2024工程延期责任补充合同3篇_第1页
2024工程延期责任补充合同3篇_第2页
2024工程延期责任补充合同3篇_第3页
2024工程延期责任补充合同3篇_第4页
2024工程延期责任补充合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024工程延期责任补充合同本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同订立目的2.延期原因认定2.1延期原因概述2.2延期原因认定标准2.3延期原因认定程序3.延期责任承担3.1延期责任承担主体3.2延期责任承担方式3.3延期责任承担期限4.延期赔偿计算方法4.1延期赔偿金额确定4.2延期赔偿计算公式4.3延期赔偿支付方式5.延期责任纠纷解决5.1纠纷解决方式5.2纠纷解决程序5.3纠纷解决期限6.合同生效与解除6.1合同生效条件6.2合同解除条件6.3合同解除程序7.合同履行与变更7.1合同履行主体7.2合同履行期限7.3合同变更程序8.合同违约责任8.1违约责任认定8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理11.合同附件11.1附件一:延期原因认定标准11.2附件二:延期赔偿计算公式11.3附件三:争议解决程序12.合同签订日期13.合同签署方信息13.1签署方一基本信息13.2签署方二基本信息14.合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及工程实际情况订立。1.2合同订立目的本合同旨在明确双方在工程延期情况下的责任承担,保障工程顺利进行,维护双方的合法权益。第二条延期原因认定2.1延期原因概述延期原因包括但不限于:自然灾害、不可抗力事件、政策调整、设计变更、施工条件限制等。2.2延期原因认定标准延期原因认定标准参照国家相关法律法规及行业标准执行。2.3延期原因认定程序1.发生延期事件后,双方应立即沟通,确定延期原因。2.双方共同对延期原因进行调查、核实,形成延期原因认定报告。3.延期原因认定报告经双方签字确认后生效。第三条延期责任承担3.1延期责任承担主体工程延期责任由合同双方按比例承担。3.2延期责任承担方式1.延期责任承担方式包括但不限于:延长工期、支付违约金、赔偿损失等。2.延期责任承担方式的具体内容,由双方协商确定。3.3延期责任承担期限延期责任承担期限自延期原因认定报告生效之日起计算。第四条延期赔偿计算方法4.1延期赔偿金额确定1.延期赔偿金额根据工程实际延期天数及合同约定的赔偿标准计算。2.延期赔偿金额的计算公式为:赔偿金额=延期天数×每天赔偿金额。4.2延期赔偿计算公式延期赔偿计算公式如第四条第1款所述。4.3延期赔偿支付方式1.延期赔偿金按月支付,支付日期为每月一天。2.延期赔偿金支付至双方约定的账户。第五条延期责任纠纷解决5.1纠纷解决方式双方应友好协商解决延期责任纠纷,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。5.2纠纷解决程序1.发生纠纷后,双方应立即通知对方,并在7个工作日内协商解决。2.协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。5.3纠纷解决期限双方应在发生纠纷后的30日内协商解决,如协商不成的,应在30日内向人民法院提起诉讼。第六条合同生效与解除6.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同解除条件1.合同双方协商一致,可以解除本合同。2.发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行,经双方确认后,可以解除本合同。6.3合同解除程序1.合同解除前,双方应就解除事宜进行协商。2.协商一致后,双方应签署合同解除协议,并办理合同解除手续。第七条合同履行与变更7.1合同履行主体本合同由合同双方共同履行。7.2合同履行期限本合同履行期限自合同生效之日起至工程竣工之日止。7.3合同变更程序1.合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应协商一致。2.合同变更内容经双方签字盖章后生效。第八条合同违约责任8.1违约责任认定1.如一方未履行合同义务,导致合同无法正常履行,应承担违约责任。2.违约责任的认定依据合同约定及法律法规。8.2违约责任承担1.违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算标准按合同约定执行,若无约定,按实际损失的一定比例计算。8.3违约责任赔偿1.违约方应按照合同约定或法律法规规定,及时向守约方支付违约赔偿。2.如违约方逾期支付违约赔偿,应按逾期支付金额的一定比例支付违约金。第九条合同争议解决9.1争议解决方式1.双方应通过友好协商解决合同争议。2.如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序1.发生争议后,双方应在7个工作日内提出书面争议解决请求。2.争议解决请求应明确争议事实、理由及请求事项。3.双方应积极配合争议解决程序,提供必要的证据和资料。9.3争议解决期限1.争议解决期限自争议提出之日起计算,最长不超过60日。第十条合同终止10.1合同终止条件1.合同履行完毕,达到合同约定的终止条件。2.发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行。3.双方协商一致,决定终止合同。10.2合同终止程序1.双方应在合同终止前30日书面通知对方。2.合同终止后,双方应办理合同终止手续,结清合同相关款项。10.3合同终止后的处理1.合同终止后,双方应按照合同约定或法律法规规定,处理合同相关事宜。2.合同终止后,双方应相互配合,妥善处理遗留问题。第十一条合同附件11.1附件一:延期原因认定标准附件一详细列明了认定工程延期原因的标准和程序。11.2附件二:延期赔偿计算公式附件二规定了延期赔偿金额的计算方法和公式。11.3附件三:争议解决程序附件三详细描述了争议解决的程序和期限。第十二条合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。第十三条合同签署方信息13.1签署方一基本信息名称:______地址:______联系人:______联系电话:______13.2签署方二基本信息名称:______地址:______联系人:______联系电话:______第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与定义1.1第三方概念本合同中所称第三方,是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、评估机构、仲裁机构、法律顾问等。1.2第三方定义第三方是指在本合同履行过程中,根据甲乙双方协商一致或法律、法规规定,介入合同履行、争议解决或其他相关事务的第三方机构或个人。第二条第三方介入的目的与职责2.1第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的公平、公正履行,提高合同履行的效率,维护甲乙双方的合法权益。2.2第三方职责1.监理方:负责监督工程进度、质量,确保工程按照合同约定进行。2.评估机构:负责对工程延期、损失等进行评估,提出评估报告。3.仲裁机构:负责处理合同争议,做出仲裁裁决。4.法律顾问:提供法律咨询,协助甲乙双方解决法律问题。第三条第三方介入的程序与方式3.1第三方介入程序1.甲乙双方协商一致,确定第三方介入的事项及第三方人选。2.第三方接到介入通知后,应在约定的时间内确认是否接受介入。3.确认接受介入的第三方,应按照甲乙双方的要求,履行相关职责。3.2第三方介入方式1.第三方介入可通过现场调查、书面报告、会议讨论等方式进行。2.第三方介入的具体方式和程序,由甲乙双方在合同中约定。第四条第三方责任限额4.1责任限额概念本合同中的责任限额是指第三方因履行职责而产生的责任,其责任范围和赔偿限额由合同约定。4.2责任限额规定1.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,一般包括直接经济损失和间接经济损失。2.责任限额的具体数额,根据第三方介入事项的性质、难度、风险等因素确定。3.如第三方在履行职责过程中出现重大过失,导致甲乙双方遭受重大损失的,第三方应承担相应的法律责任。第五条第三方与其他各方的权利与义务5.1第三方与甲方的权利与义务1.第三方有权要求甲方提供必要的资料和条件,以便履行职责。2.第三方应保守甲方商业秘密,不得泄露给任何第三方。3.第三方应在甲方授权范围内,履行职责。5.2第三方与乙方的权利与义务1.第三方有权要求乙方提供必要的资料和条件,以便履行职责。2.第三方应保守乙方商业秘密,不得泄露给任何第三方。3.第三方应在乙方授权范围内,履行职责。5.3第三方与甲乙双方的权利与义务1.第三方应在甲乙双方的监督下,履行职责。2.第三方应按照甲乙双方的要求,及时、准确、全面地履行职责。3.第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入变更1.甲乙双方可协商一致,对第三方介入事项进行变更。2.第三方介入变更应书面通知第三方,并经第三方确认。6.2第三方介入终止1.第三方介入终止条件:合同履行完毕,或甲乙双方协商一致终止。2.第三方介入终止程序:甲乙双方应书面通知第三方,并办理相关手续。第七条第三方介入的法律效力1.第三方介入事项符合法律法规,其法律效力由甲乙双方共同承担。2.第三方介入过程中,如出现法律纠纷,由第三方承担法律责任。第八条本合同其他条款的适用本合同中关于第三方介入的条款,不影响其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:延期原因认定标准详细要求和说明:本附件应详细列明认定工程延期原因的标准,包括自然灾害、不可抗力事件、政策调整、设计变更、施工条件限制等具体情形的认定依据和程序。2.附件二:延期赔偿计算公式详细要求和说明:本附件应包含延期赔偿金额的计算方法和公式,明确计算参数、赔偿范围、支付方式等。3.附件三:争议解决程序详细要求和说明:本附件应详细描述争议解决的程序,包括争议提出、协商、仲裁或诉讼的具体步骤、期限和所需文件。4.附件四:第三方介入协议详细要求和说明:本附件应明确第三方介入的具体协议内容,包括第三方职责、权利、义务、责任限额等。5.附件五:违约责任赔偿清单详细要求和说明:本附件应列明各种违约行为及相应的赔偿标准,包括违约金的计算方法、赔偿范围等。6.附件六:合同履行情况报告详细要求和说明:本附件应包含工程进度、质量、安全等方面的报告,以及合同履行过程中出现的问题和解决方案。7.附件七:工程变更记录详细要求和说明:本附件应记录工程变更的具体情况,包括变更原因、变更内容、变更影响等。8.附件八:工程延期原因调查报告详细要求和说明:本附件应详细调查工程延期的原因,包括调查方法、调查结果、分析结论等。9.附件九:工程损失评估报告详细要求和说明:本附件应评估因工程延期或违约行为导致的损失,包括评估方法、评估结果、赔偿建议等。10.附件十:合同终止协议详细要求和说明:本附件应明确合同终止的条件、程序和后续处理事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款项责任认定标准:甲方应按照合同约定支付工程款项,如未按时支付,应承担违约责任。示例说明:甲方应于每月月底前支付当月工程款项,如未按时支付,应向乙方支付违约金,违约金按逾期支付金额的1%计算。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方应按照合同约定完成工程,如未按期完成,应承担违约责任。示例说明:乙方应于合同约定的时间内完成工程,如未按期完成,应向甲方支付违约金,违约金按每日工程价值的1%计算。3.违约行为:第三方未履行职责责任认定标准:第三方应按照合同约定履行职责,如未履行或履行不当,应承担违约责任。示例说明:第三方未按约定进行工程监理,导致工程质量不合格,应向甲乙双方承担相应的违约责任。4.违约行为:合同变更未经双方同意责任认定标准:合同变更需经甲乙双方协商一致,未经同意的变更无效,变更方应承担违约责任。示例说明:甲方单方面变更合同内容,乙方未同意,甲方应承担违约责任,并向乙方支付违约金。全文完。2024工程延期责任补充合同1本合同目录一览1.合同签订依据及目的1.1合同签订的法律依据1.2合同签订的目的和意义2.工程延期原因认定2.1延期原因的分类2.2延期原因的具体认定标准3.延期责任承担主体3.1发包人责任3.2承包人责任3.3第三方责任4.延期责任承担方式4.1经济补偿4.2质量责任4.3工程验收及交付5.延期责任的经济计算方法5.1延期费用计算公式5.2延期费用计算依据5.3延期费用支付方式6.延期责任的争议解决机制6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决机构7.合同履行及变更7.1合同履行期限7.2合同履行地点7.3合同履行方式7.4合同变更程序8.合同解除条件及程序8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理9.违约责任9.1违约责任的承担方式9.2违约责任的赔偿标准9.3违约责任的计算方法10.不可抗力条款10.1不可抗力的定义10.2不可抗力发生时的处理10.3不可抗力解除合同的条件11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件及补充12.1合同附件的构成12.2合同补充的认定12.3合同附件及补充的效力13.合同争议的解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.其他约定事项14.1其他约定事项的内容14.2其他约定事项的效力第一部分:合同如下:1.合同签订依据及目的1.1合同签订的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,以及双方当事人自愿、平等、公平、诚实信用的原则签订。1.2合同签订的目的和意义本合同的签订旨在明确2024工程延期责任,保障双方的合法权益,确保工程按期完成。2.工程延期原因认定2.1延期原因的分类2.2延期原因的具体认定标准延期原因的具体认定标准参照《中华人民共和国建筑法》及相关行业标准执行。3.延期责任承担主体3.1发包人责任因发包人原因导致的工程延期,由发包人承担相应的责任。3.2承包人责任因承包人原因导致的工程延期,由承包人承担相应的责任。3.3第三方责任因第三方责任导致的工程延期,由第三方承担相应的责任。4.延期责任承担方式4.1经济补偿因工程延期,发包人应向承包人支付一定的经济补偿,具体补偿金额根据实际情况协商确定。4.2质量责任因工程延期导致的工程质量问题,承包人应承担相应的质量责任,并负责修复。4.3工程验收及交付工程延期期间,工程验收及交付程序按照原合同约定执行。5.延期责任的经济计算方法5.1延期费用计算公式延期费用=每日延误工期×每日费用标准。5.2延期费用计算依据每日费用标准根据合同约定的工程总造价及工期计算得出。5.3延期费用支付方式延期费用应在合同约定的支付期限内向承包人支付。6.延期责任的争议解决机制6.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。6.2争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行。6.3争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。7.合同履行及变更7.1合同履行期限本合同履行期限为自合同签订之日起至工程竣工之日止。7.2合同履行地点本合同履行地点为地区。7.3合同履行方式本合同履行方式为承包人按照合同约定进行施工,发包人按约定支付工程款。7.4合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。8.合同解除条件及程序8.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)一方破产、解散或被宣告无效;(4)双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并自通知送达对方之日起生效。合同解除后,双方应按照约定进行清算,处理剩余事宜。8.3合同解除后的处理(1)已支付的工程款不予退还;(3)因合同解除产生的损失由责任方承担。9.违约责任9.1违约责任的承担方式(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的损失;(3)履行合同约定的补救措施。9.2违约责任的赔偿标准违约赔偿标准按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。9.3违约责任的计算方法违约责任的具体计算方法根据违约情况及双方协商确定。10.不可抗力条款10.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力发生时的处理发生不可抗力事件,导致合同无法履行时,双方应立即通知对方,并采取必要措施减少损失。10.3不可抗力解除合同的条件发生不可抗力事件,经双方协商一致,可以解除合同。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕或根据合同约定及法律规定终止。11.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定进行清算,处理剩余事宜。12.合同附件及补充12.1合同附件的构成本合同附件包括但不限于:工程图纸、施工方案、质量标准、进度计划等。12.2合同补充的认定合同补充应以书面形式进行,经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。12.3合同附件及补充的效力合同附件及补充与本合同具有同等法律效力。13.合同争议的解决13.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会或人民法院。13.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过180日。14.其他约定事项14.1其他约定事项的内容其他约定事项包括但不限于:保密条款、知识产权归属、保密协议等。14.2其他约定事项的效力其他约定事项与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方的定义本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督、协调、咨询或其他协助的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围(1)工程监理、项目管理;(2)质量检测、安全评估;(3)设计咨询、技术支持;(4)合同履行的协调与监督;(5)争议解决与仲裁。2.第三方介入的条件及程序2.1第三方介入的条件(1)经甲乙双方同意;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方同意按照本合同及相关法律法规的要求履行职责。2.2第三方介入的程序(1)甲乙双方协商确定第三方介入的事项;(2)甲乙双方与第三方签订书面协议;(3)第三方按照协议约定履行职责。3.甲乙双方与第三方的关系3.1甲乙双方与第三方之间的合同关系第三方与甲乙双方之间签订的协议,是独立于本合同之外的独立合同,第三方应独立承担合同责任。3.2甲乙双方与第三方之间的权利义务关系(1)甲乙双方应尊重第三方的独立性,不得干预第三方的正常工作;(2)第三方应按照协议约定履行职责,对甲乙双方承担相应的责任。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额(1)第三方应在本合同约定的责任限额内承担相应责任;(2)责任限额应根据第三方的资质和能力,以及甲乙双方协商确定。4.2责任限额的调整责任限额的调整需经甲乙双方书面同意,并通知第三方。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1第三方介入时的额外条款(1)第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的权利义务;(2)第三方介入的费用由甲乙双方根据协议约定分摊;(3)第三方介入期间的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。5.2额外条款的说明(1)本合同中的额外条款,是为了明确第三方介入后的权利义务,保障甲乙双方的合法权益;(2)甲乙双方应严格按照协议约定履行额外条款。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分(1)甲方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务;(2)甲方应监督第三方履行协议,确保其工作符合合同要求。6.2第三方与乙方的划分(1)乙方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务;(2)乙方应监督第三方履行协议,确保其工作符合合同要求。6.3第三方与甲乙双方共同责任(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失,应承担相应责任;(2)甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保工程质量和进度。7.第三方介入后的合同变更7.1合同变更的提出第三方介入后,如需对本合同进行变更,应由甲乙双方协商一致,并通知第三方。7.2合同变更的生效合同变更经甲乙双方签字盖章后生效,并对第三方具有约束力。8.第三方介入后的合同终止8.1合同终止的条件(1)本合同约定的合同终止条件;(2)第三方介入的协议终止。8.2合同终止的程序合同终止应书面通知甲乙双方和第三方,并按照协议约定进行清算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件详细要求:包括但不限于施工图纸、设计说明书、技术规范等,必须符合国家相关标准。说明:设计文件是工程建设的依据,必须保证其准确性和合法性。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,必须详细、合理。3.材料设备清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、供应商、采购日期等。说明:材料设备清单是工程物资采购的依据,必须保证其真实性和完整性。4.工程进度报告详细要求:包括工程进度、已完成工程量、下阶段计划、存在问题及解决方案等。说明:工程进度报告是反映工程进度的重要文件,必须及时、准确。5.质量检验报告详细要求:包括检验项目、检验结果、检验依据、检验结论等。说明:质量检验报告是保证工程质量的重要文件,必须真实、客观。6.安全生产记录详细要求:包括安全生产会议记录、安全检查记录、安全事故记录等。说明:安全生产记录是保障施工安全的重要文件,必须完整、详细。7.工程变更单详细要求:包括变更原因、变更内容、变更金额、变更日期等。说明:工程变更单是工程变更的正式文件,必须经过甲乙双方确认。8.支付款项清单详细要求:包括付款金额、付款日期、付款用途、付款依据等。说明:支付款项清单是资金支付的记录,必须保证其准确性和合法性。9.争议解决协议详细要求:包括争议内容、解决方式、责任承担等。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要文件,必须明确、具体。10.合同附件详细要求:包括但不限于协议、证明文件、照片、录音等。说明:合同附件是补充合同内容的重要部分,必须与合同相符。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方违约:未按合同约定支付工程款;提供的设计文件不符合要求;未按合同约定提供施工场地;未按合同约定进行工程验收。(2)乙方违约:工程质量不符合要求;工程进度延误;使用不合格的材料或设备;未按合同约定进行工程维护。2.责任认定标准(1)甲方违约责任:逾期支付工程款,应支付违约金;设计文件不符合要求,应重新设计或赔偿损失;未提供施工场地,应赔偿乙方因此造成的损失;未验收工程,应承担由此产生的责任。(2)乙方违约责任:工程质量不符合要求,应返工或修复,并赔偿损失;工程进度延误,应支付违约金;使用不合格材料或设备,应更换或赔偿损失;未进行工程维护,应承担由此产生的责任。简要示例说明:甲方逾期支付工程款,应按合同约定支付每日逾期付款金额的千分之五作为违约金。乙方施工过程中发现质量问题,应立即停止施工,并通知甲方,由甲方指定专业机构进行检验,如检验不合格,乙方应负责返工或修复,并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024工程延期责任补充合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同背景与依据2.1工程项目基本情况2.2延期原因分析2.3相关法律法规和政策3.延期责任划分3.1延期责任主体3.2延期责任范围3.3延期责任承担方式4.延期责任认定标准4.1延期责任认定原则4.2延期责任认定程序4.3延期责任认定依据5.延期责任承担方式5.1经济补偿5.2工程进度调整5.3其他补救措施6.经济补偿计算方法6.1经济补偿计算公式6.2经济补偿计算依据6.3经济补偿支付方式7.工程进度调整方案7.1工程进度调整原则7.2工程进度调整程序7.3工程进度调整后的工期8.其他补救措施8.1其他补救措施种类8.2其他补救措施实施程序8.3其他补救措施效果评估9.合同履行与监督管理9.1合同履行期限9.2合同履行方式9.3监督管理职责9.4监督管理措施10.合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一:工程延期责任认定标准12.2附件二:经济补偿计算方法12.3附件三:其他补救措施方案13.合同变更与解除13.1合同变更程序13.2合同解除程序13.3合同变更与解除的效力14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同背景与依据2.1工程项目基本情况2.2延期原因分析2.3相关法律法规和政策3.延期责任划分3.1延期责任主体3.2延期责任范围3.3延期责任承担方式4.延期责任认定标准4.1延期责任认定原则4.2延期责任认定程序4.3延期责任认定依据5.延期责任承担方式5.1经济补偿5.2工程进度调整5.3其他补救措施6.经济补偿计算方法6.1经济补偿计算公式6.2经济补偿计算依据6.3经济补偿支付方式7.工程进度调整方案7.1工程进度调整原则7.2工程进度调整程序7.3工程进度调整后的工期8.经济补偿计算方法8.1经济补偿计算公式8.1.1补偿金额=合同总价×延期天数×延期责任比例8.1.2延期责任比例根据具体原因及责任划分确定8.2经济补偿计算依据8.2.1合同总价以双方签订的工程承包合同为准8.2.2延期天数自合同约定工期截止之日起计算至实际完成之日止8.2.3延期责任比例依据相关法律法规及合同约定进行确定8.3经济补偿支付方式8.3.1经济补偿应在确认延期责任后10个工作日内支付8.3.2支付方式为银行转账,收款账户信息见附件8.3.3付款方应在收到收款方提交的支付申请后2个工作日内完成支付9.工程进度调整方案9.1工程进度调整原则9.1.1保持工程质量和安全标准9.1.2优先保证关键线路和节点工期9.1.3优化施工组织,提高施工效率9.2工程进度调整程序9.2.1由承包方提出工程进度调整申请9.2.2发包方组织相关专家进行审核9.2.3双方协商确定调整后的工程进度计划9.3工程进度调整后的工期9.3.1调整后的工期应在原合同工期基础上增加,具体天数根据实际情况确定9.3.2调整后的工期应书面通知双方,并在合同中进行明确标注10.其他补救措施10.1其他补救措施种类10.1.1技术改进措施10.1.2人员调整措施10.1.3设备调整措施10.2其他补救措施实施程序10.2.1由承包方提出补救措施方案10.2.2发包方组织专家进行审核10.2.3双方协商确定补救措施的实施方案10.3其他补救措施效果评估10.3.1实施效果应在实施后30日内进行评估10.3.2评估结果应以书面形式提交双方10.3.3如补救措施效果不达预期,承包方应提出新的补救措施方案第二部分:第三方介入后的修正11.第三方介入概述11.1第三方定义11.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,为履行本合同目的而介入合同关系中的独立第三方主体,包括但不限于中介机构、咨询机构、监理机构、检测机构、评估机构等。11.2第三方介入目的11.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,提高工程质量和进度,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。11.3第三方介入方式11.3.1.1协商选定:合同双方协商一致,共同选定第三方介入;11.3.1.2法定程序:根据相关法律法规,通过法定程序引入第三方;11.3.1.3司法介入:在合同争议无法协商解决时,通过司法途径引入第三方。12.第三方责任限额12.1第三方责任限额12.1.1第三方的责任限额应在其专业范围内,由合同双方根据第三方的资质、能力和信誉等因素共同确定。12.2责任限额确定程序12.2.1.1第三方提交相关资质证明和专业能力证明;12.2.1.2合同双方根据第三方提供的材料进行评估;12.2.1.3合同双方协商确定第三方责任限额;12.2.1.4在合同中明确第三方责任限额。13.第三方责权利界定13.1第三方权利13.1.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和配合;13.1.2第三方有权根据合同约定和职责要求合同双方履行相应义务。13.2第三方义务13.2.1第三方应按照合同约定履行专业职责,保证其提供的咨询、监理、检测、评估等服务的质量和客观性;13.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密;13.2.3第三方应按照

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论