2024年度工程承包合同:某城市地铁线路建设工程2篇_第1页
2024年度工程承包合同:某城市地铁线路建设工程2篇_第2页
2024年度工程承包合同:某城市地铁线路建设工程2篇_第3页
2024年度工程承包合同:某城市地铁线路建设工程2篇_第4页
2024年度工程承包合同:某城市地铁线路建设工程2篇_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程承包合同:某城市地铁线路建设工程本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.合同签订背景及依据2.1合同签订目的2.2合同签订依据3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程投资4.工程承包范围及内容4.1工程承包范围4.2工程承包内容5.合同工期及进度安排5.1合同工期5.2进度安排及节点目标6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3支付时间节点7.质量标准及验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收标准8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2文明施工要求9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同变更及终止10.1合同变更10.2合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同解除及终止条件12.1合同解除12.2合同终止条件13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同其他事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.1.1甲方名称:某城市地铁建设投资有限公司1.1.2甲方地址:某城市区路号1.1.3甲方法定代表人:1.2合同乙方基本信息1.2.1乙方名称:某建筑工程有限公司1.2.2乙方地址:某城市区路号1.2.3乙方法定代表人:2.合同签订背景及依据2.1合同签订目的本合同签订旨在明确甲乙双方在2024年度某城市地铁线路建设工程中的权利、义务及责任,确保工程顺利实施。2.2合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策规定制定。3.工程概况3.1工程名称某城市地铁线路建设工程3.2工程地点某城市区、区、区3.3工程规模本工程总长度为公里,共设置个站点。3.4工程投资本工程总投资约为亿元。4.工程承包范围及内容4.1工程承包范围本工程承包范围包括但不限于土建、安装、装饰、装修等全部工程内容。4.2工程承包内容4.2.1土建工程:包括隧道、车站、通风道等土建结构物的施工。4.2.2安装工程:包括给排水、供电、通信、信号、通风等系统的安装。4.2.3装饰、装修工程:包括车站、通风道等场所的装饰、装修工程。5.合同工期及进度安排5.1合同工期本工程合同工期为个月,自合同生效之日起计算。5.2进度安排及节点目标5.2.1隧道开挖:个月内完成5.2.2车站主体结构:个月内完成5.2.3安装工程:个月内完成5.2.4装饰、装修工程:个月内完成6.合同价款及支付方式6.1合同价款本工程合同价款为亿元,分阶段支付。6.2支付方式6.2.1预付款:合同签订后天内支付合同价款的%。6.2.2进度款:根据工程进度,每月支付合同价款的%。6.2.3结算款:工程完工并验收合格后,支付合同价款的%。6.2.4保修金:合同价款的%,保修期满后无质量问题退还。7.质量标准及验收7.1质量标准本工程质量应符合国家及行业标准,达到优良等级。7.2验收程序7.2.1施工过程中,乙方应按甲方要求进行自检,并通知甲方进行抽查。7.2.2工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在天内组织验收。7.2.3验收不合格,乙方应按甲方要求进行整改,直至合格。8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.1.1乙方负责工程现场的安全管理,确保施工安全。8.1.2乙方应按照国家有关安全生产法律法规和标准,制定安全生产规章制度和操作规程。8.1.3乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患。8.2文明施工要求8.2.1乙方应遵守国家和地方的文明施工规定,保持施工现场整洁有序。8.2.2乙方应合理规划施工场地,减少对周边环境和居民的影响。8.2.3乙方应采取措施减少施工噪声、粉尘和废水排放,保护环境。9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.1.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。9.1.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。9.1.3违约方应按照法律规定或合同约定承担相应的法律责任。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同争议。9.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同变更及终止10.1合同变更10.1.1合同双方协商一致,可以对本合同进行变更。10.1.2合同变更应以书面形式进行,变更内容为本合同的有效组成部分。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期届满,工程全部完成并验收合格。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2.3双方协商一致解除合同。11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和经营信息。11.1.2任何一方未经对方同意,不得向任何第三方泄露或使用上述保密信息。11.2保密期限11.2.1本保密条款的保密期限自本合同签订之日起至合同终止后年。12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.1.1本合同附件为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。12.2补充协议12.2.1本合同在履行过程中,如需补充协议,双方应另行签订补充协议。13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1本合同经双方签字(或盖章)后生效。13.2合同其他事项13.2.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规和双方协商一致的原则处理。13.2.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的个人或组织。1.2第三方的种类第三方可以是设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构、保险公司等。1.3第三方的责权利1.3.1责任:第三方应按照合同约定和行业标准,履行其职责,确保服务质量。1.3.2权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并享有合同规定的权利。1.3.3利益:第三方应从其提供的服务中获得合法利益。2.第三方介入的附加条款2.1第三方介入的同意2.1.1甲方或乙方在需要第三方介入时,应事先征得对方同意,并书面通知对方。2.1.2第三方介入的同意应以书面形式记录,作为本合同的附件。2.2第三方介入的条件2.2.1第三方介入应满足国家相关法律法规和行业标准的要求。2.2.2第三方介入应有利于合同的履行和工程的质量保证。2.3第三方介入的合同2.3.1第三方介入的合同应与本合同具有同等法律效力。2.3.2第三方介入的合同应由甲方、乙方和第三方三方共同签订。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的设定3.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、质量要求和合同约定进行设定。3.1.2第三方责任限额应明确在第三方介入的合同中。3.2第三方责任限额的执行3.2.1第三方在履行合同过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。3.2.2第三方赔偿金额不得超过合同约定的责任限额。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方应向甲方提供必要的服务和保障,甲方应支付合同约定的报酬。4.1.2甲方对第三方的服务质量有监督权,对第三方违反合同约定有权提出整改要求。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方应向乙方提供必要的服务和保障,乙方应支付合同约定的报酬。4.2.2乙方对第三方的服务质量有监督权,对第三方违反合同约定有权提出整改要求。4.3第三方与其他相关方的划分4.3.1第三方应与其他相关方(如设计单位、监理单位等)保持良好沟通,共同确保工程质量和进度。4.3.2第三方与其他相关方的责任划分应明确,各方应各自承担相应的责任。5.第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更5.1.1第三方介入的合同可根据实际情况进行变更,变更内容应书面记录并经三方同意。5.1.2第三方介入的变更不得影响本合同的有效性和履行。5.2第三方介入的解除(1)合同约定的解除条件成就;(2)第三方严重违反合同约定;(3)合同解除符合法律法规的规定。5.2.2第三方介入的解除应书面通知甲方、乙方和第三方,并按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订书1.1详细要求:合同签订书应包含甲乙双方的基本信息、合同标的、合同金额、合同期限、双方签字盖章等。1.2说明:本附件为合同的主要文件,是合同生效的依据。2.工程概况说明书2.1详细要求:说明书应包含工程名称、地点、规模、投资、承包范围等内容。2.2说明:本附件用于详细描述工程的基本情况,作为合同履行的依据。3.工程承包范围说明书3.1详细要求:说明书应详细列出工程承包的具体内容,包括土建、安装、装饰等。3.2说明:本附件用于明确工程承包的具体范围,避免后期争议。4.合同工期及进度安排表4.1详细要求:表格应列出工程的主要节点目标、工期安排、进度检查时间等。4.2说明:本附件用于明确工程进度安排,确保工程按时完成。5.合同价款及支付方式表5.1详细要求:表格应列出合同价款、支付方式、支付时间节点等。5.2说明:本附件用于明确合同价款及支付方式,确保资金流动顺畅。6.质量标准及验收标准6.1详细要求:标准应包含国家及行业标准、验收程序、验收标准等。6.2说明:本附件用于明确工程的质量要求,确保工程质量。7.安全生产及文明施工管理措施7.1详细要求:措施应包含安全生产责任、文明施工要求等。7.2说明:本附件用于明确施工现场的管理要求,确保安全生产和文明施工。8.第三方介入合同8.1详细要求:合同应包含第三方的基本信息、服务内容、责任限额等。8.2说明:本附件用于明确第三方介入的具体条款,确保第三方服务质量。9.争议解决协议9.1详细要求:协议应包含争议解决方式、仲裁机构等。9.2说明:本附件用于明确争议解决机制,确保争议得到及时有效解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲方违约行为:未按合同约定支付工程款。未按合同约定提供施工场地或材料。未按合同约定完成工程进度。1.2乙方违约行为:未按合同约定完成工程。工程质量不符合合同约定。未按合同约定进行安全生产管理。2.责任认定标准2.1甲方违约责任认定:逾期支付工程款,应向乙方支付违约金。未提供施工场地或材料,应承担相应的赔偿责任。未按合同约定完成工程进度,应向乙方支付违约金。2.2乙方违约责任认定:工程质量不符合合同约定,应返工或修复,并承担相应费用。未按合同约定进行安全生产管理,应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明3.1甲方违约示例:甲方未按合同约定支付工程款,逾期30天,应向乙方支付违约金万元。3.2乙方违约示例:乙方施工的隧道部分出现质量问题,经检测不符合合同约定的质量标准,乙方应返工修复,并承担修复费用万元。全文完。2024年度工程承包合同:某城市地铁线路建设工程1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方地址及联系方式1.3合同双方注册资金及资质等级2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同金额3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程质量要求3.4工程进度要求4.工程设计4.1设计单位4.2设计标准4.3设计文件提交时间4.4设计变更及调整5.工程施工5.1施工单位5.2施工期限5.3施工组织设计5.4施工图纸及技术资料5.5施工现场管理5.6施工安全及环保6.工程监理6.1监理单位6.2监理范围及内容6.3监理费用及支付方式6.4监理报告及验收7.合同价款及支付7.1合同价款7.2付款方式7.3付款时间7.4逾期付款责任8.工程变更及索赔8.1工程变更8.2索赔8.3变更及索赔处理流程9.工程验收9.1验收标准及方法9.2验收时间及程序9.3验收不合格的处理10.工程保修10.1保修期限10.2保修范围10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除情形13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方:某城市地铁建设管理有限公司法定代表人:乙方:某建筑工程集团有限公司法定代表人:1.2合同双方地址及联系方式甲方地址:某城市区路号乙方地址:某城市区路号1.3合同双方注册资金及资质等级甲方注册资金:人民币壹亿元整甲方资质等级:一级施工总承包资质乙方注册资金:人民币伍仟万元整乙方资质等级:二级施工总承包资质第二条工程概况2.1工程名称某城市地铁线路建设工程2.2工程地点某城市区路至路2.3工程规模全长公里,共计个站点2.4工程类型地铁线路建设工程2.5工程合同金额人民币壹拾亿元整第三条工程范围及内容3.1工程范围包括但不限于地铁线路、站点、设备安装、隧道工程、配套设施等3.2工程内容详细工程内容见附件《某城市地铁线路建设工程详细工程内容表》3.3工程质量要求3.4工程进度要求按照《某城市地铁线路建设工程进度计划》执行,确保按期完成第四条工程设计4.1设计单位某城市地铁设计研究院4.2设计标准执行《城市轨道交通设计规范》等相关国家标准及地方标准4.3设计文件提交时间设计单位应在合同签订后个月内完成设计文件的编制并提交甲方4.4设计变更及调整设计变更及调整按照《设计变更及调整管理规定》执行第五条工程施工5.1施工单位某建筑工程集团有限公司5.2施工期限自合同签订之日起至年月日止5.3施工组织设计乙方应在合同签订后个月内提交施工组织设计5.4施工图纸及技术资料乙方应按照设计文件及施工组织设计的要求,提供必要的施工图纸及技术资料第六条工程监理6.1监理单位某城市建设工程监理有限公司6.2监理范围及内容包括但不限于工程质量、进度、安全、环保等方面的监理6.3监理费用及支付方式监理费用为合同金额的2%,分阶段支付6.4监理报告及验收监理单位应在每个阶段工程完成后提交监理报告,并参与工程验收第七条合同价款及支付7.1合同价款人民币壹拾亿元整,分阶段支付7.2付款方式(1)工程开工前支付合同价款的10%(2)主体结构封顶后支付合同价款的30%(3)设备安装完成后支付合同价款的25%(4)工程竣工验收合格后支付合同价款的20%(5)保修期满后支付合同价款的15%7.3付款时间各节点付款时间按照合同约定的进度要求执行7.4逾期付款责任甲方逾期付款,应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息第八条工程变更及索赔8.1工程变更任何一方在工程实施过程中,如需对工程设计、施工方案、工程量等进行变更,应提前向对方提出书面申请,经双方协商一致并签订书面变更协议后方可实施。8.2索赔因不可抗力、政策调整、设计变更等原因造成工程成本增加或工期延误,一方有权向对方提出索赔。索赔应提供相关证明材料,经双方协商一致后,在合同约定的索赔期限内进行处理。8.3变更及索赔处理流程变更及索赔处理流程如下:(1)提出变更或索赔申请;(2)双方进行协商;(3)签订变更协议或索赔协议;(4)执行变更或处理索赔;(5)调整合同价款及进度。第九条工程验收9.1验收标准及方法工程验收应按照国家及地方相关标准进行,采用现场检查、抽样检验等方法。9.2验收时间及程序验收时间应在工程完工后日内进行,验收程序如下:(1)乙方提交验收申请;(2)甲方组织验收;(3)验收合格后,双方签署验收报告;(4)验收不合格,乙方应在规定期限内整改。第十条工程保修10.1保修期限工程保修期为年,自竣工验收合格之日起计算。10.2保修范围保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、设备安装工程等。10.3保修责任在保修期内,因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复,直至符合保修要求。第十一条违约责任11.1违约情形(1)未按合同约定的时间完成工程;(2)工程质量不符合合同约定;(3)逾期付款;(4)擅自变更工程;(5)泄露商业秘密等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况及合同约定确定。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成时,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决机构争议解决机构为某城市仲裁委员会。12.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及某城市仲裁委员会的仲裁规则执行。第十三条合同解除13.1合同解除情形(1)一方违约,经另一方催告后仍不履行;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违反保密条款;(4)法律法规规定的其他解除情形。13.2合同解除程序合同解除程序如下:(1)提出解除合同书面通知;(2)双方确认解除合同;(3)处理合同解除后的善后事宜。13.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照约定处理合同解除后的善后事宜,包括但不限于工程移交、款项结算、违约责任等。第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件(1)工程完工并验收合格;(2)合同约定的保修期满;(3)双方协商一致解除合同;(4)法律法规规定的其他终止情形。14.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定处理合同终止后的善后事宜,包括但不限于工程移交、款项结算、违约责任等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1第三方的定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、评估机构、仲裁机构等。1.2第三方介入的类型(1)监理:对工程质量、进度、安全、环保等进行监督和管理;(2)设计:提供工程设计服务;(3)咨询:提供专业咨询服务;(4)检测:对工程材料、设备等进行检测;(5)评估:对工程价值、风险等进行评估;(6)仲裁:解决合同争议。第二条甲乙双方第三方介入的额外条款2.1介入程序(1)甲乙双方应在合同中明确第三方介入的具体事项和介入方式;(2)甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议;(3)第三方应具备相应的资质和条件,经甲乙双方认可。2.2第三方费用(1)第三方费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并纳入合同总价;(2)第三方费用支付方式按照合作协议执行。第三条第三方的责任限额3.1责任界定(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成工程损失的,应承担相应的责任;(2)第三方因执行甲乙双方委托的任务造成工程损失的,甲乙双方应承担连带责任;(3)第三方在执行任务过程中,因不可抗力等原因造成工程损失的,不承担责任。3.2责任限额(1)第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,原则上不超过合同总价的一定比例;(2)如第三方责任限额不足以弥补损失,甲乙双方应按照各自责任比例承担超出的部分。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分(1)甲乙双方应明确第三方的具体职责,确保第三方职责与其他各方职责不重叠;(2)第三方在执行职责时,应遵守国家法律法规和行业标准。4.2责任划分(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,由第三方承担责任;(2)第三方在执行甲乙双方委托的任务过程中,如因甲乙双方原因造成损失,由甲乙双方承担责任;(3)第三方在执行任务过程中,如因不可抗力等原因造成损失,由各方根据实际情况分担责任。第五条第三方的变更和解除5.1变更(1)甲乙双方可根据实际情况,经协商一致后,对第三方进行变更;(2)第三方变更后,甲乙双方应重新签订合作协议。5.2解除(1)如第三方违反合作协议,甲乙双方有权解除合作关系;(2)如第三方在执行任务过程中出现严重违约,甲乙双方有权解除合作协议,并要求第三方承担相应责任。第六条第三方的保密义务6.1第三方在履行职责过程中,应遵守国家保密法律法规,对甲乙双方的商业秘密负有保密义务。6.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第七条第三方的法律地位7.1第三方在本合同中的法律地位为独立第三方,不承担甲乙双方在合同中的任何责任。7.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应自行承担。第八条第三方的资质和条件8.1第三方应具备相应的资质和条件,包括但不限于专业能力、技术实力、信誉良好等。8.2甲乙双方有权对第三方的资质和条件进行审查,并要求第三方提供相应的证明材料。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:某城市地铁线路建设工程详细工程内容表要求:详细列明工程范围、内容、质量要求、进度要求等。说明:本附件为合同附件,作为合同的重要组成部分。2.附件二:某城市地铁线路建设工程进度计划要求:明确各阶段的工期、节点及验收标准。说明:本附件为合同附件,用于指导工程进度管理。3.附件三:设计文件要求:包含设计图纸、技术规范、设计说明书等。说明:本附件为合同附件,由设计单位提供,用于指导施工。4.附件四:施工组织设计要求:明确施工方案、施工方法、安全措施等。说明:本附件为合同附件,由施工单位提供,用于指导施工。5.附件五:监理报告要求:记录工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论