2024版标准化厂房建设合同履行保证合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版标准化厂房建设合同履行保证合同范本本合同目录一览1.合同订立依据1.1国家相关法律法规1.2行业标准规范1.3当地政府政策文件2.合同当事人信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.合同标的及范围3.1厂房建设规模3.2建设地点3.3建设内容3.4建设工期4.工程质量及验收4.1质量标准4.2验收程序4.3验收标准4.4验收资料5.工程造价及支付5.1工程造价组成5.2工程造价确定方式5.3工程款支付方式5.4工程款支付时间6.合同履行保证6.1保证方式6.2保证范围6.3保证期限6.4保证责任6.5保证金的设置与退还7.违约责任7.1违约行为界定7.2违约责任承担7.3违约金计算7.4违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除条件9.1合同解除情形9.2合同解除程序9.3合同解除后的责任10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.不可抗力11.1不可抗力事件界定11.2不可抗力事件通知11.3不可抗力事件处理12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.合同份数及生效日期13.1合同份数13.2生效日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同订立依据1.1国家相关法律法规1.2《中华人民共和国建筑法》1.3《中华人民共和国合同法》1.4《中华人民共和国招标投标法》1.5《建筑工程质量管理条例》1.6《建筑工程安全生产管理条例》1.7《建筑工程施工许可管理办法》1.8《建筑工程竣工验收管理办法》1.9《建设工程安全生产管理条例》1.10《建设工程质量管理条例》1.11《建设工程勘察设计管理条例》1.12《建筑工程设计文件编制深度规定》1.13《建筑工程施工图设计文件审查管理办法》1.14《建筑工程施工合同示范文本》1.15《建筑工程监理规范》1.16《建筑工程施工质量验收统一标准》1.17《建筑工程施工安全检查标准》1.18《建筑工程施工安全防护技术规范》1.19《建筑工程施工现场管理规定》1.20《建筑工程施工环境保护规范》1.21《建筑工程施工现场临时设施技术规范》1.22《建筑工程施工资料管理规范》1.23《建筑工程施工招标投标管理办法》1.24《建筑工程施工合同管理办法》1.25《建筑工程施工许可证管理办法》1.26《建筑工程施工图设计文件审查管理办法》1.27《建筑工程设计文件编制深度规定》1.28《建筑工程施工图设计文件审查管理办法》1.29《建筑工程施工图设计文件审查管理办法》1.30《建筑工程施工图设计文件审查管理办法》第二条合同当事人信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称：2.1.2甲方地址：2.1.3甲方法定代表人：2.1.4甲方联系电话：2.1.5甲方开户银行：2.1.6甲方银行账号：2.2乙方基本信息2.2.1乙方名称：2.2.2乙方地址：2.2.3乙方法定代表人：2.2.4乙方联系电话：2.2.5乙方开户银行：2.2.6乙方银行账号：第三条合同标的及范围3.1厂房建设规模3.1.1建筑面积：平方米3.1.2建设层数：层3.1.3建设高度：米3.2建设地点3.2.1省份：3.2.2城市：3.2.3具体地址：3.3建设内容3.3.1土建工程3.3.2安装工程3.3.3装修工程3.3.4配套设施3.4建设工期3.4.1计划开工日期：3.4.2计划竣工日期：3.4.3实际开工日期：3.4.4实际竣工日期：第四条工程质量及验收4.1质量标准4.1.1达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013的要求4.1.2甲方提供的图纸及技术文件4.2验收程序4.2.1乙方按照甲方提供的图纸及技术文件进行施工4.2.2乙方完成工程后，向甲方提出验收申请4.2.3甲方组织相关人员进行验收4.3验收标准4.3.1达到国家及行业标准4.3.2达到甲方要求的质量标准4.3.3达到合同约定的质量标准4.4验收资料4.4.1工程质量验收记录4.4.2施工图设计文件4.4.3工程质量检验报告4.4.4工程质量评定报告第五条工程造价及支付5.1工程造价组成5.1.1土建工程费5.1.2安装工程费5.1.3装修工程费5.1.4配套设施费5.1.5其他费用5.2工程造价确定方式5.2.1招标确定5.2.2议价确定5.3工程款支付方式5.3.1分阶段支付5.3.2预付款5.3.3进度款5.3.4结算款5.4工程款支付时间5.4.1预付款支付时间5.4.2进度款支付时间5.4.3结算款支付时间第六条合同履行保证6.1保证方式6.1.1乙方提供履约保证金6.1.2甲方提供预付款6.2保证范围6.2.1工程建设过程中的各项费用6.2.2工程质量保证6.2.3工程安全保证6.3保证期限6.3.1合同约定的工期6.3.2工程竣工验收合格6.4保证责任6.4.1乙方应按照合同约定履行工程建设和质量保证义务6.4.2乙方应在保证期限内承担因自身原因造成的违约责任6.5保证金的设置与退还6.5.1保证金的金额6.5.2保证金的退还条件6.5.3保证金的退还方式第七条违约责任7.1违约行为界定7.1.1乙方未按合同约定完成工程建设7.1.2乙方工程质量不符合约定7.1.3乙方未按合同约定支付工程款7.1.4乙方未按合同约定履行其他义务7.2违约责任承担7.2.1乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等7.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任7.3违约金计算7.3.1违约金按照合同约定的比例计算7.3.2违约金的上限为合同总价款的百分比7.4违约赔偿7.4.1乙方应赔偿甲方因违约造成的直接经济损失7.4.2乙方应赔偿甲方因违约造成的间接经济损失第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同当事人之间发生争议，应通过友好协商解决8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1当事人约定仲裁的，应向约定的仲裁机构申请仲裁8.2.2仲裁机构应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁8.3争议解决程序8.3.1当事人应在争议发生后30日内向对方提出书面争议解决请求8.3.2争议解决机构应在收到争议解决请求后15日内作出受理决定8.3.3争议解决机构应在受理后60日内作出仲裁裁决或判决8.4争议解决费用8.4.1争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁裁决或判决另有规定第九条合同解除条件9.1合同解除情形9.1.1甲方或乙方违约，经催告后仍未纠正9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3合同当事人协商一致解除合同9.2合同解除程序9.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方9.2.2收到解除合同通知的一方应在收到通知后15日内书面回复9.2.3双方应在解除合同后15日内完成合同解除后的善后处理9.3合同解除后的责任9.3.1合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任9.3.2甲方或乙方因违约导致合同解除的，应承担违约责任第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2甲方支付预付款10.1.3乙方开始施工10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格10.2.2合同约定的工期结束10.2.3双方协商一致终止合同10.3合同终止后的处理10.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程10.3.2双方应结清工程款10.3.3双方应办理合同终止手续第十一条不可抗力11.1不可抗力事件界定11.1.1因自然灾害、政府行为、社会异常事件等导致合同无法履行11.2不可抗力事件通知11.2.1发生不可抗力事件后，受影响的一方应在第一时间通知对方11.2.2通知应包括不可抗力事件的性质、影响范围和持续时间11.3不可抗力事件处理11.3.1双方应协商确定工程延期或合同解除11.3.2双方应共同努力减轻不可抗力事件的影响第十二条合同附件及补充协议12.1合同附件12.1.1本合同12.1.2工程设计文件12.1.3工程量清单12.1.4其他相关文件12.2补充协议12.2.1双方就合同内容达成一致意见的，可签订补充协议12.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力第十三条合同份数及生效日期13.1合同份数13.1.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份13.2生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同如有未尽事宜或与本合同相抵触之处，以最新签订的书面协议为准14.3本合同适用中华人民共和国法律14.4本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的工期14.5本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所指的第三方，是指除甲方和乙方之外的，为履行本合同而提供专业服务、技术支持、监督管理或其他相关服务的独立法人、自然人或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1.1甲方或乙方要求第三方提供专业咨询服务；2.1.2合同约定需要第三方进行技术支持或监督管理；2.1.3争议解决过程中，双方同意引入第三方仲裁机构或调解机构；2.1.4法律法规或合同约定需要第三方介入的其他情形。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和合同约定确定。3.2第三方的责任限额包括但不限于：3.2.1第三方直接造成的损失；3.2.2第三方因违反合同约定造成的损失；3.2.3第三方因故意或重大过失造成的损失。第四条第三方责任界定4.1第三方的责任应限于其在合同约定的服务范围内。4.2第三方的责任不应超过合同约定的责任限额。4.3第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第五条第三方权利义务5.1第三方的权利：5.1.1按照合同约定收取服务费用；5.1.2在其职责范围内独立开展工作；5.1.3对其提供的服务质量承担责任。5.2第三方的义务：5.2.1遵守国家法律法规和合同约定；5.2.2按时、按质完成合同约定的服务；5.2.3对其提供的服务结果承担责任。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方不应替代甲方或乙方履行合同义务。6.2第三方在提供服务过程中，应尊重甲方和乙方的合法权益，不得损害甲方或乙方的利益。6.3第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的程序7.1第三方介入的程序如下：7.1.1双方协商确定第三方介入的事项和方式；7.1.2双方签订第三方介入协议，明确第三方的权利义务；7.1.3第三方根据协议约定履行职责；7.1.4第三方完成服务后，向甲方和乙方提交服务报告。第八条第三方介入协议的签订8.1第三方介入协议应在双方协商一致的基础上签订。8.2.1第三方的名称、地址、法定代表人等信息；8.2.2第三方提供的服务内容、质量标准、完成时间等；8.2.3第三方的权利义务；8.2.4第三方的责任限额；8.2.5第三方介入费用的支付方式和金额；8.2.6双方认为需要约定的其他事项。第九条第三方介入协议的变更9.1第三方介入协议的变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2变更后的协议应作为原协议的附件，与本合同具有同等法律效力。第十条第三方介入协议的终止10.1第三方介入协议的终止，应按照协议约定的条件和程序进行。10.2协议终止后，第三方应向甲方和乙方提交服务报告，并办理相关手续。第十一条第三方介入协议的争议解决11.1第三方介入协议的争议解决，应按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。11.2争议解决过程中，第三方应积极配合，并提供必要的协助。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.本合同详细要求：合同，包括合同编号、签订日期、双方基本信息、合同标的、条款内容等。说明：本合同是双方权利义务的最终体现，应确保内容完整、准确。2.工程设计文件详细要求：包含施工图设计文件、设备选型报告、施工组织设计等。说明：工程设计文件是施工的依据，应满足国家相关标准规范。3.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程款支付的基础，应确保数据准确无误。4.验收报告详细要求：包括工程质量验收记录、质量评定报告、验收结论等。说明：验收报告是工程竣工验收的依据，应确保内容真实、完整。5.工程款支付凭证详细要求：包括预付款、进度款、结算款等支付凭证。说明：支付凭证是工程款支付的证明，应确保支付时间和金额与合同约定一致。6.第三方介入协议详细要求：明确第三方的职责、权利义务、责任限额等。说明：第三方介入协议是第三方提供服务的法律依据。7.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。8.不可抗力事件证明详细要求：包括不可抗力事件的性质、发生时间、影响范围等。说明：不可抗力事件证明是合同解除或延期履行的依据。9.其他相关文件详细要求：包括但不限于政府部门审批文件、合同变更协议等。说明：其他相关文件是合同履行的必要补充。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程建设责任认定标准：乙方未按合同约定的工期、质量标准完成工程建设。示例说明：乙方未在合同约定的工期内完成工程建设，应承担工期延误的违约责任。2.乙方工程质量不符合约定责任认定标准：乙方施工的工程质量不符合国家标准、行业标准或合同约定。示例说明：乙方施工的厂房主体结构出现裂缝，经检测不符合国家标准，乙方应承担修复责任。3.乙方未按合同约定支付工程款责任认定标准：乙方未按合同约定的支付时间和方式支付工程款。示例说明：乙方未在合同约定的进度款支付时间内支付款项，应承担违约责任。4.甲方未按合同约定支付预付款责任认定标准：甲方未按合同约定的支付时间和方式支付预付款。示例说明：甲方未在合同约定的预付款支付时间内支付款项，应承担违约责任。5.第三方违反合同约定责任认定标准：第三方在提供服务过程中违反合同约定。示例说明：第三方未按合同约定提供技术服务，导致工程延期，应承担违约责任。全文完。2024版标准化厂房建设合同履行保证合同范本2本合同目录一览1.合同订立依据与目的2.当事人信息3.厂房建设范围与内容4.工程进度与工期5.工程质量要求与标准6.工程费用及支付方式7.设计变更与调整8.风险责任划分9.环保要求与措施10.施工过程中的协调与管理11.验收与交付12.违约责任与争议解决13.合同解除与终止14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同目的1.3本合同旨在明确双方在标准化厂房建设过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。第二条当事人信息2.1甲方（建设单位）：[甲方全称]2.2乙方（施工单位）：[乙方全称]2.3甲方联系人：[甲方联系人姓名]2.4乙方联系人：[乙方联系人姓名]2.5甲方联系电话：[甲方联系电话]2.6乙方联系电话：[乙方联系电话]第三条厂房建设范围与内容3.1厂房建设地点：[具体地址]3.2厂房建设规模：[占地面积、建筑面积等]3.3厂房建设内容：包括但不限于基础工程、主体结构、屋面工程、装饰装修工程等。3.4厂房建设标准：按照国家相关标准和规范执行。第四条工程进度与工期4.1工程进度安排：[具体进度计划]4.2工期：自合同签订之日起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。4.3乙方应按照甲方提供的进度计划执行工程，确保工程按时完成。第五条工程质量要求与标准5.1工程质量要求：乙方应按照国家相关标准和规范，确保工程质量达到优良等级。5.2质量检验：工程验收时，应由双方共同参与检验，检验不合格部分乙方应无偿进行返工。5.3质量责任：因乙方施工质量问题造成的损失，乙方应承担全部责任。第六条工程费用及支付方式6.1工程费用：[工程总造价]6.2支付方式：6.2.1预付款：合同签订后，甲方支付乙方[预付款比例]%的工程费用。6.2.2进度款：在工程进度达到约定的节点时，甲方支付乙方[进度款比例]%的工程费用。6.2.3验收款：工程验收合格后，甲方支付乙方[验收款比例]%的工程费用。6.2.4留置金：合同签订后，甲方支付乙方[留置金比例]%的工程费用作为质量保证金，待工程验收合格后无息退还。第七条设计变更与调整7.1设计变更：在工程实施过程中，如需进行设计变更，应由双方协商一致后进行。7.2变更内容：包括但不限于结构、设备、材料等方面的变更。7.3变更费用：因设计变更产生的费用，由变更方承担。7.4变更通知：设计变更需以书面形式通知对方，并在[通知期限]内完成变更。第八条风险责任划分8.1自然灾害风险8.1.1因自然灾害（如地震、洪水等）导致的工程损失，由保险公司承担赔偿责任。8.1.2若保险公司未能赔偿或赔偿不足，超出部分由双方按合同约定比例分担。8.2不可抗力8.2.1发生不可抗力事件，如战争、暴乱、传染病流行等，双方应相互理解，并暂停合同执行。8.2.2不可抗力事件发生后，双方应尽快协商解决方案，并采取必要措施减少损失。第九条环保要求与措施9.1环保要求9.1.1乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律法规。9.1.2乙方应采取有效措施，防止施工现场污染环境。9.2环保措施9.2.1乙方应设立环保管理机构，负责施工现场的环保工作。9.2.2乙方应定期进行环保检查，确保环保措施落实到位。第十条施工过程中的协调与管理10.1施工协调10.1.1双方应设立协调小组，负责施工过程中的日常协调工作。10.1.2协调小组应定期召开会议，解决施工过程中出现的问题。10.2施工管理10.2.1乙方应按照国家相关标准和规范进行施工管理。10.2.2甲方有权对施工过程进行监督，并提出改进意见。第十一条验收与交付11.1验收标准11.1.1工程验收应按照国家相关标准和规范进行。11.1.2验收合格的标准为：工程符合设计要求，质量达到优良等级。11.2验收程序11.2.1验收前，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料。11.2.2甲方应在收到资料后[验收期限]内完成验收。第十二条违约责任与争议解决12.1违约责任12.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。12.1.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。12.2争议解决12.2.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。12.2.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。第十三条合同解除与终止13.1合同解除13.1.1在合同履行过程中，任何一方有权在提前[通知期限]通知对方的情况下解除合同。13.2合同终止13.2.1合同因约定的履行完毕或双方协商一致解除等原因终止。13.2.2合同终止后，双方应结清所有费用，并办理相关手续。第十四条其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用与争议解决14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2本合同争议解决方式如第十二条所述。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同所称的第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务或参与合同履行的独立第三方，包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检测机构、融资机构、保险机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了确保合同履行的专业性、公正性和效率性，提高工程质量，降低风险。16.第三方介入方式16.1设计单位：乙方应按照甲方要求，选择具备相应资质的设计单位进行厂房设计，设计单位应向甲方提供符合国家标准和合同要求的设计文件。16.2监理单位：甲方有权委托具有相应资质的监理单位对工程进行全程监理，监理单位应监督乙方按照合同约定和设计要求施工。16.3咨询机构：如需，甲乙双方可共同委托咨询机构提供项目咨询服务，包括但不限于技术方案、市场分析等。16.4检测机构：工程完工后，甲乙双方应委托具有资质的检测机构进行质量检测，检测报告作为工程验收的依据。16.5融资机构：如工程需要融资，甲乙双方可共同联系融资机构提供资金支持，融资机构应根据合同约定进行资金监管。16.6保险机构：甲乙双方可共同投保工程保险，以降低工程风险。17.第三方责任限额17.1责任限额：第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应承担相应的责任，责任限额由双方在合同中约定。17.2具体责任限额：17.2.1设计单位：设计错误导致的损失，设计单位应承担赔偿责任，赔偿金额不超过设计费的两倍。17.2.2监理单位：监理失职导致的损失，监理单位应承担赔偿责任，赔偿金额不超过监理费的两倍。17.2.3咨询机构：咨询建议错误导致的损失，咨询机构应承担赔偿责任，赔偿金额不超过咨询费的两倍。17.2.4检测机构：检测报告错误导致的损失，检测机构应承担赔偿责任，赔偿金额不超过检测费的两倍。17.2.5融资机构：融资失败导致的损失，融资机构应承担赔偿责任，赔偿金额不超过融资额的[比例]%。17.2.6保险机构：保险理赔不足导致的损失，保险机构应承担赔偿责任，赔偿金额不超过保险额的[比例]%。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方应与甲乙双方签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。18.2第三方在合同履行过程中应服从甲乙双方的监督和管理。18.3第三方与甲乙双方之间发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可按照第十二条争议解决方式处理。19.第三方介入的变更与调整19.1如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。19.2第三方介入的变更或调整，不影响本合同的效力。20.第三方介入的终止20.1如第三方无法履行合同义务或违反合同约定，甲乙双方有权终止第三方介入。20.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相