2024年度城市绿化工程设计、施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市绿化工程设计、施工合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方当事人信息2.项目背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资方2.5项目批准单位3.项目设计要求3.1设计范围3.2设计标准3.3设计期限3.4设计成果交付要求4.施工要求4.1施工范围4.2施工标准4.3施工期限4.4施工图纸及资料交付要求5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2设计费用构成5.3设计费用支付方式5.4设计费用支付节点6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额6.2施工费用构成6.3施工费用支付方式6.4施工费用支付节点7.合同工期7.1设计工期7.2施工工期7.3工期延误责任8.合同变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用及支付9.质量保证9.1设计质量保证9.2施工质量保证9.3质量验收标准9.4质量保修期限10.风险责任10.1设计风险责任10.2施工风险责任10.3风险责任承担方式11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任12.违约责任12.1违约行为认定12.2违约责任承担方式12.3违约赔偿标准13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年度城市绿化工程设计、施工合同1.2合同编号：CG20240011.3合同签订日期：2024年1月15日1.4合同签订地点：北京市朝阳区1.5合同双方当事人信息1.5.1投资方：北京市绿化管理局1.5.2设计方：北京城市规划设计研究院1.5.3施工方：北京绿化工程集团有限公司2.项目背景2.1项目名称：北京市朝阳区城市绿化提升工程2.2项目地点：北京市朝阳区2.3项目规模：总面积50公顷2.4项目投资方：北京市绿化管理局2.5项目批准单位：北京市发展和改革委员会3.项目设计要求3.1设计范围：包括景观规划、植物配置、道路设施、水景设计等3.2设计标准：按照《城市绿化工程施工及验收规范》执行3.3设计期限：自合同签订之日起6个月内完成3.4设计成果交付要求：提交完整的设计图纸、说明书、施工图等文件4.施工要求4.1施工范围：按照设计方提供的设计图纸和施工图纸进行施工4.2施工标准：按照《城市绿化工程施工及验收规范》执行4.3施工期限：自合同签订之日起12个月内完成4.4施工图纸及资料交付要求：施工方应在施工前提供施工图纸及有关资料5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额：人民币100万元5.2设计费用构成：包括设计费、设计人员差旅费、资料费等5.3设计费用支付方式：分阶段支付，设计完成并验收合格后支付60%，施工完成并验收合格后支付30%，质保期满无问题后支付10%5.4设计费用支付节点：设计阶段、施工阶段、质保期6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额：人民币500万元6.2施工费用构成：包括材料费、人工费、机械使用费、管理费等6.3施工费用支付方式：分阶段支付，施工进度达到合同约定比例后支付6.4施工费用支付节点：施工进度达到合同约定比例后支付相应款项7.合同工期7.1设计工期：自合同签订之日起6个月内完成7.2施工工期：自合同签订之日起12个月内完成7.3工期延误责任：因设计方原因导致施工工期延误，设计方应承担相应责任；因施工方原因导致施工工期延误，施工方应承担相应责任。8.合同变更8.1变更范围：合同内容、范围、工期、费用等的变更8.2变更程序：任何一方提出变更请求，应书面通知对方，双方协商一致后，以书面形式确认变更内容8.3变更费用及支付：变更费用按照实际情况和合同约定进行调整，支付方式与原合同相同9.质量保证9.1设计质量保证：设计方保证设计成果符合国家标准、行业标准和合同约定9.2施工质量保证：施工方保证施工质量符合国家标准、行业标准和合同约定9.3质量验收标准：按照《城市绿化工程施工及验收规范》进行验收9.4质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起，设计方提供2年保修，施工方提供1年保修10.风险责任10.1设计风险责任：因设计原因导致工程质量问题，设计方承担相应的修复责任和赔偿责任10.2施工风险责任：因施工原因导致工程质量问题，施工方承担相应的修复责任和赔偿责任10.3风险责任承担方式：双方根据实际情况协商确定赔偿金额和责任承担方式11.合同解除11.1合同解除条件：因不可抗力、一方违约、合同约定等情况11.2合同解除程序：任何一方提出解除合同，应书面通知对方，并按照合同约定处理后续事宜11.3合同解除责任：因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任12.违约责任12.1违约行为认定：未按时完成设计或施工、质量不符合标准、未按时支付费用等12.2违约责任承担方式：违约方应支付违约金，并承担由此产生的全部损失12.3违约赔偿标准：按照合同约定和实际情况确定赔偿金额13.争议解决13.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼13.2争议解决程序：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼13.3争议解决地点：北京市朝阳区人民法院14.合同生效及其他14.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效14.2合同附件：包括设计文件、施工图纸、技术规范等14.3其他约定：双方认为需要约定的其他事项，应在合同中明确约定第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：本合同中的第三方是指非合同双方当事人，但因其专业能力或特殊角色被引入合同关系中的独立实体，包括但不限于咨询公司、监理单位、检测机构、评估机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提供专业意见、监督执行、保证质量、评估风险等，以提高合同执行的效率和效果。16.第三方介入程序16.1介入申请：任何一方需引入第三方，应提前向对方提出申请，并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。16.2介入审批：双方应就第三方介入进行协商，达成一致后，由双方共同决定是否引入第三方。16.3介入协议：引入第三方后，双方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同，明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额界定：第三方在其专业能力范围内提供的服务，其责任限额由双方在合作协议中约定，并在合同中予以明确。17.2限额计算方式：责任限额可按第三方服务费用的一定比例或固定金额确定。17.3限额调整：在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致责任限额需要调整，双方应重新协商并书面确认。18.第三方责任18.1第三方责任承担：第三方在其专业能力范围内提供的服务，若因第三方原因导致合同目标未能实现或造成损失，第三方应承担相应责任。18.2责任追偿：若第三方承担责任，合同双方应协助第三方追偿，包括但不限于向第三方提供服务的一方或其他相关方追偿。19.第三方与其他各方的权利义务划分19.1设计方与第三方：设计方应向第三方提供必要的设计文件和技术资料，并配合第三方的工作。19.2施工方与第三方：施工方应按照第三方的监督和建议进行施工，并确保施工质量。19.3投资方与第三方：投资方应向第三方提供项目背景信息和资源支持，并监督第三方的工作。19.4第三方与合同双方：第三方应保持独立性和客观性，对合同双方均应公平公正。20.第三方介入费用20.1费用承担：第三方介入费用由合同双方在合作协议中约定，并按约定支付。20.2费用调整：在合同履行过程中，如第三方介入费用发生变动，双方应重新协商并书面确认。21.第三方介入终止21.1终止条件：第三方介入期间，如发生合同解除或终止等情况，双方应协商确定第三方介入的终止方式。21.2终止程序：终止第三方介入，双方应书面通知第三方，并按照合作协议或服务合同的规定处理后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包含设计图纸、说明书、施工图、设计变更通知等，需符合国家标准和行业规范。说明：设计文件是合同履行的重要依据，需保证其完整性和准确性。2.施工图纸详细要求：包含施工图、材料清单、施工方案、施工进度计划等，需详细、清晰、完整。说明：施工图纸是施工方进行施工的依据，需确保施工质量。3.技术规范详细要求：包括设计规范、施工规范、验收规范等，需符合国家、行业标准和合同约定。说明：技术规范是保证工程质量和安全的重要依据。4.质量检验报告详细要求：包括原材料检验报告、施工过程检验报告、竣工验收报告等，需真实、准确、完整。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要手段。5.施工进度报告详细要求：包括施工进度表、施工日志、工程变更记录等，需详细记录施工进度和变更情况。说明：施工进度报告是监督施工进度的重要手段。6.费用结算报告详细要求：包括费用明细、支付凭证、变更费用等，需真实、准确、完整。说明：费用结算报告是确保费用支付合理、合法的重要依据。7.争议解决文件详细要求：包括争议调解书、仲裁裁决书、法院判决书等，需合法、有效。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据。8.合同变更文件详细要求：包括变更通知、变更协议、变更费用确认等，需合法、有效。说明：合同变更文件是合同履行过程中对合同内容进行变更的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约行为及责任认定违约行为：未按时完成设计、设计质量不符合标准、未按时提交设计文件等。责任认定：设计方应承担违约责任，支付违约金，并承担由此产生的损失。示例：设计方未按时提交设计图纸，导致施工进度延误，应支付违约金并赔偿施工方损失。2.施工方违约行为及责任认定违约行为：未按时完成施工、施工质量不符合标准、未按时提交验收报告等。责任认定：施工方应承担违约责任，支付违约金，并承担由此产生的损失。示例：施工方未按时完成工程，导致工程延期交付，应支付违约金并赔偿投资方损失。3.投资方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付费用、变更项目内容未提前通知等。责任认定：投资方应承担违约责任，支付违约金，并承担由此产生的损失。示例：投资方未按时支付设计费用，导致设计方无法继续工作，应支付违约金并赔偿设计方损失。4.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按时完成服务、服务质量不符合标准、未按时提交报告等。责任认定：第三方应承担违约责任，支付违约金，并承担由此产生的损失。示例：第三方未按时完成检测工作，导致工程验收延误，应支付违约金并赔偿合同双方损失。全文完。2024年度城市绿化工程设计、施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方名称、地址、联系人、联系电话1.2.乙方名称、地址、联系人、联系电话2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模及内容3.工程设计3.1.设计范围及要求3.2.设计文件交付及审查3.3.设计变更及费用4.工程施工4.1.施工范围及要求4.2.施工进度安排4.3.施工质量保证措施4.4.施工安全保证措施5.材料设备供应5.1.材料设备种类及规格5.2.材料设备采购及供应责任5.3.材料设备检验及验收6.工程款支付6.1.支付方式及比例6.2.工程款支付节点及条件6.3.拖欠工程款的处理7.合同工期7.1.工期约定7.2.工期延误及处理7.3.工期提前完成奖励8.保修与维护8.1.保修期限及内容8.2.保修期内责任划分8.3.维护及保养责任9.合同解除与终止9.1.合同解除条件9.2.合同解除程序9.3.合同终止后的处理10.违约责任10.1.违约情形及处理10.2.违约金计算及支付10.3.损害赔偿11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决程序12.合同生效与解除12.1.合同生效条件12.2.合同解除条件12.3.合同解除程序13.合同附件13.1.设计文件13.2.施工图纸13.3.其他相关文件14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.知识产权归属14.3.合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.甲方名称：市城市管理局1.2.甲方地址：市区路号1.3.甲方联系人：1.4.甲方联系电话：056781.5.乙方名称：园林绿化工程有限公司1.6.乙方地址：市区路号1.7.乙方联系人：1.8.乙方联系电话：0876543212.工程概况2.1.工程名称：市区域绿化工程设计、施工项目2.2.工程地点：市区域2.3.工程规模及内容：包括绿地规划设计、种植乔木、灌木、花卉、草坪等，以及相关配套设施的施工。3.工程设计3.1.设计范围及要求：乙方根据甲方提供的资料，完成绿化工程的整体设计，包括平面布局、植物配置、景观设计等，确保设计方案符合国家相关规范和标准。3.2.设计文件交付及审查：乙方应在合同签订后30日内完成设计文件的编制，提交甲方审查。甲方应在收到设计文件后15日内完成审查并反馈意见。3.3.设计变更及费用：因设计原因导致工程变更，乙方应提供变更方案，经甲方同意后，按变更部分的实际发生费用进行调整。4.工程施工4.1.施工范围及要求：乙方负责绿化工程的施工，包括但不限于种植、养护、浇灌、修剪等工作，确保施工质量符合国家相关规范和标准。4.2.施工进度安排：施工进度计划应包含各阶段的时间节点，经甲方审核同意后执行。如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应责任。4.3.施工质量保证措施：乙方应采取有效措施保证工程质量，包括材料质量、施工工艺、施工安全等，确保工程质量达到合同约定标准。5.材料设备供应5.1.材料设备种类及规格：乙方应根据设计要求，选用符合国家标准的绿化材料及设备，包括苗木、肥料、农药、灌溉设施等。5.2.材料设备采购及供应责任：乙方负责材料设备的采购和供应，确保材料设备的质量和数量符合合同约定。5.3.材料设备检验及验收：乙方在进场前应对材料设备进行检验，确保其符合设计要求和质量标准。甲方有权对进场材料设备进行验收。6.工程款支付6.1.支付方式及比例：工程款采用分阶段支付，具体支付比例和节点如下：设计阶段：支付设计费用的30%施工阶段：根据施工进度支付工程款的70%验收阶段：支付剩余工程款的30%6.2.工程款支付节点及条件：支付节点根据施工进度和验收结果确定，支付条件为甲方验收合格。6.3.拖欠工程款的处理：如乙方未按时完成施工任务或工程质量不合格，甲方有权暂停支付工程款，直至问题解决。7.合同工期7.1.工期约定：本合同工期为自合同签订之日起180日历天内完成绿化工程。7.2.工期延误及处理：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并按合同约定支付违约金。7.3.工期提前完成奖励：如乙方提前完成施工任务且工程质量合格，甲方将给予乙方一定比例的工期提前完成奖励。8.保修与维护8.1.保修期限及内容：乙方提供的绿化工程在交付使用后，自验收合格之日起一年内为保修期。保修内容包括但不限于植物成活率保证、设施设备正常使用等。8.2.保修期内责任划分：在保修期内，因乙方施工质量问题导致的植物死亡或设施损坏，由乙方负责免费修复或更换。8.3.维护及保养责任：保修期满后，乙方应提供绿化工程的日常维护保养服务，确保绿化效果良好。9.合同解除与终止任何一方严重违约，经另一方书面通知后，在合理期限内未能纠正；因不可抗力导致合同无法履行；合同双方协商一致解除合同。9.2.合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并经双方签字确认。10.违约责任未按时完成工程或未达到质量标准；拖欠工程款；违反合同约定的保密义务；因违约导致合同解除。10.2.违约金计算及支付：违约金按合同约定比例计算，违约方应在违约事实发生后5日内支付。10.3.损害赔偿：违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。11.争议解决11.1.争议解决方式：合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。11.2.争议解决机构：市仲裁委员会。11.3.争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同生效与解除12.1.合同生效条件：合同双方签字盖章后生效。12.2.合同解除条件：同第九条合同解除条件。12.3.合同解除程序：同第九条合同解除程序。13.合同附件13.1.设计文件：包括但不限于设计图纸、植物配置表、工程量清单等。13.2.施工图纸：包括但不限于施工图、施工组织设计、施工进度计划等。13.3.其他相关文件：包括但不限于合同副本、验收报告、付款凭证等。14.其他约定事项14.1.保密条款：双方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2.知识产权归属：本合同中涉及的设计图纸、技术资料等知识产权归乙方所有。14.3.合同份数及效力：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1.第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行、提供专业服务、进行监督评估或提供担保等非合同主体的一方或多方。2.第三方介入方式中介方：为甲乙双方提供信息沟通、谈判协调等服务的第三方；专业服务机构：提供设计、监理、审计等专业技术服务的第三方；监督评估机构：对合同履行情况进行监督评估的第三方；担保机构：为本合同履行提供担保的第三方。3.第三方责权利3.1.第三方的责任：中介方：保证提供的信息真实、准确，不误导甲乙双方；专业服务机构：按照合同约定提供专业服务，确保服务质量；监督评估机构：公正、客观地对合同履行情况进行监督评估；担保机构：按照担保合同约定履行担保责任。3.2.第三方的权利：中介方：收取合理的佣金；专业服务机构：获得合同约定的服务费用；监督评估机构：获得合同约定的评估费用；担保机构：获得合同约定的担保费用。3.3.第三方的义务：中介方：协助甲乙双方达成协议，促成合同履行；专业服务机构：按照合同约定提供专业服务，配合甲乙双方；监督评估机构：对合同履行情况进行全面监督评估，及时反馈；担保机构：按照合同约定履行担保责任，维护甲乙双方的合法权益。4.第三方与其他各方的划分说明4.1.第三方与甲方的关系：第三方应尊重甲方的合法权益，不得损害甲方利益；甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评估。4.2.第三方与乙方的关系：第三方应尊重乙方的合法权益，不得损害乙方利益；乙方有权对第三方的服务质量进行监督和评估。4.3.第三方与甲乙双方的关系：第三方应公正、客观地履行职责，维护甲乙双方的合法权益；甲乙双方应积极配合第三方的介入，共同确保合同履行。5.第三方责任限额5.1.第三方的责任限额应根据其介入方式和服务内容确定，具体如下：中介方：责任限额为中介佣金的三倍；专业服务机构：责任限额为专业服务费用的两倍；监督评估机构：责任限额为评估费用的两倍；担保机构：责任限额为担保金额的百分之二十。5.2.第三方责任限额的调整：甲乙双方可协商调整第三方责任限额，但不得低于本条款规定的最低限额。6.第三方介入的审批程序6.1.第三方介入前，甲乙双方应达成一致意见，并签订相关协议；6.2.第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额；6.3.第三方介入协议签订后，甲乙双方应及时通知对方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件要求：包含平面布局图、植物配置表、景观设计效果图、施工图等，确保设计文件完整、清晰、准确。说明：设计文件是合同履行的重