2024年度智能电网施工合同补充协议书2篇_第1页
2024年度智能电网施工合同补充协议书2篇_第2页
2024年度智能电网施工合同补充协议书2篇_第3页
2024年度智能电网施工合同补充协议书2篇_第4页
2024年度智能电网施工合同补充协议书2篇_第5页
已阅读5页,还剩41页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能电网施工合同补充协议书1本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2目的与依据1.3适用范围1.4协议书构成2.施工内容与范围2.1施工项目概述2.2施工内容详细说明2.3施工范围界定3.施工进度与工期3.1施工进度计划3.2工期调整与延长3.3工期延误责任4.施工质量与标准4.1施工质量要求4.2施工质量检测与验收4.3质量问题处理5.施工安全与环境保护5.1施工安全责任5.2安全防护措施5.3环境保护措施5.4环保验收与达标6.工程造价与支付6.1工程造价确定6.2工程款支付方式6.3工程款支付时间6.4结算与审计7.交工与验收7.1交工条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收结果处理8.违约责任8.1违约行为界定8.2违约责任承担8.3违约赔偿方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同生效与解除程序12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.2合同补充程序12.3合同变更与补充效力13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单13.4附件四:合同专用条款14.其他约定事项14.1本协议书的解释权14.2本协议书的生效与终止14.3本协议书的份数与保管14.4本协议书的附件效力第一部分:合同如下:1.总则1.1定义与解释1.1.1“智能电网”指利用先进的电力电子技术、信息技术、自动控制技术等,实现电力系统的高效、安全、可靠、清洁和智能化运行。1.1.2“施工”指按照设计图纸和施工规范,完成智能电网设备的安装、调试、试运行等工作。1.1.3“本合同”指2024年度智能电网施工合同补充协议书。1.2目的与依据1.2.1本合同旨在明确双方在智能电网施工过程中的权利、义务和责任,确保施工顺利进行。1.2.2本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规制定。1.3适用范围1.3.1本合同适用于2024年度智能电网施工项目的实施与管理。1.3.2本合同适用于合同双方在施工过程中的所有活动。1.4协议书构成1.4.1本合同包括总则、施工内容与范围、施工进度与工期、施工质量与标准、施工安全与环境保护、工程造价与支付、交工与验收、违约责任、争议解决、合同解除与终止、合同生效与解除、合同变更与补充、合同附件和其他约定事项等部分。2.施工内容与范围2.1施工项目概述2.1.1本合同施工项目包括但不限于:变电站改造、输电线路升级、配电自动化系统建设等。2.2施工内容详细说明2.2.1变电站改造:包括设备更换、线路改造、自动化系统升级等。2.2.2输电线路升级:包括线路架设、设备安装、保护装置配置等。2.2.3配电自动化系统建设:包括系统设计、设备采购、安装调试等。2.3施工范围界定2.3.1本合同施工范围限于合同约定的项目内容。2.3.2合同双方应明确施工范围的界定,并在施工过程中遵守。3.施工进度与工期3.1施工进度计划3.1.1合同双方应根据施工项目特点,制定详细的施工进度计划。3.1.2施工进度计划应包括施工阶段、关键节点、工期安排等。3.2工期调整与延长3.2.1因不可抗力、设计变更、材料供应等原因导致工期延误的,经双方协商一致后,可调整工期。3.2.2工期调整后,合同双方应重新签订补充协议。3.3工期延误责任3.3.1因一方原因导致工期延误的,应承担相应的违约责任。4.施工质量与标准4.1施工质量要求4.1.1施工质量应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求。4.1.2施工过程中,应严格执行施工图纸和技术规范。4.2施工质量检测与验收4.2.1施工过程中,应定期进行质量检测。4.2.2工程竣工后,应进行质量验收,验收合格后方可投入使用。4.3质量问题处理4.3.1发现施工质量问题,应及时整改,并承担相应责任。5.施工安全与环境保护5.1施工安全责任5.1.1合同双方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。5.1.2施工过程中,应采取必要的安全措施,确保施工人员生命财产安全。5.2安全防护措施5.2.1合同双方应根据工程特点,制定安全防护措施。5.2.2施工现场应设置明显的安全警示标志。5.3环境保护措施5.3.1施工过程中,应采取有效措施,减少对环境的影响。5.3.2工程竣工后,应进行环境评估,确保符合环保要求。6.工程造价与支付6.1工程造价确定6.1.1工程造价应根据施工图纸、技术规范和市场价格等因素确定。6.1.2工程造价应包含施工、材料、设备、人员、管理、利润等费用。6.2工程款支付方式6.2.1工程款支付采用分期支付方式。6.2.2工程款支付比例根据施工进度和工程量确定。6.3工程款支付时间6.3.1每期工程款支付时间应在工程进度完成后10日内支付。6.3.2合同双方应按约定时间支付工程款。6.4结算与审计6.4.1工程竣工后,合同双方应进行工程结算。6.4.2工程结算应真实、准确、完整。6.4.3如有争议,可委托第三方进行审计。8.违约责任8.1违约行为界定8.1.1一方未按照合同约定履行义务的行为,视为违约行为。8.1.2违约行为包括但不限于:逾期付款、质量不合格、工期延误、未按约定提供材料或设备、擅自变更工程内容等。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、恢复原状、采取补救措施等。8.2.2违约金的计算方式:按合同总价的一定比例计算,具体比例由双方在合同中约定。8.3违约赔偿方式8.3.1违约赔偿应以实际损失为原则,包括直接损失和间接损失。8.3.2直接损失包括:实际发生的费用、工期延误造成的损失等。8.3.3间接损失包括:合同无法履行带来的预期利益损失等。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1合同争议应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决程序9.2.1提起仲裁申请的一方应向仲裁机构提交书面仲裁申请。9.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请之日起30日内受理。9.2.3仲裁庭应在仲裁规则规定的期限内作出仲裁裁决。9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同约定的仲裁机构所在地。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行的,合同双方均可解除合同。10.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工并验收合格后,合同终止。10.2.2合同约定的其他终止条件。10.3合同解除与终止程序10.3.1解除合同,应提前通知对方,并达成书面协议。10.3.2合同终止后,双方应按照约定进行结算。11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1合同双方签字盖章后生效。11.1.2合同经双方约定的其他生效条件满足后生效。11.2合同解除条件11.2.1合同解除条件与合同终止条件相同。12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.1.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。12.2合同补充程序12.2.1合同补充应与合同变更程序相同。12.3合同变更与补充效力12.3.1合同变更或补充协议具有同等法律效力。13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单13.4附件四:合同专用条款14.其他约定事项14.1本协议书的解释权14.1.1本协议书的解释权归合同双方共同享有。14.2本协议书的生效与终止14.2.1本协议书自双方签字盖章之日起生效。14.2.2本协议书有效期为2024年度智能电网施工项目的实施周期。14.3本协议书的份数与保管14.3.1本协议书一式两份,合同双方各执一份。14.3.2合同双方应妥善保管本协议书。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念界定1.1.1本合同所指第三方,是指合同双方在履行本合同过程中,经双方同意引入的,为提供专业服务、技术支持、监督管理等目的的独立法人或其他组织。1.1.2第三方不包括合同双方及其关联方、分支机构。1.2第三方介入目的1.2.1第三方介入的目的是为了保证本合同的顺利履行,提高施工质量,确保工程进度,降低风险。1.3第三方介入类型1.3.1第三方介入类型包括但不限于:监理方、咨询方、检测方、评估方、仲裁机构等。2.第三方责权利划分2.1第三方责任2.1.1第三方应按照合同约定,履行相应的职责,确保其提供的服务符合合同要求。2.1.2第三方对其提供的服务质量、技术规范、工作成果承担相应的责任。2.2第三方权利2.2.1第三方有权获得合同约定的报酬。2.2.2第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件,以便其履行职责。2.3第三方义务2.3.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准。2.3.2第三方应保守合同双方的商业秘密。3.第三方与其他各方的划分说明3.1合同双方3.1.1合同双方是本合同的主要当事人,负责合同的履行和监督。3.1.2合同双方应确保第三方能够独立履行其职责,不受不当干涉。3.2第三方与施工方3.2.1第三方与施工方的关系是服务与被服务的关系。3.2.2第三方对施工方的施工质量、进度、安全等进行监督管理。3.3第三方与供应商3.3.1第三方对供应商提供的材料、设备的质量、数量、交付等进行监督。3.3.2第三方有权要求供应商提供相关证明文件。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额4.1.1第三方对其提供的服务质量、技术规范、工作成果的责任限额,由合同双方在合同中约定。4.1.2第三方责任限额不应超过其合同约定的报酬。4.2责任限额的调整4.2.1如合同双方认为有必要调整第三方责任限额,应协商一致,并以书面形式签订补充协议。5.第三方介入程序5.1第三方介入前的协商5.1.1合同双方应就第三方介入的事项进行充分协商,达成一致意见。5.1.2合同双方应将协商结果通知第三方。5.2第三方介入后的通知5.2.1合同双方应在第三方介入后,及时将相关信息通知施工方、供应商等相关方。5.3第三方介入的监督5.3.1合同双方应监督第三方履行其职责,确保其提供的服务符合合同要求。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件6.1.1第三方完成其职责后,合同双方应终止其介入。6.1.2如合同双方或第三方认为有必要终止第三方介入,应协商一致。6.2第三方介入的终止程序6.2.1合同双方应在第三方介入终止后,及时解除与第三方的合作关系。6.2.2合同双方应将终止第三方介入的情况通知施工方、供应商等相关方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含施工项目的详细设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、系统图等。说明:施工图纸是施工的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:技术规范详细要求:列出施工项目所需遵循的国家、行业及地方相关技术规范。说明:技术规范是施工质量的重要保证,施工方必须严格遵守。3.附件三:工程量清单详细要求:详细列出施工项目的工程量,包括分部分项工程量、材料用量、设备用量等。说明:工程量清单是工程款结算的依据,应确保数据的准确性。4.附件四:合同专用条款详细要求:针对本合同的具体情况,由合同双方协商确定的特殊条款。说明:合同专用条款是对合同的具体补充和细化,应确保条款的合法性和有效性。5.附件五:施工进度计划详细要求:列出施工项目的进度计划,包括施工阶段、关键节点、工期安排等。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要工具,应确保计划的合理性和可行性。6.附件六:施工质量检测报告详细要求:记录施工过程中进行的各项质量检测数据,包括检测结果、分析结论等。说明:施工质量检测报告是评估施工质量的重要依据,应确保报告的真实性和完整性。7.附件七:施工安全检查记录详细要求:记录施工过程中的安全检查情况,包括安全措施落实情况、事故处理等。说明:施工安全检查记录是保障施工人员生命财产安全的重要记录,应确保记录的准确性和及时性。8.附件八:环境保护验收报告详细要求:记录施工过程中的环境保护措施落实情况及验收结果。说明:环境保护验收报告是确保工程符合环保要求的重要文件,应确保报告的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:逾期付款责任认定标准:违约方未在约定的付款期限内支付工程款。示例说明:若合同约定每月底支付当月工程款,但乙方未在约定日期支付,则构成逾期付款违约。2.违约行为:质量不合格责任认定标准:施工完成的工程或设备不符合合同约定的质量标准。示例说明:若合同约定设备安装完成后应达到国家二级标准,但实际安装后未达到,则构成质量不合格违约。3.违约行为:工期延误责任认定标准:施工进度未按合同约定的工期完成。示例说明:若合同约定工期为6个月,但实际完成时间为8个月,则构成工期延误违约。4.违约行为:未按约定提供材料或设备责任认定标准:供应商未按合同约定的时间、数量和质量提供材料或设备。示例说明:若合同约定乙方应在工程开工前提供某种设备,但乙方未按时提供,则构成未按约定提供材料或设备违约。5.违约行为:擅自变更工程内容责任认定标准:合同双方未达成一致,擅自变更合同约定的工程内容。示例说明:若合同约定施工项目为变电站改造,但甲方擅自增加输电线路建设,则构成擅自变更工程内容违约。全文完。2024年度智能电网施工合同补充协议书2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.补充协议背景2.1项目概况2.2补充协议目的2.3补充协议依据3.补充协议内容3.1工程变更3.1.1工程范围变更3.1.2工程量变更3.1.3工程进度变更3.2质量标准3.3工期调整3.4价格调整3.4.1材料价格调整3.4.2人工费调整3.4.3机械费调整3.5付款方式及期限3.6风险承担3.7保险责任3.8知识产权3.9违约责任3.10争议解决3.11不可抗力3.12协议生效及终止3.13其他约定事项4.协议执行4.1工程进度管理4.2质量控制4.3安全管理4.4环境保护4.5文件资料管理5.协议变更及解除5.1协议变更5.2协议解除5.3协议解除条件6.违约责任6.1违约行为6.2违约责任承担6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力处理9.协议生效及终止9.1协议生效条件9.2协议终止条件9.3协议终止程序10.法律适用10.1适用法律10.2争议解决法律11.协议附件11.1附件一:工程变更清单11.2附件二:质量标准及检测报告11.3附件三:工期调整表11.4附件四:价格调整明细表11.5附件五:其他相关文件12.协议签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署代表13.其他13.1通知送达13.2保密条款13.3文件份数13.4协议附件14.本合同目录一览第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:建筑有限公司1.2合同双方地址甲方:省市区路号乙方:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方:乙方:1.4合同双方联系方式2.补充协议背景2.1项目概况项目名称:市智能电网建设项目项目地点:市区项目规模:总投资亿元2.2补充协议目的为明确双方在项目实施过程中产生的变更事项,确保项目顺利推进,达成双方共识,特签订本补充协议。2.3补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规3.补充协议内容3.1工程变更3.1.1工程范围变更根据项目实际情况,甲方同意对部分工程进行范围调整,具体变更内容如下:(1)新增变电站;(2)优化输电线路。3.1.2工程量变更根据实际情况,部分工程量发生变动,具体变更如下:(1)变电站土建工程量增加%;(2)输电线路施工长度减少%。3.1.3工程进度变更因甲方原因,部分工程进度有所延误,具体调整如下:(1)变电站土建工程进度延误天;(2)输电线路施工进度延误天。3.2质量标准双方约定,项目施工质量标准应符合国家及行业标准,确保工程安全、可靠、环保。3.3工期调整根据实际情况,项目总工期调整为个月,具体工期安排如下:(1)变电站土建工程:个月;(2)输电线路施工:个月。3.4价格调整根据工程变更及市场行情,双方同意对部分工程价格进行如下调整:(1)变电站土建工程价格上调%;(2)输电线路施工价格下调%。3.5付款方式及期限项目款支付方式及期限如下:(1)合同签订后,甲方支付合同总价的%作为预付款;(2)工程进度款支付,每月支付%,至工程完工验收合格后支付尾款。3.6风险承担双方约定,因不可抗力导致的项目延误、损失及费用,由双方各自承担。3.7保险责任双方约定,项目施工期间,由甲方负责办理工程保险,乙方配合办理相关手续。3.8知识产权项目施工过程中产生的知识产权归甲方所有。3.9违约责任双方约定,如有违约行为,违约方应承担相应的违约责任。3.10争议解决双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。3.11不可抗力因不可抗力导致的项目延误、损失及费用,双方应友好协商解决。3.12协议生效及终止本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为年。4.协议执行4.1工程进度管理双方应严格按照工程进度计划执行,确保项目按期完成。4.2质量控制双方应加强工程质量控制,确保工程符合质量标准。4.3安全管理双方应严格执行安全管理制度,确保项目施工安全。4.4环境保护双方应遵守国家及地方环保法规,做好环境保护工作。4.5文件资料管理双方应妥善保管项目施工过程中产生的文件资料,确保完整、准确。5.协议变更及解除5.1协议变更本补充协议的变更需经双方协商一致,并以书面形式签订。5.2协议解除(1)协议约定的解除条件成立;(2)双方协商一致解除;(3)依法解除。6.违约责任6.1违约行为(1)甲方未按约定支付工程款;(2)乙方未按约定完成工程;(3)双方违反协议约定的其他违约行为。6.2违约责任承担(1)甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金;(2)乙方未按约定完成工程,应向甲方支付违约金;(3)双方违反协议约定的其他违约行为,应承担相应的违约责任。7.争议解决7.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构仲裁委员会7.3争议解决程序(1)双方在收到争议通知后,应在日内提交仲裁申请书及有关证据;(2)仲裁委员会依法组成仲裁庭,审理争议案件;(3)仲裁庭依法作出仲裁裁决,裁决为终局裁决。8.不可抗力8.1不可抗力事件(1)自然灾害;(2)政府行为;(3)社会异常事件。8.2不可抗力处理(1)因不可抗力导致的项目延误、损失及费用,双方应友好协商解决;(2)如因不可抗力导致项目无法继续实施,双方可协商解除协议。9.协议生效及终止9.1协议生效条件本补充协议经双方签字盖章之日起生效。9.2协议终止条件(1)协议约定的终止条件成立;(2)双方协商一致终止;(3)依法终止。10.法律适用10.1适用法律本补充协议适用中华人民共和国法律。10.2争议解决法律本补充协议争议解决适用中华人民共和国法律。11.协议附件11.1附件一:工程变更清单11.2附件二:质量标准及检测报告11.3附件三:工期调整表11.4附件四:价格调整明细表11.5附件五:其他相关文件12.协议签署12.1签署日期2024年3月1日12.2签署地点省市区路号12.3签署代表甲方:乙方:13.其他13.1通知送达双方通过约定的联系方式进行通知送达。13.2保密条款双方对本补充协议内容及项目信息负有保密义务。13.3文件份数本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。14.本合同目录一览8.协议执行8.1工程进度管理8.1.1甲方应按照工程进度计划,及时提供施工所需的场地、设备、材料等。8.1.2乙方应根据甲方提供的进度计划,合理组织施工,确保按期完成工程。8.1.3双方应定期召开工程进度协调会,及时沟通解决施工过程中出现的问题。8.2质量控制8.2.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量符合要求。8.2.2甲方应派驻监理人员对施工过程进行监督检查,确保施工质量。8.2.3乙方应定期进行自检,并将自检报告报送甲方。8.3安全管理8.3.1乙方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。8.3.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。8.3.3甲方应提供必要的安全生产设施,并督促乙方合理使用。8.4环境保护8.4.1乙方应遵守国家及地方环保法规,采取有效措施防止施工对环境造成污染。8.4.2乙方应定期对施工现场进行环境监测,确保达标排放。8.4.3甲方应监督乙方执行环保措施,并协调处理环保纠纷。8.5文件资料管理8.5.1乙方应建立健全工程文件资料管理制度,确保文件资料完整、准确。8.5.2乙方应将施工过程中的文件资料及时报送甲方存档。8.5.3双方应共同维护工程文件资料的安全与保密。9.协议变更及解除9.1协议变更9.1.1本补充协议的变更需经双方协商一致,并以书面形式签订。9.1.2变更内容应包括但不限于工程范围、工期、价格、付款方式等。9.2协议解除9.2.1协议解除条件:(1)因不可抗力导致项目无法继续实施;(2)一方严重违约,经对方催告后仍不履行;(3)双方协商一致解除。9.2.2协议解除程序:(1)一方提出解除协议,书面通知对方;(2)对方在收到通知后,应在日内回复是否同意解除;(3)双方达成一致后,签订解除协议。10.违约责任10.1违约行为10.1.1甲方未按约定支付工程款;10.1.2乙方未按约定完成工程;10.1.3双方违反协议约定的其他违约行为。10.2违约责任承担10.2.1甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金,并承担相应的利息;10.2.2乙方未按约定完成工程,应向甲方支付违约金,并承担相应的修复费用;10.2.3双方违反协议约定的其他违约行为,应承担相应的违约责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议;11.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.3争议解决程序11.3.1双方在收到争议通知后,应在日内提交仲裁申请书及有关证据;11.3.2仲裁委员会依法组成仲裁庭,审理争议案件;11.3.3仲裁庭依法作出仲裁裁决,裁决为终局裁决。12.不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1自然灾害;12.1.2政府行为;12.1.3社会异常事件。12.2不可抗力处理12.2.1因不可抗力导致的项目延误、损失及费用,双方应友好协商解决;12.2.2如因不可抗力导致项目无法继续实施,双方可协商解除协议。13.协议生效及终止13.1协议生效条件13.1.1本补充协议经双方签字盖章之日起生效。13.2协议终止条件13.2.1协议约定的终止条件成立;13.2.2双方协商一致终止;13.2.3依法终止。14.法律适用14.1适用法律14.1.1本补充协议适用中华人民共和国法律。14.2争议解决法律14.2.1本补充协议争议解决适用中华人民共和国法律。15.协议附件15.1附件一:工程变更清单15.2附件二:质量标准及检测报告15.3附件三:工期调整表15.4附件四:价格调整明细表15.5附件五:其他相关文件16.协议签署16.1签署日期2024年3月1日16.2签署地点省市区路号16.3签署代表甲方:乙方:17.其他17.1通知送达双方通过约定的联系方式进行通知送达。17.2保密条款双方对本补充协议内容及项目信息负有保密义务。17.3文件份数本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。18.本合同目录一览第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同中提及的第三方是指独立于甲乙双方的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、融资机构等。2.第三方介入的范围2.1第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工、监理、检测、融资等环节。3.第三方介入的条件(1)甲方或乙方提出需求;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)双方同意第三方介入。4.第三方介入的程序4.1第三方介入的程序如下:(1)甲方或乙方提出第三方介入需求,并提交相关资料;(2)双方共同评估第三方资质和能力;(3)签订第三方介入协议;(4)第三方根据协议约定履行职责。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额应根据第三方介入的性质、范围和可能承担的风险进行确定。5.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定,并经甲乙双方同意。6.第三方与其他各方的责任划分6.1第三方与甲方、乙方的责任划分如下:(1)第三方在履行职责过程中,对甲方、乙方造成的损失,应根据协议约定承担相应责任;(2)第三方在履行职责过程中,对第三方自身造成的损失,由第三方自行承担;(3)第三方在履行职责过程中,如因甲方、乙方的过错导致第三方损失,甲方、乙方应承担相应责任。7.第三方介入的额外条款及说明(1)明确第三方介入的具体范围、职责和权限;(2)约定第三方介入的费用及支付方式;(3)约定第三方介入的期限;(4)约定第三方介入的保密条款;(5)约定第三方介入的争议解决方式。8.第三方介入的保密条款8.1第三方在介入过程中,应严格遵守保密条款,不得泄露甲方、乙方的商业秘密和项目信息。9.第三方介入的争议解决方式9.1第三方介入过程中出现的争议,应通过协商解决;协商

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论