2024版房地产楼盘认购协议书（含智能家居系统）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产楼盘认购协议书（含智能家居系统）本合同目录一览1.定义与解释1.1房地产楼盘认购方1.2房地产楼盘认购方代表1.3房地产开发商1.4房地产开发商代表1.5智能家居系统1.6楼盘名称1.7楼盘地址1.8楼盘面积1.9楼盘户型1.10楼盘价格2.认购事项2.1认购楼盘认购方2.2认购楼盘数量2.3认购楼盘总价2.4认购楼盘付款方式2.5认购楼盘交付时间2.6认购楼盘交付条件3.智能家居系统3.1智能家居系统配置3.2智能家居系统价格3.3智能家居系统安装时间3.4智能家居系统验收标准3.5智能家居系统售后服务4.付款方式4.1认购楼盘认购方付款方式4.2认购楼盘认购方付款时间4.3认购楼盘认购方付款比例4.4认购楼盘认购方逾期付款责任4.5房地产开发商收款方式4.6房地产开发商收款时间5.交付与验收5.1房地产楼盘认购方交付条件5.2房地产楼盘认购方交付时间5.3房地产楼盘认购方验收标准5.4房地产开发商交付责任5.5房地产开发商逾期交付责任6.保修与维修6.1房地产楼盘认购方保修期限6.2房地产楼盘认购方维修责任6.3房地产开发商保修期限6.4房地产开发商维修责任7.违约责任7.1认购楼盘认购方违约责任7.2房地产开发商违约责任7.3违约金计算方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.合同附件10.1附件一：房地产楼盘认购方个人信息10.2附件二：房地产楼盘认购方付款凭证10.3附件三：智能家居系统配置清单10.4附件四：合同签订日期11.法律适用11.1合同适用法律11.2争议解决法律适用12.合同签署12.1合同签署地点12.2合同签署日期12.3合同签署人13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定事项解释14.合同变更与解除14.1合同变更条件14.2合同变更程序14.3合同解除条件14.4合同解除程序第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1房地产楼盘认购方：指在本合同中购买房地产楼盘认购方。1.2房地产楼盘认购方代表：指房地产楼盘认购方授权的代理人。1.3房地产开发商：指在本合同中开发房地产楼盘认购方的房地产开发企业。1.4房地产开发商代表：指房地产开发商授权的代理人。1.5智能家居系统：指由房地产开发商提供的智能家居设备、软件及其集成系统。1.6楼盘名称：指本合同约定的房地产楼盘认购楼盘的名称。1.7楼盘地址：指本合同约定的房地产楼盘认购楼盘的具体地址。1.8楼盘面积：指本合同约定的房地产楼盘认购楼盘的建筑面积。1.9楼盘户型：指本合同约定的房地产楼盘认购楼盘的具体户型。1.10楼盘价格：指本合同约定的房地产楼盘认购楼盘的总价格。2.认购事项2.1认购楼盘认购方：指本合同约定的购买房地产楼盘认购方的个人或单位。2.2认购楼盘数量：指本合同约定的购买房地产楼盘认购楼盘的具体数量。2.3认购楼盘总价：指本合同约定的购买房地产楼盘认购楼盘的总价格。2.4认购楼盘付款方式：指本合同约定的购买房地产楼盘认购楼盘的付款方式，包括但不限于一次性付款、分期付款等。2.5认购楼盘交付时间：指本合同约定的购买房地产楼盘认购楼盘的交付时间。2.6认购楼盘交付条件：指本合同约定的购买房地产楼盘认购楼盘的交付条件，包括但不限于工程竣工验收合格、购房合同备案等。3.智能家居系统3.1智能家居系统配置：指本合同约定的智能家居系统的具体配置，包括但不限于智能门锁、智能照明、智能安防等。3.2智能家居系统价格：指本合同约定的智能家居系统的总价格。3.3智能家居系统安装时间：指本合同约定的智能家居系统的安装时间。3.4智能家居系统验收标准：指本合同约定的智能家居系统的验收标准，包括但不限于设备功能、性能、稳定性等。3.5智能家居系统售后服务：指本合同约定的智能家居系统的售后服务，包括但不限于设备维护、故障排除等。4.付款方式4.1认购楼盘认购方付款方式：指本合同约定的认购楼盘认购方的付款方式，包括但不限于银行转账、现金支付等。4.2认购楼盘认购方付款时间：指本合同约定的认购楼盘认购方的付款时间，包括但不限于合同签订后、工程竣工验收合格后等。4.3认购楼盘认购方付款比例：指本合同约定的认购楼盘认购方的付款比例，包括但不限于首付款、分期付款等。4.4认购楼盘认购方逾期付款责任：指本合同约定的认购楼盘认购方逾期付款应承担的责任，包括但不限于支付违约金、解除合同等。4.5房地产开发商收款方式：指本合同约定的房地产开发商的收款方式，包括但不限于银行账户、现金等。4.6房地产开发商收款时间：指本合同约定的房地产开发商的收款时间，包括但不限于合同签订后、工程竣工验收合格后等。5.交付与验收5.1房地产楼盘认购方交付条件：指本合同约定的房地产楼盘认购方交付楼盘的条件，包括但不限于工程竣工验收合格、购房合同备案等。5.2房地产楼盘认购方交付时间：指本合同约定的房地产楼盘认购方交付楼盘的时间。5.3房地产楼盘认购方验收标准：指本合同约定的房地产楼盘认购方验收楼盘的标准，包括但不限于工程质量、配套设施等。5.4房地产开发商交付责任：指本合同约定的房地产开发商在交付楼盘过程中的责任，包括但不限于保证工程质量、提供售后服务等。5.5房地产开发商逾期交付责任：指本合同约定的房地产开发商逾期交付楼盘应承担的责任，包括但不限于支付违约金、解除合同等。7.保修与维修7.1房地产楼盘认购方保修期限：指本合同约定的房地产楼盘认购方在购买楼盘后享有的保修期限，包括但不限于主体结构、配套设施等。7.2房地产楼盘认购方维修责任：指本合同约定的房地产楼盘认购方在保修期内对楼盘进行维修的责任，包括但不限于自行维修、委托维修等。7.3房地产开发商保修期限：指本合同约定的房地产开发商在交付楼盘后享有的保修期限，包括但不限于主体结构、配套设施等。7.4房地产开发商维修责任：指本合同约定的房地产开发商在保修期内对楼盘进行维修的责任，包括但不限于保证维修质量、及时响应等。8.违约责任8.1认购楼盘认购方违约责任：若认购楼盘认购方未按约定时间或比例支付款项，每逾期一日应向房地产开发商支付相当于逾期付款金额的千分之五的违约金；若认购楼盘认购方单方面解除合同，应向房地产开发商支付相当于已付款项百分之十的违约金。8.2房地产开发商违约责任：若房地产开发商未按约定时间交付楼盘，每逾期一日应向认购楼盘认购方支付相当于已付款项千分之五的违约金；若房地产开发商提供的楼盘不符合合同约定，应负责修复或按约定退还购房款及赔偿相应损失。8.3违约金计算方式：违约金计算方式按实际逾期天数或违约事实发生之日起计算，直至违约行为得到纠正或合同解除为止。9.争议解决9.1争议解决方式：双方发生争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。9.3争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行，仲裁庭由三名仲裁员组成，其中一名为仲裁委员会指定的首席仲裁员。10.合同生效与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3合同解除程序：合同解除需书面通知对方，自通知到达对方之日起合同解除。11.合同附件11.1附件一：房地产楼盘认购方个人信息：包括姓名、身份证号码、联系方式等。11.2附件二：房地产楼盘认购方付款凭证：包括银行转账单、现金支付凭证等。11.3附件三：智能家居系统配置清单：包括设备型号、数量、价格等。11.4附件四：合同签订日期：包括年、月、日。12.法律适用12.1合同适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决法律适用：争议解决过程中适用的法律同本合同适用法律。13.合同签署13.1合同签署地点：合同签署地点为双方约定的具体地址。13.2合同签署日期：合同签署日期为双方签字盖章的日期。13.3合同签署人：合同签署人为双方法定代表人或授权代表，并需注明代表身份。14.其他约定14.1其他约定事项：双方在本合同中未约定的事项，按照法律规定或行业惯例处理。14.2其他约定事项解释：对本合同中其他约定事项的解释，以双方协商一致为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所指的第三方包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、监理单位等，其在合同中的作用和责任由本条款具体规定。15.2第三方选择：甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应协商一致选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。15.3第三方责任：第三方在合同履行过程中，应按照合作协议的约定，履行其职责，并对自身的行为承担相应的法律责任。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款及说明16.1第三方合作协议：甲乙双方应与第三方签订合作协议，明确各方的权利、义务和责任。16.2第三方介入程序：第三方介入前，甲乙双方应书面通知对方，并取得对方的同意。16.3第三方介入费用：第三方介入产生的费用由甲方或乙方承担，或按合作协议约定分担。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义：本合同所指的第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身过错导致的损失，甲乙双方同意对第三方设定的最高赔偿限额。17.2第三方责任限额确定：第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，原则上不应超过合同标的额的一定比例。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：第三方与甲方之间的关系由合作协议约定，甲方应确保第三方按照合作协议履行职责。18.2第三方与乙方的划分：第三方与乙方之间的关系由合作协议约定，乙方应确保第三方按照合作协议履行职责。18.3第三方与合同履行过程的划分：第三方在合同履行过程中的行为，应遵守本合同的相关规定，并对自身的行为承担相应责任。19.第三方介入的具体规定19.1中介机构：中介机构在合同履行过程中的职责包括但不限于信息提供、协调沟通、合同签订等，其责任限额由合作协议约定。19.2评估机构：评估机构在合同履行过程中的职责包括但不限于对房地产楼盘认购楼盘进行评估，其责任限额由合作协议约定。19.3律师事务所：律师事务所参与合同履行过程中的法律事务，其责任限额由合作协议约定。19.4监理单位：监理单位在合同履行过程中的职责包括但不限于对工程进度、质量进行监督，其责任限额由合作协议约定。20.第三方介入的终止与后续处理20.1第三方介入终止：当合同履行完毕或第三方职责履行完毕时，第三方介入终止。20.2后续处理：第三方介入终止后，甲乙双方应按照合作协议约定，对第三方介入过程中的相关事宜进行后续处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房地产楼盘认购方个人信息要求：包括姓名、身份证号码、联系方式、职业、收入证明等，需加盖个人签名或印章。说明：本附件用于确认房地产楼盘认购方的身份和支付能力。2.附件二：房地产楼盘认购方付款凭证要求：包括银行转账单、现金支付凭证等，需加盖银行印章或收款人签名。说明：本附件用于证明房地产楼盘认购方已按照约定支付款项。3.附件三：智能家居系统配置清单要求：包括设备型号、数量、价格、品牌等，需由房地产开发商提供并加盖公司印章。说明：本附件用于明确智能家居系统的具体配置和价格。4.附件四：合同签订日期要求：包括年、月、日，需双方签字盖章。说明：本附件用于证明合同签订的确切日期。5.附件五：第三方合作协议要求：包括合作协议的名称、甲方、乙方、第三方、协议内容、权利义务、责任限额等，需双方及第三方签字盖章。说明：本附件用于明确第三方在合同履行过程中的职责和责任。6.附件六：房地产楼盘认购楼盘工程竣工验收报告要求：包括工程名称、地址、验收时间、验收结论等，需由相关验收机构出具并加盖公章。说明：本附件用于证明房地产楼盘认购楼盘已通过竣工验收。7.附件七：房地产楼盘认购方验收报告要求：包括验收时间、验收结论、存在问题等，需由房地产楼盘认购方签字盖章。说明：本附件用于证明房地产楼盘认购方已对楼盘进行验收。8.附件八：违约金支付凭证要求：包括银行转账单、现金支付凭证等，需加盖银行印章或收款人签名。说明：本附件用于证明违约方已支付违约金。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：认购楼盘认购方未按约定时间或比例支付款项。责任认定标准：每逾期一日，认购楼盘认购方应向房地产开发商支付相当于逾期付款金额的千分之五的违约金。示例说明：若认购楼盘认购方逾期支付10万元款项，则每日应支付500元违约金。2.违约行为：房地产开发商未按约定时间交付楼盘。责任认定标准：每逾期一日，房地产开发商应向认购楼盘认购方支付相当于已付款项千分之五的违约金。示例说明：若房地产开发商逾期交付价值100万元的楼盘，则每日应支付5000元违约金。3.违约行为：房地产开发商提供的楼盘不符合合同约定。责任认定标准：房地产开发商应负责修复或按约定退还购房款及赔偿相应损失。示例说明：若楼盘存在质量问题，房地产开发商需修复并赔偿认购楼盘认购方因此遭受的损失。4.违约行为：第三方在履行职责过程中因自身过错导致的损失。责任认定标准：第三方应根据合作协议的约定，承担相应的法律责任。示例说明：若中介机构在提供信息过程中出现误导，导致认购楼盘认购方遭受损失，中介机构应承担相应责任。全文完。2024版房地产楼盘认购协议书（含智能家居系统）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产楼盘认购方1.2房地产开发商2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目性质2.4项目面积3.认购房屋信息3.1房屋坐落3.2房屋面积3.3房屋结构3.4房屋户型4.认购价格及付款方式4.1认购价格4.2付款方式4.3付款时间节点4.4付款比例5.智能家居系统5.1系统概述5.2系统功能5.3系统配置5.4系统安装及调试6.合同签订及生效6.1合同签订时间6.2合同生效时间6.3合同解除条件7.验房及交付7.1验房时间7.2验房标准7.3交付时间7.4交付条件8.产权登记8.1产权登记时间8.2产权登记费用8.3产权登记手续9.保修及维修9.1保修期限9.2保修范围9.3维修责任9.4维修费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同附件12.1附件一：房屋平面图12.2附件二：智能家居系统配置清单12.3附件三：其他相关文件13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他约定14.1合同变更14.2合同解释14.3合同生效条件14.4合同解除条件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1房地产楼盘认购方1.1.1姓名：_______1.1.2身份证号码：_______1.1.3联系电话：_______1.1.4住址：_______1.2房地产开发商1.2.1公司名称：_______1.2.2法定代表人：_______1.2.3联系电话：_______1.2.4住址：_______第二条项目基本情况2.1项目名称：_______2.2项目地址：_______2.3项目性质：住宅2.4项目面积：_______平方米第三条认购房屋信息3.1房屋坐落：_______3.2房屋面积：_______平方米3.3房屋结构：_______3.4房屋户型：_______第四条认购价格及付款方式4.1认购价格：_______万元4.2付款方式：4.2.1首付款：_______万元，于合同签订之日起_______日内支付；4.2.2尾款：_______万元，于房屋交付前_______日内支付；4.3付款时间节点：详见第四条第4.2.1和4.2.2款；4.4付款比例：首付款比例_______%，尾款比例_______%。第五条智能家居系统5.1系统概述：_______5.2系统功能：_______5.3系统配置：_______5.4系统安装及调试：_______第六条合同签订及生效6.1合同签订时间：_______6.2合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效；6.3合同解除条件：详见本合同第十三条。第七条验房及交付7.1验房时间：房屋交付前_______日内；7.2验房标准：详见附件一《房屋验收标准》；7.3交付时间：_______；7.4交付条件：详见附件一《房屋交付条件》。第八条产权登记8.1产权登记时间：房屋交付之日起_______日内；8.2产权登记费用：_______元，由_______承担；8.3产权登记手续：双方应配合办理产权登记手续，包括但不限于提供相关文件、支付登记费用等。第九条保修及维修9.1保修期限：_______年；9.2保修范围：详见附件二《智能家居系统保修范围》；9.3维修责任：在保修期内，如因房屋或智能家居系统质量问题导致的损坏，由_______负责维修；9.4维修费用：保修期内发生的维修费用由_______承担，超出保修期后的维修费用由_______承担。第十条违约责任10.1违约情形：10.1.1认购方未按约定支付款项；10.1.2开发商未按约定交付房屋；10.1.3双方违反合同约定的其他行为；10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；10.3违约金计算：违约金按_______计算，最高不超过_______万元。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁；11.2争议解决机构：_______仲裁委员会；11.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十二条合同附件12.1附件一：房屋平面图12.2附件二：智能家居系统配置清单12.3附件三：其他相关文件第十三条合同解除13.1合同解除条件：13.1.1双方协商一致；13.1.2出现不可抗力；13.1.3违约行为导致合同无法履行；13.2合同解除程序：双方应书面通知对方解除合同，并办理相关手续；13.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定处理尚未履行完毕的义务。第十四条其他约定14.1合同变更：任何合同变更均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效；14.2合同解释：本合同条款如有歧义，应按有利于保护非违约方的原则进行解释；14.3合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效；14.4合同解除条件：详见本合同第十三条。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同项下义务，由甲乙双方共同或单独聘请的任何个人或组织，包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、检测机构等。第二条第三方介入的授权与职责2.2第三方应遵守本合同条款及相关法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因其故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的责任限额为本合同总价的_______%，且最高不超过_______万元。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方之间为委托与被委托关系，第三方应服从甲乙双方的管理和监督。4.2第三方不得直接与对方签订任何与本合同无关的协议或合同。4.3第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不得偏袒任何一方。第五条第三方介入的审批程序5.1甲乙双方聘请第三方介入时，应书面通知对方，并取得对方的同意。5.2第三方介入后，甲乙双方应就第三方的工作范围、职责和费用等事项达成一致意见。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入产生的费用由聘请方承担，具体费用由甲乙双方另行协商确定。6.2第三方介入费用应纳入本合同总价的计算范围内。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入结束后，甲乙双方应共同确认第三方的职责已完成，并签署终止协议。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中如发生争议，应由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的，可提交本合同约定的争议解决机构解决。第九条第三方介入的信息保密9.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方商业秘密、技术秘密等信息均应予以保密。9.2第三方不得泄露上述信息给任何第三方。第十条第三方介入的法律适用10.1第三方介入过程中发生的争议，适用中华人民共和国法律。10.2第三方介入过程中涉及的国际法律关系，按照国际惯例处理。第十一条第三方介入的其他约定11.2第三方介入过程中，甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务。11.3本条款未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房屋平面图要求：清晰展示房屋的结构布局，包括房间、卫生间、厨房等主要功能区及尺寸。2.附件二：智能家居系统配置清单要求：详细列出智能家居系统的各个组件、功能及技术参数。3.附件三：房屋验收标准要求：明确房屋交付时的质量标准，包括房屋结构、装修质量、设备设施等。说明：房屋验收标准是合同中房屋交付的重要依据，应在合同签订前提供。4.附件四：房屋交付条件要求：明确房屋交付时应满足的条件，如房屋产权清晰、无法律纠纷等。说明：房屋交付条件是合同中房屋交付的重要依据，应在合同签订前提供。5.附件五：产权登记相关文件要求：包括但不限于产权证、契税发票等证明房屋产权的文件。说明：产权登记相关文件是合同中产权登记的重要依据，应在合同签订前提供。6.附件六：智能家居系统保修范围要求：详细列出智能家居系统的保修范围，包括保修期限、保修服务内容等。说明：智能家居系统保修范围是合同中智能家居系统保修的重要依据，应在合同签订前提供。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1认购方未按约定支付款项；1.2开发商未按约定交付房屋；1.3第三方在履行职责过程中，因其故意或重大过失导致甲乙双方损失；1.4甲乙双方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：2.1认购方未按约定支付款项：认购方应向开发商支付违约金，违约金按未付款项的_______%计算。2.2开发商未按约定交付房屋：开发商应向认购方支付违约金，违约金按房屋总价款的_______%计算。2.3第三方在履行职责过程中，因其故意或重大过失导致甲乙双方损失：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据损失情况确定。2.4甲乙双方违反合同约定的其他行为：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例：3.1认购方未在约定时间内支付首付款，应向开发商支付违约金_______万元。3.2开发商未在约定时间内交付房屋，应向认购方支付违约金_______万元。3.3第三方在房屋验收过程中，因操作失误导致认购方损失_______万元，第三方应赔偿该损失。全文完。2024版房地产楼盘认购协议书（含智能家居系统）2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方信息2.1出卖方信息2.2买受方信息3.房地产信息3.1房地产地址3.2房地产面积3.3房地产用途4.智能家居系统4.1系统描述4.2系统配置4.3系统安装5.订购和支付5.1订购流程5.2付款方式5.3付款期限6.合同签订和生效6.1签订方式6.2生效时间7.房地产交付7.1交付条件7.2交付时间7.3交付方式8.质量保证8.1质量标准8.2质量检验8.3质量保修9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.合同附件13.1附件一：房地产信息表13.2附件二：智能家居系统配置清单13.3附件三：付款凭证14.其他约定14.1通知方式14.2法律适用14.3合同份数14.4合同修订第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024版房地产楼盘认购协议书（含智能家居系统）》。1.1.4“房地产”指甲方所拥有的位于[具体地址]的楼盂及其附属设施。1.1.5“智能家居系统”指由甲方提供的，集成在房地产内的自动化、智能化家居系统。1.1.6“订购”指乙方购买甲方房地产及智能家居系统的行为。1.1.7“支付”指乙方按照本合同约定向甲方支付房款及智能家居系统费用的行为。2.双方信息2.1出卖方信息2.1.1甲方名称：[甲方全称]2.1.2甲方地址：[甲方详细地址]2.1.3甲方联系方式：[甲方联系电话]2.2买受方信息2.2.1乙方名称：[乙方全称]2.2.2乙方地址：[乙方详细地址]2.2.3乙方联系方式：[乙方联系电话]3.房地产信息3.1房地产地址3.1.1房地产位于：[具体地址]3.2房地产面积3.2.1房地产建筑面积：[具体面积]3.3房地产用途3.3.1房地产用途：[具体用途]4.智能家居系统4.1系统描述4.2系统配置4.2.1系统配置详见附件二：智能家居系统配置清单。4.3系统安装4.3.1甲方负责在房地产交付前完成智能家居系统的安装。5.订购和支付5.1订购流程5.1.1乙方通过书面形式向甲方提出订购意向。5.1.2甲方确认订购意向后，双方签订本合同。5.2付款方式5.2.1乙方应按照本合同约定向甲方支付房款及智能家居系统费用。5.3付款期限5.3.1乙方应在签订本合同之日起[具体天数]内支付首付款，剩余房款及智能家居系统费用在房地产交付前付清。6.合同签订和生效6.1签订方式6.1.1本合同以书面形式签订，一式两份，甲乙双方各执一份。6.2生效时间6.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.质量保证8.1质量标准8.1.1房地产及智能家居系统应符合国家及行业相关质量标准。8.2质量检验8.2.1房地产交付前，甲方应进行质量检验，并向乙方提供质量检验报告。8.3质量保修8.3.1房地产及智能家居系统自交付之日起，甲方提供[具体年限]的免费保修服务。9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方未能按约定时间交付房地产或智能家居系统。9.1.2乙方未能按约定时间支付房款或智能家居系统费用。9.1.3任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行。9.2违约责任9.2.1甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金为房款总额的[具体百分比]。9.3违约处理9.3.1任何一方违约，对方有权要求违约方履行合同或赔偿损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议，应友好协商解决。10.2争议解决机构10.2.1协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序10.3.1诉讼程序应遵循我国《民事诉讼法》及相关法律法规。11.合同解除11.1解除条件11.1.1任何一方严重违约，对方有权解除本合同。11.2解除程序11.2.1解除合同，应书面通知对方，并注明解除原因。11.3解除后果11.3.1合同解除后，双方应按约定履行各自义务。12.合同终止12.1终止条件12.1.1本合同约定的权利义务履行完毕。12.2终止程序12.2.1合同终止，应书面通知对方。12.3终止后果12.3.1合同终止后，双方应按约定履行清算义务。13.合同附件13.1附件一：房地产信息表13.1.1房地产信息表应详细列明房地产的地址、面积、用途等信息。13.2附件二：智能家居系统配置清单13.2.1智能家居系统配置清单应详细列明系统功能、配置、价格等信息。13.3附件三：付款凭证13.3.1付款凭证应包括付款金额、付款时间、付款方式等信息。14.其他约定14.1通知方式14.1.1双方通知应以书面形式进行，并通过约定的联系方式送达。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数14.3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.4合同修订14.4.1本合同如有修订，应以书面形式进行，并注明修订日期。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中，因提供专业服务、技术支持或中介服务而介入本合同的独立法人或其他组织。15.2第三方类型15.2.1中介方：指在本合同签订过程中，提供房地产交易中介服务的中介机构或个人。15.2.2技术支持方：指为本合同项下的智能家居系统提供技术支持、安装服务的专业公司或个人。15.2.3专业服务方：指为本合同项下的房地产提供专业评估、设计、施工等服务的专业机构或个人。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照本合同约定和相关规定，履行其职责，并对自身行为负责。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定收取合理的服务费用。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系由第三方与甲方或乙方签订的单独合同约定。15.5.2第三方与甲方、乙方的权利义务划分如下：15.5.2.1第三方与甲方之间的权利义务，由第三方与甲方签订的合同约定。15.5.2.2第三方与乙方之间的权利义务，由第三方与乙方签订的合同约定。15.5.2.3第三方与甲方、乙方之间的权利义务，在第三方与甲方或乙方签订的合同中应明确区分