2024年珠海园林绿化施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年珠海园林绿化施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3园林绿化施工第二条合同范围及工程内容2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4质量保证金第四条工程质量标准4.1质量要求4.2检验标准4.3质量保证第五条工程进度及工期5.1施工周期5.2关键节点5.3工期延误第六条合同的履行与协调6.1承包方的义务6.2发包方的义务6.3协调与沟通第七条变更及调整7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约赔偿第九条不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力后果9.3不可抗力处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用第十一条合同的解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同的修改14.2合同的补充14.3合同的解释第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3园林绿化施工第二条合同范围及工程内容2.1工程地点工程地点为珠海市xxxxxxxx。2.2工程规模工程规模包括但不限于：绿化面积xxxxxxxx平方米，园林景观xxxxxxxx平方米，绿化配套设施xxxxxxxx平方米。2.3工程内容工程内容包括但不限于：园林景观设计、绿化种植、园林小品、景观照明、给排水、园林道路等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（大写：壹亿圆整），￥100,000,000.00。3.2支付方式甲方支付乙方工程款项采用按工程进度分阶段支付的方式。3.3进度付款甲方根据乙方实际完成工程进度，按合同总价的一定比例支付工程进度款。具体付款比例和时间由双方在专用条款中约定。3.4质量保证金乙方在工程验收合格后，应向甲方支付合同总价的一定比例作为质量保证金。具体比例和支付时间由双方在专用条款中约定。质量保证金将在工程保修期满后无息退还乙方。第四条工程质量标准4.1质量要求乙方应按照本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2检验标准工程质量检验标准包括但不限于：植物品种、种植密度、土壤改良、给排水系统、照明设施等。4.3质量保证乙方应承担工程质量保证责任，工程验收合格后，质保期为xxxxxxxx个月。质保期内，因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。第五条工程进度及工期5.1施工周期本工程施工周期为xxxxxxxx个月，自双方签订合同之日起计算。5.2关键节点（1）工程开工：自乙方入场施工之日起计算；（2）绿化种植完成：xxxxxxxx平方米；（3）景观照明安装完毕：xxxxxxxx平方米；（4）工程验收：本工程验收合格，质保期开始。5.3工期延误由于乙方原因导致工程进度延误，乙方应按合同总价的一定比例向甲方支付违约金。具体比例和计算方式由双方在专用条款中约定。第六条合同的履行与协调6.1承包方的义务（1）按照约定时间和质量要求完成工程；（2）提供与工程相关的设计、施工、养护等服务；（3）确保工程安全，遵守施工现场的安全规定；（4）接受甲方的监督和检查；（5）保修期内负责维修和保养工程。6.2发包方的义务（1）提供合格的施工现场；（2）提供乙方施工所需的水、电等基础设施；（3）按时支付工程进度款；（4）协助乙方办理相关手续；（5）提供乙方施工所需的许可和批准。6.3协调与沟通甲乙双方应建立项目协调机制，定期召开协调会议，解决工程施工过程中出现的问题。双方联系人应保持密切沟通，确保工程顺利进行。第八条违约责任8.1承包方违约（1）修复不合格工程，承担修复费用；（2）支付违约金，违约金计算方式按专用条款约定；（3）赔偿甲方因此造成的其他损失。8.2发包方违约（1）支付乙方因此产生的额外费用；（2）延长工期，按实际延误天数计算；（3）赔偿乙方因此造成的其他损失。8.3违约赔偿违约方应承担因其违约给守约方造成的直接经济损失及间接经济损失。具体赔偿金额由双方协商确定，或按专用条款约定的赔偿标准计算。第九条不可抗力9.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）。9.2不可抗力后果遇到不可抗力事件，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。双方按专用条款约定的方式处理不可抗力事件导致的后果。9.3不可抗力处理因不可抗力事件导致工程无法正常进行，乙方应采取措施减少损失。不可抗力事件结束后，乙方应尽快恢复工程施工。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点双方约定在珠海市进行仲裁。10.3仲裁费用仲裁费用按照败诉方承担的原则支付。第十一条合同的解除11.1解除条件任何一方提前解除本合同，应提前书面通知对方，并征得对方同意。11.2解除程序双方协商确定解除合同的具体程序，包括工程验收、结算、支付等。11.3解除后的处理第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起xxxxxxxx个月。12.3泄露后果违反保密义务的一方应承担泄露给对方造成的经济损失及违约金。具体金额由双方协商确定，或按专用条款约定的违约金计算方式计算。第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方发生的合同争议，按照本合同第十条约定的争议解决方式处理。第十四条其他条款14.1合同的修改本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。14.2合同的补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的解释本合同未尽事宜，由双方协商解释。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，根据本合同约定介入工程项目的其他法人、自然人或组织。第三方可以包括设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方责任第三方应按照本合同及专用条款约定的职责和义务，完成其分配的工作，并对其工作成果负责。第三方的工作成果应符合国家相关法律法规及行业标准。1.3第三方权利第三方有权根据本合同及专用条款约定，获得相应的工程款项、赔偿或其他利益。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序第三方介入工程项目的程序如下：（1）甲方、乙方协商确定第三方的角色和职责；（2）甲方、乙方与第三方签订相应的合同或协议；（3）第三方按照约定开始工作。2.2第三方介入条件第三方介入工程项目的条件如下：（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）第三方的工作内容符合本合同及专用条款的约定；（3）甲方、乙方同意第三方介入。第三条第三方与其他各方的关系3.1第三方与甲方第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求完成工作，并接受甲方的评价和支付。3.2第三方与乙方第三方应按照本合同及专用条款约定的方式与乙方合作，协助乙方完成工程，并接受乙方的监督和评价。3.3第三方与工程第三方的工作应确保工程质量、进度、安全等方面的要求，不得影响工程的正常进行。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方的类型、工作内容、风险程度等因素确定。具体限额由甲方、乙方在专用条款中约定。4.2第三方赔偿责任第三方因违约、过失或其他原因导致工程损失的，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额不超过第三方责任限额。4.3第三方责任保险为保证工程利益，第三方应根据甲方、乙方的要求，办理相应的责任保险。保险费用由第三方承担。第五条第三方违约处理5.1第三方违约（1）修复不合格工程，承担修复费用；（2）支付违约金，违约金计算方式按专用条款约定；（3）赔偿甲方、乙方因此造成的其他损失。5.2第三方违约处理甲方、乙方均有权就第三方的违约行为向第三方提出索赔。第三方应在接到索赔通知后xxxxxxxx内予以答复，并在规定时间内履行赔偿义务。第六条甲方、乙方的义务6.1甲方义务甲方应按照本合同及专用条款约定，履行甲方职责，提供乙方和第三方所需的相关资料、场地、设施等。6.2乙方义务乙方应按照本合同及专用条款约定，履行乙方职责，协助甲方和第三方完成工程。第七条争议解决7.1争议解决方式双方与第三方发生的合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点双方约定在珠海市进行仲裁。7.3仲裁费用仲裁费用按照败诉方承担的原则支付。第八条其他条款8.1合同的修改本合同的任何修改、补充均须经甲方、乙方、第三方协商一致，并以书面形式作出。8.2合同的补充本合同未尽事宜，甲方、乙方、第三方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3合同的解释本合同未尽事宜，由甲方、乙方、第三方协商解释。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：珠海园林绿化施工合同协议书附件二：珠海园林绿化施工设计方案附件三：珠海园林绿化施工预算书附件四：珠海园林绿化施工进度计划附件五：珠海园林绿化施工质量标准附件六：珠海园林绿化施工安全措施附件七：珠海园林绿化施工材料供应合同附件八：珠海园林绿化施工监理合同附件九：珠海园林绿化施工保险单附件十：珠海园林绿化施工工程验收报告说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定时间完成工程，构成工期延误违约。2.乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，构成质量违约。3.乙方施工安全措施不符合合同约定，造成安全事故，构成安全违约。4.乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准，构成材料违约。5.乙方未按照合同约定的方式进行施工，构成施工方法违约。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算方式，计算违约金金额。2.质量违约：修复不合格工程，承担修复费用，并支付违约金。3.安全违约：根据安全事故的严重程度，支付相应的赔偿金。4.材料违约：更换不合格材料，承担更换费用，并支付违约金。5.施工方法违约：按照合同约定的违约金计算方式，计算违约金金额。例如，如果乙方由于自身原因导致