2024年度钢结构安装劳务分包合同信息共享协议3篇_第1页
2024年度钢结构安装劳务分包合同信息共享协议3篇_第2页
2024年度钢结构安装劳务分包合同信息共享协议3篇_第3页
2024年度钢结构安装劳务分包合同信息共享协议3篇_第4页
2024年度钢结构安装劳务分包合同信息共享协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度钢结构安装劳务分包合同信息共享协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.分包内容4.1钢结构安装工程范围4.2材料供应及设备要求4.3技术规范与标准5.工程量及计量5.1工程量清单5.2计量方式6.质量要求6.1质量标准6.2质量保证措施7.工程进度及节点7.1工程进度计划7.2节点工期要求8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.2支付方式8.3付款节点9.风险责任与保险9.1风险责任划分9.2保险要求10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1保密条款14.2适用法律14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指双方就2024年度钢结构安装劳务分包事项所签订的《2024年度钢结构安装劳务分包合同信息共享协议》。1.1.2“分包方”指承担钢结构安装劳务任务的乙方。1.1.3“总包方”指委托分包方进行钢结构安装劳务的总包方甲方。1.1.4“项目”指双方约定进行钢结构安装的具体项目。1.1.5“合同价款”指分包方完成合同约定工作内容后,甲方应支付的款项。1.1.6“工期”指分包方完成项目的时间期限。1.2解释1.2.1本合同中的术语、缩写词和专有名词,除非上下文另有规定,其含义与《中华人民共和国合同法》及相关法律法规中的定义一致。2.合同双方信息2.1分包方信息2.1.1乙方全称:____________________2.1.2乙方地址:____________________2.1.3乙方联系人:____________________2.1.4乙方联系电话:____________________2.2总包方信息2.2.1甲方全称:____________________2.2.2甲方地址:____________________2.2.3甲方联系人:____________________2.2.4甲方联系电话:____________________3.项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目工期:自合同签订之日起至____________________4.分包内容4.1钢结构安装工程范围:____________________4.2材料供应及设备要求:____________________4.3技术规范与标准:____________________5.工程量及计量5.1工程量清单:____________________5.2计量方式:____________________6.质量要求6.1质量标准:____________________6.2质量保证措施:____________________7.工程进度及节点7.1工程进度计划:____________________7.2节点工期要求:____________________8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.1.1合同总价为人民币____________________元整。8.1.2合同价款包含材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。8.2支付方式8.2.1甲方应在合同签订后____________________日内支付合同价款的____________________%作为预付款。8.2.2甲方应在工程进度达到____________________时支付合同价款的____________________%。8.2.3甲方应在工程进度达到____________________时支付合同价款的____________________%。8.2.4工程竣工验收合格后,甲方应在____________________日内支付合同价款的____________________%。8.3付款节点8.3.1预付款支付节点:合同签订后____________________日内。8.3.2第一次进度款支付节点:工程进度达到____________________时。8.3.3第二次进度款支付节点:工程进度达到____________________时。8.3.4竣工验收合格支付节点:竣工验收合格后____________________日内。9.风险责任与保险9.1风险责任划分9.1.1甲方承担因设计变更、地质条件变化等原因导致的风险责任。9.1.2乙方承担因自身施工原因导致的工程风险责任。9.2保险要求9.2.1乙方应购买并维持有效的人身意外伤害保险和财产保险,保险金额应满足合同要求。9.2.2乙方应在合同签订后____________________日内向甲方提供保险单据。10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1双方协商一致,可以变更合同内容。10.1.2因不可抗力等原因导致合同无法履行,可以变更合同。10.2合同解除条件10.2.1乙方严重违约,甲方有权解除合同。10.2.2甲方严重违约,乙方有权解除合同。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程任务的;11.1.2乙方未按合同约定质量要求完成工程的;11.1.3甲方未按合同约定支付款项的;11.1.4任何一方违反合同其他约定的。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失。11.2.2违约方应按照合同约定支付违约金。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,提交____________________仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为____________________仲裁委员会。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕;13.2.2合同解除;13.2.3合同依法被撤销。14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2适用法律14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数14.3.1本合同一式____________________份,双方各执____________________份,具有同等法律效力。14.4合同签署日期14.4.1本合同于____________________年____________________月____________________日签署。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,根据本合同约定或双方协商一致,介入合同履行过程中的独立第三方。15.1.2第三方可以是但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、技术指导、工程质量监督、工程进度管理、合同履行协调等。16.第三方介入的引入方式16.1引入方式a)双方协商一致;b)法律法规或政策要求;c)甲方或乙方单方面邀请。17.第三方的责任与权利17.1责任17.1.1第三方应按照本合同约定的职责范围,对合同履行过程中的相关事项进行监督、检查、评估和建议。17.1.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。17.1.3第三方对因其自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。17.2权利17.2.1第三方有权获取合同履行过程中所需的信息和数据。17.2.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持。17.2.3第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。18.第三方介入的流程与程序18.1流程18.1.1甲方或乙方提出第三方介入的需求,并与第三方进行协商。18.1.2双方协商一致后,签订第三方服务协议。18.1.3第三方按照协议约定履行职责。18.2程序18.2.1第三方介入前,甲方和乙方应明确第三方的职责和权限。18.2.2第三方介入过程中,甲方和乙方应保持与第三方的沟通和协调。18.2.3第三方介入结束后,甲方和乙方应评估第三方的服务效果。19.第三方的责任限额19.1限额设定19.1.1第三方的责任限额应根据其服务内容、合同约定和行业标准确定。19.1.2第三方的责任限额应在第三方服务协议中明确约定。19.2限额执行19.2.1第三方在履行职责过程中,其行为超出合同约定或行业标准,导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。19.2.2第三方的赔偿责任不得超过合同约定的责任限额。20.第三方与其他各方的划分说明20.1划分说明20.1.1第三方与甲方、乙方之间的关系为独立服务关系,第三方不参与甲方与乙方之间的合同履行。20.1.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。20.1.3第三方在履行职责过程中,如发现甲方或乙方存在违约行为,应及时通知甲方或乙方,并采取必要的措施。21.第三方介入的终止21.1终止条件21.1.1合同履行完毕;21.1.2第三方服务协议终止;21.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责。21.2终止程序21.2.1第三方介入终止前,甲方和乙方应与第三方协商终止事宜。21.2.2第三方介入终止后,甲方和乙方应按照协议约定进行结算和清算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供合同双方有效的营业执照复印件,并加盖公司公章。2.附件二:合同双方法定代表人身份证明要求:提供合同双方法定代表人的身份证明文件,如身份证、护照等。3.附件三:合同双方授权委托书要求:如合同签署人非法定代表人,需提供授权委托书,明确授权范围和期限。4.附件四:项目设计图纸及技术规范要求:提供项目所需的设计图纸、技术规范及施工图等文件。5.附件五:工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括工程名称、规格、数量、单价等。6.附件六:质量标准及验收规范要求:明确工程质量的验收标准及验收程序。7.附件七:工程进度计划要求:制定详细的工程进度计划,包括各阶段的时间节点和任务内容。8.附件八:第三方服务协议要求:如涉及第三方介入,需提供第三方服务协议,明确第三方职责、权利及责任限额。9.附件九:保险单据要求:提供乙方购买的人身意外伤害保险和财产保险单据。10.附件十:付款凭证要求:提供甲方支付合同价款的付款凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定时间完成工程任务;1.2乙方未按合同约定质量要求完成工程;1.3甲方未按合同约定支付款项;1.4任何一方违反合同其他约定的行为。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定时间完成工程任务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同价款的____________________%。2.2乙方未按合同约定质量要求完成工程的,应承担修复费用,修复费用不超过合同价款的____________________%。2.3甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的____________________%。2.4任何一方违反合同其他约定的行为,应根据具体情况,由违约方承担相应的赔偿责任。3.示例说明:3.1乙方未按合同约定时间完成工程任务,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同价款的5%。3.2乙方在施工过程中,发现工程质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行修复,修复费用不超过合同价款的3%。3.3甲方未按合同约定支付进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为逾期付款金额的0.5%。全文完。2024年度钢结构安装劳务分包合同信息共享协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目周期4.服务内容4.1钢结构安装劳务4.2相关技术支持4.3配套服务5.合同价格5.1工程量清单5.2计价方式5.3付款方式5.4付款时间6.合同期限6.1合同生效日期6.2合同终止日期7.技术标准与规范7.1设计规范7.2施工规范7.3质量标准8.施工进度8.1施工计划8.2进度控制8.3竣工验收9.质量保证9.1质量责任9.2质量检验9.3质量纠纷处理10.安全生产10.1安全责任10.2安全措施10.3事故处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5合同生效14.6合同解除14.7合同终止14.8合同备案14.9合同解除14.10合同终止14.11合同备案14.12合同解除14.13合同终止14.14合同备案14.15合同解除14.16合同终止14.17合同备案第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语(1)“分包方”指与总包方签订本合同,负责钢结构安装劳务的一方。(2)“总包方”指委托分包方进行钢结构安装劳务的一方。(3)“合同”指本钢结构安装劳务分包合同信息共享协议。1.2定义(1)“钢结构安装劳务”指分包方按照合同约定,为总包方提供的钢结构安装服务。(2)“信息共享”指总包方与分包方在合同履行过程中,按照约定共享相关技术资料、工程信息等。2.合同双方2.1分包方(1)名称:[分包方名称](2)地址:[分包方地址](3)法定代表人:[分包方法定代表人]2.2总包方(1)名称:[总包方名称](2)地址:[总包方地址](3)法定代表人:[总包方法定代表人]3.项目概况3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目规模:[项目规模描述]3.4项目周期:[项目开始日期]至[项目结束日期]4.服务内容4.1钢结构安装劳务(1)分包方负责按照总包方提供的工程图纸和施工规范,进行钢结构安装工作。(2)分包方应保证安装质量符合国家相关标准。4.2相关技术支持(1)分包方在合同履行过程中,应提供必要的技术支持。(2)总包方有权要求分包方提供相关技术资料。4.3配套服务(1)分包方应配合总包方完成项目所需的其他配套服务。(2)配套服务内容及要求由双方另行协商确定。5.合同价格5.1工程量清单(1)合同价格根据工程量清单计算。(2)工程量清单包括但不限于:钢结构安装工程量、材料用量等。5.2计价方式(1)合同价格采用固定总价方式。(2)计价依据为国家现行有关标准及市场行情。5.3付款方式(1)付款方式为分期支付。(2)付款比例及时间由双方协商确定。5.4付款时间(1)合同签订后,[付款时间1]内支付合同总价[付款比例1]%。(2)工程进度达到[进度节点1]时,支付合同总价[付款比例2]%。(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价[付款比例3]%。6.合同期限6.1合同生效日期:[合同生效日期]6.2合同终止日期:[合同终止日期]或项目竣工验收合格后[天数]个工作日内。8.施工进度8.1施工计划(1)分包方应根据合同工期和工程量清单,编制详细的施工计划。(2)施工计划应包括施工顺序、施工时间安排、材料设备进场计划等。8.2进度控制(1)总包方有权对分包方的施工进度进行监督和控制。(2)分包方应按照施工计划执行,确保工程按期完成。8.3竣工验收(1)工程完工后,由总包方组织验收。(2)验收合格后,双方签署竣工验收报告。9.质量保证9.1质量责任(1)分包方对施工质量承担全部责任。(2)分包方应确保施工质量符合国家相关标准和合同约定。9.2质量检验(1)分包方应进行自检,并接受总包方的抽检。(2)质量检验不合格的,分包方应立即整改,直至合格。9.3质量纠纷处理(1)如发生质量纠纷,双方应友好协商解决。(2)协商不成的,可提交相关仲裁机构或法院裁决。10.安全生产10.1安全责任(1)分包方应严格遵守国家安全生产法律法规。(2)分包方应对施工现场的安全负责。10.2安全措施(1)分包方应制定安全生产措施,确保施工安全。(2)分包方应定期对施工现场进行安全检查。10.3事故处理(1)发生安全事故,分包方应立即采取措施,防止扩大损失。(2)分包方应及时上报事故情况,并配合总包方处理事故。11.保密条款11.1保密内容(1)双方在合同履行过程中获得的技术、商业等信息。(2)涉及合同履行过程中的其他保密信息。11.2保密期限(1)保密期限自合同生效之日起至合同终止后[年数]年。(2)如合同终止前未满保密期限,保密义务持续至保密期限届满。11.3违约责任(1)任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任。(2)违约方应赔偿对方因此遭受的损失。12.违约责任12.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务。(2)一方违反合同约定造成对方损失。12.2违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任。(2)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿(1)违约赔偿金额由双方协商确定。(2)如协商不成,可提交相关仲裁机构或法院裁决。13.争议解决13.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成的,可提交相关仲裁机构或法院裁决。13.2争议解决机构(1)仲裁机构:[仲裁机构名称](2)法院:[法院名称]13.3争议解决程序(1)争议提交仲裁机构或法院后,双方应积极配合。(2)争议解决过程中,双方应保持沟通,共同推进争议解决。14.其他14.1合同附件(1)合同附件包括但不限于:工程图纸、施工方案、验收报告等。(2)合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同变更(1)合同变更需经双方书面同意。(2)合同变更内容为本合同不可分割的一部分。14.3合同解除(1)合同解除需经双方书面同意。(2)合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜。14.4合同终止(1)合同终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜。(2)合同终止后,双方的权利义务终止。14.5合同生效(1)合同自双方签字盖章之日起生效。(2)合同一式[份数]份,双方各执[份数]份。14.6合同解除(1)合同解除需经双方书面同意。(2)合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜。14.7合同终止(1)合同终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜。(2)合同终止后,双方的权利义务终止。14.8合同备案(1)合同需按照国家相关法律法规进行备案。(2)备案手续由双方共同办理。14.9合同解除(1)合同解除需经双方书面同意。(2)合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜。14.10合同终止(1)合同终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜。(2)合同终止后,双方的权利义务终止。14.11合同备案(1)合同需按照国家相关法律法规进行备案。(2)备案手续由双方共同办理。14.12合同解除(1)合同解除需经双方书面同意。(2)合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜。14.13合同终止(1)合同终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜。(2)合同终止后,双方的权利义务终止。14.14合同备案(1)合同需按照国家相关法律法规进行备案。(2)备案手续由双方共同办理。14.15合同解除(1)合同解除需经双方书面同意。(2)合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜。14.16合同终止(1)合同终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜。(2)合同终止后,双方的权利义务终止。14.17合同备案(1)合同需按照国家相关法律法规进行备案。(2)备案手续由双方共同办理。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)“第三方”指在合同履行过程中,因特定目的或服务需要,经甲乙双方同意介入合同关系的外部实体,包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、设计单位等。(2)第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。15.2第三方介入目的(1)第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、控制工程进度、提供专业服务或解决合同履行过程中的特定问题。(2)第三方介入的具体目的和范围由甲乙双方在合同中约定。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方协商一致后,邀请第三方介入合同关系。(2)第三方接受邀请后,应与甲乙双方签订相应的协议或合同。15.4第三方责任(1)第三方应按照协议或合同约定,履行其职责,并对自己的行为负责。(2)第三方在履行职责过程中,若因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。15.5第三方与其他方的划分(1)第三方与甲乙双方是独立的法律主体,其权利义务与甲乙双方的权利义务相互独立。(2)第三方在合同履行过程中的行为,不影响甲乙双方之间的权利义务。16.第三方责任限额16.1责任限额确定(1)第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,或由第三方提供的保险额度确定。(2)责任限额应充分考虑到第三方可能承担的风险和责任。16.2责任限额适用(1)第三方责任限额仅适用于第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失。(2)责任限额不适用于甲乙双方之间的争议或责任。16.3超出责任限额的处理(1)若第三方在履行职责过程中造成损失,超出责任限额的部分,由第三方自行承担。(2)若甲乙双方认为第三方应承担超过责任限额的责任,可协商解决或提交仲裁机构或法院裁决。17.第三方介入时的额外条款17.1通知义务(1)甲乙双方应将第三方介入的事实及时通知对方。(2)第三方介入的协议或合同内容,甲乙双方应予以审查并同意。17.2联合监督(1)甲乙双方应共同对第三方的工作进行监督,确保其履行职责。(2)监督过程中,甲乙双方应保持沟通,协调解决问题。17.3费用承担(1)第三方介入的费用,由甲乙双方按照协议或合同约定承担。(2)若合同未约定费用承担方式,甲乙双方应协商解决。17.4第三方变更(1)若需要更换第三方,甲乙双方应协商一致,并通知对方。(2)更换第三方后,原协议或合同中关于第三方的条款自动失效。18.第三方责任免除18.1不可抗力(1)若第三方因不可抗力无法履行职责,免除其相应的责任。(2)不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。18.2合同约定(1)若合同中约定第三方在特定情况下免除责任,该约定具有法律效力。(2)合同约定免除责任的条款,甲乙双方应充分理解并遵守。18.3甲方责任(1)若甲方违反合同约定,导致第三方无法履行职责,甲方应承担相应的责任。(2)甲方责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出钢结构安装劳务的工程量,包括但不限于各类钢材、连接件、涂装等。要求附件中包含每项工程量的计量单位、数量、单价和总价。2.施工方案详细描述钢结构安装的施工步骤、施工工艺、安全措施等。要求附件中包含施工进度安排、人员配备、材料设备清单等。3.设计图纸提供钢结构安装的相关设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。要求附件中图纸清晰、标注完整,符合设计规范。4.材料设备清单列出用于钢结构安装的所有材料、设备的名称、规格、型号、数量等。要求附件中包含材料设备的供应商信息、价格及质量保证措施。5.验收报告记录工程竣工验收的过程、结果及存在的问题。要求附件中包含验收时间、验收人员、验收意见等。6.保密协议明确甲乙双方在合同履行过程中应遵守的保密义务。要求附件中包含保密内容、保密期限、违约责任等。7.付款凭证提供甲乙双方按照合同约定进行付款的凭证。要求附件中包含付款时间、付款金额、付款方式等。8.争议解决协议约定甲乙双方在发生争议时的解决方式。要求附件中包含争议解决机构、程序、费用等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定时间完成工程。分包方施工质量不符合国家相关标准和合同约定。分包方未按照施工方案进行施工,影响工程进度。总包方未按合同约定支付工程款。第三方未按协议或合同约定履行职责。2.责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约责任的具体认定标准由甲乙双方在合同中约定。3.示例说明:若分包方未按合同约定时间完成工程,导致工程延期,分包方应赔偿总包方因此造成的损失,包括但不限于工期延误赔偿金、误工费等。若第三方未按协议或合同约定履行职责,导致工程出现质量问题,第三方应承担相应的赔偿责任,包括但不限于修复费用、违约金等。全文完。2024年度钢结构安装劳务分包合同信息共享协议2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同签订地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度3.钢结构安装劳务分包内容3.1钢结构安装工程范围3.2钢结构安装工程量3.3钢结构安装工程标准3.4钢结构安装工程进度要求4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格组成4.3付款方式4.4付款时间5.合同履行5.1合同履行期限5.2合同履行地点5.3合同履行责任5.4合同变更与解除6.技术要求6.1钢结构设计要求6.2钢结构材料要求6.3钢结构施工要求6.4钢结构验收要求7.质量要求7.1钢结构工程质量标准7.2钢结构工程验收标准7.3质量保证期7.4质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理8.4安全生产责任追究9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理9.4环境保护责任追究10.合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.违约责任12.1违约责任承担12.2违约责任追究12.3违约责任赔偿13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2争议解决14.3合同生效与解除第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方:建筑有限公司乙方:钢结构安装工程有限公司1.2合同签订日期2024年3月15日1.3合同有效期自2024年3月15日至2025年3月14日1.4合同签订地点市区街道大厦2.项目概况2.1项目名称市区大厦钢结构安装工程2.2项目地点市区街道大厦2.3项目规模总建筑面积为万平方米,钢结构安装面积约为平方米。2.4项目进度合同签订后,乙方应在甲方提供的现场进行钢结构安装工作,确保在2024年6月30日前完成主体结构安装。3.钢结构安装劳务分包内容3.1钢结构安装工程范围包括但不限于钢结构主体结构、屋面、墙面、楼梯、电梯井等部位的安装。3.2钢结构安装工程量根据甲方提供的工程量清单,乙方应按照清单要求完成钢结构安装工程。3.3钢结构安装工程标准按照国家相关标准和甲方要求,确保安装质量达到GB500172003《钢结构设计规范》的要求。3.4钢结构安装工程进度要求乙方应按照甲方提供的进度计划,分阶段完成钢结构安装工程,确保工程按期交付。4.合同价格及支付方式4.1合同总价本合同总价为人民币万元整。4.2价格组成包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。4.3付款方式甲方按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间如下:(1)合同签订后,乙方提交履约保证金,比例为合同总价的5%;(2)工程进度达到30%时,支付合同总价的30%;(3)工程进度达到60%时,支付合同总价的30%;(4)工程进度达到90%时,支付合同总价的20%;(5)工程验收合格后,支付合同总价的10%。4.4付款时间每个付款节点前10个工作日内,乙方应向甲方提交付款申请及相关证明材料。5.合同履行5.1合同履行期限自合同签订之日起至2025年3月14日止。5.2合同履行地点市区街道大厦施工现场。5.3合同履行责任甲方负责提供施工场地、图纸、技术资料等,乙方负责按照合同要求完成钢结构安装工程。5.4合同变更与解除如因不可抗力等因素导致合同无法履行,双方应协商解决,协商不成时可依法解除合同。6.技术要求6.1钢结构设计要求按照GB500172003《钢结构设计规范》进行设计,确保结构安全、可靠。6.2钢结构材料要求选用符合国家标准的钢材,材质证明文件齐全。6.3钢结构施工要求严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。6.4钢结构验收要求按照GB502052001《钢结构工程施工质量验收规范》进行验收,验收合格后方可交付使用。8.质量要求8.1钢结构工程质量标准钢结构工程应达到国家标准GB500172003《钢结构设计规范》和GB502052001《钢结构工程施工质量验收规范》的要求。8.2钢结构工程验收标准验收时应严格按照设计图纸、施工规范和国家标准进行,确保工程质量符合要求。8.3质量保证期钢结构工程的质量保证期为自工程验收合格之日起,壹年。8.4质量责任若因乙方施工原因导致工程质量问题,乙方应承担修复责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。9.安全生产9.1安全生产责任乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场安全生产。9.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,包括但不限于现场安全管理、安全培训、安全防护等。9.3事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,并及时报告甲方和相关部门。9.4安全生产责任追究如因乙方责任导致安全事故,乙方应承担相应责任,并赔偿由此造成的损失。10.环境保护10.1环境保护责任乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规,采取措施减少对环境的影响。10.2环境保护措施乙方应采取有效措施,如降噪、防尘、污水处理等,以减少对环境的影响。10.3环境污染事故处理如发生环境污染事故,乙方应立即采取措施进行处理,并承担相应的法律责任。10.4环境保护责任追究如因乙方责任导致环境污染事故,乙方应承担相应责任,并赔偿由此造成的损失。11.合同争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构市仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和市仲裁委员会仲裁规则执行。12.合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件合同履行完毕或达到终止条件时,合同终止。12.3合同解除与终止的程序合同解除或终止时,双方应书面通知对方,并办理相关手续。13.违约责任13.1违约责任承担任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。13.2违约责任追究违约方应按照法律规定和合同约定承担违约责任。13.3违约责任赔偿赔偿金额应根据实际情况,由双方协商确定。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2争议解决如因本合同产生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交市仲裁委员会仲裁。14.3合同生效与解除本合同自双方签字盖章之日起生效。如需解除合同,应按照合同约定或法律规定办理。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入条件(1)为确保合同履行,需要第三方提供专业服务;(2)为解决合同履行中的争议,需要第三方提供仲裁或调解服务;(3)为提高工程质量或安全性,需要第三方进行检测或验收;(4)其他经甲乙双方协商一致的情形。15.3第三方介入程序第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。第三方介入的具体程序如下:(1)甲乙双方协商确定第三方;(2)甲乙双方与第三方签订合作协议,明确各自的权利和义务;(3)第三方按照合作协议履行职责。16.甲乙方额外条款16.1第三方责任(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,由第三方承担相应责任。(2)第三方应遵守国家法律法规和合同约定,确保其服务的合法性和有效性。16.2第三方费用(1)第三方费用包括但不限于服务费、检测费、咨询费等,由甲乙双方按照合作协议约定承担。(2)第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论