2024年度房地产开发商砂石采购合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商砂石采购合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1开发商2.2供应商3.合同标的3.1砂石种类3.2砂石质量要求3.3供应数量4.供应方式4.1交货地点4.2交货时间4.3交货方式5.价格与付款5.1价格5.2付款方式5.3付款时间6.交货检验6.1检验标准6.2检验方法6.3检验结果处理7.违约责任7.1供应商违约责任7.2开发商违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序10.合同生效10.1生效条件10.2生效日期11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.合同附件13.1附件一：砂石质量标准13.2附件二：交货清单13.3附件三：付款凭证14.其他14.1法律适用14.2合同份数14.3通知与送达第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义本合同中，“砂石”指用于房地产开发的天然砂石材料，包括河砂、海砂、山砂等；“供应商”指提供砂石材料的单位或个人；“开发商”指购买砂石材料的房地产开发企业。1.2解释（1）“本合同”指本砂石采购合同；“双方”指本合同签订的开发商与供应商；“年”指公历年；“月”指公历月；“日”指公历日。2.双方当事人2.1开发商甲方（开发商）名称：住所地：法定代表人：联系电话：2.2供应商乙方（供应商）名称：住所地：法定代表人：联系电话：3.合同标的3.1砂石种类本合同标的为河砂，具体规格为（规格型号）。3.2砂石质量要求砂石质量应符合国家标准《建筑用砂》（GB/T146842011）的要求。3.3供应数量本合同砂石供应总量为（数量）立方米，分批供应。4.供应方式4.1交货地点砂石交货地点为（具体地点）。4.2交货时间砂石交货时间为（具体时间），分批交货。4.3交货方式砂石采用公路运输方式交货，运输费用由（甲方/乙方）承担。5.价格与付款5.1价格本合同砂石价格为（单价）元/立方米，总价为（总价）元。5.2付款方式付款方式为分批付款，每批砂石交货后，甲方在收到乙方提供的发票和运输单据之日起（天数）日内支付相应款项。5.3付款时间每批砂石交货后的付款时间为（具体时间）。6.交货检验6.1检验标准砂石质量检验以国家标准《建筑用砂》（GB/T146842011）为准。6.2检验方法砂石质量检验采用抽样检验方法，抽样比例及检验方法按国家标准执行。6.3检验结果处理如检验不合格，乙方应在收到检验报告后（天数）日内提出整改措施，并承担由此产生的费用。如整改后仍不合格，乙方应退还甲方已付款项，并赔偿甲方损失。1.定义与解释1.1定义1.1.1“砂石”指本合同约定的用于房地产开发的天然砂石材料，包括河砂、海砂、山砂等。1.1.2“供应商”指提供砂石材料的单位或个人。1.1.3“开发商”指购买砂石材料的房地产开发企业。1.2解释1.2.1“本合同”指本砂石采购合同。1.2.2“双方”指本合同签订的开发商与供应商。1.2.3“年”指公历年。1.2.4“月”指公历月。1.2.5“日”指公历日。2.双方当事人2.1开发商2.1.1甲方（开发商）名称：__________2.1.2住所地：__________2.1.3法定代表人：__________2.1.4联系电话：__________2.2供应商2.2.1乙方（供应商）名称：__________2.2.2住所地：__________2.2.3法定代表人：__________2.2.4联系电话：__________3.合同标的3.1砂石种类3.1.1本合同标的为河砂。3.1.2砂石规格型号为：__________3.2砂石质量要求3.2.1砂石质量应符合国家标准《建筑用砂》（GB/T146842011）的要求。3.2.2砂石质量标准详见附件一。3.3供应数量3.3.1本合同砂石供应总量为：__________立方米。3.3.2供应数量分批提供，具体批次和数量详见附件二。4.供应方式4.1交货地点4.1.1甲方指定交货地点：__________4.2交货时间4.2.1交货时间：自合同生效之日起至__________年__________月__________日止。4.3交货方式4.3.1乙方应采用甲方指定的运输方式，确保砂石及时、安全地送达甲方指定交货地点。4.3.2乙方应在交货前至少__________个工作日通知甲方，约定具体的交货时间。5.价格与付款5.1价格5.1.1本合同砂石价格为：每立方米__________元。5.1.2价格包含砂石本身价值、运输费用、税费等所有费用。5.2付款方式5.2.1甲方应在每批次砂石送达并验收合格后__________个工作日内支付相应款项。5.2.2付款方式为电汇，具体账户信息详见附件三。5.3付款时间5.3.1付款时间为交货后__________个工作日内。6.交货检验6.1检验标准6.1.1砂石质量检验标准详见附件一。6.2检验方法6.2.1乙方应按照国家标准和合同约定进行砂石质量检验。6.3检验结果处理6.3.1如检验结果不合格，乙方应立即采取措施进行整改，直至合格为止。6.3.2如经检验合格，甲方应在__________个工作日内签署验收报告。7.违约责任7.1供应商违约责任7.1.1如乙方未能按照合同约定提供合格砂石，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：7.1.1.1退还已付款项；7.1.1.2支付违约金；7.1.1.3损害赔偿。7.2开发商违约责任7.2.1如甲方未能按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：7.2.1.1支付违约金；7.2.1.2损害赔偿。7.3违约金的计算方法7.3.1违约金按逾期付款或供应不合格砂石的合同金额的__________%计算。7.3.2违约金的支付期限为违约行为发生后__________个工作日内。7.4违约责任的免除7.4.1因不可抗力导致本合同不能履行或不能完全履行的，双方互不承担违约责任。7.4.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决本合同产生的争议。8.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1双方应在争议发生后__________个工作日内协商解决。8.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除9.1解除条件9.1.1.1双方协商一致；9.1.1.2一方违约，另一方有权解除合同；9.1.1.3因不可抗力导致合同无法履行。9.2解除程序9.2.1解除合同，双方应书面通知对方。9.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余事项。10.合同生效10.1生效条件10.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2生效日期10.2.1本合同自__________年__________月__________日起生效。11.合同变更11.1变更条件11.1.1本合同经双方协商一致，可以变更。11.2变更程序11.2.1变更合同，双方应书面通知对方。11.2.2变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。12.合同终止12.1终止条件12.1.1.1合同期限届满；12.1.1.2双方协商一致解除合同；12.1.1.3合同解除。12.2终止程序12.2.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事项。13.合同附件13.1附件一：砂石质量标准13.2附件二：供应数量表13.3附件三：付款账户信息表14.其他14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。14.3通知与送达14.3.1双方应按照合同约定履行通知义务。14.3.1.1邮寄；14.3.1.2传真；14.3.1.3电子邮件；14.3.1.4当面递交。14.3.2送达日期以对方实际收到通知之日为准。6525781.定义与解释1.1定义1.1.1“砂石”指本合同约定的用于房地产开发的天然砂石材料，包括河砂、海砂、山砂等。1.1.2“供应商”指提供砂石材料的单位或个人。1.1.3“开发商”指购买砂石材料的房地产开发企业。1.2解释1.2.1“本合同”指本砂石采购合同。1.2.2“双方”指本合同签订的开发商与供应商。1.2.3“年”指公历年。1.2.4“月”指公历月。1.2.5“日”指公历日。2.双方当事人2.1开发商2.1.1甲方（开发商）名称：__________2.1.2住所地：__________2.1.3法定代表人：__________2.1.4联系电话：__________2.2供应商2.2.1乙方（供应商）名称：__________2.2.2住所地：__________2.2.3法定代表人：__________2.2.4联系电话：__________3.合同标的3.1砂石种类3.1.1本合同标的为河砂。3.1.2砂石规格型号为：__________3.2砂石质量要求3.2.1砂石质量应符合国家标准《建筑用砂》（GB/T146842011）的要求。3.2.2砂石质量标准详见附件一。3.3供应数量3.3.1本合同砂石供应总量为：__________立方米。3.3.2供应数量分批提供，具体批次和数量详见附件二。4.供应方式4.1交货地点4.1.1甲方指定交货地点：__________4.2交货时间4.2.1交货时间：自合同生效之日起至__________年__________月__________日止。4.3交货方式4.3.1乙方应采用甲方指定的运输方式，确保砂石及时、安全地送达甲方指定交货地点。4.3.2乙方应在交货前至少__________个工作日通知甲方，约定具体的交货时间。5.价格与付款5.1价格5.1.1本合同砂石价格为：每立方米__________元。5.1.2价格包含砂石本身价值、运输费用、税费等所有费用。5.2付款方式5.2.1甲方应在每批次砂石送达并验收合格后__________个工作日内支付相应款项。5.2.2付款方式为电汇，具体账户信息详见附件三。5.3付款时间5.3.1付款时间为交货后__________个工作日内。6.交货检验6.1检验标准6.1.1砂石质量检验标准详见附件一。6.2检验方法6.2.1乙方应按照国家标准和合同约定进行砂石质量检验。6.3检验结果处理6.3.1如检验结果不合格，乙方应立即采取措施进行整改，直至合格为止。6.3.2如经检验合格，甲方应在__________个工作日内签署验收报告。7.违约责任7.1供应商违约责任7.1.1如乙方未能按照合同约定提供合格砂石，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：7.1.1.1退还已付款项；7.1.1.2支付违约金；7.1.1.3损害赔偿。7.2开发商违约责任7.2.1如甲方未能按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：7.2.1.1支付违约金；7.2.1.2损害赔偿。7.3违约金的计算方法7.3.1违约金按逾期付款或供应不合格砂石的合同金额的__________%计算。7.3.2违约金的支付期限为违约行为发生后__________个工作日内。7.4违约责任的免除7.4.1因不可抗力导致本合同不能履行或不能完全履行的，双方互不承担违约责任。7.4.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决本合同产生的争议。8.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1双方应在争议发生后__________个工作日内协商解决。8.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除9.1解除条件9.1.1.1双方协商一致；9.1.1.2一方违约，另一方有权解除合同；9.1.1.3因不可抗力导致合同无法履行。9.2解除程序9.2.1解除合同，双方应书面通知对方。9.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余事项。10.合同生效10.1生效条件10.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2生效日期10.2.1本合同自__________年__________月__________日起生效。11.合同变更11.1变更条件11.1.1本合同经双方协商一致，可以变更。11.2变更程序11.2.1变更合同，双方应书面通知对方。11.2.2变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。12.合同终止12.1终止条件12.1.1.1合同期限届满；12.1.1.2双方协商一致解除合同；12.1.1.3合同解除。12.2终止程序12.2.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事项。13.合同附件13.1附件一：砂石质量标准13.2附件二：供应数量表13.3附件三：付款账户信息表14.其他14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。14.3通知与送达14.3.1双方应按照合同约定履行通知义务。14.3.1.1邮寄；14.3.1.2传真；14.3.1.3电子邮件；14.3.1.4当面递交。14.3.2送达日期以对方实际收到通知之日为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，经双方同意参与合同履行的中介机构、监理单位、评估机构、咨询机构等。15.1.2“中介方”指在本合同中，为促成合同签订或履行提供服务的第三方。15.1.3“监理单位”指在本合同中，对砂石质量、供应进度等进行监督和检查的第三方。15.1.4“评估机构”指在本合同中，对砂石质量进行评估的第三方。15.1.5“咨询机构”指在本合同中，为双方提供专业咨询意见的第三方。15.2责权利划分15.2.1第三方应遵守本合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。15.2.2第三方在合同履行过程中的职责、权利和义务由双方另行约定。15.2.3第三方的职责包括但不限于：15.2.3.1中介方：协助双方达成合同签订，提供合同履行过程中的协调服务。15.2.3.2监理单位：对砂石质量、供应进度等进行监督和检查，确保合同履行符合约定。15.2.3.3评估机构：对砂石质量进行评估，出具评估报告。15.2.3.4咨询机构：为双方提供专业咨询意见，协助解决合同履行过程中遇到的问题。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。15.3.2第三方的责任限额包括但不限于：15.3.2.1因第三方自身原因导致的合同履行延迟或违约。15.3.2.2第三方在履行职责过程中造成的损失。15.3.2.3第三方违反保密义务，泄露合同内容或相关信息。15.3.3第三方的责任限额以人民币__________元为限。15.4第三方介入的程序15.4.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意。15.4.2第三方的介入应在合同签订后__________个工作日内完成。15.4.3第三方的介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。15.5第三方介入的终止15.5.1.1第三方违反本合同约定，损害甲乙双方的合法权益。15.5.1.2第三方无法履行职责，导致合同履行受阻。15.5.1.3甲乙双方协商一致，决定终止第三方的介入。15.5.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余事项。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方的额外条款及说明16.1.1甲方应确保第三方在介入合同履行过程中，遵守本合同约定，不得损害甲方的合法权益。16.1.2甲方应与第三方协商确定介入费用，并在合同中明确。16.1.3甲方应监督第三方履行职责，确保合同履行符合约定。16.2乙方的额外条款及说明16.2.1乙方应确保第三方在介入合同履行过程中，遵守本合同约定，不得损害乙方的合法权益。16.2.2乙方应与第三方协商确定介入费用，并在合同中明确。16.2.3乙方应监督第三方履行职责，确保合同履行符合约定。16.3第三方与其他各方的划分说明16.3.1第三方介入合同履行过程中，其职责仅限于合同约定的范围内，不得超越职责范围。16.3.2第三方不得代替甲乙双方行使合同权利或承担合同义务。16.3.3第三方不得泄露本合同内容或相关信息，不得利用本合同进行不正当竞争。16.3.4第三方在介入合同履行过程中，如需与甲乙双方以外的其他单位或个人进行联系，应事先取得甲乙双方的书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：砂石质量标准详细要求和说明：本附件应详细列出砂石的质量标准，包括砂石的规格型号、颗粒级配、含泥量、含水量、抗压强度等指标，以及相应的检测方法和标准。2.附件二：供应数量表详细要求和说明：本附件应详细列出砂石的供应数量，包括每批次的供应量、交货时间、预计的供应总量等，以及任何可能的变更或调整。3.附件三：付款账户信息表详细要求和说明：本附件应包含供应商的银行账户信息，包括开户行、账户名称、账号、开户地等，以便甲方进行付款。4.附件四：第三方介入协议详细要求和说明：本附件应详细规定第三方的介入协议，包括第三方的职责、权利、义务、责任限额以及介入费用的支付方式。5.附件五：违约金计算标准详细要求和说明：本附件应详细规定违约金的计算方法，包括违约金的计算基数、计算比例以及支付时间。6.附件六：争议解决流程详细要求和说明：本附件应详细规定争议解决的流程，包括协商、调解、仲裁或诉讼的步骤和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：供应商未按合同约定的时间、地点和质量标准提供砂石。开发商未按合同约定的时间支付款项。第三方未按合同约定履行职责或违反保密义务。2.责任认定标准：违约行为的认定应基于合同条款的明确规定和事实证据。供应商未按合同约定提供砂石，应承担违约责任，包括退还已付款项、支付违约金以及可能产生的损害赔偿。开发商未按合同约定支付款项，应承担违约责任，包括支付违约金以及可能产生的损害赔偿。第三方未按合同约定履行职责或违反保密义务，应承担违约责任，包括赔偿因违约行为造成的损失。示例说明：供应商在合同约定的交货日期前未能提供合格砂石，导致工程延误。根据合同条款，供应商应退还已付款项，支付相当于合同金额10%的违约金，并赔偿因延误造成的损失。全文完。2024年度房地产开发商砂石采购合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2供应商信息3.采购产品及规格3.1产品名称3.2规格型号3.3质量标准4.采购数量及期限4.1数量4.2期限5.采购价格及支付方式5.1价格5.2支付方式6.交货方式及时间6.1交货方式6.2交货时间7.运输及保险7.1运输责任7.2保险责任8.验收标准及程序8.1验收标准8.2验收程序9.质量保证与售后服务9.1质量保证9.2售后服务10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效及终止12.1生效条件12.2终止条件13.合同附件13.1附件一13.2附件二14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本合同及其附件；1.1.2“开发商”指甲方；1.1.3“供应商”指乙方；1.1.4“产品”指乙方提供的砂石；1.1.5“合同金额”指双方约定的采购总价；1.1.6“交货地点”指双方约定的交付产品地点；1.1.7“验收日期”指产品交付后的验收期限；1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，如有歧义，应按照行业惯例进行解释；1.2.2如无特殊说明，本合同中的时间以中国标准时间计算。2.双方基本信息2.1开发商信息2.1.1名称：房地产开发有限公司；2.1.2注册地址：省市区路号；2.1.3联系人：；2.1.4联系电话：138；2.2供应商信息2.2.1名称：砂石有限公司；2.2.2注册地址：省市区路号；2.2.3联系人：；2.2.4联系电话：1395678。3.采购产品及规格3.1产品名称：建筑用砂石；3.2规格型号：符合国家相关标准；3.3质量标准：符合GB/T146842011《建筑用砂》和GB/T146852011《建筑用碎石、卵石》标准。4.采购数量及期限4.1数量：10000吨；4.2期限：2024年1月1日至2024年12月31日。5.采购价格及支付方式5.1价格：每吨人民币元；5.2支付方式：合同签订后，甲方支付合同总额的30%作为预付款；货物验收合格后，甲方支付剩余70%的款项。6.交货方式及时间6.1交货方式：乙方负责将产品运至甲方指定的交货地点；6.2交货时间：按照合同约定的数量和期限，分批次交付。7.运输及保险7.1运输责任：乙方负责产品的运输，确保产品在运输过程中不受损坏；7.2保险责任：乙方应为其运输的货物购买货物运输保险，并承担相应的保险费用。8.验收标准及程序8.1验收标准8.1.1验收应按照GB/T146842011《建筑用砂》和GB/T146852011《建筑用碎石、卵石》标准执行；8.1.2验收应包括产品的外观、粒度、含泥量、含水量等指标；8.2验收程序8.2.1乙方应在产品交付前向甲方提供产品合格证和检验报告；8.2.2甲方应在收到产品后的3个工作日内进行验收；8.2.3验收不合格的产品，乙方应负责更换或修复，直至合格。9.质量保证与售后服务9.1质量保证9.1.1乙方保证其提供的砂石产品符合合同约定的质量标准；9.1.2乙方应在产品交付后的12个月内，对产品提供质量保证服务；9.2售后服务9.2.1乙方应在接到甲方关于产品问题的通知后，及时响应并提供必要的售后服务；9.2.2售后服务包括但不限于产品更换、维修和咨询。10.违约责任10.1违约行为10.1.1乙方未能按照合同约定的时间、数量和质量交付产品；10.1.2甲方未能按照合同约定支付款项；10.2违约责任10.2.1乙方违约，应向甲方支付合同金额的%作为违约金；10.2.2甲方违约，应向乙方支付合同金额的%作为违约金；10.2.3若违约行为导致合同无法履行，违约方应承担相应的法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；11.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；11.2争议解决程序11.2.1争议发生后，双方应尽快书面通知对方；11.2.2双方应自收到通知之日起天内进行协商。12.合同生效及终止12.1生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效；12.1.2本合同一式两份，双方各执一份；12.2终止条件12.2.1合同约定的期限届满；12.2.2双方协商一致解除合同；12.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.合同附件13.1附件一：产品合格证；13.2附件二：检验报告。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；14.2本合同如有变更，需经双方书面同意并签署补充协议；14.3本合同未尽事宜，参照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人或机构，包括但不限于中介方、监理方、检测机构等；15.1.2“中介方”指协助甲乙双方进行交易或提供相关服务的第三方；15.1.3“监理方”指负责监督合同履行过程的第三方；15.1.4“检测机构”指对产品进行质量检测的第三方；15.2责权利划分15.2.1第三方应遵守本合同的约定，并在其职责范围内行使权利、履行义务；15.2.2第三方的介入不应影响甲乙双方的合同权利和义务；15.2.3第三方应向甲乙双方提供真实、准确的信息和服务。16.第三方介入的具体条款16.1中介方16.1.1中介方应在本合同签订前取得甲乙双方的书面同意；16.1.2中介方有权收取中介费用，具体费用由甲乙双方与中介方协商确定；16.1.3中介方应保证其提供的服务符合法律法规和行业规范。16.2监理方16.2.1监理方应在本合同签订前取得甲乙双方的书面同意；16.2.2监理方应按照国家相关法律法规和行业标准进行监理工作；16.2.3监理方有权对合同履行情况进行监督，并提出书面报告。16.3检测机构16.3.1检测机构应在本合同签订前取得甲乙双方的书面同意；16.3.2检测机构应按照国家标准和行业标准进行检测；16.3.3检测机构应向甲乙双方提供检测报告。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方与第三方协商确定；17.1.2第三方的责任限额不得超过其收取的中介费用或服务费用；17.1.3若第三方责任超过其责任限额，甲乙双方应承担相应的责任。18.第三方介入的额外条款18.1保密条款18.1.1第三方应遵守保密义务，对本合同内容、甲乙双方商业秘密等保密事项负有保密责任；18.1.2未经甲乙双方同意，第三方不得向任何第三方泄露本合同内容。18.2知识产权条款18.2.1第三方在履行本合同过程中产生的知识产权，归第三方所有；18.2.2第三方应保证其提供的服务不侵犯甲乙双方的知识产权。18.3不可抗力条款18.3.1若因不可抗力导致第三方无法履行本合同，第三方应立即通知甲乙双方，并采取一切合理措施减轻损失；18.3.2不可抗力事件解除后，第三方应继续履行本合同。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系19.1.1第三方与甲