2024年度光伏发电项目施工合同工程量追加补充协议3篇_第1页
2024年度光伏发电项目施工合同工程量追加补充协议3篇_第2页
2024年度光伏发电项目施工合同工程量追加补充协议3篇_第3页
2024年度光伏发电项目施工合同工程量追加补充协议3篇_第4页
2024年度光伏发电项目施工合同工程量追加补充协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电项目施工合同工程量追加补充协议本合同目录一览1.协议签订背景及依据1.1协议签订的目的1.2协议签订的法律依据2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目业主3.追加工程量内容3.1追加工程量清单3.2追加工程量说明3.3追加工程量原因4.追加工程量费用4.1追加工程量费用计算方法4.2追加工程量费用总额4.3追加工程量费用支付方式5.工程进度调整5.1追加工程量后的工程进度计划5.2工期延误的责任及处理6.施工质量要求6.1追加工程量的施工质量标准6.2施工质量检验及验收7.安全生产要求7.1追加工程量的安全生产责任7.2安全生产事故的处理及责任8.风险承担及保险8.1追加工程量的风险承担8.2保险责任及投保要求9.违约责任及处理9.1违约情形及违约责任9.2违约处理方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.协议生效及终止11.1协议生效条件11.2协议终止条件12.其他约定事项12.1协议附件12.2协议解释12.3协议附件效力13.协议签署13.1协议签署主体13.2协议签署日期14.附件第一部分:合同如下:1.协议签订背景及依据1.1协议签订的目的本协议旨在明确2024年度光伏发电项目施工合同中追加的工程量内容、费用及相应责任,确保项目顺利进行。1.2协议签订的法律依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。2.项目基本情况2.1项目名称2024年度光伏发电项目2.2项目地点[具体地点]2.3项目规模[具体规模,如:装机容量、占地面积等]2.4项目业主[项目业主名称]3.追加工程量内容3.1追加工程量清单[详细列出追加的工程量,包括工程名称、规格、数量等]3.2追加工程量说明[对追加工程量的原因、必要性进行说明]3.3追加工程量原因[列举追加工程量的具体原因,如设计变更、现场实际情况等]4.追加工程量费用4.1追加工程量费用计算方法[详细说明追加工程量的费用计算方式,包括单价、总价等]4.2追加工程量费用总额[计算并明确追加工程量的费用总额]4.3追加工程量费用支付方式[约定追加工程量费用的支付方式,如分期支付、一次性支付等]5.工程进度调整5.1追加工程量后的工程进度计划[重新制定追加工程量后的工程进度计划,明确各阶段的时间节点]5.2工期延误的责任及处理[明确因追加工程量导致的工期延误的责任及处理措施]6.施工质量要求6.1追加工程量的施工质量标准[明确追加工程量的施工质量标准,确保施工质量符合要求]6.2施工质量检验及验收[约定追加工程量的施工质量检验及验收流程,确保施工质量符合标准]7.安全生产要求7.1追加工程量的安全生产责任[明确追加工程量的安全生产责任,确保施工过程中的安全]7.2安全生产事故的处理及责任[约定安全生产事故的处理流程及责任承担,确保安全生产事故得到妥善处理]8.风险承担及保险8.1追加工程量的风险承担本协议中追加的工程量风险由项目业主承担,承包方应按照合同约定进行施工,确保工程质量。8.2保险责任及投保要求承包方应按照国家相关法律法规和项目要求,对追加工程量部分的施工进行保险投保,包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。9.违约责任及处理9.1违约情形及违约责任任何一方违反本协议的约定,均构成违约。违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2违约处理方式违约发生后,双方应友好协商解决。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式本协议的争议解决方式为协商,协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。11.协议生效及终止11.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2协议终止条件(1)协议约定的工程量全部完成;(2)双方协商一致解除协议;(3)因不可抗力导致协议无法履行;(4)其他法定或约定终止情形。12.其他约定事项12.1协议附件本协议附件包括但不限于追加工程量清单、工程进度计划、质量检验标准等。12.2协议解释本协议的条款如出现歧义,以双方协商一致的解释为准。12.3协议附件效力本协议附件与本协议具有同等法律效力。13.协议签署13.1协议签署主体本协议由项目业主和承包方双方授权代表签字盖章。13.2协议签署日期本协议签署日期为[具体日期]。14.附件14.1追加工程量清单14.2工程进度计划14.3质量检验标准14.4保险单据14.5其他与本协议相关的文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为履行本合同而介入合同关系中的个人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了协助甲乙双方更好地履行合同义务,提高工作效率,确保项目顺利进行。16.第三方介入类型16.1中介方中介方是指为甲乙双方提供信息、咨询、协调等服务的第三方。16.2监理方监理方是指对工程施工过程进行监督、检查、验收的第三方。16.3评估方评估方是指对项目进展、质量、成本等进行评估的第三方。17.第三方介入程序17.1介入申请甲乙双方协商一致后,可以向第三方发出介入申请。17.2介入批准第三方在收到介入申请后,应在[具体期限]内予以答复,同意介入的,应签署相关协议。18.第三方责任限额18.1责任界定第三方的责任限于其在合同中约定的范围内,超出约定范围的,甲乙双方自行承担。18.2责任限额第三方的责任限额为本合同追加工程量费用总额的[具体比例]。19.第三方责权利19.1责任第三方应按照合同约定,履行相应的责任,确保其行为不损害甲乙双方的合法权益。19.2权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以履行其合同义务。19.3利益第三方在履行合同过程中,有权获得约定的报酬。20.第三方与其他各方的划分说明20.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方对第三方的行为承担连带责任。20.2与乙方的划分第三方与乙方的关系为合同关系,乙方对第三方的行为承担直接责任。20.3与甲乙双方的划分第三方与甲乙双方的关系为独立第三方,不参与甲乙双方的内部事务。21.第三方介入后的额外条款及说明21.1第三方介入费用第三方介入产生的费用由甲乙双方按照合同约定承担。21.2第三方介入期限第三方介入期限为本合同约定的工程量追加完成后,或合同终止。21.3第三方介入终止第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同义务。21.4第三方介入变更如需变更第三方介入内容,甲乙双方应协商一致,并签署变更协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.追加工程量清单详细列出追加的工程量,包括工程名称、规格、数量、单价等。要求:清单应与合同一致,并经甲乙双方签字确认。2.工程进度计划包括追加工程量后的工程进度安排,明确各阶段的时间节点。要求:计划应与合同一致,并经甲乙双方签字确认。3.质量检验标准明确追加工程量的施工质量标准,确保施工质量符合要求。要求:标准应与合同一致,并经甲乙双方签字确认。4.保险单据承包方对追加工程量部分进行的保险投保单据。要求:单据应真实有效,并符合国家相关法律法规。5.第三方介入协议明确第三方介入的目的、范围、责任、权利等。要求:协议应经甲乙双方及第三方签字确认。6.违约处理协议约定违约情形及违约责任的处理方式。要求:协议应经甲乙双方签字确认。7.工程变更通知约定工程变更的流程、内容、责任等。要求:通知应经甲乙双方签字确认。8.工程款支付凭证证明工程款支付情况的凭证。要求:凭证应真实有效,并符合国家相关法律法规。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按合同约定的时间节点完成追加工程量的施工。第三方未按合同约定履行其责任,导致工程进度延误。任何一方未按合同约定支付工程款或赔偿损失。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约责任认定以合同约定为准,如合同未约定,则以法律法规为准。3.示例说明:甲乙双方约定,追加工程量应在[具体日期]前完成。如未按期完成,乙方应向甲方支付[具体金额]的违约金。第三方未按合同约定履行监理职责,导致工程进度延误。第三方应向甲乙双方支付[具体金额]的违约金。甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款利息。全文完。2024年度光伏发电项目施工合同工程量追加补充协议1本合同目录一览1.协议背景与目的1.1项目概述1.2补充协议签订的原因2.工程量追加内容2.1追加工程量清单2.2追加工程量描述2.3追加工程量金额3.工程量追加的实施3.1工程量追加的实施时间3.2工程量追加的实施方式3.3工程量追加的施工要求4.工程量追加的验收4.1验收标准4.2验收程序4.3验收责任5.工程量追加的付款5.1付款方式5.2付款时间5.3付款条件6.工程量追加的风险责任6.1风险责任划分6.2风险防范措施6.3风险处理流程7.合同变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同解除的条件7.4合同解除的程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.违约责任10.1违约行为界定10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务11.3违约责任12.合同附件12.1附件一:追加工程量清单12.2附件二:工程量追加验收标准12.3附件三:付款凭证13.其他约定事项13.1合同履行过程中的通知方式13.2合同履行过程中的争议处理13.3合同履行过程中的变更通知14.合同签订与生效14.1合同签订日期14.2合同生效日期14.3合同附件生效日期第一部分:合同如下:第一条协议背景与目的1.1项目概述本协议针对2024年度光伏发电项目,项目地点位于[具体地点],项目规模为[具体规模],项目总投资为[具体金额]。1.2补充协议签订的原因鉴于项目施工过程中,因设计变更、技术更新等因素,需要追加部分工程量,为保证项目顺利进行,双方经协商一致,签订本补充协议。第二条工程量追加内容2.1追加工程量清单本协议追加工程量清单如下:追加工程量1:[具体工程内容],工程量[具体数量],合同金额[具体金额];追加工程量2:[具体工程内容],工程量[具体数量],合同金额[具体金额];(以此类推)2.2追加工程量描述对上述追加工程量进行详细描述,包括工程内容、施工要求、质量标准等。2.3追加工程量金额根据追加工程量清单,追加工程量总金额为[具体金额]。第三条工程量追加的实施3.1工程量追加的实施时间追加工程量应在[具体时间]内完成施工。3.2工程量追加的实施方式追加工程量的施工方式与原项目施工方式一致,由[施工单位名称]负责施工。3.3工程量追加的施工要求追加工程量的施工要求应符合原项目施工要求,确保工程质量达到设计标准。第四条工程量追加的验收4.1验收标准追加工程量的验收标准应符合国家相关标准和设计要求。4.2验收程序追加工程量的验收程序如下:施工单位提交验收申请;验收单位进行现场检查;验收合格后,双方签署验收报告。4.3验收责任追加工程量的验收责任由施工单位承担,验收不合格的工程量应重新施工直至合格。第五条工程量追加的付款5.1付款方式追加工程量的付款方式为分阶段付款,具体如下:验收合格后支付[比例]%;竣工验收合格后支付[比例]%;(以此类推)5.2付款时间追加工程量的付款时间按上述付款方式执行。5.3付款条件追加工程量的付款条件为验收合格、工程量准确无误。第六条工程量追加的风险责任6.1风险责任划分追加工程量的风险责任划分如下:设计变更风险由[责任方]承担;施工风险由[施工单位名称]承担;(以此类推)6.2风险防范措施加强工程设计管理;严格执行施工规范;做好施工现场安全管理。6.3风险处理流程及时上报风险事件;分析原因,采取措施;责任方承担相应责任。第八条合同变更与解除8.1合同变更的条件设计变更;技术更新;环境变化;法规政策调整;双方协商一致。8.2合同变更的程序提出变更申请;双方协商一致;签订变更协议;协议生效。8.3合同解除的条件一方违约,经对方催告后仍未纠正;因不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致。8.4合同解除的程序提出解除合同申请;双方协商一致;签订解除协议;协议生效。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为[具体机构名称],或双方协商一致的其他机构。9.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起[具体时间],如超过期限仍未解决,可依法申请仲裁或诉讼。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应按照第八条规定的程序进行。10.3合同终止条件合同履行完毕;合同解除;合同被依法宣布无效。第十一条违约责任11.1违约行为界定未按时完成工程;工程质量不符合要求;违反合同约定;其他违约行为。11.2违约责任承担按照合同约定支付违约金;恢复或赔偿因违约造成的损失;承担因违约引起的其他责任。11.3违约赔偿计算方法违约赔偿的计算方法按照合同约定或相关法律法规执行。第十二条保密条款12.1保密信息范围本合同及其附件;双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;其他双方约定应保密的信息。12.2保密义务双方对本合同及其附件及保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.3违约责任违反保密义务的一方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。第十三条合同附件13.1附件一:追加工程量清单13.2附件二:工程量追加验收标准13.3附件三:付款凭证第十四条合同签订与生效14.1合同签订日期本合同签订日期为[具体日期]。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同附件生效日期本合同附件自合同生效之日起同时生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方、咨询方、仲裁机构等,具体根据合同需要介入的领域而定。1.2第三方介入的范围项目管理;工程监理;技术评估;质量控制;争议解决;其他合同约定的服务。第二条甲乙方在第三方介入时的额外条款2.1甲方的额外条款2.1.1甲方向第三方提供必要的资料和信息,确保第三方能够有效履行职责。2.1.2甲方应配合第三方的工作,包括但不限于提供现场访问、会议参与等。2.1.3甲方对第三方在履行职责过程中产生的合理费用承担支付责任。2.2乙方的额外条款2.2.1乙方应接受第三方的监督和检查,确保工程质量和进度符合合同要求。2.2.2乙方应向第三方提供必要的工作条件,包括但不限于人员、设备等。2.2.3乙方对第三方在履行职责过程中提出的合理建议和意见应予以考虑。第三条第三方的责任限额3.1责任限额的定义本合同所指的责任限额,是指第三方在履行职责过程中因自身原因导致损失时,甲乙双方同意第三方应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额的确定第三方的专业能力和经验;第三方服务的性质和风险;合同约定的服务范围;行业标准和惯例。3.3责任限额的执行3.3.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致损失,应承担相应的责任。3.3.2若损失超出责任限额,甲乙双方应根据合同约定和实际情况分担超出部分。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务合同关系,甲方为服务接受方,第三方为服务提供方。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为监督管理关系,乙方为被监督管理方,第三方为监督管理方。4.3第三方与合同其他各方的关系第三方与合同其他各方的关系为协助关系,第三方在合同履行过程中应协助各方完成合同目标。第五条第三方的权利与义务5.1第三方的权利5.1.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。5.1.2第三方有权对甲方和乙方的工作进行监督和检查。5.1.3第三方有权根据合同约定收取服务费用。5.2第三方的义务5.2.1第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务。5.2.2第三方应保守甲方和乙方的商业秘密。5.2.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。第六条第三方的变更与退出6.1第三方的变更在合同履行过程中,如需更换第三方,应经甲乙双方协商一致,并签订补充协议。6.2第三方的退出合同提前终止;第三方因自身原因无法继续履行职责;双方协商一致。第七条第三方的争议解决7.1争议解决方式第三方与其他各方发生争议时,应通过协商解决。7.2争议解决机构协商不成时,争议解决机构为[具体机构名称],或双方协商一致的其他机构。7.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起[具体时间],如超过期限仍未解决,可依法申请仲裁或诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:追加工程量清单详细要求和说明:列出所有追加的工程量,包括工程名称、数量、单位、单价和总价。包含工程变更的原因和依据。确保清单的准确性和完整性。2.附件二:工程量追加验收标准详细要求和说明:明确验收的标准和程序。列出验收的必要条件和验收方法。确保验收的公正性和客观性。3.附件三:付款凭证详细要求和说明:提供付款的凭证,包括付款申请、付款凭证和收据。确保付款凭证的真实性和有效性。4.附件四:合同变更协议详细要求和说明:记录合同变更的内容和双方协商一致的决定。包含变更后的合同条款和条件。确保变更协议的合法性和有效性。5.附件五:争议解决协议详细要求和说明:记录争议解决的方式和程序。列出争议解决的机构和规则。确保争议解决协议的公正性和有效性。6.附件六:保密协议详细要求和说明:约定保密信息的范围和保密义务。规定违反保密义务的责任和赔偿。确保保密协议的保密性和约束力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程或交付成果;工程质量不符合合同约定或国家相关标准;违反合同约定的付款条件;未履行保密义务;其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准:违约行为的严重程度;违约行为对合同履行的影响;违约方的故意或过失;合同约定的违约责任条款。3.违约责任示例说明:若乙方未按时完成工程,导致甲方遭受损失,乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。若第三方在履行职责过程中泄露甲方商业秘密,第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、停止侵权行为等。全文完。2024年度光伏发电项目施工合同工程量追加补充协议2本合同目录一览1.协议双方的基本信息1.1项目名称1.2双方名称及法定代表人1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目地点2.2项目规模2.3项目类型3.追加工程量内容3.1追加工程量清单3.2追加工程量原因3.3追加工程量计算方法4.追加工程量的价格及费用4.1追加工程量单价4.2追加工程量总价4.3追加工程量付款方式5.工期调整5.1追加工程量工期5.2工期调整原因5.3工期调整方式6.施工变更6.1追加工程量施工变更6.2施工变更原因6.3施工变更处理7.材料设备7.1追加工程量所需材料设备7.2材料设备供应及验收7.3材料设备价格及费用8.质量要求8.1追加工程量质量标准8.2质量检验及验收8.3质量责任9.付款及结算9.1追加工程量付款节点9.2付款方式及时间9.3结算方式及时间10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1双方权利义务14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条协议双方的基本信息1.1项目名称:2024年度光伏发电项目1.2双方名称及法定代表人:甲方:能源有限公司法定代表人:乙方:建筑安装有限公司法定代表人:1.3双方联系方式:甲方联系电话:0215678乙方联系电话:02187654321第二条项目概况2.1项目地点:市区路号2.2项目规模:装机容量兆瓦2.3项目类型:地面光伏发电项目第三条追加工程量内容3.1追加工程量清单:(1)新增光伏组件块(2)新增逆变器台(3)新增电缆米3.2追加工程量原因:根据项目实际情况,为了提高发电效率,经双方协商一致,决定追加部分工程量。3.3追加工程量计算方法:按照甲方提供的工程量清单及实际施工情况进行计算。第四条追加工程量的价格及费用4.1追加工程量单价:(1)光伏组件:元/块(2)逆变器:元/台(3)电缆:元/米4.2追加工程量总价:元4.3追加工程量付款方式:按工程进度分阶段支付,具体支付节点见第九条。第五条工期调整5.1追加工程量工期:个月5.2工期调整原因:因追加工程量,导致工期延长。5.3工期调整方式:双方协商一致,将原工期延长个月。第六条施工变更6.1追加工程量施工变更:根据追加工程量清单,对原有施工方案进行变更。6.2施工变更原因:追加工程量导致施工方案调整。6.3施工变更处理:变更后的施工方案经双方确认,并作为本协议的附件。第七条材料设备7.1追加工程量所需材料设备:(1)光伏组件:品牌为,型号为(2)逆变器:品牌为,型号为(3)电缆:品牌为,型号为7.2材料设备供应及验收:由甲方负责供应,乙方负责验收。7.3材料设备价格及费用:按照市场价格计算,具体费用见第四条。第八条质量要求8.1追加工程量质量标准:(1)光伏组件:应符合国家相关质量标准,并经过甲方验收合格。(2)逆变器:应符合国家相关质量标准,并经过甲方验收合格。(3)电缆:应符合国家相关质量标准,并经过甲方验收合格。8.2质量检验及验收:乙方应在施工过程中进行自检,并邀请甲方进行联合验收。8.3质量责任:若因乙方施工质量问题导致工程不合格,乙方应负责返工或修复,并承担相应费用。第九条付款及结算9.1追加工程量付款节点:(1)材料设备到货验收合格后支付%;(2)工程量完成%后支付%;(3)工程量完成%后支付%;(4)工程量完成%后支付%;(5)工程验收合格后支付%。9.3结算方式及时间:合同签订后个工作日内,双方应进行工程量及费用的初步结算;工程验收合格后个工作日内,进行最终结算。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构:仲裁委员会。10.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十一条违约责任11.1违约情形:(1)乙方未按约定时间完成工程量;(2)乙方提供的材料设备不符合质量要求;(3)乙方未按约定进行施工变更;(4)乙方未按约定进行工程验收。11.2违约责任承担:乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。11.3违约赔偿计算:违约赔偿金额根据实际情况计算,但不得低于合同总价的%。第十二条合同解除12.1合同解除条件:(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致。12.2合同解除程序:合同解除前,双方应书面通知对方;合同解除后,应按照约定处理善后事宜。12.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照约定结算剩余款项,并处理已完成的工程量。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件:本协议经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件:合同约定的工程量完成且验收合格,或双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序:合同终止后,双方应按照约定处理善后事宜。第十四条其他约定事项14.1双方权利义务:本协议未尽事宜,双方应按照国家相关法律法规及行业规范执行。14.2合同附件:本协议附件包括但不限于追加工程量清单、施工变更方案、材料设备清单等。14.3其他约定事项:本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或担保等非直接参与合同主体行为的独立第三方。1.2第三方的类型包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、担保公司等。第二条第三方介入的引入与职责2.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并明确第三方的具体职责和权限。2.2第三方介入的职责包括但不限于:(1)对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求;(2)对材料设备进行检测,确保其符合质量标准;(3)提供专业咨询,协助甲乙双方解决合同履行中的问题;(4)在必要时提供担保,保障合同履行。第三条第三方与其他各方的责任划分3.1第三方与甲方的责任划分:(1)第三方对甲方负责,确保其提供的专业服务符合合同约定;(2)甲方对第三方的工作成果负责,包括但不限于验收合格、支付服务费用等。3.2第三方与乙方的责任划分:(1)第三方对乙方负责,确保其提供的专业服务符合合同约定;(2)乙方对第三方的工作成果负责,包括但不限于验收合格、支付服务费用等。3.3第三方与甲乙双方的责任划分:(1)第三方对甲乙双方均负责,确保其提供的专业服务、监督、咨询或担保等符合合同约定;(2)甲乙双方对第三方的工作成果负责,包括但不限于验收合格、支付服务费用等。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。4.2第三方的责任限额包括但不限于:(1)因第三方提供的服务不符合合同约定而导致的损失;(2)因第三方监督不力导致的损失;(3)因第三方检测不严导致的损失;(4)因第三方咨询建议错误导致的损失。第五条第三方介入的协议签订5.1第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订,明确各方的权利义务。(1)第三方介入的原因和目的;(2)第三方的职责和权限;(3)第三方的责任限额;(4)第三方的工作成果交付方式和验收标准;(5)服务费用及支付方式;(6)争议解决方式。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方同意,并书面通知第三方。(1)合同履行完毕;(2)甲乙双方协商一致;(3)因不可抗力导致合同无法履行。第七条第三方介入的保密条款7.1第三方在介入过程中,对甲乙双方提供的商业秘密、技术秘密等负有保密义务。7.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第八条第三方介入的法律法规适用8.1第三方介入协议的签订、履行和争议解决,适用中华人民共和国法律法

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论