2024年度工程招投标项目质量控制与验收合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程招投标项目质量控制与验收合同本合同目录一览1.质量控制与验收范围1.1工程项目的范围1.2质量控制与验收的具体内容1.3不包括的项目2.质量标准与要求2.1国家及行业标准2.2工程质量验收规范2.3合同约定的质量要求3.质量控制与验收流程3.1初步验收3.2中间验收3.3竣工验收3.4验收合格标准4.质量控制与验收人员的职责4.1质量控制人员的职责4.2验收人员的职责4.3人员资质要求5.时间安排与进度5.1质量控制的时间安排5.2验收的时间安排5.3项目进度协调6.费用与支付6.1质量控制与验收的费用6.2费用支付的方式和时间6.3额外费用的承担7.违约责任7.1质量控制与验收不达标的责任7.2未按约定时间完成的责任7.3其他违约行为的责任8.争议解决方式8.1双方协商解决8.2第三方调解8.3仲裁或诉讼9.合同的生效、变更与终止9.1合同的生效条件9.2合同的变更程序9.3合同的终止条件10.保密条款10.1保密信息的范围10.2保密信息的保护措施10.3保密信息的例外情况11.知识产权保护11.1知识产权的归属11.2知识产权的保护措施11.3侵权责任12.通知与送达12.1通知的方式12.2送达的时间要求12.3不合格通知的处理13.法律适用与管辖13.1合同适用的法律13.2合同争议的管辖法院14.其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附件说明14.3合同的签字盖章第一部分：合同如下：第一条质量控制与验收范围1.1工程项目的范围本合同质量控制与验收的范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、机电工程、园林绿化工程等工程项目。1.2质量控制与验收的具体内容质量控制与验收的具体内容包括：材料验收、过程验收、分部分项验收、系统验收和总体验收。1.3不包括的项目第二条质量标准与要求2.1国家及行业标准质量控制与验收应遵守国家及行业标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）、《建筑工程施工质量验收规范》（GB50203）等。2.2工程质量验收规范工程质量验收规范包括但不限于：结构安全、使用功能、观感质量、环境质量、节能性能等。2.3合同约定的质量要求合同约定的质量要求应包括但不限于：工程质量应达到优良等级，重要部位应达到优质等级；工程质量应满足设计文件及技术规范要求；工程质量应符合相关法律法规及标准规范。第三条质量控制与验收流程3.1初步验收初步验收应在工程完工后进行，验收内容包括：工程外观、结构安全、使用功能、环境质量、节能性能等。3.2中间验收中间验收应在分部分项工程完成后进行，验收内容包括：材料验收、过程验收、系统验收等。3.3竣工验收竣工验收应在工程全部完成后进行，验收内容包括：工程质量、工程进度、工程投资等。3.4验收合格标准验收合格标准应符合国家及行业标准，以及合同约定的质量要求。第四条质量控制与验收人员的职责4.1质量控制人员的职责质量控制人员应负责对工程施工过程中的质量进行监督、检查和控制，确保工程质量符合国家及行业标准及合同约定。4.2验收人员的职责验收人员应负责对工程质量进行验收，确保工程质量达到合同约定的要求。4.3人员资质要求质量控制与验收人员应具备相应的专业资质，并具备丰富的工程质量控制与验收经验。第五条时间安排与进度5.1质量控制的时间安排质量控制工作应从工程开工至工程竣工全过程进行，确保工程质量的稳定和可靠。5.2验收的时间安排各阶段验收的时间安排应按照工程施工进度和合同约定进行，确保工程质量的及时检验和把控。5.3项目进度协调质量控制与验收人员应与施工方、监理方等相关方密切配合，确保工程进度的顺利进行。第六条费用与支付6.1质量控制与验收的费用质量控制与验收的费用包含在工程总造价中，具体费用根据工程规模、难度和合同约定进行计算。6.2费用支付的方式和时间质量控制与验收费用支付的方式为进度支付，具体支付时间根据工程施工进度和合同约定进行。6.3额外费用的承担如因质量问题导致的额外费用，按照合同约定和实际情况进行承担。第八条违约责任7.1质量控制与验收不达标的责任如因质量控制与验收人员的过错导致工程质量不达标，应承担相应的违约责任，包括但不限于工程返工费、工期延误费等。7.2未按约定时间完成的责任如因质量控制与验收人员的过错导致工程未按约定时间完成，应承担相应的违约责任，包括但不限于工期延误费、赔偿损失等。7.3其他违约行为的责任如质量控制与验收人员存在其他违约行为，应根据违约程度和合同约定承担相应的责任。第九条争议解决方式8.1双方协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。8.2第三方调解如双方协商不成，可寻求第三方调解，调解不成的，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止9.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。9.2合同的变更程序合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.3合同的终止条件合同终止条件如下：（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的工程保修期届满；（3）双方协商一致终止合同。第十一条保密条款10.1保密信息的范围保密信息包括：合同内容、工程图纸、技术资料、商业秘密等。10.2保密信息的保护措施双方应对保密信息予以保密，不得泄露给第三方。10.3保密信息的例外情况（1）依法应当向政府部门披露的信息；（2）仲裁机构、法院或其他法律程序要求披露的信息；（3）双方书面同意披露的信息。第十二条知识产权保护11.1知识产权的归属工程项目的知识产权归甲方所有，乙方应予以尊重。11.2知识产权的保护措施乙方不得侵犯甲方的知识产权，不得使用甲方的商标、专利等技术。11.3侵权责任如乙方侵权，甲方有权要求乙方承担停止侵权、赔偿损失等责任。第十三条通知与送达12.1通知的方式双方可通过书面、电子邮件、传真等方式进行通知。12.2送达的时间要求通知应在合同约定的时间内送达对方。12.3不合格通知的处理如发现工程质量问题，质量控制与验收人员应及时通知施工方，要求其整改。第十四条其他条款13.1双方约定的其他事项双方可根据实际情况约定其他事项，包括但不限于技术培训、售后服务、维修保养等。13.2附件说明本合同附件包括：工程图纸、技术规范、验收标准等。13.3合同的签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的条件和方式15.1第三方介入的条件本合同履行过程中，如出现争议，双方可协商选择第三方介入，第三方介入的条件如下：（1）双方无法通过协商解决争议；（2）争议涉及的金额达到合同约定的一定比例；（3）争议涉及的关键问题无法通过正常渠道解决。15.2第三方介入的方式（1）双方协商选择具有专业资质的第三方中介机构进行调解；（2）双方同意由行业组织或专业协会推荐第三方进行调解；（3）双方均可向法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。第十六条第三方介入的程序16.1第三方介入的申请当双方协商一致决定引入第三方介入时，应向第三方提交介入申请，并提供相关争议的详细信息。16.2第三方介入的决定第三方应在收到介入申请后的一定时间内作出决定，并通知双方。16.3第三方介入的过程第三方介入的过程应遵循公平、公正、公开的原则，第三方应充分听取双方的意见，并进行调查、调解。第十七条第三方介入的结果17.1第三方介入的结果第三方介入的结果应为最终结果，双方应接受并履行。17.2第三方介入结果的执行双方应按照第三方介入结果执行，并承担相应的义务。第十八条第三方介入的费用18.1第三方介入的费用第三方介入的费用由双方协商确定，并按照约定承担。18.2费用支付的方式和时间第三方介入费用的支付方式和时间由双方协商确定。18.3额外费用的承担如因第三方介入导致的额外费用，按照合同约定和实际情况进行承担。第十九条第三方介入的期限19.1第三方介入的期限第三方介入的期限由双方协商确定，并应在约定时间内完成。19.2期限的延长如因特殊情况需要延长第三方介入期限的，双方可协商一致延长。第二十条第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件如下：（1）争议得到解决；（2）双方达成书面和解协议；（3）合同约定的期限届满。第二十一条第三方与其他各方的关系21.1第三方与其他各方的关系第三方介入时，应保持独立公正的立场，不代表任何一方，也不受任何一方的控制和影响。21.2第三方与其他各方的沟通21.3第三方与其他各方的划分说明第三方介入只针对特定的争议，不涉及其他合同条款的履行和权利义务的划分。第二十二条第三方责任限额22.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同约定的金额和比例进行确定。22.2第三方责任限额的调整如因特殊情况需要调整第三方责任限额的，双方可协商一致调整。22.3第三方责任限额的赔偿范围第三方责任限额的赔偿范围包括但不限于：第三方介入费用、因争议导致的损失等。第二十三条第三方介入后的合同履行23.1第三方介入后的合同履行第三方介入后，合同的履行应按照第三方介入的结果进行。23.2第三方介入后的争议解决如第三方介入后仍出现争议的，双方可按照合同约定的争议解决方式进行解决。23.3第三方介入后的合同变更如第三方介入导致合同内容发生变更的，双方应签订书面变更协议。第二十四条附加条款24.1附加条款的约定双方可根据实际情况约定其他附加条款，包括但不限于保密、知识产权保护、违约责任等。24.2附加条款的生效附加条款自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第二十五条合同的签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后具有法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细描述：本附件包含工程项目的详细图纸，包括建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等。图纸应符合国家及行业标准，并加盖甲方公章。附件2：技术规范详细描述：本附件包含工程项目的技术规范，包括材料要求、施工工艺、质量标准等。技术规范应加盖甲方公章，并明确乙方应遵守的规定。附件3：验收标准详细描述：本附件包含工程项目的验收标准，包括各分部分项工程的验收要求、验收程序、验收方法等。验收标准应加盖甲方公章，并明确乙方应达到的质量要求。附件4：质量控制计划详细描述：本附件包含工程项目的质量控制计划，包括质量控制的目标、内容、流程、方法等。质量控制计划应加盖甲方公章，并明确乙方应承担的质量控制义务。附件5：工程进度计划详细描述：本附件包含工程项目的工程进度计划，包括施工进度、验收进度、交付进度等。工程进度计划应加盖甲方公章，并明确乙方应遵守的进度要求。附件6：费用明细表详细描述：本附件包含工程项目的费用明细表，包括质量控制与验收费用、中介费用、额外费用等。费用明细表应加盖甲方公章，并明确乙方的费用支付义务。附件7：第三方中介机构资质证明详细描述：本附件包含第三方中介机构的资质证明文件，包括营业执照、资质证书、专业资格证书等。资质证明文件应加盖第三方中介机构公章，并明确其具备调解争议的资格。附件8：第三方调解协议详细描述：本附件为第三方调解协议，明确双方同意将争议提交第三方进行调解，并约定调解结果的效力等。调解协议应加盖甲方、乙方及第三方公章，并明确各方的权利义务。说明二：违约行为及责任认定：1.质量控制与验收不达标示例说明：如乙方施工的质量不符合国家及行业标准，或未达到合同约定的质量要求，甲方有权根据合同约定要求乙方承担违约责任。2.未按约定时间完成示例说明：如乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方有权根据合同约定要求乙方承担违约责任，包括但不限于工期延误费、赔偿损失等。3.第三方介入费用未支付示例说明：如乙方未按照合同约定支付第三方介入费用，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付逾期付款的利息。4.第三方介入结果不履行示例说明：如乙方不履行第三方介入结果，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方承担因不履行第三方介入结果而产生的损失。5.侵权行为示例说明：如乙方侵犯甲方的知识产权，甲方有权要求乙方停止侵权行为，并承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度工程招投标项目质量控制与验收合同1本合同目录一览1.质量控制目标与范围1.1工程质量标准1.2质量控制流程1.3质量控制责任分配2.验收程序与标准2.1验收条件2.2验收流程2.3验收标准3.质量控制措施3.1质量检查与监督3.2质量问题处理3.3质量改进措施4.验收结果处理4.1合格处理4.2不合格处理4.3复验与整改5.合同履行期限5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3验收日期6.合同价款与支付6.1合同总价6.2价款支付条件6.3价款支付方式7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约赔偿金额8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖法院9.合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件12.其他条款12.1合同的转让12.2不可抗力12.3法律适用13.合同附件13.1工程招投标文件13.2工程设计文件13.3相关法律法规14.合同的签署与盖章14.1签署日期14.2签署地点14.3合同正本与副本数量第一部分：合同如下：第一条质量控制目标与范围1.1工程质量标准（1）结构安全：结构应能在规定的使用年限内承受设计规定的荷载作用和适应环境变化的能力；（2）使用功能：建筑物应满足设计的使用功能要求，包括室内外环境、空间、设施等方面的要求；（3）外观质量：建筑物外观应符合设计要求，表面平整、色泽一致，无明显缺陷；（4）施工质量：施工过程应符合相关法律法规、规范标准，工程质量应满足使用功能和美观要求。1.2质量控制流程（1）招投标阶段：对投标单位的资质、业绩、人员、设备等进行审查，确保具备施工能力；（2）设计阶段：审查设计文件，确保设计符合相关法律法规、规范标准及质量要求；（3）施工阶段：对施工过程进行监督检查，确保施工质量；（4）验收阶段：按照验收标准对工程进行验收，确保工程质量符合约定要求。1.3质量控制责任分配（1）发包人责任：发包人应按照合同约定提供施工场地、材料设备等，并负责协调解决施工过程中的问题；（2）承包人责任：承包人应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量符合约定要求；（3）监理单位责任：监理单位应按照合同约定对施工过程进行监督检查，确保施工质量。第二条验收程序与标准2.1验收条件（1）工程实物完成，包括土建、安装、装修等各项工作；（2）施工单位自检合格；（3）监理单位验收合格；（4）发包人同意进行验收。2.2验收流程（1）验收准备：验收前，发包人、承包人、监理单位等各方应准备好相关资料；（2）现场检查：验收组对工程实体进行检查，审查施工质量、使用功能、外观等方面是否符合约定要求；（3）资料审查：验收组审查施工资料、验收报告等文件，核实工程质量情况；（4）验收结论：验收组根据现场检查和资料审查情况，形成验收结论。2.3验收标准（1）结构安全：结构应能在规定的使用年限内承受设计规定的荷载作用和适应环境变化的能力；（2）使用功能：建筑物应满足设计的使用功能要求，包括室内外环境、空间、设施等方面的要求；（3）外观质量：建筑物外观应符合设计要求，表面平整、色泽一致，无明显缺陷；（4）施工质量：施工过程应符合相关法律法规、规范标准，工程质量应满足使用功能和美观要求。第三条质量控制措施3.1质量检查与监督（1）承包人应按照合同约定进行自检，确保施工质量；（2）监理单位应按照合同约定对施工过程进行监督检查，发现问题及时整改；（3）发包人应定期对工程质量进行检查，提出整改意见，并督促整改。3.2质量问题处理（1）发现质量问题，应及时上报监理单位；（2）监理单位对质量问题进行评估，确定处理方案；（3）承包人按照处理方案进行整改，整改合格后重新验收；（4）发包人对整改结果进行检查，确认合格后予以验收。3.3质量改进措施（1）承包人应根据工程质量情况，不断完善质量管理体系，提高施工质量；（2）监理单位应根据工程质量情况，调整监督策略，确保工程质量；（3）发包人应积极协调各方，为工程质量创造良好环境。第四条验收结果处理4.1合格处理工程验收合格的，各方应当按照合同约定办理验收手续，并支付相应的价款。4.2不合格处理工程验收不合格的，承包人应按照监理单位提出的整改要求进行整改，整改合格后重新验收。如整改后仍不合格，发包人有权要求承包人支付违约金，并按照合同约定办理退货或者索赔手续。4.3复验与整改（1）工程验收不合格的，承包人应第八条合同履行期限8.1工程开工日期双方约定，本工程开工日期为2024年X月X日。8.2工程竣工日期双方约定，本工程竣工日期为2024年X月X日。8.3验收日期双方约定，本工程验收日期为2024年X月X日。第九条合同价款与支付9.1合同总价双方约定，本工程合同总价为人民币元（大写：元整）。9.2价款支付条件发包人应在承包人完成合同约定的工程并经验收合格后支付合同价款。9.3价款支付方式发包人支付价款的方式如下：（1）银行转账：发包人将合同价款直接转账至承包人指定的银行账户；（2）现金支付：发包人可以直接支付现金至承包人；（3）其他方式：双方可另行协商确定支付方式。第十条违约责任10.1违约行为（1）发包人未按合同约定支付价款的，应按照逾期支付的天数向承包人支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期支付天数×日违约金利率；（2）承包人未按合同约定完成工程的，应按照逾期完成的天数向发包人支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期完成天数×日违约金利率；（3）其他违约行为，按照合同约定承担相应的违约责任。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，向守约方支付相应的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。10.3违约赔偿金额违约赔偿金额根据合同总价和违约行为对工程造成的影响程度确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式（1）调解：向约定的调解机构申请调解；（2）仲裁：向约定的仲裁委员会申请仲裁；（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构双方约定，争议解决机构为：调解委员会或仲裁委员会或人民法院。11.3诉讼管辖法院双方约定，诉讼管辖法院为：合同签订地人民法院或工程所在地人民法院。第十二条合同的变更与解除12.1变更条件（1）合同执行过程中，因不可抗力因素导致合同无法继续履行；（2）合同执行过程中，双方协商一致变更或解除合同。12.2解除条件（1）合同执行过程中，因不可抗力因素导致合同无法履行；（2）合同执行过程中，一方明确表示不再履行合同；（3）其他法定的解除条件。12.3变更与解除的程序（1）双方协商一致，签订变更或解除合同的协议；（2）双方按照变更或解除合同的协议办理相关手续；（3）变更或解除合同不影响各方承担的违约责任。第十三条其他条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十四条合同附件14.1工程招投标文件14.2工程设计文件14.3相关法律法规第十五条合同的签署与盖章15.1签署日期本合同于2024年X月X日签署。15.2签署地点本合同于地签署。15.3合同正本与副本数量（1）合同正本一式肆份，双方各执壹份；（2）合同副本肆份，分别用于备案、归档等用途。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于：（1）中介机构：如招投标代理、监理公司、造价咨询等；（2）检测机构：如工程质量检测、材料检测等；（3）金融机构：如银行、保险公司等；（4）政府部门：如建设局、审计局等；（5）其他与工程相关的服务机构或个人。第二条第三方介入情形2.1第三方介入条件（1）甲乙双方协商一致，委托第三方进行合同履行情况的评估或监督；（2）甲乙双方因合同履行发生争议，需要第三方进行调解或仲裁；（3）政府相关部门依法对工程进行审查、检查或验收；（4）其他法定的第三方介入情形。2.2第三方介入程序（1）甲乙双方协商确定需要介入的第三方；（2）第三方介入前，甲乙双方应与其签订相关协议，明确双方的权利义务；（3）第三方介入时，甲乙双方应积极配合，提供必要的资料和便利；（4）第三方完成介入工作后，应向甲乙双方出具书面报告。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限定第三方在其职责范围内，应对甲乙双方的合同履行进行客观、公正的评估、监督或调解等。第三方应对其提供的服务结果负责，但不承担超出其职责范围的责任。3.2第三方责任限额（1）第三方应按照甲乙双方约定的服务内容、标准和期限履行义务；（2）第三方应对其提供的评估、监督、调解等结果承担责任，但不超过甲乙双方约定的限额；（3）第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；（4）第三方责任限额的具体金额，由甲乙双方在合同中约定。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙双方的关系第三方介入时，不代表甲乙任何一方，也不偏袒任何一方，应保持独立、公正的立场。4.2第三方与中介方、监理方等的关系第三方与中介方、监理方等分别独立，各自承担各自的责任。第三方不替代中介方、监理方等的工作，中介方、监理方等也不替代第三方的职责。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更条件当甲乙双方因第三方介入需要对合同进行变更时，应按照合同约定的变更程序办理。5.2合同变更内容合同变更内容应包括：（1）第三方介入的服务范围、标准、期限等；（2）第三方介入的费用及其支付方式；（3）第三方责任限额等。第六条第三方介入后的合同解除6.1合同解除条件当甲乙双方因第三方介入需要解除合同时，应按照合同约定的解除程序办理。6.2合同解除后果合同解除后，第三方应停止介入工作，甲乙双方应按照合同约定办理后续手续。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式（1）调解：向约定的调解机构申请调解；（2）仲裁：向约定的仲裁委员会申请仲裁；（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构双方约定，争议解决机构为：调解委员会或仲裁委员会或人民法院。7.3诉讼管辖法院双方约定，诉讼管辖法院为：合同签订地人民法院或工程所在地人民法院。第八条第三方介入后的合同履行8.1合同履行主体甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利义务。第三方在其职责范围内，对甲乙双方的合同履行进行评估、监督或调解等。8.2合同履行期限甲乙双方应按照合同约定的期限履行各自的权利义务。第三方介入的工作期限，由甲乙双方在合同中约定。8.3合同履行地点甲乙双方应按