，签署解除合同协议。12.违约责任12.1违约情形：包括但不限于未按时履行合同义务、未达到合同约定的质量标准、泄露商业秘密等。12.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿：违约赔偿金额根据合同约定及实际损失确定。13.争议解决13.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议。13.2争议解决程序：13.2.1协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2.2诉讼费用由败诉方承担。13.3争议解决费用：双方应共同承担争议解决过程中的合理费用。14.合同生效与终止14.1合同生效条件：双方签署合同并按照合同约定履行相关手续。14.2合同终止条件：合同履行期限届满或双方协商一致解除合同。14.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续。14.4合同终止费用：合同终止过程中产生的费用由____方承担。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中的第三方是指除合同双方（甲方和乙方）以外的独立主体，包括但不限于中介方、监理方、评估机构、咨询机构等。15.2.1实施合同中规定的第三方监理或审计。15.2.2解决合同执行过程中的争议。15.2.3提供专业服务，如技术咨询、评估、认证等。15.2.4法律法规或合同条款规定的其他情况。16.第三方介入的职责和权利16.1第三方职责：16.1.1监理方：负责监督电力设施的建设、运营和维护过程，确保其符合合同约定和行业标准。16.1.2评估机构：负责对电力设施进行评估，提供评估报告。16.1.3咨询机构：负责提供专业咨询意见，协助解决合同执行中的问题。16.2第三方权利：16.2.1监理方：有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料，有权对不符合要求的工程提出整改要求。16.2.2评估机构：有权独立进行评估，有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。16.2.3咨询机构：有权根据合同约定获得相应的咨询费用，有权要求甲方和乙方执行其提出的建议。17.第三方介入的程序17.1第三方选定：甲方和乙方应共同选定第三方，并签订相应的委托协议。17.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行其职责。17.3第三方工作范围：第三方的工作范围应在委托协议中明确约定。18.第三方责任限额18.1责任限额定义：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额由委托协议约定。18.2责任限额约定：18.2.1第三方责任限额不得超过委托协议中约定的金额。18.2.2第三方责任限额包括直接损失和间接损失。18.2.3第三方责任限额的调整需经甲方和乙方协商一致。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，独立履行职责，甲方对第三方的行为承担监督责任。19.2第三方与乙方的关系：第三方受乙方委托，独立履行职责，乙方对第三方的行为承担监督责任。19.3第三方与其他第三方的关系：若存在多个第三方，各方应相互尊重，独立履行职责，避免冲突。20.第三方介入的费用20.1费用承担：第三方介入的费用由委托协议中约定，一般由委托方承担。20.2费用支付：第三方介入的费用应在委托协议中明确支付方式，一般由委托方在服务完成后支付。21.第三方介入的保密义务21.1保密定义：第三方在履行职责过程中，对甲方和乙方提供的任何保密信息负有保密义务。21.2保密期限：保密期限自信息提供之日起至合同终止后____年止。22.第三方介入的合同终止22.1终止条件：若第三方在履行职责过程中违反保密义务或合同约定，甲方和乙方有权终止委托协议。22.2终止程序：终止委托协议需书面通知第三方，并按照委托协议约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方营业执照副本复印件要求：提供双方最新的营业执照副本复印件，加盖公章。2.附件二：合同签订双方法定代表人身份证明文件要求：提供法定代表人身份证明文件，包括身份证、护照等。3.附件三：合同签订双方授权委托书要求：如非法定代表人签订合同，需提供授权委托书，明确授权范围和期限。4.附件四：电力设施建设方案及图纸要求：提供电力设施建设方案及图纸，包括设计说明、电气原理图、设备选型等。5.附件五：电力设施建设及运营相关资质证书要求：提供承包方及第三方相关的电力设施建设及运营资质证书。6.附件六：电力设施建设及运营相关标准规范要求：提供国家及地方相关电力设施建设及运营的标准规范。7.附件七：电力设施建设及运营合同履行情况记录要求：记录电力设施建设及运营过程中的重要事件、问题及处理结果。8.附件八：电力设施验收报告要求：提供电力设施验收报告，包括验收结果、存在问题及整改措施。9.附件九：电力设施移交清单要求：详细列明电力设施移交清单，包括设备名称、型号、数量等。10.附件十：第三方介入委托协议要求：提供第三方介入委托协议，明确第三方介入的职责、权利和责任。11.附件十一：第三方评估报告要求：提供第三方评估报告，包括评估结果、存在问题及整改建议。12.附件十二：第三方咨询意见书要求：提供第三方咨询意见书，包括咨询内容、咨询结论及建议。13.附件十三：争议解决协议要求：提供争议解决协议，明确争议解决方式、程序及费用。14.附件十四：合同终止协议要求：提供合同终止协议，明确合同终止原因、程序及费用。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付费用。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用的____%。2.违约行为：乙方未按约定完成电力设施建设。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失，以及支付违约金。3.违约行为：第三方违反保密义务。责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方损失，以及支付违约金。4.违约行为：甲方未按约定提供电力设施建设所需资料。责任认定：甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失，以及支付违约金。5.违约行为：乙方未按约定提供电力设施运营所需资料。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失，以及支付违约金。6.违约行为：电力设施建设或运营过程中发生安全事故。责任认定：根据事故原因和责任划分，承担相应的赔偿责任。示例说明：若甲方未按约定支付费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付费用的5%。若乙方未按约定完成电力设施建设，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方实际损失，并支付违约金。全文完。2024版电动汽车充电站电力设施承包合同示范1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.承包内容3.1电力设施建设3.2充电站设备安装3.3电力线路敷设3.4安全设施配置4.承包方式4.1承包范围4.2工程量计算4.3工程进度安排4.4工程质量标准5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付时间5.3工程款支付比例5.4预付款、进度款、竣工结算款6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收不合格的处理7.工程保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任7.4保修费用8.违约责任8.1承包方违约责任8.2发包方违约责任8.3违约金的计算与支付9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：施工图纸11.3附件三：技术规范11.4附件四：合同补充协议12.合同解除后的处理12.1工程款结算12.2工程资料移交12.3工程设施移交12.4合同解除后的争议解决13.其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3法律适用13.4合同份数14.合同签订与生效第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同名称：2024版电动汽车充电站电力设施承包合同1.2合同编号：X2024EV0011.3合同签订日期：2024年3月1日1.4合同双方1.4.1发包方：电动汽车有限公司1.4.2承包方：YYYY电力设施建设有限公司第二条项目概况2.1项目名称：电动汽车充电站电力设施建设项目2.2项目地点：省市区街道2.3项目规模：共计建设充电桩个，充电车位个2.4项目类型：新建电动汽车充电站电力设施第三条承包内容3.1电力设施建设：包括变压器、配电柜、电缆等电力设施的安装和调试3.2充电站设备安装：包括充电桩、充电机等设备的安装和调试3.3电力线路敷设：包括室内外电力线路的敷设和连接3.4安全设施配置：包括消防设施、防雷设施等安全设备的配置和安装第四条承包方式4.1承包范围：包括上述第三条所列的全部电力设施建设和安装工作4.2工程量计算：按照国家现行工程量计算规则进行计算4.3工程进度安排：项目总工期为个月，分阶段进行施工4.4工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求第五条工程款支付5.1工程款支付方式：分阶段支付，包括预付款、进度款和竣工结算款5.2工程款支付时间：预付款在合同签订后天内支付，进度款按工程进度支付，竣工结算款在工程验收合格后天内支付5.3工程款支付比例：预付款为合同总额的%，进度款按实际完成工程量支付，竣工结算款为合同总额的%5.4预付款、进度款、竣工结算款的具体金额和支付时间将在合同附件中详细列明第六条工程验收6.1验收标准：按照国家相关标准和规范要求进行验收6.2验收程序：由发包方组织验收，承包方配合6.3验收时间：项目竣工后天内进行验收6.4验收不合格的处理：由承包方在验收不合格后的天内进行整改，直至合格第七条工程保修7.1保修范围：包括电力设施和设备在保修期内的维修和更换7.2保修期限：自工程验收合格之日起，电力设施和设备保修期为年7.3保修责任：在保修期内，因承包方施工质量导致的设施和设备损坏，由承包方负责维修或更换7.4保修费用：保修期内发生的维修和更换费用，由承包方承担第八条违约责任8.1承包方违约责任8.1.1未按合同约定时间完成工程，每逾期一天，按合同总额的0.1%支付违约金。8.1.2工程质量不符合合同约定，导致返工或修复的，承包方承担所有费用。8.1.3未经发包方同意，擅自变更工程设计和施工方案，导致工程延误或增加费用，由承包方承担。8.2发包方违约责任8.2.1未按合同约定支付工程款，每逾期一天，按未支付工程款金额的0.1%支付违约金。8.2.2因发包方原因导致工程停工或延误，每延误一天，按合同总额的0.1%支付违约金。8.2.3未能按合同约定提供必要的工作条件和配合，导致工程延误，由发包方承担相应责任。8.3违约金的计算与支付8.3.1违约金的计算基数为合同总额。8.3.2违约金应按实际发生的天数或金额计算。8.3.3违约金应在违约行为发生后的天内支付。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议。9.2争议解决机构：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序：按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规进行。第十条合同生效与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2.1双方协商一致解除合同；10.2.2一方严重违约，另一方书面通知解除合同；10.2.3因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同。10.3合同解除程序：合同解除应书面通知对方，并采取必要措施保护双方利益。第十一、十二条合同附件11.合同附件一：工程量清单12.合同附件二：施工图纸13.合同附件三：技术规范14.合同附件四：合同补充协议第十三、十四条合同签订与生效13.合同签订：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、技术支持或监督管理的第三方机构或个人。1.2第三方不包括但不限于：监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、金融机构、中介机构等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入的目的是为了确保合同履行的顺利进行，提高工程质量，保障双方合法权益。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定，但不得低于其注册资本的%。3.3第三方的责任限额应在第三方协议中明确，并在合同中予以体现。第四条第三方责权利划分4.1第三方的权利：4.1.1第三方有权根据合同约定，对甲乙双方履行合同情况进行监督和管理。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。4.1.3第三方有权对违反合同约定的行为提出整改意见。4.2第三方的责任：4.2.1第三方应按照合同约定，履行其监督和管理职责。4.2.2第三方应保证其提供的专业服务、技术支持或监督管理符合国家相关标准和规范。4.2.3第三方应保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方委托第三方对合同履行情况进行监督和管理。5.1.2第三方在履行职责过程中，不得损害甲方的合法权益。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方的关系为服务提供关系，乙方委托第三方提供专业服务、技术支持或监督管理。5.2.2第三方在履行职责过程中，不得损害乙方的合法权益。第六条第三方介入后的合同条款变更6.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况，对合同条款进行必要的变更。6.2合同变更应经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面协议。6.3合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和甲乙双方的合法权益。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，甲乙双方和第三方之间的争议，应按照合同约定和第三方协议的约定解决。7.2争议解决方式包括：协商、调解、仲裁或诉讼。第八条第三方介入后的合同终止8.1第三方介入结束后，甲乙双方和第三方应根据合同约定和第三方协议的约定，办理合同终止手续。8.2合同终止后，甲乙双方和第三方应按照合同约定和法律法规的规定，处理相关事宜。第九条第三方介入后的资料移交9.1第三方介入结束后，第三方应向甲乙双方移交相关资料，包括但不限于：9.1.1监督管理报告；9.1.2技术支持文件；9.1.3质量检测报告；9.1.4其他与合同履行相关的资料。第十条本条款的适用范围10.1本条款适用于合同履行过程中，甲乙双方共同认可的第三方介入情况。10.2本条款未尽事宜，可由甲乙双方协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列明所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。工程量清单应与国家现行工程量计算规则相一致。工程量清单应加盖发包方和承包方公章。2.附件二：施工图纸详细要求和说明：包含所有施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。施工图纸应符合国家相关设计标准和规范。施工图纸应由设计单位盖章，并注明设计日期。3.附件三：技术规范详细要求和说明：列明工程项目的施工技术要求、质量标准和验收标准。技术规范应参照国家相关标准和行业规范。技术规范应由承包方盖章，并注明制定日期。4.附件四：合同补充协议详细要求和说明：包含双方在合同签订后达成的任何补充协议或变更条款。补充协议应加盖双方公章，并注明签订日期。5.附件五：第三方协议详细要求和说明：包含甲乙双方与第三方达成的协议内容，包括第三方职责、权利、责任限额等。第三方协议应由甲乙双方和第三方共同盖章，并注明签订日期。6.附件六：工程验收报告详细要求和说明：包含工程验收的结果、验收日期、验收人员等信息。工程验收报告应由验收人员签字，并加盖验收单位公章。7.附件七：工程款支付凭证详细要求和说明：包含工程款支付的具体金额、支付日期、收款人等信息。工程款支付凭证应由收款人签字确认，并加盖收款单位公章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定时间完成工程。发包方未按合同约定支付工程款。第三方未按合同约定履行监督和管理职责。双方未按合同约定进行争议解决。2.责任认定标准：承包方未按合同约定时间完成工程，每逾期一天，按合同总额的0.1%支付违约金。发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，按未支付工程款金额的0.1%支付违约金。第三方未按合同约定履行监督和管理职责，导致甲乙双方损失，按损失金额的%承担赔偿责任。双方未按合同约定进行争议解决，应承担因争议造成的额外费用。3.违约示例说明：承包方在合同约定的时间内未能完成工程，逾期5天，应支付违约金：合同总额的0.1%×5天=0.5%。发包方在合同约定的时间内未能支付工程款，逾期10天，应支付违约金：未支付工程款金额的0.1%×10天=1%。第三方在监督和管理过程中，因失误导致工程延误，造成甲乙双方损失20万元，应承担赔偿责任：20万元×%=万元。全文完。2024版电动汽车充电站电力设施承包合同示范2本合同目录一览1.1合同签订双方信息1.2充电站项目概况1.3电力设施承包范围1.4合同期限1.5电力设施设计及施工要求1.6电力设施质量保证1.7电力设施安装及验收1.8电力设施运行维护1.9电力设施费用及支付1.10电力设施安全保障1.11违约责任1.12合同解除及终止1.13争议解决方式1.14合同生效及变更1.15其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同签订双方信息1.1.1承包方名称、住所、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.1.2甲方名称、住所、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.1.3乙方名称、住所、法定代表人、联系电话、开户银行及账号第二条充电站项目概况2.1项目名称：_______充电站2.2项目地点：_______2.3项目规模：_______个充电桩2.4项目建设内容：包括但不限于充电桩、电缆、变压器、配电室等电力设施第三条电力设施承包范围3.1承包方负责充电站电力设施的设计、采购、施工、调试及验收等工作3.2承包方负责提供符合国家及行业标准的电力设施及配件3.1.1充电桩及其配套设施的设计与安装3.1.2电缆线路的设计与敷设3.1.3变压器、配电室等电力设施的设计与建设3.1.4电力设施调试及验收第四条合同期限4.1合同期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______个月第五条电力设施设计及施工要求5.1电力设施设计应符合国家及行业相关标准，确保安全、可靠、经济、合理5.2施工过程应严格按照设计文件及施工规范进行，确保工程质量5.3施工过程中，承包方应遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全第六条电力设施质量保证6.1承包方应保证提供的电力设施及配件质量合格，符合国家及行业标准6.2电力设施验收合格后，承包方应在_______日内提供完整的质量保证文件6.3如因电力设施质量问题导致充电站无法正常运行，承包方应负责修复，并承担相应责任第七条电力设施安装及验收7.1承包方应在合同约定的期限内完成电力设施的安装工作7.2电力设施安装完成后，甲方应组织验收，验收合格后方可投入使用7.3验收不合格的，承包方应在_______日内整改，直至合格为止7.4验收合格的电力设施，甲方应支付相应的工程款第八条电力设施运行维护8.1电力设施投入使用后，由承包方负责日常运行维护8.2运行维护内容应包括但不限于：8.1.1日常巡检，确保设备正常运行8.1.2定期维护，更换损坏的零部件8.1.3处理突发故障，保障充电站正常运营8.2.1运行维护人员应具备相关资质，确保操作规范8.2.2运行维护记录应完整、准确，便于追溯第九条电力设施费用及支付9.1电力设施费用包括但不限于设计费、材料费、施工费、验收费等9.2甲方应按照合同约定，按时支付承包方相应的费用9.3支付方式及时间：9.3.1合同签订后_______日内支付合同总金额的_______%9.3.2电力设施安装完成并验收合格后支付_______%9.3.3电力设施投入使用并稳定运行后支付_______%第十条电力设施安全保障10.1电力设施应按照国家及行业安全标准进行设计和施工10.2承包方应制定安全管理制度，确保施工及运行安全10.3甲方应配合承包方进行安全检查，发现安全隐患及时整改10.4发生安全事故时，承包方应立即启动应急预案，并承担相应责任第十一条违约责任11.1如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任11.2违约方应承担的违约责任包括但不限于：11.1.1支付违约金11.1.2恢复原状或赔偿损失11.1.3采取补救措施第十二条合同解除及终止12.1.1合同一方严重违约12.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行第十三条争议解决方式13.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决13.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第十四条合同生效及变更14.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效14.2合同的修改、补充、变更等，均应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）后生效14.3本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的，根据合同约定参与本合同相关业务的任何个人或组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、监理人员、检验机构、咨询机构、金融机构、保险机构等。第二条第三方介入的范畴2.1.1.1电力设施的设计、施工、监理和检验；2.1.1.2充电站的运营维护服务；2.1.1.3电力设施的融资、保险和风险评估；2.1.1.4争议解决和调解。第三条第三方责任限额3.1.1第三方的责任限额应根据其参与的具体业务和提供的服务内容确定。3.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并确保其责任不超出其业务范围内的合理范围。3.1.3第三方的责任限额应包括但不限于：3.1.3.1直接经济损失；3.1.3.2间接经济损失；3.1.3.3甲方因此遭受的信誉损失；3.1.3.4法律规定的其他责任。第四条第三方责权利4.1.1第三方在合同中的权利：4.1.1.1根据合同约定，获得相应的服务费用；4.1.1.2在其业务范围内，独立开展业务活动；4.1.1.3享有合同约定的其他权利。4.1.2第三方在合同中的义务：4.1.2.1按照合同约定，提供高质量的服务；4.1.2.2在其业务范围内，对甲乙双方负责；4.1.2.3遵守国家相关法律法规，确保服务合规；4.1.2.4对其提供的服务承担相应的责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1.1第三方与甲方的划分：5.1.1.1第三方应向甲方提供相应的服务，甲方应支付相应费用；5.1.1.2第三方对甲方提供的服务质量负责，甲方对第三方的服务有验收权。5.1.2第三方与乙方的划分：5.1.2.1第三方应向乙方提供相应的服务，乙方应支付相应费用；5.1.2.2第三方对乙方提供的服务质量负责，乙方对第三方的服