版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电站建设施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同签订日期及生效日期3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程建设标准4.施工范围及内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工进度计划5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.工程质量要求及验收标准6.1工程质量要求6.2工程验收标准6.3工程验收程序7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2工程变更内容7.3工程变更价格7.4索赔程序7.5索赔内容8.施工工期及延误责任8.1施工工期8.2工期延误责任8.3延期赔偿9.施工安全管理及环境保护9.1施工安全管理9.2环境保护要求9.3环境保护责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:合同补充协议13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式(1)甲方:水电开发有限公司(2)地址:省市区路号(3)联系电话:0(1)乙方:建筑集团有限公司(2)地址:省市区路号(3)联系电话:02.合同签订日期及生效日期(1)合同签订日期:2024年1月1日(2)合同生效日期:合同双方签字盖章之日起生效3.工程概况3.1工程名称:水电站建设施工项目3.2工程地点:省市县3.3工程规模:装机容量万千瓦3.4工程类型:大型水电站3.5工程建设标准:按照国家有关法律法规及行业标准执行4.施工范围及内容4.1施工范围:水电站主体工程、附属工程及配套设施的施工建设4.2施工内容:(1)主体工程:大坝、溢洪道、引水系统、厂房等(2)附属工程:道路、桥梁、房屋、变电所等(3)配套设施:供水、供电、通信、排水等4.3施工进度计划:详见附件一《施工进度计划表》5.合同价款及支付方式5.1合同价款:人民币亿元5.2付款方式:(1)预付款:合同签订后10个工作日内支付合同价款的10%(2)进度款:按月支付,每月支付合同价款的10%,累计支付至合同价款的80%(3)竣工结算款:竣工验收合格后30个工作日内支付合同价款的10%(4)保修金:合同价款的5%,竣工验收合格后一年内无质量问题退还5.3付款时间:每月的日5.4付款条件:按照甲方提供的工程进度及质量验收报告支付6.工程质量要求及验收标准6.1工程质量要求:按照国家有关法律法规及行业标准执行,确保工程质量达到优良等级6.2工程验收标准:详见附件二《工程验收标准》6.3工程验收程序:(1)施工过程中,乙方应按照验收标准进行自检、互检和专检(2)工程完工后,乙方应组织验收,并向甲方提交验收报告(3)甲方在收到验收报告后10个工作日内组织验收,验收合格后予以签认8.工程变更及索赔8.1工程变更程序(1)工程变更申请:乙方需在变更前10个工作日内向甲方提出书面变更申请,包括变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等。(2)甲方审核:甲方收到变更申请后5个工作日内进行审核,如有异议,需在2个工作日内向乙方提出。(3)变更确认:经双方协商一致,甲方确认变更内容后,乙方应根据变更内容调整施工计划。8.2工程变更内容(1)因设计变更、地质条件变化等原因导致的工程量增减。(2)因甲方原因导致的工程停工、返工、窝工等情况。(3)因不可抗力因素导致的工程延误。8.3工程变更价格(1)变更价格按合同约定的计价方式计算。(2)变更价格经双方确认后,纳入合同价款调整。8.4索赔程序(1)索赔申请:乙方需在索赔事件发生后10个工作日内向甲方提出书面索赔申请,包括索赔原因、索赔金额及证据等。(2)甲方审核:甲方收到索赔申请后5个工作日内进行审核,如有异议,需在2个工作日内向乙方提出。(3)索赔确认:经双方协商一致,甲方确认索赔金额后,乙方应根据变更后的合同价款进行调整。8.5索赔内容(1)因甲方原因导致的乙方损失。(2)因不可抗力因素导致的乙方损失。9.施工工期及延误责任9.1施工工期(1)合同工期:自合同生效之日起至竣工验收合格之日止,预计工期为个月。(2)工期延误:因乙方原因导致的工期延误,乙方应承担相应的责任。9.2工期延误责任(1)因乙方原因导致的工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同价款的0.5%作为违约金。(2)因不可抗力原因导致的工期延误,工期相应顺延。9.3延期赔偿(1)因乙方原因导致的工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金。(2)因不可抗力原因导致的工期延误,甲方应给予乙方合理补偿。10.施工安全管理及环境保护10.1施工安全管理(1)乙方应建立健全施工现场的安全管理制度,确保施工安全。(2)乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。10.2环境保护要求(1)乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。(2)乙方应定期对施工现场进行环保检查,确保环保措施落实到位。10.3环境保护责任(1)因乙方原因造成的环境污染,乙方应承担全部责任。(2)因不可抗力原因造成的环境污染,甲方应给予乙方合理补偿。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成时,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会11.3争议解决期限自争议发生之日起,双方应在60日内解决争议。12.合同解除及终止12.1合同解除条件(1)因一方违约导致合同无法履行。(2)因不可抗力原因导致合同无法履行。12.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程竣工验收合格。(2)合同双方协商一致解除合同。12.3合同解除及终止程序(1)合同解除:一方违约时,另一方有权解除合同。(2)合同终止:合同约定的工期届满,工程竣工验收合格后,合同终止。13.违约责任13.1违约行为(1)一方未按合同约定履行义务。(2)一方违反合同约定造成对方损失。13.2违约责任(1)违约方应承担相应的违约责任。(2)违约方应赔偿对方因此遭受的损失。13.3违约赔偿(1)违约赔偿金额按合同约定计算。(2)违约赔偿金应在违约行为发生后10个工作日内支付。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、设计单位、供应商、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高工程质量、加快工程进度、确保工程安全、降低风险、提供专业咨询服务等。16.第三方介入程序16.2第三方介入前,双方应与第三方签订相应的合作协议,明确合作内容、双方权利义务、费用承担等。17.第三方权利与义务17.1第三方的权利(1)根据合作协议,第三方有权获取与本合同相关的必要信息和资料。(2)第三方有权对工程质量、进度、安全等进行监督、检查和评估。(3)第三方有权根据协议要求,向合同双方提出建议或意见。17.2第三方的义务(1)第三方应按照合作协议,独立、客观、公正地履行职责。(2)第三方应保守合同双方的商业秘密。(3)第三方应按照合同约定,及时向合同双方提交工作成果。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额(1)第三方在本合同项下的责任,限于其因故意或重大过失造成的损失。(2)第三方责任限额由双方在合作协议中约定,但不得超过合同价款的%。18.2第三方责任的承担(1)若第三方因故意或重大过失造成合同双方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。(2)若第三方因一般过失造成合同双方损失,第三方应在责任限额内承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于合作协议,甲方应向第三方支付约定的服务费用。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于合作协议,乙方应向第三方支付约定的服务费用。19.3第三方与合同双方的关系第三方与合同双方的关系基于本合同及合作协议,第三方应独立履行职责,对双方均承担相应的责任。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更程序(1)任何因第三方介入导致的合同变更,均需经双方协商一致后,以书面形式进行。(2)合同变更应包括变更内容、变更后的合同条款等。20.2合同变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效,并对合同双方具有约束力。21.第三方介入的终止21.1第三方介入终止条件(1)本合同约定的工程竣工或合同履行完毕。(2)双方协商一致终止第三方介入。21.2第三方介入终止程序(1)合同双方应提前个工作日通知第三方,终止第三方介入。(2)第三方应在接到终止通知后,完成现有工作的移交和结算。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入后的争议,应遵循本合同第11条“争议解决”条款的规定。22.2争议解决机构第三方介入后的争议,提交仲裁委员会仲裁。22.3争议解决期限第三方介入后的争议,双方应在争议发生后60日内解决争议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《施工进度计划表》要求:详细列出施工项目的各阶段工期、节点、主要工程量及质量标准。说明:该附件用于指导施工进度,确保工程按时完成。2.附件二:《工程验收标准》要求:明确工程各部分的验收标准和验收程序。说明:该附件用于指导验收工作,确保工程质量达到预期目标。3.附件三:《合同补充协议》要求:针对合同中未明确或需补充的内容进行详细说明。说明:该附件用于完善合同条款,明确双方的权利义务。4.附件四:《施工安全管理制度》要求:详细列出施工现场的安全管理制度及操作规程。说明:该附件用于保障施工现场的安全,降低事故风险。5.附件五:《环境保护措施及要求》要求:明确施工现场的环境保护措施及达标要求。说明:该附件用于指导环境保护工作,确保工程对环境的影响降至最低。6.附件六:《第三方合作协议》要求:详细列出第三方介入的相关条款,包括合作内容、费用、责任等。说明:该附件用于规范第三方介入的行为,明确各方权利义务。7.附件七:《工程变更记录》要求:详细记录工程变更的内容、原因、影响及处理结果。说明:该附件用于跟踪工程变更情况,确保变更合理、合规。8.附件八:《索赔申请及处理记录》要求:详细记录索赔申请的原因、金额、处理结果及双方协商过程。说明:该附件用于规范索赔流程,确保索赔合理、公正。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约行为:未按合同约定支付工程款项。(2)乙方违约行为:未按合同约定完成工程进度或质量标准。(3)第三方违约行为:未按合作协议履行职责或造成损失。2.责任认定标准:(1)甲方违约责任:甲方应支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。(2)乙方违约责任:乙方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。(3)第三方违约责任:第三方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。3.示例说明:(1)示例一:甲方未按合同约定支付进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因延期付款造成的损失。(2)示例二:乙方未按合同约定完成工程进度,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担因延误工期造成的损失。(3)示例三:第三方未按合作协议履行职责,导致工程进度延误,合同双方有权要求第三方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度水电站建设施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的物及工程概况2.1水电站建设施工项目名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2工程进度安排3.3施工阶段划分4.施工质量要求及标准4.1施工质量要求4.2质量标准4.3质量验收程序5.工程造价及支付方式5.1工程造价5.2工程计价方式5.3工程款支付方式5.4预付款及结算方式6.施工现场管理及安全措施6.1施工现场管理要求6.2施工安全措施6.3事故处理及责任划分7.施工设备、材料供应及管理7.1施工设备供应7.2施工材料供应7.3设备、材料管理及验收8.施工变更及索赔8.1施工变更程序8.2索赔条件及程序8.3索赔金额及支付方式9.专利权、知识产权保护9.1专利权、知识产权归属9.2侵权责任及处理10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.争议解决方式11.1争议解决原则11.2争议解决方式12.违约责任12.1违约行为及认定12.2违约责任承担13.合同生效、变更及解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同份数及效力14.3合同签订日期及地点第一部分:合同1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的物及工程概况2.1水电站建设施工项目名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2工程进度安排3.3施工阶段划分4.施工质量要求及标准4.1施工质量要求4.2质量标准4.3质量验收程序5.工程造价及支付方式5.1工程造价5.2工程计价方式5.3工程款支付方式5.4预付款及结算方式6.施工现场管理及安全措施6.1施工现场管理要求6.2施工安全措施6.3事故处理及责任划分7.施工设备、材料供应及管理7.1施工设备供应7.2施工材料供应7.3设备、材料管理及验收8.施工变更及索赔8.1施工变更程序8.2索赔条件及程序8.3索赔金额及支付方式9.专利权、知识产权保护9.1专利权、知识产权归属9.2侵权责任及处理10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.争议解决方式11.1争议解决原则11.2争议解决方式12.违约责任12.1违约行为及认定12.2违约责任承担13.合同生效、变更及解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同份数及效力14.3合同签订日期及地点8.施工变更及索赔8.1施工变更程序8.1.1施工变更申请8.1.2施工变更审批8.1.3施工变更实施8.2索赔条件及程序8.2.1索赔条件8.2.2索赔申请8.2.3索赔调查与认定8.2.4索赔金额计算与支付9.专利权、知识产权保护9.1专利权、知识产权归属9.1.1专利权归属9.1.2知识产权归属9.2侵权责任及处理9.2.1侵权行为认定9.2.2侵权责任承担9.2.3侵权纠纷解决10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1合同解除事由10.1.2合同解除程序10.2合同终止条件10.2.1合同终止事由10.2.2合同终止程序11.争议解决方式11.1争议解决原则11.1.1公平、公正原则11.1.2快速、高效原则11.2争议解决方式11.2.1和解11.2.2仲裁11.2.3诉讼12.违约责任12.1违约行为及认定12.1.1违约行为类型12.1.2违约行为认定12.2违约责任承担12.2.1违约责任承担方式12.2.2违约责任承担期限13.合同生效、变更及解除13.1合同生效条件13.1.1合同签订13.1.2合同备案13.2合同变更程序13.2.1变更申请13.2.2变更审批13.2.3变更实施13.3合同解除程序13.3.1解除通知13.3.2解除确认13.3.3解除效力14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1附件内容14.1.2附件效力14.2合同份数及效力14.2.1合同份数14.2.2合同效力14.3合同签订日期及地点14.3.1签订日期14.3.2签订地点第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,为甲乙双方提供专业服务、监督、评估或其他辅助作用的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2保障合同双方的合法权益。15.2.3增强合同履行的透明度和公正性。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1第三方由甲乙双方共同选定或由其中一方推荐,另一方同意。16.1.2第三方的资质、能力和信誉应得到甲乙双方认可。16.2第三方职责16.2.1第三方应按照合同约定,履行相应的专业服务、监督、评估等职责。16.2.2第三方应保持独立、客观、公正的原则,不得偏袒任何一方。16.3第三方介入时间16.3.1第三方介入时间应与合同工期相协调,确保介入工作不影响工程进度。16.3.2第三方介入时间应在合同履行过程中,根据实际需要确定。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在其职责范围内,因故意或重大过失造成合同一方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体数额应根据第三方介入工作的性质和范围确定。17.2责任限额条款17.2.1第三方责任限额条款应明确第三方责任范围、赔偿金额上限、赔偿方式等。17.2.2第三方责任限额条款应作为合同附件,具有同等法律效力。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方报告工作进展、发现问题及建议等。18.1.2甲方应支持第三方的工作,提供必要的协助和便利。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方报告工作进展、发现问题及建议等。18.2.2乙方应支持第三方的工作,提供必要的协助和便利。18.3第三方与合同双方的划分18.3.1第三方应保持中立,不得偏袒任何一方。18.3.2第三方的工作成果应提交给甲乙双方共同审核和确认。19.第三方介入费用的承担19.1第三方介入费用19.1.1第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、评估费等。19.1.2第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。19.2费用承担方式19.2.1第三方介入费用可在合同中明确约定分期支付或按实际发生支付。19.2.2第三方介入费用应在合同约定的支付期限内支付。20.第三方介入合同的变更和解除20.1变更和解除条件20.1.1第三方介入合同变更和解除的条件应与原合同约定一致。20.1.2第三方介入合同变更和解除的程序应参照原合同约定执行。20.2变更和解除后果20.2.1第三方介入合同变更和解除后,甲乙双方应按变更或解除后的合同继续履行义务。20.2.2第三方介入合同变更和解除后,相关费用及责任按变更或解除后的合同约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照副本要求:复印件,加盖公章,清晰可辨。2.附件二:合同双方法定代表人身份证明要求:身份证复印件,加盖公章,清晰可辨。3.附件三:工程概况说明书要求:详细描述工程规模、建设内容、地理位置等,加盖公章。4.附件四:施工组织设计要求:包含施工进度计划、施工方案、安全措施等,加盖公章。5.附件五:工程质量保证体系文件要求:详细说明质量保证措施、质量检验标准等,加盖公章。6.附件六:工程造价明细表要求:列出工程量清单、单价、总价等,加盖公章。7.附件七:工程款支付计划要求:明确支付节点、支付金额、支付方式等,加盖公章。8.附件八:施工现场管理制度要求:包含现场管理要求、安全措施、人员职责等,加盖公章。9.附件九:第三方介入协议要求:明确第三方介入目的、职责、费用等,加盖公章。10.附件十:争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序、期限等,加盖公章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程进度。责任认定:甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。示例:乙方未能在合同约定的工期结束前完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同工程造价的5%。2.违约行为:工程质量不符合合同约定标准。责任认定:乙方应承担修复费用,修复后仍不符合标准的,甲方有权要求解除合同并要求乙方承担违约责任。示例:乙方施工的某部分工程质量不合格,经修复后仍不达标,甲方有权解除合同,并要求乙方承担修复费用及违约责任。3.违约行为:乙方未按合同约定支付工程款。责任认定:甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金,违约金按中国人民银行同期贷款利率计算。示例:乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金,违约金按中国人民银行同期贷款利率计算。4.违约行为:第三方介入过程中,第三方未履行职责,造成合同一方损失。责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据实际情况确定。示例:第三方在介入过程中未履行评估职责,导致甲方损失,甲方有权要求第三方承担赔偿责任。5.违约行为:合同解除后,乙方未按合同约定撤离施工现场。责任认定:乙方应承担拆除、清理施工现场的费用,并赔偿因此给甲方造成的损失。示例:合同解除后,乙方未按约定撤离施工现场,甲方有权要求乙方承担拆除、清理费用,并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度水电站建设施工合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方1.4合同标的1.5合同履行期限2.项目背景及概况2.1项目背景2.2项目概况2.3项目地点2.4项目规模3.施工内容3.1施工范围3.2施工标准3.3施工方法3.4施工进度4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工人员配置4.3施工设备配置4.4施工安全管理5.质量控制与验收5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量验收程序5.4质量保证期6.工程量清单6.1工程量清单编制依据6.2工程量清单内容6.3工程量清单计价方式7.工程价款及支付方式7.1工程价款组成7.2工程价款结算7.3工程进度款支付7.4工程竣工结算8.工期及延误处理8.1工期要求8.2工期延误处理8.3工期调整9.保险及安全责任9.1保险范围9.2保险责任9.3安全责任10.合同变更及解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同附件变更第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024年度水电站建设施工合同”。1.2合同签订日期:本合同签订日期为2024年1月1日。1.3合同双方:1.4合同标的:乙方按照甲方要求,在约定地点进行水电站建设施工。1.5合同履行期限:本合同自签订之日起至2026年12月31日止。第二条项目背景及概况2.1项目背景:本水电站建设旨在满足地区电力需求,提高能源利用效率。2.2项目概况:项目位于省市,建设内容包括大坝、厂房、引水系统等。2.3项目地点:省市县镇。2.4项目规模:装机容量万千瓦,年发电量亿千瓦时。第三条施工内容3.1施工范围:包括但不限于大坝施工、厂房建设、引水系统施工等。3.2施工标准:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量。3.3施工方法:采用先进施工技术,确保施工进度和质量。3.4施工进度:施工进度计划如下:2024年1月至2024年6月:完成大坝基础施工。2024年7月至2024年12月:完成厂房主体结构施工。2025年1月至2025年6月:完成引水系统施工。2025年7月至2025年12月:完成设备安装及调试。2026年1月至2026年6月:完成工程验收及移交。第四条施工组织与管理4.1施工组织机构:乙方成立项目施工管理机构,负责施工现场的组织与管理。4.2施工人员配置:乙方按照项目需求配置施工人员,确保施工质量。4.3施工设备配置:乙方负责提供满足施工要求的设备,确保施工进度。4.4施工安全管理:乙方严格执行国家及行业安全生产法规,确保施工安全。第五条质量控制与验收5.1质量标准:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量。5.2质量控制措施:建立健全质量管理体系,加强施工过程中的质量控制。5.3质量验收程序:按照合同约定及国家及行业相关标准进行质量验收。5.4质量保证期:本合同工程质量保证期为施工完成后的五年。第六条工程量清单6.1工程量清单编制依据:本工程量清单依据国家及行业相关标准编制。6.2工程量清单内容:包括但不限于土方工程、混凝土工程、钢筋工程等。6.3工程量清单计价方式:采用综合单价法计价。第七条工程价款及支付方式7.1工程价款组成:包括但不限于直接工程费、间接费、利润等。7.2工程价款结算:按照合同约定及工程进度进行结算。7.3工程进度款支付:根据工程进度,每月支付工程进度款。7.4工程竣工结算:工程竣工验收合格后,进行竣工结算。第八条工期及延误处理8.1工期要求:乙方应按照合同约定的施工进度计划完成施工任务。8.2工期延误处理:如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付合同总价款的万分之一的违约金;如因不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,合理调整工期。8.3工期调整:如因甲方原因导致工期调整,乙方有权要求相应调整工期,并按调整后的工期执行。第九条保险及安全责任9.1保险范围:乙方应为其施工人员及施工设备投保相应的意外伤害保险和财产保险。9.2保险责任:保险责任范围应符合国家及行业相关标准,确保施工安全和人员生命财产安全。9.3安全责任:乙方应严格遵守国家安全生产法规,确保施工现场的安全,对因乙方原因造成的人身伤害或财产损失承担全部责任。第十条合同变更及解除10.1合同变更程序:任何合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。甲方违约,乙方给予书面通知后30日内甲方未予纠正;乙方严重违约,甲方给予书面通知后30日内乙方未予纠正;因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同解除程序:合同解除前,双方应就合同解除事宜进行协商,并达成书面协议。第十一条违约责任乙方未按合同约定完成施工任务;乙方未按合同约定支付工程进度款;甲方未按合同约定支付工程款项。11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿:违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。第十二条争议解决12.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同争议。12.2争议解决程序:如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点:合同争议解决地点为合同签订地。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。合同约定的工期届满;合同约定的解除条件成立;双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序:合同终止前,双方应进行工程验收和结算。第十四条其他约定事项14.1合同附件:本合同附件包括但不限于工程量清单、施工组织设计、质量保证书等。14.2合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件变更:合同附件的变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1定义:本合同所指第三方系指除甲方和乙方以外的,因合同履行需要介入合同关系的单位或个人,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、设备供应商等。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工监理、质量检测、设备供应、技术咨询等。第十六条第三方介入的条件及程序甲方或乙方根据合同履行需要提出第三方介入的申请;第三方具备相应的资质和能力;甲方和乙方同意第三方介入。16.2程序:第三方介入的程序如下:甲方或乙方向对方提出第三方介入的申请,并说明介入原因和需求;双方协商确定第三方介入的具体内容、职责和权限;双方与第三方签订相关协议,明确各方权利和义务。第十七条第三方介入的职责和权限17.1职责:第三方应按照合同约定和协议内容,履行相应的职责;第三方应协助甲方和乙方确保项目质量和进度;第三方应遵守国家法律法规和行业标准。17.2权限:第三方有权对项目进行监督、检查和验收;第三方有权提出项目改进意见和建议;第三方有权根据合同约定和协议内容,行使相应的权利。第十八条第三方责任限额18.1责任限额:第三方因自身原因导致项目出现质量问题或延误工期,应承担相应的责任;第三方责任限额由合同双方与第三方在协议中约定,一般不超过合同总价的%。18.2责任承担:第三方责任限额内的损失,由第三方承担;超过责任限额的损失,由甲方和乙方按合同约定分担。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1划分说明:甲方与乙方之间的权利义务关系不受第三方介入的影响;第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系由协议约定;第三方不得干预甲方与乙方之间的合同关系,不得要求甲方或乙方放弃其对第三方的追偿权。第二十条第三方介入的变更和解除20.1变更:第三方介入的变更需经合同双方和第三方协商一致,并以书面形式确认;变更内容应包括但不限于第三方介入职责、权限、责任限额等。20.2解除:第三方介入协议的解除需符合合同约定和协议内容;解除协议前,合同双方和第三方应就解除事宜进行协商,并达成书面协议。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入引发的争议,通过协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决地点:第三方介入争议的解决地点为合同签订地。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包含所有施工项目的工程量、单价、总价,以及计价依据。附件说明:本附件作为合同附件,用于工程款结算和进度款支付。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理等。附件说明:本附件作为合同附件,用于指导施工现场的管理和施工。3.附件三:质量保证书详细要求:包括质量标准、质量控制措施、质量保证期等。附件说明:本附件作为合同附件,用于保证工程质量。4.附件四:安全生产责任书详细要求:明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。附件说明:本附件作为合同附件,用于加强施工现场的安全管理。5.附件五:合同履行过程中的变更记录详细要求:记录合同履行过程中发生的变更事项、原因和处理结果。附件说明:本附件作为合同附件,用于确保合同变更的合法性和有效性。6.附件六:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的具体内容、职责、权限和责任限额。附件说明:本附件作为合同附件,用于规范第三方介入行为。7.附件七:工程竣工验收报告详细要求:包括工程验收结论、存在问题及整改措施。附件说明:本附件作为合同附件,用于证明工程已按约定完成。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的施工进度完成施工任务;乙方未按合同约定的质量标准完成施工;乙方未按合同约定的安全生产要求进行施工;甲方未按合同约定的工程进度款支付;甲方未按合同约定的质量要求验收工程。2.责任认定标准:违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任;违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;违约金的具体数额由合同约定,一般为合同总价的%。3.示例说明:乙方未按合同约定的施工进度完成施工任务,导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付合同总价款的万分之一的违约金;乙方在施工过程中出现质量问题,经检测不合格,应承担相应的修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度水电站建设施工合同3本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同签订日期1.3合同双方名称1.4合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程投资3.施工范围3.1施工内容3.2施工期限3.3施工质量要求3.4施工安全要求4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工项目管理4.3施工进度管理4.4施工质量管理4.5施工安全管理5.施工进度计划5.1施工进度安排5.2进度控制措施5.3进度调整6.施工材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料与设备质量要求7.施工费用及结算7.1工程量清单7.2工程结算7.3工程变更7.4付款方式8.施工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收资料9.施工合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2其他约定事项14.合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工进度计划14.3附件三:施工材料与设备清单14.4附件四:工程结算书14.5附件五:合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同编号:2024WDSJ0011.2合同签订日期:2024年1月1日1.3合同双方名称:1.3.1发包方:水电开发有限公司1.3.2承包方:建筑工程有限公司1.4合同签订地点:省市区街道2.工程概况2.1工程名称:水电站建设施工工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:装机容量万千瓦,年发电量亿千瓦时2.4工程类型:水电站建设施工工程2.5工程投资:亿元人民币3.施工范围3.1施工内容:3.1.1大坝工程:包括坝体施工、泄洪设施施工等3.1.2引水系统工程:包括引水隧洞、引水渠等施工3.1.3发电机组及附属设施:包括发电机、变压器、配电装置等施工3.2施工期限:自2024年2月1日至2026年12月31日3.3施工质量要求:符合国家相关工程质量标准及设计要求3.4施工安全要求:严格遵守国家及地方有关安全生产法律法规,确保施工安全4.施工组织与管理4.1施工组织机构:4.1.1发包方设立项目管理机构,负责工程项目的全面管理4.1.2承包方设立项目经理部,负责施工项目的具体实施4.2施工项目管理:4.2.1按照合同约定,双方共同制定施工项目管理计划4.2.2定期召开施工协调会议,解决施工过程中的问题4.3施工进度管理:4.3.1承包方编制施工进度计划,经发包方批准后执行4.3.2定期检查施工进度,确保工程按期完成4.4施工质量管理:4.4.1承包方建立健全质量管理体系,确保工程质量4.4.2定期进行质量检查,及时发现和处理质量问题4.5施工安全管理:4.5.1承包方建立健全安全生产责任制,确保施工安全4.5.2定期进行安全教育培训,提高施工人员安全意识5.施工进度计划5.1施工进度安排:5.1.1第一年:完成大坝主体工程及引水系统工程5.1.2第二年:完成发电机组及附属设施施工5.1.3第三年:完成工程验收及试运行5.2进度控制措施:5.2.1制定详细的施工进度计划,明确各阶段施工任务5.2.2加强施工进度监控,确保工程按计划进行5.3进度调整:5.3.1因不可抗力或特殊原因导致进度滞后时,经双方协商可进行进度调整6.施工材料与设备6.1材料供应:6.1.1承包方负责工程所需材料的采购、运输及保管6.1.2材料质量应符合国家相关标准及设计要求6.2设备租赁:6.2.1承包方负责租赁施工所需的机械设备6.2.2设备性能应满足施工要求,并定期进行检查、维护6.3材料与设备质量要求:6.3.1材料与设备质量应符合国家相关标准及设计要求6.3.2承包方应提供材料与设备质量合格证明文件7.施工费用及结算7.1工程量清单:7.1.1发包方提供工程量清单,经承包方确认后作为结算依据7.1.2工程量清单应详细列出各项工程内容及工程量7.2工程结算:7.2.1工程结算按工程量清单及合同约定进行7.2.2合同约定的结算周期为每月一次7.3工程变更:7.3.1因设计变更、现场条件变化等原因导致工程量增减时,经双方协商可进行工程变更7.4付款方式:7.4.1付款方式按合同约定执行7.4.2首付款为合同总价的20%,其余款项按工程进度分阶段支付8.施工验收8.1验收标准:8.1.1施工质量应符合国家及行业相关标准8.1.2施工过程应符合合同约定及设计要求8.1.3施工安全应符合国家及地方安全生产法律法规8.2验收程序:8.2.1承包方完成施工后,向发包方提出验收申请8.2.2发包方组织相关专家进行现场验收8.2.3验收合格后,双方签署验收报告8.3验收资料:8.3.1承包方应提供完整的施工资料,包括施工记录、检测报告、验收报告等8.3.2发包方有权要求承包方补充或完善验收资料9.施工合同变更与解除9.1合同变更:9.1.1因工程设计变更、现场条件变化等原因,经双方协商一致,可对合同内容进行变更9.1.2变更后的合同条款应作为合同组成部分,具有同等法律效力9.2合同解除:9.2.1发包方有权在承包方严重违约时解除合同9.2.2承包方有权在发包方严重违约或发生不可抗力时解除合同10.违约责任10.1违约情形:10.1.1承包方未按合同约定完成工程10.1.2承包方施工质量不符合约定标准10.1.3承包方未按合同约定提供材料或设备10.1.4发包方未按合同约定支付工程款10.2违约责任:10.2.1承包方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等10.2.2发包方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等11.争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应通过友好协商解决争议11.1.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决程序:11.2.1双方应在争议发生后30日内提出协商请求11.2.2协商期间,争议事项不应影响合同的履行12.合同生效与终止12.1合同生效条件:12.1.1合同双方签字盖章12.1.2合同已履行报批手续12.2合同终止条件:12.2.1合同约定的工程验收合格12.2.2合同约定的解除条件成立13.其他约定事项13.1合同附件:13.1.1本合同附件一:工程量清单13.1.2本合同附件二:施工进度计划13.1.3本合同附件三:施工材料与设备清单13.1.4本合同附件四:工程结算书13.1.5本合同附件五:合同附件清单13.2其他约定事项:13.2.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工进度计划14.3附件三:施工材料与设备清单14.4附件四:工程结算书14.5附件五:合同附件清单第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、评估方、保险代理方、融资方等。15.1.2第三方应具备相应的资质和资格,能够独立承担法律责任。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据本合同的约定,履行其职责,并对自身的服务负责。15.2.2监理方负责监督工程质量、进度和安全,确保施工符合合同要求。15.2.3咨询方提供专业咨询服务,协助甲乙方解决施工过程中遇到的技术难题。15.2.4检测方负责对施工材料、设备、工程实体进行检测,确保其质量符合要求。15.2.5评估方负责对工程投资、进度、质量等进行评估,提供评估报告。15.2.6保险代理方负责协助甲乙方办理相关保险事宜。15.2.7融资方提供工程所需的资金支持。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙方提供必要的信息和资料,以完成其职责。15.3.2第三方有权对甲乙方的施工活动进行监督和检查。15.3.3第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.4第三方的责任15.4.1第三方应承担因其服务不当或疏忽导致甲乙方损失的责任。15.4.2第三方责任限额:15.4.2.1第三方的责任限额应根据其服务性质和合同约定确定。15.4.2.2第三方责任限额最高不超过其收取服务费用的两倍。15.4.2.3第三方责任限额不适用于因故意或重大过失造成的损失。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1第三方与甲乙方、承包方、供应商等各方之间应明确划分责任和权利。15.5.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙方的合法权益。15.5.3第三方与承包方、供应商之间的纠纷,由第三方自行解决,不得影响施工进度和工程质量。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入程序16.1.1甲乙方应在合同中明确第三方介入的具体程序和条件。16.1.2第三方介入前,甲乙方应与第三方签订书面协议,明确各方权利和义务。16.2第三方介入的变更16.2.1如需变更第三方或第三方服务内容,甲乙方应提前通知对方,并协商一致。16.2.2变更后的协议作为合同附件,具有同等法律效力。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由甲乙方承担,具体费用在合同中约定。16.3.2第三方介入的费用应包含在工程总费用中。17.第三方介入的争议解决17.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。17.2协商不成的,可按照本合同第11条争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价,确保与合同内容一致。说明:工程量清单是工程结算的依据,应准确无误。2.施工进度计划详细要求:包括施工项目的开始和结束时间、关键节点、预期进度等。说明:施工进度计划是施工管理的依据,有助于确保工程按期完成。3.施工材料与设备清单详细要求:列出所需材料、设备的名称、规格、数量、产地、供应商等信息。说明:材料与设备清单是材料采购和设备租赁的依据。4.工程结算书详细要求:包括工程结算的时间、依据、结算金额、付款方式等。说明:工程结算书是工程款支付的重要凭证。5.合同附件清单详细要求:列明所有合同附件的名称和编号。说明:合同附件清单是合同的重要组成部分,确保所有附件的完整性和准确性。6.施工记录详细要求:记录施工过程中的重要事件、质量检查结果、安全事故等。说明:施工记录是工程质量管理和安全管理的依据。7.质量检测报告详细要求:包括材料、设备、工程实体的检测数据、检测结果和结论。说明:质量检测报告是工程质量控制的依据。8.验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明:验收报告是工程验收合格的凭证。9.违约通知详细要求:明确违约行为的描述、违约方的责任和补救措施。说明:违约通知是处理违约行为的重要文件。10.争议解决文件详细要求:记录争议解决的协商过程、结果和执行情况。说明:争议解决文件是解决争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1承包方未按合同约定完成工程;1.2承包方施工质量不符合约定标准;1.3承包方未按合同约定提供材料或设备;1.4发包方未按合同约定支付工程款;1.5第三方服务不当或疏忽导致损失;1.6任何一方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金比例根据违约行为的严重程度和损失情况确定。2.3赔偿损失应包括实际损失和预期利益损失。3.示例说明:3.1承包方未按合同约定完成工程,导致工期延误,发包方有权要求承包方支付违约金,并赔偿因工期延误造成的损失。3.2承包方提供的材料质量不合格,导致工程返工,发包方有权要求承包方承担返工费用,并赔偿因此造成的损失。3.3第三方在检测过程中出现失误,导致检测结果错误,造成工程损失,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度水电站建设施工合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目总投资3.合同标的3.1施工内容3.2施工范围3.3施工期限3.4施工质量要求4.工程量清单4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单内容4.3工程量清单计量方式5.合同价格及支付5.1合同总价5.2工程进度款支付5.3结算与最终付款5.4逾期付款违约责任6.施工进度计划6.1施工进度安排6.2进度控制措施6.3进度调整程序7.施工组织设计7.1施工组织设计编制要求7.2施工组织设计内容7.3施工组织设计审批流程8.质量管理8.1质量管理体系8.2质量检验标准8.3质量保证措施9.安全生产管理9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3事故处理程序10.环境保护与文明施工10.1环境保护要求10.2文明施工标准10.3环境污染治理措施11.不可抗力及违约责任11.1不可抗力条款11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除或终止后的处理14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水电有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度水电站建设施工项目2.2项目地点省市县乡2.3项目规模装机容量:100MW2.4项目建设内容主要包括大坝、厂房、引水系统、发电机组等建设内容。2.5项目总投资约人民币10亿元3.合同标的3.1施工内容包括但不限于土建工程、安装工程、电气工程等。3.2施工范围具体施工范围详见工程量清单。3.3施工期限合同工期为24个月。3.4施工质量要求工程质量必须符合国家标准、行业标准及合同约定的要求。4.工程量清单4.1工程量清单编制依据依据国家现行有关工程量计算规则和定额标准。4.2工程量清单内容详见附件一:工程量清单。4.3工程量清单计量方式按实物工程量计量。5.合同价格及支付5.1合同总价人民币10亿元。5.2工程进度款支付工程进度款支付比例及时间节点详见附件二:工程进度款支付计划。5.3结算与最终付款工程完工并验收合格后,甲方应在30日内支付结算款;最终付款应在结算款支付后30日内完成。5.4逾期付款违约责任如甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。6.施工进度计划6.1施工进度安排详见附件三:施工进度计划。6.2进度控制措施甲方、乙方应共同制定进度控制措施,确保工程按期完成。6.3进度调整程序如因不可抗力或其他原因导致施工进度延误,双方应协商调整施工进度计划。8.质量管理8.1质量管理体系乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合合同要求。8.2质量检验标准质量检验标准应严格按照国家及行业标准执行。8.3质量保证措施1.选用合格的原材料、构配件和设备;2.严格执行施工工艺和操作规程;3.定期进行内部质量审核;4.完成工程后进行自检、互检和专检。9.安全生产管理9.1安全生产责任制甲方、乙方应建立健全安全生产责任制,明确各自的安全职责。9.2安全生产措施1.严格执行安全生产法律法规和标准;2.定期进行安全教育培训;3.做好施工现场的安全防护和警示标志设置;4.建立健全应急救援预案。9.3事故处理程序1.发生事故时,立即启动应急救援预案;2.保护事故现场,收集事故相关证据;3.按照事故等级逐级上报;4.对事故原因进行调查,制定整改措施。10.环境保护与文明施工10.1环境保护要求1.严格按照国家及地方环境保护法律法规执行;2.做好施工现场的环境保护工作;3.防止施工过程中的环境污染。10.2文明施工标准1.施工现场整洁有序;2.做好施工现场的绿化、美化工作;3.不得扰民,保持施工区域的安静。10.3环境污染治理措施1.施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等污染物,应进行处理达标后排放;2.施工现场垃圾应及时清运;3.加强施工噪声控制。11.不可抗力及违约责任11.1不可抗力条款1.因地震、洪水、台风等不可抗力因素导致工程延误,经双方确认,工期相应顺延;2.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明。11.2违约责任1.任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任;2.违约方应向守约方支付违约金;3.违约行为给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构仲裁委员会。12.3争议解决程序1.双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请;2.仲裁委员会受理后,依法进行仲裁。13.合同解除与终止13.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同;2.发生不可抗力,致使合同无法履行;3.一方严重违约,经另一方要求解除。13.2合同终止条件1.工程全部完成并验收合格;2.双方约定的合同终止条件成就。13.3合同解除或终止后的处理1.合同解除或终止后,双方应尽快完成剩余工作;2.双方应按合同约定结算工程款;3.双方应相互退还预付款和保证金。14.合同生效及其他14.1合同生效条件1.双方签字盖章;2.合同经仲裁委员会备案。14.2合同附件1.工程量清单;2.工程进度款支付计划;3.施工进度计划;4.争议解决协议。14.3其他约定事项1.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充;2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的,提供咨询、监理、检测、设计、施工等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入形式1.咨询服务:为甲方或乙方提供技术、管理、经济等方面的咨询服务;2.监理服务:对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全;3.检测服务:对工程材料、设备、施工过程等进行检测;4.设计服务:为工程项目提供设计方案;5.施工服务:承担部分或全部施工任务。15.3第三方介入程序1.甲方或乙方需与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务;2.协议签订后,甲方或乙方应将第三方信息通报对方;3.第三方介入前,甲方或乙方应确保第三方具备相应的资质和条件。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围第三方责任范围限于其提供的具体服务内容,不承担甲乙双方在合同中约定的责任。16.2第三方责任限额1.第三方因自身原因导致工程损失,应承担相应的赔偿责任;2.第三方责任限额应根据其服务内容和合同约定确定,最高不超过合同总价的一定比例;3.第三方责任限额的具体数额应在协议中明确。17.第三方与其他各方的权利义务17.1第三方与甲方权利义务1.第三方应按照协议约定,为甲方提供服务;2.第三方应接受甲方的监督和检查;3.第三方因自身原因导致甲方损失,应承担相应责任。17.2第三方与乙方权利义务1.第三方应按照协议约定,为乙方提供服务;2.第三方应接受乙方的监督和检查;3.第三方因自身原因导致乙方损失,应承担相应责任。17.3第三方与甲乙双方的权利义务1.第三方应遵守国家法律法规及合同约定;2.第三方应保持中立,不得偏袒任何一方;3.第三方因自身原因导致工程损失,应承担相应责任。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更程序1.甲方或乙方需与第三方协商一致,对合同进行变更;2.变更内容应包括服务内容、责任限额、费用等;3.变更内容经甲乙双方签字盖章后生效。18.2合同变更生效条件1.变更内容经甲乙双方签字盖章;2.变更内容经仲裁委员会备案。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方与其他各方发生争议时,应友好协商解决。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。19.2争议解决机构仲裁委员会。19.3争议解决程序1.争议发生后,各方应尽快提交仲裁申请;2.仲裁委员会受理后,依法进行仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包含所有施工项目的详细工程量及计量单位。根据国家现行工程量计算规则和定额标准编制。列明材料、设备、人工等费用。2.附件二:工程进度款支付计划详细要求:明确每个支付节点的工程进度百分比。列明每个支付节点的付款金额。规定付款期限和条件。3.附件三:施工进度计划详细要求:列明每个施工阶段的开始和结束时间。明确关键线路和控制节点。提供相应的进度控制措施。4.附件四:质量检验标准详细要求:列明各工程项目的质量检验标准,包括材料、设备、施工工艺等。明确质量检验的方法和程序。5.附件五:安全生产措施详细要求:列明施工现场的安全生产措施,包括人员培训、设备安全、环境保护等。规定事故处理程序和应急救援预案。6.附件六:环境保护与文明施工措施详细要求:列明施工现场的环境保护措施,包括废水、废气、固体废弃物处理等。规定文明施工标准,包括现场管理、噪音控制等。7.附件七:争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式和机构。规定争议解决程序和期限。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:1.1未按时支付工程进度款。1.2未按时验收工程。1.3未履行合同约定的其他义务。乙方违约行为:2.1工程进度延误。2.2工程质量不符合合同约定。2.3未按时完成工程。2.4未履行合同约定的其他义务。第三方违约行为:3.1未按约定提供服务。3.2提供的服务不符合合同约定。3.3未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:违约方应根据违约行为对守约方造成的实际损失进行赔偿。赔偿金额应包括直接损失和间接损失。违约方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿金。示例说明:甲方未按时支付工程进度款,导致乙方延误工期,造成乙方经济损失。根据合同约定,甲方应支付乙方违约金,并赔偿乙方因此造成的直接损失和间接损失。全文完。2024年度水电站建设施工合同5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式及地址2.合同标的及范围2.1水电站建设项目名称2.2施工内容与范围2.3工程量清单及质量要求3.合同工期及进度安排3.1工期总天数及分阶段工期3.2进度节点及验收标准3.3延期责任及处理方式4.合同价款及支付方式4.1合同总价及付款方式4.2分阶段付款计划及节点4.3预付款及进度款比例4.4结算及竣工结算5.材料设备供应及管理5.1材料设备采购及供应商5.2材料设备质量及验收标准5.3材料设备保管及使用规定5.4材料设备损耗及赔偿6.施工现场管理6.1施工现场布置及安全防护6.2施工现场环境保护及文明施工6.3施工现场交通及周边协调6.4施工现场消防及应急处理7.施工质量及验收7.1施工质量控制标准7.2施工质量验收程序及标准7.3质量问题处理及责任划分7.4隐蔽工程验收及资料归档8.施工安全及防护8.1施工安全责任及措施8.2施工安全检查及整改8.3事故处理及责任追究8.4安全教育培训及记录9.合同变更及索赔9.1合同变更程序及条件9.2索赔申请及处理程序9.3不可抗力及合同解除10.合同解除及终止10.1合同解除条件及程序10.2合同终止条件及处理10.3合同解除后的责任承担11.违约责任及争议解决11.1违约责任承担方式11.2争议解决方式及程序11.3仲裁或诉讼机构选择12.合同附件及补充条款12.1附件清单及内容12.2补充条款及解释13.合同生效及期限13.1合同生效条件及日期13.2合同期限及终止条件14.合同签署及备案14.1合同签署日期及地点14.2合同备案及登记第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:水电站有限责任公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:授权代表:1.3合同双方联系方式及地址2.合同标的及范围2.1水电站建设项目名称水电站2.2施工内容与范围主要包括水电站大坝、厂房、引水渠等土建工程,以及发电机组、输电线路等设备安装工程。2.3工程量清单及质量要求详见附件一《水电站工程量清单》及《水电站工程质量要求》。3.合同工期及进度安排3.1工期总天数及分阶段工期合同工期为720天,分为四个阶段:土建工程、设备安装工程、调试阶段、竣工验收阶段。3.2进度节点及验收标准详见附件二《水电站施工进度计划》及《水电站施工验收标准》。3.3延期责任及处理方式因甲方原因导致工期延误,甲方应支付乙方相应的违约金;因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。4.合同价款及支付方式4.1合同总价及付款方式合同总价为人民币伍亿元整(¥500,000,000.00),分阶段付款。4.2分阶段付款计划及节点第一阶段:工程开工前,支付合同总额的10%;第二阶段:土建工程完成60%,支付合同总额的30%;第三阶段:设备安装工程完成60%,支付合同总额的30%;第四阶段:竣工验收合格后,支付合同总额的20%。4.3预付款及进度款比例预付款比例为合同总额的5%,进度款比例为各阶段完成工程量的百分比。4.4结算及竣工结算结算依据为工程量清单及质量验收结果,竣工结算应在工程竣工验收合格后30日内完成。5.材料设备供应及管理5.1材料设备采购及供应商材料设备采购由甲方负责,供应商需符合国家相关资质要求。5.2材料设备质量及验收标准材料设备质量应符合国家标准及行业规范,验收标准详见附件三《水电站材料设备质量标准》。5.3材料设备保管及使用规定材料设备应妥善保管,不得擅自挪用或损坏,使用过程中应遵守相关操作规程。5.4材料设备损耗及赔偿因乙方原因造成材料设备损耗,乙方应承担相应的赔偿责任。6.施工现场管理6.1施工现场布置及安全防护施工现场应合理布置,确保施工安全。安全防护措施详见附件四《水电站施工现场安全防护方案》。6.2施工现场环境保护及文明施工施工现场应采取有效措施,减少对环境的影响。文明施工要求详见附件五《水电站文明施工要求》。6.3施工现场交通及周边协调施工现场交通组织应合理,确保交通安全。周边协调工作由甲方负责。6.4施工现场消防及应急处理施工现场应设置消防设施,并定期进行消防演练。应急处理措施详见附件六《水电站应急处理预案》。7.施工质量及验收7.1施工质
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工程施工合同成本结转分录
- 《薄壁不锈钢管》课件
- 2025年鄂尔多斯货运从业资格证考试题
- 2025年邵阳货运从业资格证考试试题
- 2025年铜陵货运上岗证考试多少道题
- 2025年连云港道路运输从业资格证考试
- 《EYEQ项目说明完整》课件
- 第四单元 维护国家利益
- 建筑工程维修合同
- 纺织机械操作指南
- 漂流项目规划设计方案
- 初中语文九年级下册《短诗五首-月夜》+教学课件
- 贵州医药市场分析及深度研究报告
- HGT 4095-2023 化工用在线气相色谱仪 (正式版)
- 直流输电的基本原理课件
- 2024年口腔科医师工作总结个人述职报告(四篇合集)
- 志愿服务证明(多模板)
- 煤炭加工工艺的智能化控制与自动化技术
- 动力系统故障应急预案
- 30题调度员岗位常见面试问题含HR问题考察点及参考回答
- 国家开放大学电大《刑法学》期末题库及答案
评论
0/150
提交评论