2024年瓦工分包商与总包商的合同样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年瓦工分包商与总包商的合同样本本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方1.2合同范围1.3工程地点1.4合同金额1.5合同期限2.工作内容2.1瓦工分包商工作2.2总包商责任3.工程质量与标准3.1质量要求3.2验收标准4.进度与计划4.1工程进度计划4.2工期延误5.支付与结算5.1支付条件5.2付款方式5.3进度付款5.4最终付款5.5违约金6.材料与设备6.1分包商提供材料6.2总包商提供材料7.保险与责任7.1分包商责任保险7.2总包商责任保险7.3第三方责任保险8.变更与调整8.1工程变更8.2价格调整9.违约责任9.1分包商违约9.2总包商违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3诉讼解决11.合同解除11.1合同解除条件11.2解除合同后的责任12.一般条款12.1合同的生效与终止12.2保密条款12.3法律适用12.4争议解决13.附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3材料规格14.签字盖章14.1分包商签字14.2总包商签字第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方1.2合同范围（1）瓦工施工；（2）瓦工施工相关的材料供应；（3）施工期间的技术支持和服务；（4）施工后的保修服务等。1.3工程地点工程地点：1.4合同金额合同金额：人民币（大写）：元整（小写）：元。1.5合同期限合同期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。第二条工作内容2.1瓦工分包商工作分包商应按照总包商提供的施工图纸、技术规范和工程量清单等要求，完成瓦工施工，并保证工程质量符合相关标准。2.2总包商责任总包商应负责提供施工图纸、技术规范和工程量清单，并对分包商进行现场管理、协调和监督。第三条工程质量与标准3.1质量要求分包商应按照国家和行业相关标准进行施工，保证工程质量符合设计和规范要求。3.2验收标准工程竣工后，总包商应组织验收，分包商应按照验收标准进行自检、互检和专检，确保工程质量符合要求。第四条进度与计划4.1工程进度计划分包商应按照总包商的要求，制定详细的施工进度计划，并报总包商批准。4.2工期延误分包商应按照合同约定的工期完成工程，如因分包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。第五条支付与结算5.1支付条件分包商完成合同约定的工作内容后，总包商应在验收合格后按照合同约定的支付条件进行支付。5.2付款方式付款方式：5.3进度付款按照工程进度，分包商可申请进度付款，具体支付比例和时间按照合同约定执行。5.4最终付款工程验收合格并办理相关手续后，总包商应在合同约定的时间内支付最终付款。5.5违约金如分包商未按照合同约定完成工作内容，应按照合同约定支付违约金。第六条材料与设备6.1分包商提供材料分包商应按照总包商的要求，提供合同约定的材料，并保证材料质量符合相关标准。6.2总包商提供材料总包商应按照合同约定提供材料，并保证材料质量符合相关标准。第七条保险与责任7.1分包商责任保险分包商应办理责任保险，并将保险单据提交总包商备案。7.2总包商责任保险总包商应办理责任保险，并将保险单据提交分包商备案。7.3第三方责任保险如合同另有约定，分包商和总包商应办理第三方责任保险，并将保险单据提交对方备案。第八条变更与调整8.1工程变更如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议作为本合同的附件。8.2价格调整如因工程变更导致合同金额发生变动，双方应按照合同约定的价格调整方式进行计算，并签订书面变更协议作为本合同的附件。第九条违约责任9.1分包商违约分包商未按照合同约定完成工作内容的，应按照合同约定承担违约责任。9.2总包商违约总包商未按照合同约定支付款项的，应按照合同约定承担违约责任。第十条争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决如协商不成，双方可向工程所在地的仲裁委员会申请调解。10.3诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向工程所在地的法院提起诉讼。第十一条合同解除11.1合同解除条件除非双方另有约定，任何一方未履行合同义务达到合同约定解除条件的，另一方有权解除合同。11.2解除合同后的责任合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生的费用和债务，并承担因解除合同给对方造成的损失。第十二条一般条款12.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。12.2保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3材料规格13.4施工方案13.5其他重要文件第十四条签字盖章14.1分包商签字分包商代表（签字）：14.2总包商签字总包商代表（签字）：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲方（总包商）和乙方（分包商）之外，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、工程咨询机构、保险公司等。1.2第三方范围（1）工程项目的监理机构；（2）工程设计单位和设计师；（3）提供材料的供应商；（4）提供专业服务的咨询机构；（5）承担工程保险的保险公司；（6）其他与工程有关联的主体。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方主体、介入的事项和理由等。2.2第三方介入条件（1）甲方或乙方无法独立完成合同约定的工作内容；（2）为了保证工程质量和进度，需要第三方专业机构的协助；（3）涉及到专业领域的技术问题，需要第三方专家的咨询和指导；（4）其他经甲乙方协商一致的情况。第三条第三方责任的界定3.1第三方责任第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规的规定，承担其应尽的责任和义务。3.2第三方责任限额第三方对甲乙方的责任限额，按照双方与第三方签订的具体协议来确定。如无具体协议，责任限额由甲乙双方协商确定。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应接受甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方关系第三方应接受乙方的技术和质量要求，按照乙方的指示完成工作内容。第五条第三方介入的协调与沟通5.1协调机制甲乙双方应建立与第三方协调沟通的机制，确保第三方能够及时了解甲乙双方的需求和期望。5.2协调人员甲乙双方应指定专门的人员负责与第三方的沟通协调工作。第六条第三方服务的支付与结算6.1支付条件甲乙双方应按照与第三方签订的具体协议，支付第三方应得的费用。6.2结算方式甲乙双方与第三方之间的费用结算，应按照双方签订的具体协议执行。如无具体协议，由甲乙双方协商确定。第七条第三方介入的变更与调整7.1变更条件如因工程变更或其他原因需要调整第三方的服务内容或费用，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。7.2调整程序第三方服务内容的调整程序，应按照甲乙双方与第三方签订的具体协议执行。如无具体协议，由甲乙双方协商确定。第八条第三方违约的处理8.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方应与第三方协商解决，如协商不成，甲乙双方有权按照本合同的约定解除与第三方的合同。8.2违约责任第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体违约责任按照甲乙双方与第三方签订的具体协议执行。如无具体协议，由甲乙双方协商确定。第九条第三方介入的争议解决9.1协商解决甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商的方式解决。9.2调解解决如协商不成，甲乙双方与第三方均可向工程所在地的仲裁委员会申请调解。9.3诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向工程所在地的法院提起诉讼。第十条第三方介入的合同解除10.1解除条件除非甲乙双方与第三方另有约定，任何一方未履行合同义务达到合同约定解除条件的，另一方有权解除合同。10.2解除程序合同解除程序应按照甲乙双方与第三方签订的具体协议执行。如无具体协议，由甲乙双方协商确定。第十一条第三方介入的一般条款11.1合同生效与终止甲乙双方与第三方签订的合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。11.2保密条款甲乙双方与第三方均应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。11.3法律适用甲乙双方与第三方签订的合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条附件12.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括所有施工细节、设计规范、材料要求等，由总包商提供，分包商应严格按照图纸施工。附件2：技术规范详细要求和说明：技术规范应详细说明工程的质量标准、施工工艺、材料要求等，分包商应遵循规范进行施工。附件3：材料规格详细要求和说明：材料规格应包括材料种类、性能要求、品牌要求等，分包商应按照规格要求采购和使用材料。附件4：施工方案详细要求和说明：施工方案应包括施工步骤、施工方法、安全措施等，分包商应按照方案进行施工。附件5：进度计划详细要求和说明：进度计划应包括工程各阶段的完成时间、关键节点等，分包商应按照计划进行施工。附件6：保险单据详细要求和说明：保险单据应包括保险种类、保险金额、保险公司等，由分包商提供，并提交总包商备案。附件7：第三方服务协议详细要求和说明：第三方服务协议应包括服务内容、服务期限、费用支付等，由甲乙双方与第三方签订。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包商未按照合同约定完成工作内容。2.分包商未按照合同约定支付款项。3.总包商未按照合同约定提供图纸、规范等。4.总包商未按照合同约定支付进度款项。5.第三方未按照合同约定提供服务。责任认定：1.分包商未按照合同约定完成工作内容的，应承担违约责任，支付违约金。2.分包商未按照合同约定支付款项的，应承担违约责任，支付违约金。3.总包商未按照合同约定提供图纸、规范等的，应承担违约责任，支付违约金。4.总包商未按照合同约定支付进度款项的，应承担违约责任，支付违约金。5.第三方未按照合同约定提供服务的，应承担违约责任，支付违约金。示例说明：如分包商未按照合同约定完成工作内容，甲方可以要求分包商在规定时间内完成工作，并支付违约金作为迟延履行合同的惩罚。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年瓦工分包商与总包商的合同样本，明确了双方的权利和义务。2.分包商：分包商是指与总包商签订合同，承担部分工程实施的乙方。3.总包商：总包商是指与分包商签订合同，负责整个工程管理和协调的甲方。4.第三方：第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他主体，如监理机构、设计单位、材料供应商等。5.违约金：