2024年农村饮水安全工程项目施工合同履约担保条款3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年农村饮水安全工程项目施工合同履约担保条款本合同目录一览1.担保人基本信息1.1担保人名称1.2担保人住所1.3担保人法定代表人1.4担保人联系电话1.5担保人开户银行及账号2.担保范围2.1施工合同履行责任2.2质量保证责任2.3工程竣工后缺陷责任2.4保修责任3.担保方式3.1保证金3.2银行保函3.3保险3.4其他担保方式4.担保期限4.1担保起始日期4.2担保终止日期4.3担保期限顺延条件5.担保金额5.1担保金额确定依据5.2担保金额计算方法5.3担保金额调整6.担保责任6.1担保责任范围6.2担保责任承担方式6.3担保责任免除条件7.担保金的退还7.1退还条件7.2退还程序7.3退还期限8.担保合同的变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约责任免除条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.其他约定11.1通知送达11.2合同附件11.3合同份数11.4合同生效日期12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同备案13.1备案机关13.2备案手续13.3备案期限14.合同解除与终止14.1解除条件14.2解除程序14.3终止条件14.4终止程序第一部分：合同如下：1.担保人基本信息1.1担保人名称：_______1.2担保人住所：_______1.3担保人法定代表人：_______1.4担保人联系电话：_______1.5担保人开户银行及账号：_______2.担保范围2.1施工合同履行责任：包括但不限于按合同约定完成施工任务、遵守施工规范、按时交付工程等。2.2质量保证责任：确保工程质量符合国家标准、行业标准及合同约定。2.3工程竣工后缺陷责任：承担工程竣工后一定期限内出现的质量问题修复责任。2.4保修责任：按照国家有关保修规定，对保修期内出现的质量问题进行修复。3.担保方式3.1保证金：担保人应向承包人支付保证金，金额为合同总价款的_______%。3.2银行保函：担保人可提供银行出具的保函，保函金额应与保证金相当。3.3保险：担保人可投保相关责任保险，以承担工程相关风险。3.4其他担保方式：经双方协商一致，可采用其他担保方式。4.担保期限4.1担保起始日期：自合同签订之日起_______个工作日。4.2担保终止日期：自工程竣工验收合格之日起_______个工作日。4.3担保期限顺延条件：因不可抗力或其他原因导致工程延期，经双方协商一致，可顺延担保期限。5.担保金额5.1担保金额确定依据：根据合同总价款及工程特点确定。5.2担保金额计算方法：按照合同总价款的_______%计算。5.3担保金额调整：在工程实施过程中，如遇工程量变更、价格调整等因素，担保金额可相应调整。6.担保责任6.1担保责任范围：包括但不限于施工合同履行责任、质量保证责任、工程竣工后缺陷责任、保修责任等。6.2担保责任承担方式：担保人应按合同约定承担相应的担保责任。6.3担保责任免除条件：因不可抗力、承包人违约等原因导致工程无法按合同约定完成，担保人不承担担保责任。7.担保金的退还7.1退还条件：工程竣工验收合格，且承包人履行完毕合同约定的其他义务。7.2退还程序：承包人向担保人提出退还担保金申请，经担保人审核无误后，按约定退还担保金。7.3退还期限：自承包人提出退还申请之日起_______个工作日内退还。8.担保合同的变更与解除8.1变更条件：在合同履行期间，如因不可抗力、法律法规变动等原因，致使合同内容需要变更时，双方应协商一致，签订书面变更协议。8.2变更程序：变更协议应经双方法定代表人或授权代表签字盖章，并报相关管理部门备案。8.3解除条件：在合同履行期间，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求承担违约责任。8.4解除程序：解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按约定处理剩余事宜。9.违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按合同约定履行义务、未按时支付款项、工程质量不合格等。9.2违约责任承担方式：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.3违约责任免除条件：因不可抗力等不可归责于违约方的原因导致违约，经双方协商一致，可免除违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构：双方应选择具有管辖权的仲裁委员会，并约定仲裁规则。10.3争议解决程序：仲裁委员会应根据双方约定及仲裁规则，公正、及时地处理争议。11.其他约定11.1通知送达：任何一方发出的通知，应以书面形式，通过挂号信、特快专递、传真或电子邮件等方式送达对方。11.2合同附件：合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。11.3合同份数：本合同一式_______份，双方各执_______份。11.4合同生效日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.合同签署12.1签署日期：_______年_______月_______日12.2签署地点：_______12.3签署人：_______（承包人代表）_______（担保人代表）13.合同备案13.1备案机关：_______13.2备案手续：本合同签订后，双方应向_______备案。13.3备案期限：自合同签订之日起_______个工作日内备案。14.合同解除与终止14.1解除条件：在合同履行期间，如一方严重违约，另一方有权解除合同。14.2解除程序：解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按约定处理剩余事宜。14.3终止条件：合同履行完毕，或经双方协商一致解除合同。14.4终止程序：合同终止后，双方应按约定处理剩余事宜，包括但不限于工程验收、款项结算等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问、金融机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、提供专业服务、保障资金安全等。16.第三方介入方式16.1中介方介入：中介方负责协助甲乙双方进行合同谈判、签订合同、履约监督等工作。16.2监理方介入：监理方负责对工程施工过程进行监督、检查，确保工程质量符合合同要求。16.3检测机构介入：检测机构负责对工程材料、构件、设备等进行检测，确保其符合相关标准。16.4咨询顾问介入：咨询顾问提供专业意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。16.5金融机构介入：金融机构提供资金监管、支付结算等服务，保障资金安全。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方在本合同项下的责任限额，应根据其提供的服务的性质、范围及风险等因素确定。17.2责任限额确定方式：责任限额可由甲乙双方协商确定，或由第三方根据其行业标准自行确定。18.第三方责任划分18.1第三方责任范围：第三方应在其责任范围内履行职责，并对超出责任范围的事项不承担责任。18.2责任划分方式：甲乙双方应根据合同约定及第三方提供的服务的性质，明确划分各方的责任。19.第三方权利义务19.1第三方权利：第三方有权获得合同约定的报酬，并享有合同履行过程中的知情权、参与权。19.2第三方义务：第三方应按照合同约定，履行相应的职责，确保合同顺利履行。20.第三方介入程序20.1第三方介入条件：第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。20.2第三方介入程序：第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的职责、权利和义务，并约定第三方介入的具体程序。21.第三方介入后的合同变更21.1合同变更条件：第三方介入后，如需对合同进行变更，应经甲乙双方及第三方书面同意。21.2合同变更程序：合同变更应签订书面协议，并报相关管理部门备案。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式：第三方介入后，如发生争议，应由第三方协助解决；协商不成的，可按原合同约定的争议解决方式处理。22.2争议解决机构：第三方介入后的争议解决机构，可由甲乙双方及第三方协商确定。23.第三方介入后的合同解除与终止23.1解除条件：第三方介入后，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求承担违约责任。23.2解除程序：解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按约定处理剩余事宜。24.第三方介入后的合同终止24.1终止条件：第三方介入后，合同终止的条件与原合同终止条件相同。24.2终止程序：合同终止后，双方应按约定处理剩余事宜，包括但不限于工程验收、款项结算等。25.第三方介入后的合同履行25.1履行方式：第三方介入后，合同履行方式按原合同约定执行。25.2履行监督：第三方对合同履行情况进行监督，确保合同顺利履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件要求：提供甲乙双方及第三方（如中介方、监理方等）的有效营业执照、资质证书、法人代表身份证明等。说明：证明各方具备合同履行的主体资格。2.施工图纸及技术文件要求：提供完整的施工图纸、设计文件、技术规范等。说明：确保施工过程符合设计要求和质量标准。3.工程量清单要求：详细列出工程量清单，包括工程量、单价、总价等。说明：作为工程款支付和结算的依据。4.工程进度计划要求：制定详细的工程进度计划，包括施工阶段、时间节点等。说明：确保工程按计划推进，避免延期。5.质量保证书要求：提供工程质量保证书，确保工程质量符合国家标准。说明：作为工程质量的重要保证。6.安全生产责任书要求：签订安全生产责任书，明确各方安全生产责任。说明：确保工程施工过程中的安全生产。7.担保文件要求：提供担保文件，如保证金收据、银行保函等。说明：证明担保人已履行担保义务。8.付款凭证要求：提供付款凭证，如银行汇款单、现金收据等。说明：证明款项已支付。9.工程验收报告要求：提供工程验收报告，包括验收时间、验收结果等。说明：作为工程验收合格的证明。10.其他相关文件要求：提供合同履行过程中产生的其他相关文件。说明：作为合同履行情况的补充材料。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行义务。责任认定标准：根据违约行为的严重程度，确定违约责任。示例说明：若甲乙双方未按时支付工程款，应支付违约金或赔偿损失。2.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：根据第三方违约行为的严重程度，确定违约责任。示例说明：若监理方未按时进行工程验收，应承担相应责任，如赔偿损失或延长工程进度。3.违约行为：工程质量不符合合同约定。责任认定标准：根据工程质量不符合约定的程度，确定违约责任。示例说明：若工程存在质量问题，承包方应承担修复责任或赔偿损失。4.违约行为：工程延期交付。责任认定标准：根据工程延期的时间长短，确定违约责任。示例说明：若工程延期交付，承包方应支付违约金或赔偿损失。5.违约行为：违反安全生产规定。责任认定标准：根据违反安全生产规定造成的后果，确定违约责任。示例说明：若因违反安全生产规定导致事故发生，责任方应承担相应的法律责任。全文完。2024年农村饮水安全工程项目施工合同履约担保条款1本合同目录一览1.定义和解释1.1履约担保的概念1.2履约担保的形式1.3履约担保的提供2.履约担保的提供时间2.1招标文件要求2.2合同签订后提供2.3履约保证金的比例3.履约担保的金额3.1计算方法3.2需要支付的费用3.3保证金支付方式4.履约担保的期限4.1合同期限4.2履约担保的延续4.3履约担保的解除5.履约担保的变更5.1金额变更5.2形式变更5.3变更程序6.履约担保的失效6.1履约保证金不足6.2履约担保期限届满6.3履约担保被撤销7.履约担保的退还7.1退还条件7.2退还程序7.3退还金额8.履约担保的争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用9.履约担保的违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.履约担保的执行10.1执行程序10.2执行方式10.3执行费用11.履约担保的法律法规11.1相关法律法规11.2法律适用11.3法律解释12.履约担保的保密12.1保密义务12.2保密措施12.3保密责任13.履约担保的其他条款13.1不可抗力13.2合同解除13.3合同终止14.合同附件第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1履约担保的概念：本合同所指的履约担保是指为保证合同履行，乙方（承包方）向甲方（发包方）提供的一种担保方式，包括但不限于银行保函、履约保证金等。a)银行保函；b)履约保证金；c)其他合法有效的担保形式。1.3履约担保的提供：乙方应在合同签订后五个工作日内，按照合同约定的形式和金额向甲方提供履约担保。2.履约担保的提供时间2.1招标文件要求：乙方在投标文件中应明确承诺在合同签订后提供履约担保。2.2合同签订后提供：乙方应在合同签订后五个工作日内，按照合同约定的形式和金额向甲方提供履约担保。2.3履约保证金的比例：履约保证金的比例为合同金额的10%，具体金额由双方协商确定。3.履约担保的金额3.1计算方法：履约担保金额的计算方法为合同金额的10%。3.2需要支付的费用：乙方需向担保机构支付担保费用，具体费用由双方协商确定。3.3保证金支付方式：乙方应将履约保证金支付至甲方指定的账户。4.履约担保的期限4.1合同期限：履约担保期限与合同期限一致。4.2履约担保的延续：如合同期限延长，乙方应在合同期限延长前五个工作日内，向甲方提供相应的履约担保。4.3履约担保的解除：在合同履行完毕，且无任何违约行为的情况下，甲方应在合同终止后五个工作日内解除履约担保。5.履约担保的变更5.1金额变更：如合同金额发生变更，履约担保金额应相应调整。5.2形式变更：如需变更履约担保形式，双方应协商一致，并按照变更后的形式履行担保义务。5.3变更程序：履约担保的变更应书面通知对方，并经双方签字确认。6.履约担保的失效6.1履约保证金不足：如履约保证金不足，乙方应在接到通知后五个工作日内补足。6.2履约担保期限届满：在履约担保期限届满后，甲方应在五个工作日内退还履约保证金。6.3履约担保被撤销：如履约担保被担保机构撤销，乙方应在接到通知后五个工作日内提供新的履约担保。7.履约担保的退还7.1退还条件：在合同履行完毕，且无任何违约行为的情况下，甲方应在合同终止后五个工作日内退还履约保证金。7.2退还程序：甲方应在合同终止后五个工作日内，将履约保证金退还至乙方指定的账户。7.3退还金额：退还金额为实际收取的履约保证金金额。8.履约担保的争议解决8.1争议解决方式：本合同履约担保事项发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序：提交法院诉讼前，双方应将争议事项提交给合同签订地的仲裁委员会，按照仲裁规则进行仲裁。8.3争议解决费用：争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费等，均由败诉方承担。9.履约担保的违约责任9.1违约行为：如乙方未按约定时间或形式提供履约担保，或提供虚假担保，或未按约定补足保证金，或提供担保的金融机构因乙方原因被撤销担保等，均视为违约行为。a)要求乙方立即补足保证金或提供新的担保；b)撤销合同；c)要求乙方承担相应的违约赔偿责任。9.3违约赔偿：乙方违约给甲方造成的损失，包括但不限于直接经济损失和合理的间接经济损失，乙方应予以赔偿。10.履约担保的执行10.1执行程序：在履约担保期间，如发生争议或违约，甲方有权按照本合同约定的程序采取执行措施。a)要求乙方履行合同义务；b)请求担保机构履行担保责任；c)向法院提起诉讼或仲裁。10.3执行费用：执行过程中产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等，均由乙方承担。11.履约担保的法律法规11.1相关法律法规：本合同履约担保事项应遵守《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。11.2法律适用：本合同履约担保事项的法律适用，应遵循中华人民共和国法律。11.3法律解释：对本合同履约担保条款的理解，如有争议，应按中华人民共和国法律进行解释。12.履约担保的保密12.1保密义务：双方对本合同履约担保事项的内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2保密措施：双方应采取适当措施，确保本合同履约担保事项的保密性。12.3保密责任：违反保密义务的一方，应对因此给对方造成的损失承担赔偿责任。13.履约担保的其他条款13.1不可抗力：如因不可抗力导致本合同履约担保事项无法履行，双方应及时协商解决。13.2合同解除：如因不可抗力或其他原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照本合同约定处理履约担保事宜。13.3合同终止：本合同履约担保事项终止后，双方应按照本合同约定处理剩余事宜。14.合同附件14.1本合同履约担保条款的附件包括但不限于：a)履约担保提供文件；b)履约担保变更文件；c)争议解决文件；d)其他与本合同履约担保有关的文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义和范围1.1第三方的定义：在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、担保机构、监理单位、审计机构等。1.2第三方的介入范围：第三方的介入可以是提供中介服务、担保服务、监理服务、审计服务或其他与本合同履约相关的服务。2.第三方介入的申请和程序2.1第三方介入的申请：甲乙双方均可向对方提出引入第三方的申请，并说明第三方介入的原因和目的。2.2第三方介入的程序：申请方应向对方提供第三方的资质证明、服务内容、费用预算等信息，经对方同意后，双方共同与第三方签订相应的服务合同。3.第三方的责任和权利3.1第三方的责任：a)第三方应按照服务合同约定的内容和标准，履行其服务职责；b)第三方应对其提供的服务质量负责，如因第三方服务导致合同无法履行或造成损失，第三方应承担相应的责任；c)第三方应遵守国家法律法规和合同约定，不得泄露合同内容和商业秘密。3.2第三方的权利：a)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以便其履行服务职责；b)第三方有权根据服务合同约定收取服务费用；c)第三方有权要求甲乙双方在服务过程中提供必要的支持和配合。4.第三方责任限额4.1责任限额的定义：本合同所指的责任限额是指第三方因其服务导致合同无法履行或造成损失时，应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额的确定：责任限额应根据第三方服务的重要性、服务费用、服务风险等因素综合考虑，由甲乙双方在服务合同中约定。4.3责任限额的履行：如第三方服务导致合同无法履行或造成损失，甲乙双方应向第三方提出索赔，第三方应按照责任限额履行赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：a)第三方与甲方的关系为服务提供方与接受方的关系；b)甲方对第三方的服务质量和履行情况负有监督责任；c)甲方应按照服务合同约定支付第三方服务费用。5.2第三方与乙方的划分：a)第三方与乙方的关系为服务提供方与接受方的关系；b)乙方应按照服务合同约定配合第三方履行服务职责；c)乙方应按照服务合同约定支付第三方服务费用。5.3第三方与合同履行的关系：a)第三方的介入是为了协助合同履行，其服务内容应与合同履行密切相关；b)第三方的服务不得影响合同履行的主体地位和权利义务；c)第三方的服务成果应纳入合同履行的整体评价。6.第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更：如需变更第三方介入的服务内容、服务期限等，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。6.2第三方介入的解除：如需解除第三方介入的服务，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。第三方应在接到通知后五个工作日内完成服务解除工作。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式：第三方介入事项发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。7.2争议解决程序：提交法院诉讼前，双方应将争议事项提交给合同签订地的仲裁委员会，按照仲裁规则进行仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.履约保证金缴纳凭证要求：提供银行出具的有效缴纳凭证，证明保证金已缴纳至甲方指定账户。说明：此凭证用于证明乙方已按照合同约定缴纳履约保证金。2.履约担保文件要求：提供乙方提供的履约担保文件，如银行保函、履约保证金承诺书等。说明：此文件用于证明乙方已提供履约担保。3.履约担保变更文件要求：提供甲乙双方共同签署的履约担保变更文件，包括变更原因、变更内容等。说明：此文件用于记录履约担保的任何变更情况。4.争议解决协议要求：提供甲乙双方就争议解决方式达成的协议，如仲裁协议等。说明：此协议用于规定争议解决的程序和方式。5.第三方服务合同要求：提供甲乙双方与第三方签订的服务合同，包括服务内容、费用、期限等。说明：此合同用于明确第三方介入的具体服务内容和责任。6.第三方服务报告要求：提供第三方完成服务后的报告，包括服务内容、结果、结论等。说明：此报告用于评估第三方服务的质量和效果。7.违约赔偿协议要求：提供甲乙双方就违约赔偿达成的协议，包括赔偿金额、赔偿方式等。说明：此协议用于明确违约赔偿的具体安排。8.合同履行记录要求：提供合同履行过程中的相关记录，如会议纪要、往来函件等。说明：此记录用于证明合同履行的过程和状态。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a)乙方未按合同约定的时间提供履约担保；b)乙方提供的履约担保不符合合同约定；c)乙方未按合同约定的时间完成工程；d)乙方在工程过程中出现重大质量问题；e)乙方违反合同约定的保密义务；f)甲方未按合同约定支付工程款项。2.责任认定标准：a)乙方未按合同约定的时间提供履约担保：乙方应承担违约责任，甲方有权解除合同并要求赔偿；b)乙方提供的履约担保不符合合同约定：乙方应承担违约责任，甲方有权解除合同并要求赔偿；c)乙方未按合同约定的时间完成工程：乙方应承担违约责任，甲方有权要求赔偿工期延误造成的损失；d)乙方在工程过程中出现重大质量问题：乙方应承担违约责任，甲方有权要求赔偿修复费用；e)乙方违反合同约定的保密义务：乙方应承担违约责任，甲方有权要求赔偿因泄露信息造成的损失；f)甲方未按合同约定支付工程款项：甲方应承担违约责任，乙方有权要求支付工程款项及相应的违约金。示例说明：1.乙方未按合同约定的时间提供履约担保，导致甲方无法在工程开工前获得履约保障，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因工期延误造成的损失。2.乙方在工程过程中出现重大质量问题，甲方要求修复，乙方未按期完成修复工作，甲方有权要求乙方支付修复费用及相应的违约金。全文完。2024年农村饮水安全工程项目施工合同履约担保条款2本合同目录一览1.定义和解释1.1履约担保的定义1.2履约担保的范围1.3履约担保的期限2.履约担保的形式和金额2.1履约担保的形式2.2履约担保的金额2.3履约担保的生效条件3.履约担保的提供和保管3.1履约担保的提供3.2履约担保的保管3.3履约担保的变更和替换4.履约担保的解除和终止4.1履约担保的解除条件4.2履约担保的终止条件4.3履约担保解除和终止的程序5.履约担保的违约责任5.1履约担保的违约行为5.2履约担保的违约责任5.3履约担保违约的处理方式6.履约担保的争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.履约担保的法律适用7.1适用法律7.2法律解释和适用7.3法律变更和适用8.履约担保的生效和终止8.1履约担保的生效条件8.2履约担保的终止条件8.3履约担保生效和终止的程序9.履约担保的保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密责任10.履约担保的不可抗力条款10.1不可抗力的定义10.2不可抗力的范围10.3不可抗力的处理方式11.履约担保的合同变更和解除11.1合同变更的条件11.2合同变更的程序11.3合同解除的条件11.4合同解除的程序12.履约担保的合同附件12.1附件一：履约担保格式12.2附件二：履约担保变更协议12.3附件三：履约担保解除协议13.履约担保的合同补充条款13.1补充条款的内容13.2补充条款的效力13.3补充条款的修改和补充14.履约担保的合同解释权14.1合同解释权归属14.2合同解释权的行使14.3合同解释权的争议解决第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1履约担保的定义本合同项下的履约担保，是指承包人为了确保其按照合同约定履行义务，向发包人提供的、保证其履行合同义务的担保措施。1.2履约担保的范围履约担保的范围包括但不限于：工程款的支付、工程质量的保证、工程进度的保证、安全生产责任的履行等。1.3履约担保的期限履约担保的期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.履约担保的形式和金额2.1履约担保的形式履约担保可以采用银行保函、担保公司担保、现金、支票、汇票等形式。2.2履约担保的金额履约担保的金额应不少于合同金额的10%，具体金额由双方协商确定。2.3履约担保的生效条件履约担保自承包人向发包人提交之日起生效，且发包人收到担保文件后，应在三个工作日内予以确认。3.履约担保的提供和保管3.1履约担保的提供承包人应在合同签订后五个工作日内，向发包人提供履约担保。3.2履约担保的保管履约担保由发包人保管，未经双方同意，不得擅自变更或解除。3.3履约担保的变更和替换如履约担保需要变更或替换，承包人应在变更或替换前通知发包人，并按照双方协商一致的新担保形式和金额提供新的履约担保。4.履约担保的解除和终止4.1履约担保的解除条件（1）合同履行完毕，工程验收合格；（2）承包人提前解除合同，并经发包人同意；（3）因不可抗力导致合同无法履行。4.2履约担保的终止条件（1）合同履行完毕，工程验收合格；（2）合同解除或终止。4.3履约担保解除和终止的程序履约担保的解除或终止，承包人应在解除或终止之日起三个工作日内通知发包人，并按照双方协商一致的方式处理剩余的履约担保。5.履约担保的违约责任5.1履约担保的违约行为如承包人未按照合同约定提供履约担保，或提供虚假履约担保，或违反履约担保的其他约定，视为违约。5.2履约担保的违约责任（1）向发包人支付违约金，违约金金额为履约担保金额的10%；（2）承担因违约给发包人造成的损失；（3）承担因违约引发的其他法律责任。5.3履约担保违约的处理方式（1）要求承包人立即提供或更换履约担保；（2）要求承包人承担违约责任；（3）解除合同，并要求承包人承担违约责任。6.履约担保的争议解决6.1争议解决方式本合同项下因履约担保产生的争议，应通过友好协商解决。6.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3争议解决程序争议解决程序应遵循我国《民事诉讼法》及相关法律法规的规定。8.履约担保的法律适用8.1适用法律本合同项下履约担保的设立、效力、解释、执行和争议解决，适用中华人民共和国法律。8.2法律解释和适用合同条款的的解释应遵循合同的目的和上下文，以及法律原则。8.3法律变更和适用如中华人民共和国法律发生变更，导致本合同项下履约担保的条款无效或需要调整，双方应协商一致，对本合同进行相应的变更。9.履约担保的生效和终止9.1履约担保的生效条件履约担保自双方签署之日起生效，除非法律另有规定。9.2履约担保的终止条件（1）合同履行完毕，工程验收合格；（2）合同解除或终止；（3）双方协商一致解除履约担保。9.3履约担保生效和终止的程序履约担保的生效和终止，双方应以书面形式通知对方，并按照合同约定进行相应的手续。10.履约担保的保密条款10.1保密内容本合同项下的履约担保信息属于商业秘密，包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。10.3保密责任双方对本合同项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.履约担保的不可抗力条款11.1不可抗力的定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。11.2不可抗力的范围不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。11.3不可抗力的处理方式发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并协商决定履约担保的处理方式。12.履约担保的合同变更和解除12.1合同变更的条件（1）法律、法规的变更；（2）双方协商一致。12.2合同变更的程序合同变更应书面通知对方，并经双方签字或盖章确认。12.3合同解除的条件（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致；（3）法律、法规规定的其他情形。12.4合同解除的程序合同解除应书面通知对方，并按照合同约定进行相应的手续。13.履约担保的合同附件13.1附件一：履约担保格式附件一应包括履约担保的具体内容，如担保金额、担保形式、担保期限等。13.2附件二：履约担保变更协议附件二应包括合同变更的具体内容，如变更的条款、变更的原因等。13.3附件三：履约担保解除协议附件三应包括合同解除的具体内容，如解除的原因、解除的后果等。14.履约担保的合同解释权14.1合同解释权归属本合同项下的解释权归发包人所有。14.2合同解释权的行使发包人应在合同执行过程中，对合同条款进行解释。14.3合同解释权的争议解决如对合同解释权产生争议，应通过友好协商解决，协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义和范围1.1第三方的定义本合同项下的第三方，是指除甲、乙双方外的任何个人或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、担保公司等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：监理、检测、咨询、担保、仲裁等。2.第三方介入的程序2.1第三方的选择甲、乙双方应根据合同约定和实际情况，共同选择合适的第三方。2.2第三方的通知甲、乙双方应在选择第三方后三个工作日内，以书面形式通知对方。2.3第三方的参与第三方在接到通知后，应在五个工作日内开始履行其职责。3.第三方的责任和权利3.1第三方的责任第三方应按照合同约定和法律规定，履行其职责，并对自己的行为负责。3.2第三方的权利第三方有权要求甲、乙双方提供必要的资料和协助，并有权根据合同约定收取服务费用。4.第三方介入的费用承担4.1第三方介入的费用第三方介入的费用包括但不限于：服务费用、差旅费、材料费等。4.2费用承担方式第三方介入的费用由甲、乙双方按照合同约定承担。5.第三方责任限额5.1责任限额的设定第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型和合同约定确定。5.2责任限额的表述