版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力设施拆除与重建合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.拆除工程3.1拆除范围3.2拆除方式3.3拆除时间节点3.4拆除安全措施3.5拆除费用及支付方式4.重建工程4.1重建范围4.2重建设计要求4.3重建施工标准4.4重建时间节点4.5重建费用及支付方式5.设计与施工5.1设计单位5.2施工单位5.3设计与施工协调5.4设计变更5.5施工变更6.材料与设备6.1材料与设备清单6.2材料与设备供应商6.3材料与设备质量要求6.4材料与设备验收7.质量保证7.1质量标准7.2质量检测7.3质量保证期7.4质量纠纷处理8.进度管理8.1进度计划8.2进度监控8.3进度调整8.4进度延误责任9.安全管理9.1安全责任9.2安全措施9.3安全教育与培训9.4安全事故处理10.环境保护10.1环保要求10.2环保措施10.3环保监测10.4环保责任11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容11.3变更费用11.4变更生效12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.合同终止与生效14.1合同终止条件14.2合同生效条件14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方电子邮箱]乙方联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方电子邮箱]2.项目概述2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[具体地址]2.3项目规模[项目规模描述]2.4项目内容[项目具体内容描述]3.拆除工程3.1拆除范围[拆除工程具体范围]3.2拆除方式[拆除工程具体方式]3.3拆除时间节点[拆除工程具体时间节点]3.4拆除安全措施[拆除工程安全措施描述]3.5拆除费用及支付方式[拆除工程费用金额及支付方式]4.重建工程4.1重建范围[重建工程具体范围]4.2重建设计要求[重建设计要求描述]4.3重建施工标准[重建施工标准描述]4.4重建时间节点[重建工程具体时间节点]4.5重建费用及支付方式[重建工程费用金额及支付方式]5.设计与施工5.1设计单位[设计单位名称]5.2施工单位[施工单位名称]5.3设计与施工协调[设计与施工协调方式]5.4设计变更[设计变更处理流程]5.5施工变更[施工变更处理流程]6.材料与设备6.1材料与设备清单[材料与设备清单详细内容]6.2材料与设备供应商[材料与设备供应商信息]6.3材料与设备质量要求[材料与设备质量要求描述]6.4材料与设备验收[材料与设备验收流程]7.质量保证7.1质量标准[质量标准描述]7.2质量检测[质量检测方法与标准]7.3质量保证期[质量保证期限]7.4质量纠纷处理[质量纠纷处理流程]8.进度管理8.1进度计划[详细进度计划表,包括关键节点、里程碑等]8.2进度监控[进度监控的具体方法和措施]8.3进度调整[进度调整的流程和条件]8.4进度延误责任[进度延误的责任承担和赔偿标准]9.安全管理9.1安全责任[安全责任的明确划分和承担]9.2安全措施[具体的安全预防措施和应急预案]9.3安全教育与培训[安全教育和培训的具体安排和内容]9.4安全事故处理[安全事故处理的程序和责任追究]10.环境保护10.1环保要求[环境保护的具体要求和标准]10.2环保措施[环境保护的具体措施和实施计划]10.3环保监测[环保监测的具体方法和频率]10.4环保责任[环保责任的明确划分和承担]11.合同变更11.1变更程序[合同变更的申请、审批和实施程序]11.2变更内容[合同变更的具体内容描述]11.3变更费用[合同变更产生的费用计算和支付方式]11.4变更生效[合同变更生效的条件和日期]12.合同解除12.1解除条件[合同解除的具体条件和情形]12.2解除程序[合同解除的具体程序和通知要求]12.3解除责任[合同解除后双方的责任和义务]13.争议解决13.1争议解决方式[争议解决的具体方式和途径]13.2争议解决机构[争议解决机构的指定和选择]13.3争议解决费用[争议解决费用的承担和支付]14.合同终止与生效14.1合同终止条件[合同终止的具体条件和情形]14.2合同生效条件[合同生效的具体条件和日期]14.3合同终止后的处理[合同终止后的善后处理和资产移交]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同中所述的“第三方”是指除甲乙双方以外的独立法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、评估方等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于项目咨询、设计、监理、检测、评估、项目管理、合同管理等方面。2.第三方介入的程序与要求2.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。2.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和经验,能够满足项目需求。2.3第三方介入程序a.第三方与甲乙双方签订合作协议;b.第三方根据协议内容开展相关工作;c.甲乙双方对第三方的工作进行监督和评估。3.第三方责任与权利3.1第三方责任第三方的责任包括但不限于:a.按照合作协议履行职责,确保工作质量;b.对因其工作失误造成的损失承担赔偿责任;c.遵守国家法律法规和行业标准。3.2第三方权利第三方的权利包括但不限于:a.获取合理的工作报酬;b.享有合作协议规定的其他权利。4.第三方责任限额4.1责任限额的设定第三方责任限额应根据第三方的资质、经验及合作协议内容确定。4.2责任限额的履行第三方应按照协议约定,在责任限额内履行赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分第三方在项目中的责任与甲乙双方的责任划分如下:a.第三方对其工作范围内的责任承担全部责任;b.甲乙双方对其各自的工作范围承担责任;c.第三方与甲乙双方的责任划分应明确、具体。5.2义务划分第三方在项目中的义务与甲乙双方义务划分如下:a.第三方应按照合作协议履行其义务;b.甲乙双方应按照合同约定履行其义务;c.第三方与甲乙双方的义务划分应明确、具体。6.第三方介入的变更与解除6.1变更程序如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应共同协商,并签订书面变更协议。6.2解除程序如需解除第三方介入,甲乙双方应共同协商,并签订书面解除协议。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入产生的争议,甲乙双方应通过协商解决。7.2争议解决机构如协商不成,可提交至双方共同认可的仲裁机构仲裁,或向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照副本要求:复印件,加盖甲方公章,有效期内。说明:证明甲方具有合法的经营资格。2.乙方营业执照副本要求:复印件,加盖乙方公章,有效期内。说明:证明乙方具有合法的经营资格。3.第三方合作协议要求:双方签字盖章,一式两份。说明:明确第三方介入的具体内容和双方的权利义务。4.项目设计图纸要求:符合国家标准,经甲方、乙方和第三方确认。说明:为重建工程提供设计依据。5.材料与设备清单要求:详细列出材料与设备名称、规格、型号、数量等。说明:确保项目所需材料与设备的质量和数量。6.施工组织设计要求:详细说明施工方案、进度计划、安全措施等。说明:指导施工过程中的各项工作。7.施工进度报告要求:每月提交,包括实际进度、完成情况等。说明:监控项目进度,确保按期完成。8.质量检测报告要求:经第三方检测,符合国家标准。说明:确保工程质量达到规定要求。9.环境保护验收报告要求:经第三方验收,符合环保要求。说明:确保项目对环境的影响降至最低。10.合同变更协议要求:双方签字盖章,一式两份。说明:记录合同变更的内容和生效日期。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.甲方未按合同约定支付款项;b.乙方未按合同约定完成工程;c.第三方未按合作协议履行职责;d.任何一方未按合同约定履行义务。2.责任认定标准:a.甲方未支付款项,应按合同约定支付逾期付款利息;c.第三方未履行职责,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止合作协议等;d.任何一方未履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止合同等。3.示例说明:a.甲方未在约定时间内支付工程款,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付逾期付款利息;b.乙方未按约定时间完成工程,甲方有权要求乙方赔偿损失,并延长工期;c.第三方未按合作协议进行检测,导致工程延误,甲方有权要求第三方赔偿损失,并终止合作协议;d.任何一方未履行合同义务,对方有权要求赔偿损失,并终止合同。全文完。2024版电力设施拆除与重建合同1本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1相关法律法规1.2行业规范与标准1.3双方基本情况2.电力设施拆除工程2.1拆除范围与内容2.2拆除时间与进度安排2.3拆除质量要求2.4拆除安全措施3.电力设施重建工程3.1重建范围与内容3.2重建时间与进度安排3.3重建质量要求3.4重建安全措施4.工程费用及支付方式4.1工程费用构成4.2工程费用估算4.3工程费用支付方式4.4工程费用结算5.工程工期及延误责任5.1工程工期5.2工期延误原因及责任5.3工期延误处理措施6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全管理6.3施工现场环境保护6.4施工现场文明施工7.材料设备供应7.1材料设备采购7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应时间7.4材料设备验收与保管8.技术服务与支持8.1技术咨询服务8.2技术支持服务8.3技术服务费用9.风险责任及处理9.1风险识别与评估9.2风险责任划分9.3风险处理措施10.争议解决方式10.1争议解决原则10.2争议解决途径10.3争议解决机构11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.合同生效、终止与续约12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同续约条件13.违约责任及赔偿13.1违约情形及认定13.2违约责任承担13.3违约赔偿方式14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同签署及生效日期14.3合同解释与争议解决14.4合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同订立依据与背景1.1相关法律法规1.1.1国家关于电力设施拆除与重建的法律法规1.1.2地方政府及相关部门发布的电力设施拆除与重建政策1.1.3相关行业规范与标准1.2行业规范与标准1.2.1电力设施拆除与重建的国家标准1.2.2地方电力设施拆除与重建的地方标准1.2.3相关行业协会制定的规范1.3双方基本情况1.3.1甲方:公司名称、住所、法定代表人、联系电话1.3.2乙方:公司名称、住所、法定代表人、联系电话2.电力设施拆除工程2.1拆除范围与内容2.1.1甲方电力设施的具体位置、类型及数量2.1.2拆除工程的具体内容,包括但不限于设备拆除、线路切断、基础拆除等2.2拆除时间与进度安排2.2.1拆除工程的起始时间2.2.2拆除工程的进度计划及节点时间2.3拆除质量要求2.3.1拆除工程的质量标准2.3.2质量验收流程及标准2.4拆除安全措施2.4.1拆除工程的安全管理制度2.4.2安全防护措施及应急预案3.电力设施重建工程3.1重建范围与内容3.1.1重建工程的具体位置、类型及数量3.1.2重建工程的具体内容,包括但不限于设备安装、线路架设、基础建设等3.2重建时间与进度安排3.2.1重建工程的起始时间3.2.2重建工程的进度计划及节点时间3.3重建质量要求3.3.1重建工程的质量标准3.3.2质量验收流程及标准3.4重建安全措施3.4.1重建工程的安全管理制度3.4.2安全防护措施及应急预案4.工程费用及支付方式4.1工程费用构成4.1.1材料费4.1.2人工费4.1.3施工机械使用费4.1.4其他直接费用4.1.5管理费4.2工程费用估算4.2.1按照工程量清单及市场价格估算工程总费用4.2.2各项费用明细4.3工程费用支付方式4.3.1分阶段支付4.3.2按进度支付4.4工程费用结算4.4.1结算依据4.4.2结算程序5.工程工期及延误责任5.1工程工期5.1.1拆除工程工期5.1.2重建工程工期5.2工期延误原因及责任5.2.1工期延误原因5.2.2工期延误责任划分5.3工期延误处理措施5.3.1工期延误补救措施5.3.2工期延误责任追究6.施工现场管理6.1施工现场布置6.1.1施工现场平面布置6.1.2施工现场临时设施搭建6.2施工现场安全管理6.2.1施工现场安全管理制度6.2.2安全防护措施6.3施工现场环境保护6.3.1环境保护措施6.3.2环境监测与治理6.4施工现场文明施工6.4.1文明施工要求6.4.2施工现场环境卫生管理8.材料设备供应8.1材料设备采购8.1.1甲方负责采购的材料设备清单8.1.2乙方负责采购的材料设备清单8.2材料设备质量要求8.2.1材料设备应符合国家及行业标准8.2.2材料设备应具备出厂合格证、检验报告等文件8.3材料设备供应时间8.3.1甲方需提供的材料设备应在合同约定的时间内交付8.3.2乙方需提供的材料设备应在合同约定的时间内交付8.4材料设备验收与保管8.4.1甲方、乙方共同对材料设备进行验收8.4.2验收合格的材料设备由乙方负责保管8.4.3验收不合格的材料设备应立即退回或更换9.技术服务与支持9.1技术咨询服务9.1.1甲方有权向乙方咨询有关电力设施拆除与重建的技术问题9.1.2乙方应提供及时、准确的技术咨询服务9.2技术支持服务9.2.1乙方应在合同约定的时间内提供技术支持服务9.2.2技术支持服务包括现场指导、技术培训等9.3技术服务费用9.3.1技术咨询服务费用9.3.2技术支持服务费用10.风险责任及处理10.1风险识别与评估10.1.1双方应共同识别合同执行过程中可能出现的风险10.1.2双方应评估风险的可能性和影响10.2风险责任划分10.2.1不可抗力事件的风险责任10.2.2其他风险责任划分10.3风险处理措施10.3.1不可抗力事件的处理措施10.3.2其他风险事件的处理措施11.争议解决方式11.1争议解决原则11.1.1合同争议应本着公平、公正、合理的原则解决11.2争议解决途径11.2.1双方应友好协商解决争议11.2.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁11.2.3仲裁委员会的选择11.3争议解决机构11.3.1争议解决机构为仲裁委员会12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.1.1合同变更需经双方协商一致12.2合同解除条件12.2.1合同解除需满足法定或约定的条件12.3合同变更与解除程序12.3.1合同变更程序12.3.2合同解除程序13.合同生效、终止与续约13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同13.1.2合同经双方盖章、签字后生效13.2合同终止条件13.2.1合同约定的终止条件13.2.2法定终止条件13.3合同续约条件13.3.1双方协商一致13.3.2合同续约程序14.违约责任及赔偿14.1违约情形及认定14.1.1违约情形的列举14.1.2违约认定的标准14.2违约责任承担14.2.1违约责任的承担方式14.2.2违约责任的具体赔偿标准14.3违约赔偿方式14.3.1违约赔偿的具体方式14.3.2赔偿金的支付方式第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指本合同双方之外的独立法人或其他组织15.1.2第三方可以是监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等15.2第三方介入的目的15.2.1保证合同履行的质量与进度15.2.2提高合同执行的透明度与公正性15.3第三方介入的范围15.3.1第三方介入的范围应限于合同约定的相关领域15.3.2第三方介入的具体工作内容应在合同中明确16.第三方介入程序16.1第三方的选择与确定16.1.1第三方由双方共同协商选定16.1.2第三方的资质、能力应符合合同要求16.2第三方的授权与职责16.2.1第三方应根据合同约定行使权利和履行职责16.2.2第三方应向甲方和乙方提交工作计划、报告等文件17.第三方的责任与义务17.1第三方的责任17.1.1第三方应对其工作成果承担责任17.1.2第三方应对其工作过程中的违法行为承担责任17.2第三方的义务17.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准17.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额应根据其工作性质、工作量等因素确定18.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定18.2超出责任限额的处理18.2.1超出责任限额的责任由第三方自行承担18.2.2第三方超出责任限额的责任不涉及甲方和乙方19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方应服从甲方的管理19.1.2第三方的工作成果应经甲方认可19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方应服从乙方的管理19.2.2第三方的工作成果应经乙方认可19.3第三方与甲方、乙方的责任划分19.3.1第三方的工作成果质量责任由第三方承担19.3.2第三方的工作进度责任由第三方承担19.3.3第三方的工作安全责任由第三方承担20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入的合同变更20.1.1第三方介入的合同变更需经双方协商一致20.1.2第三方介入的合同变更应包括第三方的选择、职责、责任限额等内容20.2第三方介入的合同解除20.2.1第三方介入的合同解除需满足法定或约定的条件20.2.2第三方介入的合同解除程序与合同解除程序一致21.第三方介入的费用承担21.1第三方介入的费用21.1.1第三方介入的费用包括第三方的工作费用、差旅费用等21.1.2第三方介入的费用应在合同中明确约定21.2费用承担21.2.1第三方介入的费用由甲方和乙方按合同约定分摊21.2.2第三方介入的费用结算方式与合同费用结算方式一致第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本双方营业执照副本双方法定代表人身份证复印件双方授权委托书(如有)2.工程相关文件工程量清单材料设备清单施工组织设计施工进度计划施工安全措施环境保护措施3.质量验收文件质量验收记录质量验收报告质量检验报告质量合格证书4.工程费用结算文件工程进度款支付申请工程进度款支付凭证工程结算书工程结算审核报告5.第三方介入文件第三方资质证明文件第三方工作计划第三方工作报告6.争议解决文件争议协商记录争议调解协议争议仲裁裁决书说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲方违约未按时提供工程所需材料设备未按时支付工程进度款未按时完成工程拆除或重建工程质量不符合合同约定1.2乙方违约未按时完成工程拆除或重建工程质量不符合合同约定未按时提供施工图纸或变更通知工程进度延误1.3第三方违约工作成果不符合合同约定工作进度延误工作过程中违反法律法规2.责任认定标准2.1甲方违约责任甲方应承担由此造成的工期延误、费用增加等损失甲方应承担第三方违约责任2.2乙方违约责任乙方应承担由此造成的工期延误、费用增加等损失乙方应承担第三方违约责任2.3第三方违约责任第三方应承担由此造成的工期延误、费用增加等损失第三方应承担因违约行为导致的甲方或乙方损失3.违约责任示例说明3.1甲方未按时支付工程进度款,导致乙方停工,工期延误2个月,费用增加10万元。违约责任:甲方承担工期延误和费用增加的责任,向乙方支付赔偿金。3.2乙方施工过程中,工程质量不符合合同约定,导致返工,工期延误1个月,费用增加5万元。违约责任:乙方承担工期延误和费用增加的责任,向甲方支付赔偿金。3.3第三方提供的检测报告错误,导致工程停工,工期延误3个月,费用增加15万元。违约责任:第三方承担工期延误和费用增加的责任,向甲方和乙方支付赔偿金。全文完。2024版电力设施拆除与重建合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同签订背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目业主2.4项目实施单位3.项目概况3.1项目范围3.2项目内容3.3项目规模3.4项目进度安排4.拆除工程4.1拆除范围4.2拆除方式4.3拆除时间4.4拆除费用4.5拆除验收标准5.重建工程5.1重建范围5.2重建方式5.3重建时间5.4重建费用5.5重建验收标准6.设计与施工6.1设计要求6.2施工要求6.3设计与施工责任7.质量要求7.1材料质量要求7.2施工质量要求7.3验收标准8.费用及支付8.1费用构成8.2支付方式8.3付款进度8.4逾期付款责任9.合同履行与变更9.1合同履行9.2合同变更9.3合同解除10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他13.1合同附件13.2合同附件说明13.3合同附件清单14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署双方代表签字第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(拆除与重建项目业主)乙方(拆除与重建工程施工单位)1.2合同双方法定代表人:甲方法定代表人:X;乙方法定代表人:X1.3合同双方地址:甲方地址:X;乙方地址:X1.4合同双方联系方式:甲方联系方式:电话:X,邮箱:X;乙方联系方式:电话:X,邮箱:X2.合同签订背景2.1项目名称:2024版电力设施拆除与重建项目2.2项目地点:X市X区X街道2.3项目业主:X电力设施拆除与重建项目业主委员会2.4项目实施单位:X电力设施拆除与重建工程施工单位3.项目概况3.1项目范围:本次电力设施拆除与重建项目包括但不限于电线杆、配电箱、电缆等设施的拆除与重建。3.2项目内容:拆除现有电力设施,按照规划要求进行新建电力设施的建设。3.3项目规模:拆除电力设施共计X处,新建电力设施共计X处。3.4项目进度安排:拆除工程预计于2024年X月X日开始,至2024年X月X日完成;重建工程预计于2024年X月X日开始,至2024年X月X日完成。4.拆除工程4.1拆除范围:本次拆除工程包括所有位于拆除范围内的电力设施,包括但不限于电线杆、配电箱、电缆等。4.2拆除方式:采用人工拆除和机械拆除相结合的方式进行。4.3拆除时间:拆除工程预计于2024年X月X日开始,至2024年X月X日完成。4.4拆除费用:拆除费用共计人民币X万元。4.5拆除验收标准:拆除工程完成后,应满足安全、环保、规范的要求,经甲方验收合格。5.重建工程5.1重建范围:新建电力设施的范围包括但不限于电线杆、配电箱、电缆等。5.2重建方式:采用新建和改造相结合的方式进行。5.3重建时间:重建工程预计于2024年X月X日开始,至2024年X月X日完成。5.4重建费用:重建费用共计人民币X万元。5.5重建验收标准:重建工程完成后,应满足安全、环保、规范的要求,经甲方验收合格。6.设计与施工6.1设计要求:乙方应根据甲方提供的资料和要求,编制详细的设计方案,包括图纸、施工方案等。6.2施工要求:乙方应按照设计要求,进行施工,确保施工质量符合国家标准和规范。6.3设计与施工责任:乙方对设计方案的合理性和施工质量负责。如因设计不合理或施工质量问题导致的损失,由乙方承担相应责任。7.质量要求7.1材料质量要求:所有用于拆除与重建的材料应符合国家标准和规范,且须有相关质量证明文件。7.2施工质量要求:施工过程中,应严格按照设计图纸和施工规范进行操作,确保施工质量。7.3验收标准:拆除与重建工程完成后,应进行质量验收,验收标准应符合国家标准和规范。8.费用及支付8.1费用构成:拆除工程费用包括但不限于拆除材料费、人工费、机械租赁费、运输费、安全防护费、验收费等;重建工程费用包括但不限于新建材料费、人工费、施工机械费、设计费、监理费、验收费等。8.2支付方式:双方同意采用分期支付的方式,具体支付节点如下:8.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方合同总额的30%作为预付款。8.2.2进度款:拆除工程和重建工程每完成20%的工作量后,甲方支付乙方已完成工作量费用的30%。8.2.3质量验收款:拆除工程和重建工程完工并经甲方验收合格后,甲方支付乙方剩余费用的50%。8.2.4验收合格款:拆除工程和重建工程通过最终验收后,甲方支付乙方剩余费用的20%。8.3付款进度:甲方应在约定的时间内完成付款,逾期付款的,应向乙方支付每日千分之二的违约金。8.4逾期付款责任:若甲方逾期付款超过30日,乙方有权解除合同,并要求甲方支付合同总价款的10%作为违约金。9.合同履行与变更9.1合同履行:双方应严格按照合同约定履行各自的义务,确保工程按期、按质完成。9.2合同变更:任何一方要求变更合同内容,应提前30日以书面形式通知对方,经双方协商一致后,方可变更合同。9.3.1合同一方严重违约,经对方催告后仍未改正的;9.3.2由于不可抗力导致合同无法履行或继续履行对一方或双方造成重大损失;9.3.3合同双方协商一致解除合同。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构仲裁。10.2争议解决机构:合同争议提交X仲裁委员会仲裁。10.3争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及X仲裁委员会的仲裁规则执行。11.违约责任11.1违约情形:任何一方违反合同约定的义务,均构成违约。11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。11.3违约赔偿:违约赔偿金额根据违约造成的实际损失确定,但最高不超过合同总价款的20%。12.合同生效与终止12.1合同生效条件:合同双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。12.2合同终止条件:合同履行完毕或因合同约定的事由解除合同后,合同终止。12.3合同解除条件:除本合同第9.3条约定外,任何一方要求解除合同,应提前30日以书面形式通知对方,并说明理由。13.其他13.1合同附件:本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、施工方案、验收报告等。13.2合同附件说明:合同附件与本合同具有同等法律效力。13.3合同附件清单:详见附件清单。14.合同签署14.1合同签署日期:2024年X月X日14.2合同签署地点:X市X区14.3合同签署双方代表签字:甲方代表签字:X;乙方代表签字:X第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同中的第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的个人或机构,包括但不限于中介机构、咨询顾问、监理单位、检测机构等。15.2第三方介入方式:15.2.1中介服务:乙方在合同履行过程中,如需引入中介服务,应提前30日书面通知甲方,并说明中介服务的具体内容和费用。15.2.2专业咨询:甲乙双方在合同履行过程中,可邀请第三方提供专业咨询服务,以保障合同执行的专业性和规范性。15.2.3监理服务:为确保工程质量和安全,甲乙双方可委托第三方监理单位对工程进行全程监理。15.2.4检测服务:为确保工程材料的质量,甲乙双方可委托第三方检测机构对工程材料进行检测。15.3第三方责任:15.3.1第三方在提供专业服务过程中,应遵守国家相关法律法规、行业规范和合同约定。15.3.2第三方对其提供的服务质量负责,如因第三方原因导致服务质量不符合约定,第三方应承担相应责任。15.3.3第三方在提供专业服务过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额:第三方因提供服务过程中产生的责任,其赔偿限额不得超过合同总价款的5%。16.2责任限额的确定:第三方责任限额应在合同中明确约定,并在提供专业服务前由甲乙双方共同确认。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系:第三方与甲方之间不存在直接的法律关系,第三方仅向甲方提供专业服务。17.2第三方与乙方的关系:第三方与乙方之间不存在直接的法律关系,第三方仅向乙方提供专业服务。17.3第三方与合同履行:第三方参与合同履行,但其责任仅限于其提供的服务范围,不涉及甲乙双方的合同责任。18.第三方变更与退出18.1第三方变更:在合同履行过程中,如需更换
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度丰巢智能柜风险管理与控制合同3篇
- 二零二五年度卫星通信设备安装与运营合同3篇
- 产业链供应链国际合作应对未来挑战的合作创新
- 探索思维课堂建设策略及实施路径
- 2025年-河北省安全员-C证(专职安全员)考试题库
- 2024皮草生产设备及工艺技术引进合同3篇
- 2024某城市景观照明系统安装工程合同
- 二零二五年度基础教育阶段合作办学合同3篇
- 2025年度污水处理污泥委托运输及处置一体化服务合同范本3篇
- 人力资源行业招聘管理系统开发合同
- 【人民日报】72则金句期末评语模板-每页6张
- 精细陶瓷 断裂韧性试验方法 单边V型切口梁法
- 2024年海峡出版发行集团有限责任公司招聘笔试冲刺题(带答案解析)
- 人民调解卷宗规范化制作说明
- 欢乐喜剧人小沈阳《四大才子招亲大会》剧本投稿:程祅祆
- 眼视光学理论和方法智慧树知到期末考试答案2024年
- 内镜下脑肿瘤切除手术
- 成人急性感染性腹泻诊疗专家共识
- 水泥企业的个人年度工作总结
- 保险公估服务行业发展史与现状分析
- 著作权案例分析
评论
0/150
提交评论