2024年度数据中心电力变压器安装与维修劳务承包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心电力变压器安装与维修劳务承包合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2术语定义1.3合同签署2.承包内容2.1电力变压器安装2.1.1安装范围2.1.2安装标准2.1.3安装进度2.2电力变压器维修2.2.1维修范围2.2.2维修标准2.2.3维修进度3.合同期限3.1合同起止日期3.2合同延期4.付款方式4.1付款比例4.2付款时间4.3付款方式5.质量要求5.1安装质量要求5.2维修质量要求5.3质量验收6.技术支持与培训6.1技术支持6.2培训7.安全生产7.1安全责任7.2安全管理7.3应急预案8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定14.1合同履行14.2合同保密14.3合同解除后的权利义务14.4合同生效与终止第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同主体1.1.1本合同双方当事人分别为甲方（数据中心）和乙方（劳务承包方）。1.1.2甲方负责提供电力变压器安装与维修所需场地、设备、材料及必要的技术支持。1.1.3乙方负责电力变压器的安装、维修工作，并保证工作质量符合国家标准。1.2术语定义1.2.1“电力变压器”指用于电力系统电压变换的设备。1.2.2“安装”指将电力变压器按照设计要求安装到位。1.2.3“维修”指对电力变压器进行保养、检查、故障排除等工作。1.3合同签署1.3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。2.承包内容2.1电力变压器安装2.1.1安装范围2.1.1.1甲方指定区域内所有电力变压器的安装工作。2.1.1.2包括但不限于变压器基础施工、设备安装、调试等。2.1.2安装标准2.1.2.1安装工作应符合国家相关电力安装标准和规范。2.1.2.2安装完成后，应通过甲方验收，并取得相关验收证书。2.1.3安装进度2.1.3.1乙方应在合同签订后30日内完成安装工作。2.2电力变压器维修2.2.1维修范围2.2.1.1对甲方指定区域内所有电力变压器进行定期保养、检查和维护。2.2.1.2对电力变压器出现的故障进行排除和修复。2.2.2维修标准2.2.2.1维修工作应符合国家相关电力维修标准和规范。2.2.2.2维修完成后，应通过甲方验收，并取得相关验收证书。2.2.3维修进度2.2.3.1乙方应在接到维修通知后24小时内到达现场，并在规定时间内完成维修工作。3.合同期限3.1合同起止日期3.1.1本合同自2024年1月1日起至2024年12月31日止。3.2合同延期3.2.1如因不可抗力等原因导致合同无法按期履行，双方应协商一致，同意延期履行合同。4.付款方式4.1付款比例4.1.1安装工程款：安装工作完成后，甲方支付安装工程款的80%。4.1.2维修工程款：维修工作完成后，甲方支付维修工程款的80%。4.2付款时间4.2.1安装工程款：自安装工作完成后10个工作日内支付。4.2.2维修工程款：自维修工作完成后10个工作日内支付。4.3付款方式4.3.1双方约定采用银行转账方式进行付款。5.质量要求5.1安装质量要求5.1.1安装质量应符合国家标准和行业规范。5.1.2安装后的电力变压器应正常运行，无安全隐患。5.2维修质量要求5.2.1维修质量应符合国家标准和行业规范。5.2.2维修后的电力变压器应恢复到正常使用状态，无故障。5.3质量验收5.3.1安装和维修工作完成后，乙方应向甲方提供验收报告。5.3.2甲方应在收到验收报告后10个工作日内进行验收，验收合格后方可支付工程款。6.技术支持与培训6.1技术支持6.1.1乙方应提供必要的技术支持，包括安装和维修过程中的技术指导。6.1.2甲方在遇到技术问题时，可随时向乙方咨询。6.2培训6.2.1乙方应免费为甲方提供相关技术培训，包括操作技能和故障排除等。7.安全生产7.1安全责任7.1.1乙方在安装和维修过程中，应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。7.1.2乙方应配备必要的安全防护设施和工具，确保作业人员的人身安全。7.2安全管理7.2.1乙方应制定安全生产管理制度，明确安全生产责任。7.2.2乙方应定期进行安全生产检查，确保安全生产措施的落实。7.3应急预案7.3.1乙方应制定应急预案，应对可能发生的安全生产事故。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定的时间完成安装或维修工作。8.1.2乙方在安装或维修过程中，出现质量不合格或安全隐患。8.1.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故。8.2违约责任8.2.1乙方未按时完成工作，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的1%。8.2.2质量不合格或安全隐患，乙方应无条件进行返工，并承担由此产生的费用。8.2.3安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失和承担法律责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构9.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1甲方在合同履行期间，发现乙方有严重违约行为。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同解除程序10.2.1一方提出解除合同，应书面通知另一方。10.2.2收到解除通知的一方应在收到通知之日起5个工作日内回复是否同意解除。10.2.3双方同意解除合同时，应签订解除合同协议，明确双方的权利和义务。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1因不可抗力导致合同无法履行。11.1.2双方协商一致，同意对合同内容进行变更。11.2合同变更程序11.2.1双方协商一致后，应签订合同变更协议，明确变更内容和生效日期。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满。12.1.2双方协商一致同意终止合同。12.2合同终止程序12.2.1合同终止前，双方应完成已约定的各项义务。12.2.2合同终止后，双方应签订合同终止协议，明确双方的权利和义务。13.合同附件13.1合同附件清单13.1.1附件一：电力变压器安装方案13.1.2附件二：电力变压器维修方案13.1.3附件三：安全生产管理制度13.2合同附件内容13.2.1附件内容应详细描述相关技术要求和操作规范。14.其他约定14.1合同履行14.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务。14.1.2任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。14.2合同保密14.2.1双方对本合同内容及履行情况负有保密义务。14.2.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。14.3合同生效与终止14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2本合同期满或终止后，双方应妥善处理合同相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方，指除甲乙双方之外的，为履行本合同提供专业服务或协助的其他组织或个人。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是中介方、监理方、评估方、咨询方等。15.3第三方责权利15.3.1第三方应根据其提供的服务内容，享有相应的权利。15.3.2第三方应履行其职责，包括但不限于：a)中介方：协助双方进行沟通、协调，确保合同顺利履行；b)监理方：对合同执行过程中的质量、进度、安全等进行监督；c)评估方：对合同执行结果进行评估，提出改进建议；d)咨询方：提供专业咨询意见，协助双方解决合同履行中的问题。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系为服务与被服务的关系。15.4.2第三方不参与甲乙双方的内部决策，不承担甲乙双方的责任。15.4.3第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入的审批16.1.1甲乙双方同意第三方介入前，应经双方协商一致。16.1.2甲方或乙方提出第三方介入的，应提前30天书面通知对方。16.2第三方介入的职责范围16.2.1第三方介入的职责范围应在合同中明确约定。16.2.2第三方应在其职责范围内开展工作，不得超出其职责范围。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用应由甲乙双方另行协商确定。16.3.2第三方介入的费用应纳入合同总价。16.4第三方介入的保密义务16.4.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。16.4.2保密义务在合同终止后仍有效。17.明确第三方的责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中，因其故意或重大过失导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。17.1.2第三方责任限额应根据其提供的服务内容和风险程度确定。17.2责任限额的约定17.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定。17.2.2责任限额应根据第三方提供的服务性质、服务期限等因素综合考虑。17.3责任赔偿17.3.1第三方责任赔偿应按照合同约定执行。17.3.2若第三方责任赔偿不足以弥补损失，甲乙双方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：电力变压器安装方案详细要求和说明：本附件应包含电力变压器安装的具体步骤、技术参数、安全措施、质量标准及验收标准等内容。2.附件二：电力变压器维修方案详细要求和说明：本附件应详细描述电力变压器维修的操作流程、维修标准、故障排除方法、保养计划及应急预案等内容。3.附件三：安全生产管理制度详细要求和说明：本附件应包含安全生产的组织架构、安全责任制度、安全操作规程、事故处理程序及安全培训计划等内容。4.附件四：合同履行进度表详细要求和说明：本附件应列出合同执行过程中的关键节点、预期完成时间及实际完成情况，以供甲方监督。5.附件五：质量验收报告详细要求和说明：本附件应包含安装和维修工作的质量验收结果，包括验收时间、验收人员、验收结论及整改措施等内容。6.附件六：安全生产检查记录详细要求和说明：本附件应记录安全生产检查的时间、地点、检查内容、检查结果及整改情况等内容。7.附件七：第三方介入协议详细要求和说明：本附件应详细说明第三方介入的具体内容、职责范围、费用及保密条款等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定的时间完成安装或维修工作。1.2乙方在安装或维修过程中，出现质量不合格或安全隐患。1.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故。1.4乙方泄露甲方商业秘密。1.5第三方在介入过程中，因其故意或重大过失导致合同无法履行或造成损失。2.责任认定标准：2.1违约行为发生，经核实确认。2.2违约行为对合同履行造成实质性影响。2.3违约行为造成的损失可量化。3.违约责任认定示例：3.1乙方未按合同约定的时间完成安装工作，导致甲方遭受损失。经评估，损失金额为合同总金额的5%。乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。3.2乙方在维修过程中，因操作不当导致电力变压器损坏。经评估，维修费用为合同总金额的10%。乙方应承担全部维修费用。3.3第三方在监理过程中，因故意隐瞒安全隐患，导致安全事故发生。经评估，损失金额为合同总金额的20%。第三方应承担全部责任。全文完。2024年度数据中心电力变压器安装与维修劳务承包合同范本1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人及授权代表1.3双方联系方式2.合同标的及范围2.1数据中心电力变压器安装与维修项目概述2.2项目地点及施工范围2.3项目工期3.项目报价及付款方式3.1项目总价3.2付款方式及时间节点3.3预付款比例3.4结算方式4.工程质量标准及验收4.1质量标准4.2验收程序及标准4.3验收时间5.施工进度及协调5.1施工进度计划5.2施工协调及配合5.3施工现场管理6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任6.2环境保护措施6.3应急预案7.合同变更及解除7.1变更条件7.2变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序8.违约责任及处理8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1附件一：项目报价单11.2附件二：施工进度计划11.3附件三：安全生产措施11.4附件四：环境保护措施12.合同签订及修改12.1合同签订12.2合同修改13.合同执行及监督13.1合同执行13.2合同监督14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知与送达14.3不可抗力14.4合同份数及效力14.5合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同签订双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：数据中心有限公司乙方：电力设备安装有限公司1.2双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：授权代表：1.3双方联系方式第二条合同标的及范围2.1数据中心电力变压器安装与维修项目概述本合同标的为数据中心电力变压器安装与维修项目。2.2项目地点及施工范围项目地点：市区路号施工范围：包括但不限于电力变压器的安装、调试、试运行及日常维修保养。2.3项目工期项目工期为自合同签订之日起6个月。第三条项目报价及付款方式3.1项目总价项目总价为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。3.2付款方式及时间节点付款方式：分阶段付款，具体如下：预付款：合同签订后10个工作日内支付总额的30%；进度款：项目完成50%后支付总额的40%；结算款：项目验收合格后支付总额的30%。3.3预付款比例预付款比例为项目总价的30%。3.4结算方式结算方式为银行转账。第四条工程质量标准及验收4.1质量标准工程质量符合国家标准《电力变压器安装工程施工及验收规范》（GB502572017）。4.2验收程序及标准验收程序：甲方组织验收，乙方配合。验收标准：按照《电力变压器安装工程施工及验收规范》进行验收。4.3验收时间验收时间为项目完工后10个工作日内。第五条施工进度及协调5.1施工进度计划乙方应根据合同约定及项目要求，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审核。5.2施工协调及配合双方应保持良好沟通，确保施工进度和质量。5.3施工现场管理乙方应负责施工现场的管理，确保施工安全、文明、有序。第六条安全生产及环境保护6.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。6.3应急预案乙方应制定应急预案，应对突发事件。第七条合同变更及解除7.1变更条件在合同履行过程中，如遇不可抗力或合同内容需要调整，双方可协商变更合同。7.2变更程序变更合同应经双方书面同意，并签订变更协议。7.3合同解除条件另一方严重违约；因不可抗力导致合同无法履行；合同目的无法实现。7.4合同解除程序解除合同应书面通知对方，并按照双方约定处理相关事宜。第八条违约责任及处理8.1违约情形乙方未按合同约定时间完成施工；乙方提供的设备或材料不符合合同约定质量标准；甲方未按合同约定支付款项；双方任何一方未履行合同约定的保密义务。8.2违约责任对因违约造成的损失承担赔偿责任；向守约方支付违约金；采取补救措施修复或更换不合格的设备或材料。8.3违约处理违约处理方式如下：双方协商解决；协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁；仲裁不成，可向人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同的争议解决方式为仲裁，仲裁地为市。9.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。9.3争议解决程序双方应在争议发生后30日内向约定的仲裁机构提出仲裁申请，仲裁委员会将按照其仲裁规则进行审理。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同约定的工期届满；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行；合同目的无法实现。10.3合同终止程序合同终止前，双方应按照合同约定完成剩余工作。合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。第十一条合同附件11.1附件一：项目报价单附件一为项目报价单，详细列明项目总价、付款方式及时间节点。11.2附件二：施工进度计划附件二为施工进度计划，详细列明项目施工各个阶段的开始和结束时间。11.3附件三：安全生产措施附件三为安全生产措施，详细列明乙方在施工过程中应采取的安全防护措施。11.4附件四：环境保护措施附件四为环境保护措施，详细列明乙方在施工过程中应采取的环境保护措施。第十二条合同签订及修改12.1合同签订本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同修改合同修改需经双方书面同意，并签订补充协议。第十三条合同执行及监督13.1合同执行双方应严格按照合同约定履行各自义务。13.2合同监督甲方有权对乙方履行合同情况进行监督，乙方应予以配合。第十四条其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务。14.2通知与送达本合同的任何通知应以书面形式发送至对方约定的地址，自发送之日起视为送达。14.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方均不承担责任。14.4合同份数及效力本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的约定15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方之外的，根据本合同约定参与合同履行或提供相关服务的任何个人、企业或机构，包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入的条件甲方或乙方在履行本合同时，如需引入第三方，应提前30日以书面形式通知对方，并说明第三方介入的原因、职责范围及预期效果。15.3第三方介入的程序第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并签订书面协议。第三方协议应与本合同具有同等法律效力。16.第三方介入的职责与权利16.1第三方职责第三方的职责包括但不限于：监理方的职责：监督合同履行情况，确保工程质量、进度和安全；咨询方的职责：提供专业咨询意见，协助双方解决合同履行中的问题；检测机构的职责：对项目进行质量检测，确保符合相关标准；保险公司的职责：在合同约定的范围内，为甲方或乙方提供保险保障。16.2第三方权利获取合同履行相关信息；在职责范围内，对甲方或乙方的行为进行监督和评价；要求甲方或乙方履行合同约定的义务；在合同约定的范围内，独立行使自己的权利。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系是基于合同约定的服务内容，甲方应向第三方支付相应的服务费用。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系是基于合同约定的服务内容，乙方应向第三方支付相应的服务费用。17.3第三方与甲方、乙方的划分第三方在履行合同过程中，应保持独立性，不参与甲方与乙方的内部事务，其职责仅限于合同约定的服务内容。18.第三方的责任限额18.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因履行合同义务而产生的赔偿责任，超出责任限额部分由第三方自行承担。18.2责任限额的确定责任限额应根据第三方提供的专业服务类型、服务内容、服务风险等因素，由双方协商确定。18.3责任限额的调整在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商调整责任限额。19.第三方责任的承担19.1第三方责任的认定第三方责任的认定依据合同约定、法律法规及行业标准。19.2第三方责任的承担方式第三方责任的承担方式包括但不限于：赔偿损失；采取补救措施；退还部分或全部服务费用。20.第三方的退出机制20.1第三方退出条件在合同履行过程中，如第三方无法继续履行合同义务，应提前30日以书面形式通知甲方和乙方。20.2第三方退出程序第三方退出程序如下：第三方与甲方、乙方协商一致；签订书面退出协议；第三方完成现有工作的交接。21.第三方的保密义务第三方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务，未经甲方和乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目报价单详细要求：列明项目名称、具体内容、单价、总价、付款方式及时间节点。说明：报价单需加盖乙方公章，并由法定代表人或授权代表签字。2.附件二：施工进度计划详细要求：详细列出项目各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点的验收标准。说明：施工进度计划需加盖乙方公章，并由项目负责人签字。3.附件三：安全生产措施详细要求：详细列出施工过程中的安全防护措施、应急预案及责任人。说明：安全生产措施需加盖乙方公章，并由项目负责人签字。4.附件四：环境保护措施详细要求：详细列出施工过程中的环境保护措施、污染防控措施及责任人。说明：环境保护措施需加盖乙方公章，并由项目负责人签字。5.附件五：合同变更协议详细要求：详细列出变更的内容、原因、影响及双方协商一致的意见。说明：合同变更协议需加盖双方公章，并由法定代表人或授权代表签字。6.附件六：验收报告详细要求：详细列出项目验收的时间、地点、参与人员、验收结果及存在问题。说明：验收报告需加盖验收单位公章，并由负责人签字。7.附件七：违约责任认定书详细要求：详细列出违约行为、责任认定标准及处理措施。说明：违约责任认定书需加盖双方公章，并由法定代表人或授权代表签字。8.附件八：争议解决协议详细要求：详细列出争议解决的方式、程序及结果。说明：争议解决协议需加盖双方公章，并由法定代表人或授权代表签字。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成施工。责任认定标准：乙方需承担合同约定的违约金，并根据延误工期造成的损失进行赔偿。示例说明：如合同约定工期为6个月，乙方实际完成时间为8个月，则乙方需支付违约金并赔偿甲方因延误工期造成的损失。2.违约行为：乙方提供的设备或材料不符合合同约定质量标准。责任认定标准：乙方需承担更换不合格设备或材料所产生的费用，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。示例说明：如合同约定设备需满足特定质量标准，但乙方提供的设备未达到标准，则乙方需负责更换并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准：甲方需按照合同约定支付逾期付款的违约金。示例说明：如合同约定预付款为合同总价的30%，甲方未在约定时间内支付，则需支付逾期付款违约金。4.违约行为：双方任何一方未履行合同约定的保密义务。责任认定标准：违约方需承担因泄露保密信息造成的损失，并向守约方支付赔偿金。示例说明：如合同约定双方对项目信息保密，但甲方泄露信息，则甲方需承担因信息泄露造成的损失并向乙方支付赔偿金。5.违约行为：第三方在履行合同过程中违反相关法律法规。责任认定标准：第三方需承担因其违法行为造成的损失，并向甲方或乙方支付赔偿金。示例说明：如监理方在履行监理职责过程中违反国家安全生产法规，导致安全事故，则监理方需承担相应责任。全文完。2024年度数据中心电力变压器安装与维修劳务承包合同范本2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.承包人及被承包人信息2.1承包人名称、地址、法定代表人2.2被承包人名称、地址、法定代表人2.3双方联系方式3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.工程范围4.1变压器安装工程4.2变压器维修工程4.3配套设施安装4.4质量要求5.工程进度安排5.1工程进度计划5.2阶段性验收5.3竣工验收6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2工程进度款支付6.3结算方式6.4逾期付款违约责任7.材料供应7.1材料采购7.2材料质量要求7.3材料验收7.4材料费用结算8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收不合格处理9.工程变更及索赔9.1工程变更程序9.2工程变更费用9.3索赔处理程序9.4索赔费用结算10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护要求10.3事故处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议解决机构第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.2合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方确认无误后正式生效。1.3合同生效日期：本合同自____年____月____日起生效。第二条承包人及被承包人信息2.1承包人名称：_______地址：_______法定代表人：_______2.2被承包人名称：_______地址：_______法定代表人：_______2.3双方联系方式：甲方联系人：_______联系电话：_______乙方联系人：_______联系电话：_______第三条项目概况3.1项目名称：2024年度数据中心电力变压器安装与维修工程3.2项目地点：_______3.3项目规模：_______3.4项目内容：包括但不限于电力变压器安装、维修、检测及保养等工作。第四条工程范围4.1变压器安装工程：包括变压器基础施工、变压器本体安装、电气连接、调试及验收等。4.2变压器维修工程：包括变压器故障排除、保养、检修及更换部件等。4.3配套设施安装：包括相关辅助设备的安装、调试及验收等。4.4质量要求：严格按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到甲方要求。第五条工程进度安排5.1工程进度计划：乙方应根据项目实际情况，制定详细的工程进度计划，经甲方确认后执行。5.2阶段性验收：工程进度达到约定节点时，乙方应通知甲方进行阶段性验收。5.3竣工验收：工程完工后，乙方应组织甲方进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。第六条工程费用及支付方式6.1工程费用构成：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工管理费等。6.2工程进度款支付：根据工程进度，甲方按月支付工程进度款，具体支付比例由双方协商确定。6.3结算方式：工程完成后，双方根据合同约定及工程实际完成情况，进行最终结算。6.4逾期付款违约责任：若甲方逾期付款，应向乙方支付_____%的违约金。第七条材料供应7.1材料采购：乙方负责工程所需材料的采购，并保证材料质量符合国家相关标准。7.2材料质量要求：所有材料均需具备出厂合格证、质量检验报告等文件，并经甲方验收合格。7.3材料验收：乙方应按合同约定的时间、地点将材料送达甲方，甲方应在____个工作日内完成材料验收。7.4材料费用结算：材料费用按实际采购价格结算，并由甲方支付给乙方。第八条工程验收8.1验收标准：工程验收应按照国家相关标准和规范执行，同时符合甲方提出的特殊要求。8.2验收程序：验收前，乙方应通知甲方，并提供验收所需的文件和资料。验收时，双方应共同参与，对工程进行现场检查。8.3验收时间：乙方应在工程完工后____个工作日内通知甲方进行验收。8.4验收不合格处理：若验收不合格，乙方应在____个工作日内对不合格部分进行整改，并重新提交验收申请。第九条工程变更及索赔9.1工程变更程序：任何工程变更需经双方书面同意，并明确变更内容、变更原因和变更费用。9.2工程变更费用：因工程变更产生的费用，由变更原因方承担，并按合同约定的方式结算。9.3索赔处理程序：若乙方因不可抗力或其他甲方责任导致工程延误或损失，乙方有权向甲方提出索赔，索赔应在事件发生后____个工作日内提出。9.4索赔费用结算：经双方协商确认的索赔费用，甲方应在____个工作日内支付给乙方。第十条安全生产与环境保护10.1安全生产责任：乙方在施工过程中应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。10.2环境保护要求：乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。10.3事故处理：发生安全事故时，乙方应立即采取应急措施，并按相关规定报告甲方及相关部门。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密等，均属保密范围。11.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。11.3违约责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十二条违约责任12.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、质量不符合要求、逾期付款、泄露保密信息等。12.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件：包括但不限于一方严重违约、不可抗力事件等。13.2合同终止条件：包括但不限于工程全部完成、双方协商一致等。13.3合同解除与终止程序：合同解除或终止前，双方应进行必要的协商，并签订书面协议。第十四条争议解决与法律适用14.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决机构：如双方协商不成，争议解决机构为_______。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为甲方或乙方提供咨询、监理、检测、评估、调解或其他相关服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1甲方或乙方在合同履行过程中，因专业需要或特殊情况，可引入第三方介入。2.2第三方介入应经甲方和乙方书面同意，并签订相应的合作协议。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行合作协议过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过合作协议中约定的责任限额。3.2第三方责任限额由双方在合作协议中约定，如未约定，则以甲方或乙方实际损失的三分之一为限。第四条第三方责权利4.1第三方有权根据合作协议的要求，对合同履行情况进行监督、检查和评估。4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料，以便进行监督、检查和评估。4.3第三方有权根据合作协议的要求，向甲方或乙方提出意见和建议。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系由合作协议约定，第三方应独立于甲方和乙方，不得与任何一方存在利益冲突。5.2第三方在履行合作协议过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，维护甲乙双方的合法权益。5.3第三方在履行合作协议过程中，如发现甲方或乙方存在违约行为，应立即通知甲乙双方，并协助甲乙双方采取措施予以纠正。第六条第三方介入后的合同调整6.1第三方介入后，甲乙双方应就第三方介入的相关事宜进行协商，并签订补充协议。6.2补充协议应明确第三方的职责、权限、责任限额等内容，并纳入本合同。6.3补充协议的签订，不影响本合同其他条款的效力。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入产生的费用，由甲方和乙方按合作协议约定的比例承担。7.2如合作协议未约定费用承担比例，则由甲方和乙方平均分担。第八条第三方介入的合同解除8.1如第三方在履行合作协议过程中存在严重违约行为，甲乙双方有权解除补充协议。8.2补充协议解除后，第三方应立即退出合同